水电劳务承包合同(正式008A)
水电工程劳务承包合同范本3篇
水电工程劳务承包合同范本3篇篇1水电工程劳务承包合同范本甲方（承包方）：__________公司法定代表人：__________地址：__________电话：__________乙方（劳务方）：__________个人/公司法定代表人/负责人：__________地址：__________电话：__________鉴于甲方承接_______水电工程项目，现拟与乙方签订本合同，明确双方的权利和义务。
经充分协商，双方达成如下约定：第一条工程范围乙方应按照甲方的要求，承担________水电工程项目中的劳务工作，具体包括但不限于设计、施工、安装、调试等工作。
第二条工程期限本合同有效期为______年/月，工程期限为______年/月/日至______年/月/日。
第三条劳务内容及标准1. 乙方应按照甲方提供的设计图纸和施工要求，严格按照相关标准和规范完成工程任务。
2. 乙方应保证施工过程中的质量、进度和安全，确保工程能按时交付并符合甲方的要求。
3. 乙方应配备专业技术人员和必要的施工设备，确保施工效率和质量。
第四条技术服务1. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查，并提出合理的要求和意见。
2. 乙方应配合甲方进行技术交流和培训，保证施工技术的更新和提升。
第五条施工安全1. 乙方应遵守国家法律法规和安全生产标准，严格执行相关安全操作规程，确保施工现场的安全。
2. 乙方应购买工程意外伤害和施工质量保险，确保在工程施工过程中的安全和保障。
第六条费用支付1. 甲方按照工程进度和质量完成情况，按照双方协商的价格支付劳务费用。
2. 若因乙方原因导致工程质量问题或延误工期，甲方有权根据实际损失扣减相应费用。
第七条违约责任1. 若一方未履行本合同规定的义务，应向另一方承担相应的违约责任。
2. 对于因不可抗力导致的延期、违约等影响，应及时通知对方并协商解决方案。
第八条合同变更1. 本合同如需变更，须经双方协商一致，并签订书面变更协议。
水电工程劳务承包合同范文8篇
水电工程劳务承包合同范文8篇第1篇示例：水电工程劳务承包合同范本甲方：（委托方）______________ （法定代表人）______________ （以下简称甲方）乙方：（承包方）______________ （法定代表人）______________ （以下简称乙方）甲、乙双方本着平等自愿、互利共赢的原则，经友好协商，就甲方委托乙方对水电工程进行承包施工，达成如下协议：一、工程内容甲方委托乙方承担水电工程的施工任务，包括但不限于水电设备的安装、检修、维护等各项工作。
二、工程期限乙方应当按照双方约定的工期和交工日期，按时保质保量完成工程任务。
三、工程报酬1. 甲方应当按照乙方提供的报价单，按时足额支付工程款项。
2. 工程款项支付方式：（详细列明具体支付方式和时间节点）四、质量保证乙方承诺按照国家相关标准和规范进行施工，对工程实行质量保证，确保工程质量符合相关要求。
五、安全保障1. 乙方保证施工过程中遵守国家相关法律法规和安全生产规定，落实安全生产责任制。
2. 施工期间如发生安全事故，乙方应当承担相应的赔偿责任。
六、违约责任1. 如因乙方原因导致工程延期交工，乙方应当承担延期责任，并按照甲方要求支付违约金。
2. 乙方在施工过程中如发现工程质量问题，须立即进行整改，否则应当承担相应违约责任。
七、保密条款双方应当对工程过程中涉及到的商业秘密和技术资料等进行保密，不得擅自泄露给第三方。
八、争议解决双方如发生争议，应当友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
九、其他其他双方约定事项：（根据实际情况列明其他约定事项）十、合同生效本合同自双方代表签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程完工验收合格之日止。
十一、解除合同1. 如因不可抗力等原因导致工程无法完成，双方可协商解除合同，已发生的费用由双方自行承担。
2. 如因乙方违约致使合同解除，甲方可要求乙方承担相应的违约责任。
十二、附则本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
水电劳务承包合同（精选12篇）
水电劳务承包合同（精选12篇）水电劳务承包合同篇1甲方：_________乙方：_________为了加强工程项目管理，明确双方权利、责任。
经双方协商达成一致，特签订本合同，供双方履行。
一、承包工程名称：二、承包范围内容：工程内电气全部安装，弱点系统的管盒箱安装、防雷接地系统。
给排水管、太阳能管、屋面落水管、采暖工程安装、全部工作内容及辅助工序，文明工地所要求的电气内容。
三、承包方式：包工包料，按建筑面积计价，材料按定额发放。
四、合同工期：五、质量要求：严格按照图纸及国家现行规范及操作规程，技术交底施工，质量等级为合格。
六、安全要求：严格按照《建筑安装工程施工安全管理条例》乙方为施工人员办理工伤保险，甲方承包价中含有费用。
在施工过程中发生一切工伤亡事故均由乙方自身负担，甲方概不负任何责任。
七、付款方式：按工程进度的.80%予付，工程完工经验收合格后结清余款，扣保险金5%。
八、违约：因乙方引起的工期质量、安全进度、违约损失、责任、乙方承担，按结算价20%处罚。
九、一般工具：用具乙方自理，甲方提供必要的中型机具和施工方便。
十、本合同一式两份，工完场清，工程价款结清本协议自行失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日水电劳务承包合同篇2甲方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方)依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合其他有关法律、法规、规定和本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。
第一条工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、承包范围：(一)、电气工程(强、弱电)：1)、人工：a)照明系统：管路预留、预埋、穿线，灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调试等施工图纸要求内容。
