建设工程施工框架协议书模板

甲方（投资方）：________________________
乙方（施工方）：________________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，结合本工程的具体情况，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就以下事宜达成如下协议：
一、项目概况
1.1 工程名称：________________________
1.2 工程地点：________________________
1.3 项目规模：________________________
1.4 投资额：________________________
1.5 项目总投资：________________________
1.6 工期要求：
（1）建设工期：________________________
（2）计划开工日期：________________________
（3）计划竣工日期：________________________
1.7 承包内容：乙方承包甲方项目总投资额为________________________的整个项目的施工任务，包括但不限于土建、安装工程以及所有配套设施。

二、计价及付款方式
2.1 计价方式：本次项目竣工结算采用________________________结算方式。

2.2 取费标准：
（1）建设工程取费标准为________________________类。

（2）材料价格取费标准按工程施工期间的________________________省平湖市政府发布的市场信息价执行。

（3）人工取费标准按________________________省发布的最新人工费取费标准及相关文件执行。

2.3 工程竣工验收合格后，工程按实结算，作为工程价款支付的依据。

2.4 施工过程中发生工程变更，根据监理和发包人的签证相应调整工程量。

2.5 其单价的确定按省市建设行政主管部门最新的有关文件规定，参考
________________________版《________________________省建筑与装饰工程计价表》、________________________版《________________________省安装工程计价表》及《________________________省最新工程量清单计价规范》和相关文件规定。

2.6 施工过程中应及时办理________________________。

三、施工进度与质量要求
3.1 乙方应按照施工图纸、设计文件及国家有关施工规范、标准进行施工，确保工程质量达到________________________。

3.2 乙方应严格按照施工进度计划进行施工，确保工程按期竣工。

3.3 乙方应采取有效措施，确保施工现场的安全、文明施工。

四、合同履行与违约责任
4.1 甲乙双方应按照本协议约定，履行各自的权利和义务。

4.2 如一方违约，另一方有权要求违约方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

4.3 因不可抗力导致合同无法履行时，双方应协商解决，如协商不成，可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

五、争议解决
5.1 本协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，提交
________________________仲裁委员会仲裁。

5.2 仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

六、其他
6.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

6.2 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

甲方（盖章）：________________________乙方（盖章）：________________________签订日期：________________________
附件：
1. 施工图纸及设计文件
2. 施工进度计划
3. 施工质量保证措施
4. 其他相关文件。