001-施2015-50索赔意向通知书
工程施工索赔管理办法
工程施工索赔管理办法1.目的为维护企业利益,增强各单位索赔意识,确保工程项目收益最大化,根据上级有关规定,结合我公司实际情况制定本办法。
2.适用范围本办法适用于公司所属各单位工程项目施工索赔管理工作。
3.职责3.1公司成立以主管生产领导为组长,三总师为副组长,相关科室参加的索赔领导小组,办公室设在成本管理部,其主要职责是:3.1.1负责制订工程项目施工索赔管理办法,并不断完善;3.1.2督促、指导工程项目的施工索赔管理工作,确保项目收益最大化;3.1.3负责对项目索赔考核,按有关规定进行奖罚。
3.2各项目要以索增效,坚决维护企业利益,成立以项目经理为组长,总工程师(总经济师)为副组长,相关科室参加的索赔领导小组,其主要职责是:3.2.1制定索赔计划、目标、方案;3.2.2负责索赔资料的搜集、整理;3.2.3负责索赔工作的实施。
4.工程施工索赔成立的条件工程施工索赔是指当事人在合同实施过程中,根据法律合同规定及惯例,对不应由自己承担责任的情况造成的损失,向合同的另一方当事人提出给予赔偿或补偿要求的行为。
其成立的条件为:4.1与合同相对照,事件已造成了承包人施工成本的额外支出,或总工期延误;4.2工期延误事件必须在经批准的进度计划关键线路上,或非关键线路上延误的工期大于总时差;4.3造成费用增加、工期延误的原因,按照合同约定不属于承包人应承担的责任,包括行为责任或风险责任;4.4承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知书和索赔报告。
5.工程施工索赔的内容工程施工索赔实施中主要是按索赔的目的分类而进行的工期索赔、费用索赔或工期费用双索赔。
5.1工期索赔5.1.1工期索赔:由于非承包人责任的原因而导致施工进度延误,要求批准顺延合同工期从而可能提前工期得到奖励或免除承担拖期违约赔偿风险的索赔。
5.1.2工期索赔事件:下列事件经工程师批准后,可以顺延合同工期。
a.延误发放图纸;b.延误移交施工现场;c.承包商依据工程师提供的错误数据导致放线错误;d.不可预见的外界条件;e.施工中遇到文物和古迹而对施工进度的干扰;f.非承包商原因检验导致施工的延误;g.发生变更或合同中实际工程量与计划工程量出现实质性变化;h.施工中遇到有经验的承包商不能合理预见的异常不利气候条件影响;i.由于传染病或政府行为导致工期的延误;j.施工中受到业主或其他承包商的干扰;k.施工涉及有关公共部门原因引起的延误;l.业主提前占用工程导致对后续施工的延误;m.非承包商原因使竣工检验不能按计划正常进行;n.后续法规调整引起的延误;o.发生不可抗力事件的影响;p.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;q.专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
国家税务总局公告2015年第50号《国家税务总局关于简化个人无偿赠与不动产土地使用权免征营业税手续的公告》
国家税务总局关于简化个人无偿赠与不动产土地使
用权免征营业税手续的公告
国家税务总局公告2015年第50号2015-6-29
为切实减轻纳税人负担,现将简化个人无偿赠与不动产、土地使用权免征营业税手续的有关事项公告如下:
个人以离婚财产分割、赠与特定亲属、赠与抚养人或赡养人方式无偿赠与不动产、土地使用权,符合《财政部国家税务总局关于个人金融商品买卖等营业税若干免税政策的通知》(财税〔2009〕111号)第二条免征营业税规定的,在办理营业税免税手续时,无需提供房产所有人“赠与公证书”、受赠人“接受赠与公证书”,或双方“赠与合同公证书”。
本公告自2015年7月1日起实施。
此前尚未进行税务处理的,按照本公告规定执行。
《国家税务总局关于加强房地产交易个人无偿赠与不动产税收管理有关问题的通知》(国税发〔2006〕144号)第一条中“属于其他情况无偿赠与不动产的,受赠人应当提交房产所有人‘赠与公证书’和受赠人‘接受赠与公证书’,或持双方共同办理的‘赠与合同公证书’”同时废止。
特此公告。
国家税务总局
2015年6月29日原文地址:/shuishounews/5610.html。
工伤索赔意向通知书
编号: 2015-001(正本)劳动能力鉴定通知书 /(身份证号码):您好!您于年月日因公负伤至今已个月,根据《工伤保险条例》第二十一条:“职工发生工伤,经治疗伤情相对稳定后存在残疾、影响劳动能力的,应当进行劳动能力鉴定”,您已符合进行劳动能力鉴定的条件。
请您于年月日进行劳动能力鉴定申请,以确定伤残等级及停工留薪期。
如您拒不接受劳动能力鉴定,则依照《工伤保险条例》四十二条规定,停止工伤保险待遇。
如需更改劳动能力鉴定申请日期,请于年月日前以书面形式知会公司。
如逾期不配合进行劳动能力鉴定的,将视同您拒不接受劳动能力鉴定,并丧失一切工伤待遇。
如因您个人原因未进行劳动能力鉴定,所造成的损失及后果由您个人承担。