b)动(电)力系统：管路及套管预留、预埋，电缆桥架安装，线缆敷设，配电设备安装及调试等施工图纸要求内容。
水电劳务合同范本(精品8篇)
水电劳务合同范本(精品8篇)水电劳务合同范本篇1甲方：乙方：双方就工程项目达成如下协议:一、工程名称：__二、工程地点：__三、承包方式：单包工四、工程价格：按建筑面积元/M2五、工程内容：水、暖、电气设备安装。
1、质量要求：按国家相关质量验收规范。
2、材料节约：按施工图纸及相关变更通知计算水、暖、电材料用量，水、暖、电材料总用量的%，超出用量由乙方按甲方实际进价赔偿。
3、现场文明施工：按地方政府相关规定，建设方相关规定，甲方有关文明施工实施细则，违者接受相关处罚。
4、现场安全施工：按国家及地方政府有关规定，建设方有关规定，甲方有关安全施工实施细则，违者接受相关处罚。
5、安全责任：乙方进场施工严格按安全管理条例组织施工，乙方进场施工前必需购买建筑施工人身意外伤害保险;乙方在工程施工中发生的财产和人身伤亡事故，由乙方自己承担一切责任及所发生的费用。
六、结算方式：每月按工作实际完成量的%支付工程进度款;剩余工程款待甲方与建设方办理完竣工结算，收到剩余工程款后一次付清。
1、因甲方原因造成返工的水、暖、电安装费用由甲方负责，因乙方原因造成的水、暖、电安装费用返工的损失由乙方负责。
2、因乙方原因造成延误工期，甲方有权扣除乙方总承包费的。
七、其它：1、本合同甲、乙双方签字盖章生效，工程款付清自行失效，如任何一方违约，违约金万元(大写)。
2、本合同一式二份，甲方、乙方持一份，未尽事宜，双方现场协商解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日水电劳务合同范本篇2发包单位：(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)经甲乙双方友好协商，由乙方提供技术熟练的城建劳务队伍及相应管理班子参与本工程项目的施工。
为了明确双方的责任和义务，双方协商一致，制订如下合同条款，供双方共同遵守。
水电劳务承包合同范本5篇
水电劳务承包合同范本5篇第1篇示例：水电劳务承包合同范本甲方：鉴于甲方拥有水电工程项目的施工资质和相关技术能力，乙方具有水电施工服务经验和专业技术，双方经友好协商，达成以下合同：第一条合同目的甲方委托乙方进行水电工程项目的施工，乙方按照约定的标准及质量要求进行施工，保证按时完工。
第二条工程内容1. 本合同的工程内容包括但不限于水电设备的安装、调试、维护和保养等工作。
2. 工程的具体范围和要求由甲方提供，乙方在接到任务后需认真调研，制定详细的施工方案，并报甲方审核确认。
第三条费用及支付方式1. 甲方应根据工程的特点和规模，对乙方提供的报价进行审核，双方商定合理的费用标准。
2. 付款方式为工程分阶段结算，甲方在验收合格后按照合同约定的支付期限支付相应款项。
第四条施工期限1. 工程的开始和结束日期由双方商定，并载入合同。
2. 若非不可抗力因素导致工程延期，乙方应提前告知甲方，并在双方协商后调整施工计划。
第五条质量保证1. 乙方应按照国家相关标准和要求进行施工，保证工程质量符合合同约定。
2. 在工程竣工后，乙方应对工程进行维护保养，并提供一定期限内的售后服务。
第六条知识产权1. 乙方在工程施工过程中所获得的专利、技术和设计等知识产权归属乙方所有。
2. 甲方可以在未经乙方授权的情况下使用相关知识产权，但不得侵犯乙方的合法权益。
第七条违约责任1. 如一方未按合同约定履行义务，造成对方经济损失的，应承担违约责任。
2. 如因不可抗力等不可预见的原因导致工程无法完成，双方应协商解决，并可以根据实际情况调整合同变更或解除。
1. 双方应协商一致，经书面确认后可以对合同内容进行变更。
2. 变更后的合同内容具有同等法律效力。
第九条争议解决1. 本合同执行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
2. 如协商不成，可向有管辖权的仲裁委员会申请仲裁。
第十条其他事项1. 本合同项下的其他事项由双方协商一致后另行约定。
2. 本合同自双方签字盖章后生效，至工程完工并验收合格结束。
水电劳务承包合同范本3篇
水电劳务承包合同范本3篇篇1水电劳务承包合同范本甲方：（委托方）地址：法定代表人（负责人）：联系电话：乙方：（承包方）地址：法定代表人（负责人）：联系电话：鉴于甲方委托乙方，乙方愿意接受委托，双方根据平等自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，就水电劳务承包事宜达成如下协议，以便共同遵照履行。
第一条任务内容甲方委托乙方完成的水电工程劳务范围包括但不限于水电站设备的安装、调试、维护、维修等工作。
第二条工程标准乙方在接受委托后，应严格按照甲方的要求和水电劳务承包合同规定的标准，完成工程任务。
工程质量必须符合相关标准，如有质量问题，乙方应当承担相应责任。
第三条合同价款甲方应按照水电劳务承包合同的约定，按时向乙方支付工程款项。
工程款项的支付方式和支付期限双方约定如下：（具体约定待商议）第四条保密条款双方同意，对本合同履行过程中所知悉的对方的商业秘密、技术秘密及其他保密内容，承担保密责任，不得泄露。
第五条违约责任5.1 如一方违反本合同任何约定，经另一方提出书面通知，未在通知期限内纠正的，应按照约定承担违约责任。
5.2 因一方单方面解除合同而产生的一切费用由违约方承担。
第六条紧急变更在履行合同过程中，如果因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方应友好协商解决，并及时书面通知对方。
第七条争议解决双方如发生争议，应协商解决，协商不成的，可向所在地人民法院提起诉讼。
第八条其他约定8.1 本合同自双方盖章之日起生效，至工程完成并经双方确认验收后终止。
8.2 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
8.3 本合同中未尽事宜，双方可另行协商，经双方签字盖章确认后生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：以上为水电劳务承包合同的范本，双方在签订合同前应仔细审查并确认合同的内容，以免日后发生纠纷。
希望双方能够遵守合同约定，共同完成好水电工程劳务任务。
篇2水电劳务承包合同范本甲方：（委托方）地址：电话：法定代表人：乙方：（承包方）地址：电话：法定代表人：鉴于甲方拟委托乙方承包水电工程施工劳务，为明确双方权利义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，经友好协商，于____年____月____日签订如下水电劳务承包合同，并共同遵守合同内容：一、项目名称：水电工程施工劳务项目二、合同范围：1. 甲方根据合同约定，委托乙方承包水电工程施工劳务，包括但不限于水坝修建、水库清淤、水电站建设等工程项目。
水电劳务承包合同范本7篇
水电劳务承包合同范本7篇第1篇示例：水电劳务承包合同范本甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系方式：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承包水电劳务事宜，达成如下合同，并共同遵守：一、项目内容1. 甲方委托乙方承包水电劳务项目（以下简称“项目”）的具体内容包括但不限于：（1）水电设备的安装、维护和维修；（2）相关水电工程的施工和监理；（3）其他与水电领域相关的劳务服务等。
二、合同期限本合同期限为自年月日起至年月日止。
在合同期限届满前，若甲乙双方均同意继续合作，则可以协商签订新的合同。
三、价款支付1. 甲方应按照2.1条约定的项目内容和标准向乙方支付相应的劳务款。
2. 乙方应在项目完成后，提交相关的结算报告，并于甲方验收合格后，甲方应及时支付劳务款。
3. 若因甲方原因或不可抗力等因素导致项目无法顺利完成，甲方应按照实际完成工程量支付劳务款。
四、违约责任1. 若甲方未按时足额支付劳务款，甲方应支付逾期付款的违约金；2. 若乙方未按合同约定的时间和标准完成项目，应承担相应的违约责任；3. 若因乙方原因导致项目质量不符合约定标准，乙方应按照甲方要求进行整改，并承担相应的费用。
4. 其他因违约引起的责任，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定处理。
五、保密条款1. 甲乙双方在合作过程中可能涉及到双方的商业秘密和机密信息，在未经对方书面同意的情况下，任何一方不得向外界透露或泄露涉及对方的商业秘密和机密信息。
2. 保密期限为合同解除或终止之日起三年有效。
六、争议解决1. 若甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先友好协商解决；2. 若友好协商未能解决争议，则应提交相关争议至合同约定的仲裁组织进行仲裁；3. 仲裁裁决为终局裁决，对双方均具有约束力。
七、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，由双方协商解决，经双方签字盖章后生效。
水电劳务承包合同
水电劳务承包合同甲方（发包方）：地址：联系电话：乙方（承包方）：地址：联系电话：鉴于甲方需进行水电安装工程，乙方具有相应的资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就水电劳务承包事宜达成如下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：________________________1.2 工程地点：________________________1.3 工程内容：包括但不限于水电管线铺设、设备安装、调试等。
1.4 工程期限：自______年____月____日至______年____月____日。
第二条承包方式2.1 本工程采用包工不包料的方式，甲方提供施工所需的全部材料，乙方负责施工及劳务。
第三条合同价款及支付方式3.1 合同总价款为人民币（大写）：______________________3.2 支付方式：甲方按照工程进度分期支付，具体支付节点和比例如下：- 工程开工前支付合同总价款的30%；- 工程完成50%支付合同总价款的30%；- 工程竣工验收合格后支付合同总价款的30%；- 余款10%作为质保金，在质保期满后支付。
第四条工程质量与验收4.1 乙方应按照国家及行业标准进行施工，并确保工程质量符合甲方要求。
4.2 工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后7个工作日内组织验收。
第五条安全生产与环境保护5.1 乙方应遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。
5.2 乙方应采取有效措施，减少施工过程中对环境的影响。
第六条违约责任6.1 如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
第七条合同变更与解除7.1 合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除合同。
第八条争议解决8.1 双方因履行本合同发生争议，应首先通过协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第九条其他约定9.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商确定。
9.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
水电劳务承包合同范本7篇
水电劳务承包合同范本7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的原则基础上，就甲方水电劳务事项达成以下协议：一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________承包范围：水电安装及相关设施的维修、保养等劳务工作。
二、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工并验收合格之日终止。
三、承包费用及支付方式1. 承包费用计算方式：按照实际完成的工作量计算费用。
具体计算标准详见附件。
2. 支付方式：工程款项按照月度进度结算，每月底进行工程量核对，次月初支付应付款项。
3. 发票与凭证：乙方需提供正规的劳务发票，并妥善保管相关凭证以备查验。
四、工作内容及要求1. 乙方应按照甲方要求进行水电安装工作，确保工程质量符合国家标准及甲方要求。
2. 乙方需按照甲方制定的进度计划进行施工，确保工期按时完成。
3. 乙方应做好施工现场的安全防护措施，确保施工过程中的安全。
4. 乙方应负责施工后的维修、保养工作，确保设施正常运行。
五、质量保证1. 乙方应确保施工质量，如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担相应责任。
2. 甲方有权对乙方施工的质量进行监督与检查，乙方应配合甲方的检查工作。
六、违约责任1. 若乙方未能按照合同约定完成施工任务，应按照合同价的百分之____向甲方支付违约金。
2. 若甲方未按约定支付款项，应按照延迟支付款项的百分之____向乙方支付滞纳金。
3. 若因一方违约导致合同无法继续履行，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应责任。
七、不可抗力因不可抗力导致无法履行或部分履行本合同的情况，双方应及时沟通，根据实际情况协商解决。
八、争议解决本合同在履行过程中发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，可提交至_____（约定地点）人民法院诉讼解决。
水电劳务承包合同范本3篇
水电劳务承包合同范本3篇篇一水电劳务承包合同范本甲方（发包方）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：法定代表人：地址：联系方式：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[具体的水电工程内容，如给排水、电气安装等]二、承包范围1. 按照设计图纸和规范要求进行水电管道、线路的敷设和安装；2. 负责水电设备的安装、调试和验收；3. 提供水电工程所需的材料和设备的搬运、保管等工作；4. 配合其他施工单位进行交叉作业；5. 完成工程竣工后的清理和退场工作。
三、工期要求1. 本工程的工期为[具体工期]，自合同生效之日起计算。
2. 如遇不可抗力或其他不可预见的因素，导致工期延误，双方应协商解决。
四、质量标准1. 乙方应严格按照国家和地方的相关标准、规范以及设计图纸的要求进行施工，确保工程质量符合验收标准。
2. 工程竣工后，乙方应提交工程质量验收报告，经甲方验收合格后方可视为完成工程。
五、工程价款及支付方式1. 本工程的劳务承包价款为[具体金额]元（人民币/元整）。
（1）合同签订后[支付比例]%的预付款；（2）工程进度达到[具体节点]时，支付[支付比例]%的进度款；（3）工程竣工验收合格后，支付[支付比例]%的尾款。
六、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务（1）提供施工所需的场地、水源、电源等条件；（2）及时支付工程价款；（3）协助乙方解决施工过程中遇到的问题；（4）有权对工程质量、进度进行监督和检查。
2. 乙方的权利和义务（1）按照合同要求完成工程施工；（2）确保施工过程中的安全，承担因施工造成的安全事故责任；（3）遵守施工现场的管理规定，保持施工现场的整洁和卫生；（4）按时提交工程进度报告和质量验收报告。
七、违约责任1. 若一方违反本合同约定，应承担违约责任，向对方支付违约金[具体金额]元。
2. 若因一方违约给对方造成损失，违约方应承担相应的赔偿责任。
八、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
水电劳务承包合同
水电劳务承包合同合同编号：XXXXXX甲方：（以下简称甲方）地址： _______________________联系电话： ___________________乙方：（以下简称乙方）地址： _______________________联系电话： ___________________鉴于甲方拥有合法的用水用电权益，并希望将水电工程交由乙方承包，经双方协商一致，达成如下合同：第一条项目概述1.1 甲方委托乙方承包水电工程项目，包括但不限于水源供应、水处理、供电输电、电缆敷设等相关工作。
1.2 乙方接受委托，负责按照甲方要求进行水电工程的施工、维护、管理。
第二条工期及竣工日期2.1 本合同的工期为从合同签订之日起，至工程竣工验收合格之日止，双方可根据实际情况协商调整。
2.2 工程竣工验收合格之前，乙方应按期完成工程，并保证工程的质量和安全。
第三条工程报价及支付方式3.1 乙方对水电工程所需的材料、设备和人工进行报价，并在合同签订之日起的三个工作日内提交给甲方。
3.2 若甲方对乙方的报价无异议，双方应在合同签订之日起的七个工作日内签订正式的施工合同，并支付设备、材料采购款项的50%作为预付款。
3.3 在工程进展过程中，乙方应按照工程进度和实际完成情况向甲方提交工程进度报告，并按照进度报告的内容，向甲方申请中期进度款项。
3.4 工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工报告，并由双方共同进行验收。
验收合格后，甲方应支付乙方尾款，尾款不得晚于验收合格之日起的三个工作日支付。
第四条材料与设备供应4.1 乙方负责向甲方提供与水电工程相关的设备和材料，应保证其质量符合国家相关标准。
4.2 如需对接水源供应和电力输送等相关设备，乙方应与相关供应商协商，并按照甲方要求进行采购及安装。
第五条质量保证与维修5.1 乙方在工期履行期间，负责对水电工程进行质量保证，并提供相应的维修和保养服务。
5.2 甲方对工程存在质量问题的，应及时通知乙方，并要求其进行修复，乙方应免费提供修复服务。
水电工程劳务承包合同范文8篇
水电工程劳务承包合同范文8篇第1篇示例：水电工程劳务承包合同甲方：（委托方）鉴于甲方拟进行水电工程，为确保工程质量，双方经友好协商，达成以下工程劳务承包合同：一、工程范围1.1 甲方向乙方承包的工程范围包括但不限于水电设备的安装、维修、改造等工程。
1.2 工程地点：（具体地址）1.3 工程时间：从合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
二、工程内容及要求2.1 乙方应根据甲方的要求，按时按质完成工程任务，确保工程质量。
2.2 乙方应严格遵守相关法律法规，保障工程的安全施工，并确保施工过程中不影响周边环境及他人利益。
2.3 乙方应按照施工计划，合理安排施工进度，确保工程按时完成。
2.4 工程完成后，乙方应协助甲方进行工程竣工验收，并确保工程达到相关标准及要求。
三、工程报酬及支付方式3.1 甲方与乙方协商一致后，乙方按照合同约定报酬完成工程任务。
3.2 乙方应按照合同约定的工程进度，向甲方提交相应的付款申请，并在甲方确认后及时收取报酬。
3.3 若工程发生变更或有其他约定，双方需重新协商报酬及支付方式。
四、违约责任4.1 若乙方未按照合同约定的工程内容及要求完成工程任务，导致工程质量不达标或者不能按时完成的，应承担相应的赔偿责任。
4.2 若甲方未按照合同约定支付工程报酬的，应承担相应的违约责任并支付相应的赔偿。
4.3 若因不可抗力等原因导致工程无法完成或延迟完成的，双方可协商解决，并不承担违约责任。
五、其他约定5.1 双方应保持联系畅通，确保工程施工的顺利进行，如有争议应友好协商解决。
5.2 本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为水电工程劳务承包合同范文，如有疑问或补充请双方协商解决。
第2篇示例：水电工程劳务承包合同范文甲方：__________________(以下简称甲方)乙方：__________________(以下简称乙方)根据中华人民共和国法律法规的规定，甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用、协商一致的原则签订如下水电工程劳务承包合同：第一条合同目的甲方委托乙方承接__________________水电工程项目，受雇于甲方进行工程劳务承包工作。
水电工程劳务承包合同范本5篇
水电工程劳务承包合同范本5篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方发包的水电工程劳务承包事项，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________水电工程项目。
2. 工程地点：__________。
3. 承包范围：本工程的所有水电安装项目，包括但不限于水管、电缆、开关、灯具等设备的安装。
二、承包方式1. 本工程采用劳务承包方式，乙方负责提供符合工程要求的劳务人员，并管理其劳务行为。
2. 乙方应按照甲方的要求，组织劳务人员完成水电安装工作。
三、合同工期1. 乙方应按照甲方的工期要求，按时完成承包任务。
2. 如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任。
四、合同价款及支付方式1. 工程总价：大写__________元，小写__________元。
具体金额根据工程实际结算。
2. 支付方式：甲方应按工程进度支付乙方劳务费用。
工程完工后，双方进行结算，甲方应在结算完成后XX日内支付完毕。
五、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行工程施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应组织自检，并通知甲方进行验收。
3. 如甲方对工程质量有异议，可委托有资质的检测机构进行检测。
如检测合格，相关费用由甲方承担；如检测不合格，费用由乙方承担。
六、安全施工1. 乙方应严格遵守安全施工规定，确保施工现场安全。
2. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。
七、违约责任1. 如一方违反本合同的任何条款，违约方应承担违约责任。
2. 违约金的具体数额和支付方式由双方协商确定。
八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
水电劳务承包合同
水电劳务承包合同甲方：__________乙方：__________鉴于甲方需要进行水电工程劳务承包，乙方具备相应的资质和能力，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就甲乙双方在水电路工程劳务承包事项达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：__________1.4 工程工期：自____年__月__日起至____年__月__日止。
第二条劳务承包范围2.1 乙方负责提供本工程所需的水电安装、维修、保养等全部劳务工作。
2.2 乙方应按照甲方的要求，保证工程进度和质量。
第三条劳务报酬3.1 乙方向甲方提供的劳务报酬为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。
3.2 甲方应按工程进度分阶段支付劳务报酬，具体支付方式和时间由双方另行商定。
第四条甲乙双方的权利和义务4.1 甲方权利和义务：4.1.1 提供合格的施工场地和施工条件；4.1.2 按照约定支付劳务报酬；4.1.3 负责工程项目的其他管理工作。
4.2 乙方权利和义务：4.2.1 按照约定完成劳务工作；4.2.2 保证工程质量和进度；4.2.3 负责工程现场的安全管理。
第五条赔偿方式和免责条件5.1 乙方未按约定完成劳务工作，应向甲方支付违约金，违约金为未完成劳务部分报酬的__%。
5.2 乙方因自身原因导致工程质量问题，应负责返工并承担由此产生的费用。
5.3 甲方未按约定支付劳务报酬，乙方有权暂停劳务工作，由此产生的损失由甲方承担。
5.4 不可抗力因素导致的劳务工作延误或中断，双方互不承担责任。
第六条争议解决双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
第七条保密协议双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密和机密信息，应予以严格保密，未经对方同意，不得向任何第三方披露。
第八条合同的终止和解除8.1 在合同履行过程中，甲乙双方同意提前终止或解除合同的，应书面通知对方，并办理相关手续。
水电劳务承包合同范本7篇
水电劳务承包合同范本7篇篇1甲方（雇主）：____________________乙方（劳务提供者）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方所需的水电劳务事项达成如下协议：一、合同背景及目的鉴于甲方需要雇佣乙方从事水电安装、维修等工作，双方根据平等互利的原则，经友好协商，达成此劳务承包合同，以明确双方的权利和义务。
二、承包事项及地点1. 承包事项：水电安装、维修等工作。
2. 承包地点：具体工程项目所在地。
三、承包期限本合同自双方签字之日起生效，至工程完工并经验收合格之日止。
四、工作内容及要求1. 乙方应按照甲方的要求，准时到达工作岗位，并遵守甲方的规章制度。
2. 乙方应保证工作质量和进度，按照甲方提供的设计图纸和技术要求进行操作。
3. 乙方应保证施工现场的安全，防止事故发生。
4. 乙方在完成工作后，应按照甲方的要求提交相关的工作报告和验收资料。
五、劳务报酬及支付方式1. 甲方应按照乙方实际完成的工作量，按照约定的单价支付劳务费用。
2. 支付方式：每月支付生活费，工程完工并经验收合格后一次性支付余款。
3. 甲方在支付劳务费用时，有权扣除因乙方原因造成的相关损失。
六、质量保证及验收标准1. 乙方应保证工作质量，达到甲方和国家标准。
2. 甲方在工程完工后，有权对乙方的工作进行验收。
如验收不合格，甲方有权要求乙方返工或修复。
3. 因乙方原因造成的质量问题，乙方应承担相应的责任和损失。
七、安全责任及保障措施1. 乙方应遵守甲方的安全规章制度，保证施工现场的安全。
2. 甲方应为乙方提供必要的安全保障措施和防护用品。
3. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担相应的责任和损失。
八、违约责任及赔偿标准1. 如乙方未按约定完成工作任务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付违约金。
2. 如因乙方原因造成甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
水电劳务承包合同范本5篇
水电劳务承包合同范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1水电劳务承包合同范本甲方（承包方）：______________（单位或个人），法定代表人______________，住所地______________，联系电话______________。
乙方（发包方）：______________（单位或个人），法定代表人______________，住所地______________，联系电话______________。
鉴于乙方拟将其名下的__________________工程项目委托甲方承揽，甲乙双方本着自愿、平等、诚信的原则，达成如下协议，以兹共同遵守：第一条工程项目地点乙方拟委托甲方进行水电劳务承包的项目位于__________________，具体地址详见附件。
第二条工程范围项目包括但不限于__________________，具体工程内容详见附件。
第三条工程造价乙方应按照合同约定支付工程款项给甲方，合同价款为__________________，乙方应在工程完成验收合格后支付全部合同价款。
第四条工程进度1.甲方应按照约定时间（具体时间详见附件）完成工程，确保工程按时完工。
2.若由于不可抗力等理由导致工程延期，甲方应在延期之日起三日内书面通知乙方，并提交延期的理由和预计完工时间。
乙方应视情况酌情处理延期事宜。
第五条工程质量1.甲方承诺保证工程质量符合国家相关标准和要求，完成后应经过乙方验收合格。
2.如工程存在质量问题，甲方应在乙方提出整改要求的情况下，按照要求进行整改，直至工程完全符合验收标准为止。
第六条材料采购1.甲方应按照工程需要提前采购好工程所需的材料，确保工程进度。
2.如遇材料问题或需要更换材料，甲方应提前告知乙方，并经乙方同意后方可进行更换。
第七条保修期1.工程竣工验收合格后，甲方应对工程提供不少于__________________年的免费保修期，期间内对工程质量问题负责。
2.保修期内，如工程出现问题，乙方有权要求甲方进行维修处理，维修期限不得超过__________________日。
水电劳务承包合同
水电劳务承包合同甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需要进行水电安装工程，乙方具有相应的劳务承包资质，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就乙方承包甲方水电安装工程的劳务事宜达成如下合同条款：第一条工程概况1. 工程名称：________________________________________2. 工程地点：________________________________________3. 工程内容：包括但不限于水管敷设、电线敷设、开关插座安装等。
4. 工程期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。
第二条工程质量乙方必须按照国家和行业相关标准及甲方的要求进行施工，确保工程质量。
第三条工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币（大写）：________________________2. 支付方式：合同签订后，甲方预付总价款的30%作为定金；工程进度达到50%时，甲方支付总价款的30%；工程竣工验收合格后，甲方支付剩余的40%。
第四条工程验收工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在收到通知后____天内组织验收，并在验收合格后出具验收合格证明。
第五条双方权利与义务1. 甲方负责提供施工所需的场地、水、电等基本条件。
2. 乙方负责提供施工所需的技术、设备和人员，并确保施工安全。
第六条安全施工乙方应严格遵守安全生产规章制度，采取必要的安全措施，确保施工人员的安全。
第七条违约责任1. 如乙方未能在约定期限内完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为每逾期一天支付工程总价款的____%。
2. 如甲方未能按时支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金为每逾期一天支付应付款项的____%。
第八条合同变更与解除双方应协商一致，方可变更或解除本合同。
未经双方同意，任何一方不得擅自变更或解除合同。
通用范文(正式版)水电工劳务承包合同书
水电工劳务承包合同书合同签订方甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]背景介绍为了明确甲方与乙方之间关于劳务承包的权益和义务，确保合作顺利进行，特制定本合同。
合同条款1. 项目概述甲方向乙方承包水电工劳务，具体工作内容包括但不限于：•安装、维修和维护水电管线；•检测并修复水电设备故障；•其他与水电工劳务相关的工作。
2. 项目期限本合同有效期为[起止日期]，合同期限为[合同期限]个月。
若需延长合作时间，双方应提前[提前通知期限]的通知对方，并在双方协商一致后签署相关的补充协议。
3. 工作报酬3.1乙方将按照合同约定的工作内容和质量要求完成工作，并按照方式支付工作报酬：•[工资结算方式]：以月为单位结算，工资将于每月[结算日]之前支付至乙方指定的银行账户。
3.2工作报酬包括但不限于基本工资、加班费、岗位津贴等。
具体的工资标准双方将在合同签订后另行协商确定。
4. 劳动保障4.1甲方与乙方共同遵守国家劳动法律法规，保障乙方员工的合法权益。
4.2若乙方的员工在工作过程中因工受伤或发生职业病，甲方将依法支付相关医疗费用并承担相应责任。
5. 保密条款双方对于在履行本合同时了解到的对方的商业秘密、技术秘密以及其他保密信息保密。
未经对方书面同意，不得向任何第三方披露相关保密信息。
6. 违约责任6.1若一方违反本合同约定的任何条款，使得对方遭受损失的，违约方应承担相应的违约责任。
6.2若由于不可抗力因素，包括但不限于自然灾害、战争等原因，导致无法履行合同，则双方可协商解除合同或者延期履行。
7. 争议解决在合作过程中，若双方发生争议，应以友好协商解决。
若协商不成，可向当地人民法院提起诉讼。
合同生效本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，签字盖章后生效，并具有法律效力。
甲方（盖章）：_____________签字：_____________ 日期：_____________乙方（盖章）：_____________签字：_____________ 日期：_____________。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
水电安装劳务承包协议发包人：海天建设集团吴江奥林清华三区109#楼项目部（以下简称甲方）承包人：李飞安装工程施工队（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律法规，遵循自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，签订本协议，共同信守。
第一条、工程概况、承包内容1.1工程名称：吴江奥林清华三区109#楼工程1.2工程地点：吴江市人民路与中山南路交叉口1.3工程概况：本工程地上一至三十二层，地下有自行车停车场，建筑面积约39000平方米。
1.4承包范围：本工程中除业主方分包外的甲方承包施工图纸范围内所含的全部水暖电安装工程及雨水排水管安装，辅助工程的水电安装工作等。
1.5分包工作内容：包括但不限于以下劳务：从开始施工至竣工验收的所有水电安装工程：含孔洞的预留、管线的预埋、管线的敷设、灯具、洁具、各种面板安装等所有图纸及设计变更洽商内增加的内容均在承包范围内；本工程及附属工程方案的编制，提供材料计划。
第二条、合同工期工期：2010 年3月2日至2011年10月31日，（工期要求与土建同步）工期每推迟一天则每天处以1000元的罚金；按照甲方制定的分部工程进度计划每周由乙方向甲方书面上报本周的进度完成情况和下周的进度计划及劳动力组织情况（进度计划必需由执行经理签认），如每周进度拖延一天按照500元/天进行罚款；每月乙方向甲方书面上报本月的进度情况和下月的进度计划（进度计划必须由执行经理签认），如每月进度拖延一天按照1000/元进行罚款，非乙方原因造成的工期延误，乙方书面报告甲方执行经理，甲方执行经理认可后工期顺延。
施工期间如发现乙方有可能达不到合同工期要求，甲方有权插入其它施工队进行承包，插入队伍的承包单价由甲方根据市场价确定，所插入队伍的结算款由甲方直接从乙方劳务款中扣除，乙方不得有异议。
第三条、合同价款3.1本合同总价为以甲方从业主方决算的工程量为准。
3.2合同单价为：给排水、采暖、电气安装综合36 元/ 工日；其中包含小型机具、工具及耗材2.5元/ 工日；工日按2004年《江苏省建设工程预算定额》相应子目结算。
3.3上述单价为闭口包干的完全价格，此价格含完成工作所需的人工费（含各类保险）、质量费、工期费、超高费、垃圾清运费、清理费、施工管理费、辅助材料费、机具费、现场材料二次搬运费、材料装卸费、加班费、夜施费、冬雨季施工防护费、酷热天气施工费、成品保护费、测量试验配合费、文明安全标化费（含仓库、及设备维护的搭拆）、扰民调停费（指由乙方自身原因引起的扰民或民扰）、环境保护费、甲供设施的维修保养费、所有临设及剩余材料的归库费、与其他工种的配合费、税金、利润、质保期间的维修费及相关政府部门对民工的办证费及各类规费，税金，苏州市优质工程奖金等。
因发包人原因导致误工15日以内，误工补偿已包含在合同单价内，由承包人自行承担，超过部分按备案并实际在场人数每人每日10元标准补偿。
本合同一经签订，在本合同约定外增减的任何费用，必需由项目经理陈剑签字确认后生效。
3.4乙方进场施工到业主付款以后，按800 元/ 每人每月发放生活费，管理人员1000 元/ 每月每人发放生活费（凭劳务发票）；但不得超过当月所完成工程量的60%劳务费；工程竣工经建设单位（建设单位工程部和交房办）、监理单位、质监站验收合格，付至所完成工程量劳务费的80% ，乙方凭甲方出具的结算审批表（各部门签字齐全）到预算部门办理结算，余款在结算资料确认后，一个月内（以甲方项目部经理最终审批确认的时间起算）付至结算价的95 %，质保期与甲方同建设方的质保期相同，质保金期满后（扣除维修费用）一次性无息付清。
3.5工程完工后，如有因乙方原因引起的维修所用人工费、材料费及业主的索赔款均由乙方承担，乙方应积极返修，造成的所有费用甲方直接从劳务款中扣除。
3.6承包范围内不存在零星点工，工程外发生的零工，经项目经理陈剑签认后生效，大工按90元/工日结算，小工按60元/工日结算。
3.7结算及付款均由乙方代表本人签字办理，付款均以乙方出具劳务发票并以支票形式支付。
第四条、质量标准4.1本工程质量必须达到苏州市优质工程标准。
要求乙方必须按国家及苏州市相关规范、规定和现行施工工艺操作，严把质量关，做好质量“三检”工作。
（分项报验依据行业有关规定及项目部制度）。
4.2本合同单价为苏州市优质工程标准的价格，如因乙方原因达不到苏州市优质工程标准不必返工的，则扣除“1元/工日”，并处1元/工日罚款作为对甲方的赔偿，乙方不得有异议；如因乙方原因达不到苏州市优质工程标准必需返修的，则返工的所有费用和其他损失及责任均由乙方承担。
4.3在施工过程中，甲方定期或不定期的对乙方所完成的分项工程进行检查，如因质量不合格造成返工的人材机均由乙方承担，同时甲方还有权处以300~3000元（每次）的罚款。
第五条、机具供应5.1临电临水：甲方仅提供电源（一级箱和二级箱）及水源，其它涉及临电临水人工均由乙方自理及承担。
5.2本工程所需机具、设备均由乙方自理，如：三级配电箱、手推车、电缆线、吹风机、气泵、锹、镐、测平管、工程线、手把灯、碘钨灯、劳保用品（安全帽、安全带、手套、防暑降温用品等）、水管、电钻、切割机、套丝机、电焊机、电锤等工程所需全部机具。
5.3所有机械设备的操作工均由乙方提供，由此产生的费用均由乙方承担。
第六条、材料管理6.1实体性材料严格执行甲方的材料领用制，材料节余部分按材料价5%奖励给乙方。
如超领部分均由乙方全部承担（从劳务费中扣除），材料标准领用量以甲方专业工长、预算员、乙方负责人三人以施工图纸、施工方案、现行预算定额为依据进行材料量核准，核准量经执行经理签字确认后为准。
6.2非实体性材料和易耗材料中所有小型材料，如大小笤帚、拖布、铁丝、带线、胶布、焊条、锡条、汽油、乙炔、氧气、塑料带、锡膏、压线帽、热缩带、工程安装用螺丝、膨胀螺栓、导电膏、护口、管堵、管卡、黄胶带、生料带、油麻、铝丝、石棉橡胶板、钢锯条、切割片、玻璃胶、胶水、油灰、防锈漆、银粉漆、柴油、汽油、稀料、聚苯板等工程所需的小型材料均由乙方自备，其费用已包含在本合同单价中，乙方不得以任何理由向甲方索取补偿。
6.3乙方负责材料、机具退场前的维修保养工作，各类材料上下车、堆放入甲方指定仓库。
6.4现场各类材料的标识牌均由乙方制作摆放，甲方仅提供原材料。
6.5乙方如对甲方提供机具的维修保养无故拖延怠工，或以此要求增加费用，甲方有权调配其它队伍完成，所发生费用直接从乙方劳务款中扣除，乙方不得有异议。
6.6工程完工验收后，乙方与甲方库房相关人员核对所有材料的领用量，并将最终确认之结果报项目部预算部门，否则造成结算工作延误的后果由乙方承担。
6.7甲方有权对乙方任何浪费材料的现象进行处罚，甲方根据情节轻重给予乙方每次200~1000元的罚款。
6.8甲方按材料的标准领用量按时足额发放给乙方，乙方在使用中要做好材料的节约，超出部分在结算时按照材料原价的3倍处罚。
第七条、现场文明施工7.1施工现场必须达到“苏州市文明安全工地”（如果达不到按照1元/工日进行扣除），严格执行天津市施工现场管理条例规定，加强科学管理，文明施工。
7.2日常对所属建筑物周围保持清洁。
7.3做好日常对责任区中的材料上下车、场内搬运、堆放及维护保养等工作。
7.4承包方在施工中的文明标化未按发包方要求完成，发包方有权调配其它队伍完成，并按实际用工从承包方劳务费中直接扣除，承包人不得有异议。
7.5发包方、建设方等单位通知考察或检查，由于承包方平时文明施工不到位的，发包方要求突击现场清理等一切用工已含在承包单价中，承包人不得另外计取，并对乙方进行每次2000—5000元的处罚。
7.6乙方在施工过程中要严禁扰民问题的出现，如有发生，甲方对乙方进行500元/次的罚款。
7.7乙方在施工过程中应严格控制粉尘污染，如被政府有关部门警告则处以2000元/次的罚款，如警告后经相关部门检查还未整改的，由此造成的一切费用均由乙方承担。
第八条、安全施工8.1对本工程的安全生产标准，双方约定如下：安全、工伤事故为零，非发包人原因引起的安全、工伤事故，由承包人承担一切损失和责任；发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应采取紧急措施防止事态扩大，并全力组织抢救伤者，保护事故现场并及时通知发包人；8.2信号工、架子工等特殊工种必须持有效证件上岗。
如发现无证或持无效证件上岗，甲方有权立即解雇并给予500元/人/次的罚款。
8.3乙方严禁雇用未成年人，甲方发现后除立即解除外并对乙方罚款2000元/人。
8.4乙方人员在进行高空施工时要注意高空坠落，做好防护措施及人身保护措施，如有发生则一切后果由乙方自已承担。
8.5乙方人员夜间施工要做好照明工作。
乙方人员在施工过程中要注意触电及电源、电线的摆放与连接安全，严防发生火灾、触电事故，并承担因措施不当而造成的一切后果。
8.6承包人进场前要接受发包人的入场教育；承包人应严格按发包人的安全交底进行施工，并必须按发包人要求做好施工现场的安全设施，做好安全标识，若发包人及政府各部门现场检查时发现安全隐患，发包人将按500元/处进行处罚。
8.7乙方严格按有关安全生产的法规及规定和安全标准施工。
积极参加项目部组织的安全交底、生产协调会和安全检查，服从项目部管理人员的指挥和安排。
8.8乙方应做好周密的安全措施，对在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责，如果乙方在施工中发生安全事故均由乙方自行承担，甲方不负任何责任。
第九条、人员9.1乙方必须配备总负责人、技术员、工长、质安员各1名、后勤管理1名。
按照上级要求，乙方在每15名施工人员中，要有一名兼职安全员，且每天必需佩戴红袖标。
发包人有权根据工程实际情况要求承包人增设管理岗位及人员。
9.2甲方主持召开的每周生产例会及各种管理会议，乙方负责人及相关人员必须准时参加，不得无故缺席，否则甲方有权给予200元/人次的处罚。
9.3管理人员和特殊工种的持证率必须达到100%，其它工种的持证率应达到95%以上。
9.4乙方所配备的劳动力人数，且综合素质必须符合本工程质量、进度和安全的需要。
所有人员必须按天津市规定进行备案注册登记。
在施工过程中，若甲方认为乙方人员素质、人数不能满足本工程需要时，双方商定甲方有权责令乙方在规定时间内更换或增减人员，若乙方在接到此类通知后，仍不能在规定时间内满足人员要求，甲方将按所缺人数50元/人/天进行罚款，此类情况如延续四天，甲方有权调配其它队伍另行分包，所插入队伍的结算按本合同第二条之规定执行；如延续六天，则甲方有权终止本合同，责令乙方退场，乙方承担一切责任和损失。
9.5乙方必须做好民工工资的发放和日常事务处理，保证民工工资必需按时发放到每个民工的手中，保证施工人员稳定性。