特此通知!本人确认:xxxxxx有限公司年月日年月日编号: 2015-001(副本)劳动能力鉴定通知书 /(身份证号码):您好!您于年月日因公负伤至今已个月,根据《工伤保险条例》第二十一条:“职工发生工伤,经治疗伤情相对稳定后存在残疾、影响劳动能力的,应当进行劳动能力鉴定”,您已符合进行劳动能力鉴定的条件。
请您于年月日进行劳动能力鉴定申请,以确定伤残等级及停工留薪期。
如您拒不接受劳动能力鉴定,则依照《工伤保险条例》四十二条规定,停止工伤保险待遇。
如需更改劳动能力鉴定申请日期,请于年月日前以书面形式知会公司。
如逾期不配合进行劳动能力鉴定的,将视同您拒不接受劳动能力鉴定,并丧失一切工伤待遇。
如因您个人原因未进行劳动能力鉴定,所造成的损失及后果由您个人承担。
特此通知!本人确认:xxxxxx有限公司年月日年月日篇二:c3 索赔意向通知书c.0.3索赔意向通知书第五版表江苏省住房和城乡建设厅监制篇三:工伤认定通知书工伤评估通知书浦江县劳动保障行政部门工伤认定专用印章篇四:索赔意向通知书写法格式-合同案例分析篇五:2013版施工合同重点条款解读2013版施工合同(示范文本)重点条款解读一、出台背景1、1999版施工合同与现行法律法规规章不相适应。
系统集成项目管理工程师模拟考试题及答案
系统集成项目管理工程师模拟考试题及答案一、单选题(共100题,每题1分,共100分)1.A公司是一家云服务提供商,向用户提供多租户,可定制的办公软件和客户关系管理软件,A公司所提供的此项云服务属于( )服务类型。
A、PaaSB、SaaSC、IaaSD、DaaS正确答案:B2.应用Paretol图可以()A、将精力集中到最关键的因素上B、帮助预测未来的问题C、量化风险D、改进风险管理正确答案:A3.在编制项目管理计划过程中,项目管理的其他分领域计划也在同步编制。
作为项目经理,编制项目人力资源管理计划过程,需要与编制()的过程紧密关联。
A、采购计划B、风险计划C、质量计划D、沟通计划正确答案:D4.范围确认的主要作用是()。
A、对所要交付的内容提供一个结构化的视图B、提高最终产品、服务或成果获得验收的可能性C、明确项目、服务或输出的边界D、在整个项目期间保持对范围基准的维护正确答案:B5.()不属于指导与管理项目工作的输出。
A、项目管理计划更新B、工作绩效数据C、批准的变更请求D、可交付成果正确答案:C6.大数据具有的特点包括:大量(Volume)、高速(Velocity)、()。
①可验证(Verifiable);②真实性(Veracity);③多样(Vahcty);④价值(Value)A、①②④B、②③④C、①②③D、①③④正确答案:B7.成本补偿合同不适用于()的项目。
A、对项目内容和技术经济指标未确定B、风险大C、工程量不太大且能精确计算,工期较短D、需立即开展工作正确答案:C8.关于项目可行性研究阶段的描述,不正确的是:()。
A、初步可行性研究是介于机会研究和详细可行性研究的一个中间阶段B、初步可行性研究阶段需要从技术、经济等方面进行深入调查研究C、详细可行性研究的内容与初步可行性研究内容大致相同D、机会研究的主要任务是对投资项目或投资方向提出建议正确答案:B9.某项目经理正在进行活动资源估算,他可以采用的方法或技术中不包括()。
新《规范》中25个监理工作用表填写实例
《建设工程监理规范》(GB50319—2013)中25个监理工作用表填写实例《建设工程监理规范》(GB50319-2013)基本表式分为A、B、C三类。
A类表为监理单位用表,由工程监理单位或项目监理机构签发;B类表为施工单位报审、报验用表,由施工单位或施工项目经理部填写后报送工程建设相关方;C类为通用表,是工程建设相关方工作联系的通用表。
各类表的签发、报送、回复应当依照合同文件、法律、法规、规范标准等规定的程序和时限进行.各类表应按有关规定,采用碳素墨水、蓝黑墨水书写或黑色碳素印墨打印,不得使用易褪色的书写材料.各类表中“□”表示可选择项,以“√"表示被选中项.填写各类表应使用规范语言,法定计量单位,公历年、月、日。
各类表中相关人员的签字均须由本人签署。
由施工单位提供附件的,应在附件上加盖骑缝章。
各类表中实际使用中,应分类建立统一编码体系,各类表式的编号应连续编号,不得重号、跳号。
各类表中施工项目经理部用章的样章应在项目监理机构和建设单位备案,项目监理机构用章的样章应在建设单位和施工单位备案.下列表式中,应由总监理工程师签字并加盖执业印章:1)A。
0.2工程开工令;2)A。
0。
5工程暂停令;3)A.0.7工程复工令;4)A。
0。
8工程款支付证书;5)B。
0。
1施工组织设计或(专项)施工方案报审表;6)B。
0。
2工程开工报审表;7)B。
0。
10单位工程竣工验收报审表;8)B.0.11工程款支付报审表;9)B.0。
13费用索赔报审表;10)B.0.14工程临时或最终延期报审表。
“A。
0.1总监理工程师任命书”必须由工程监理单位法人代表签字,并加盖工程监理单位公章.“B.0.2工程开工报审表"、“B.0.10单位工程竣工验收报审表"必须由项目经理签字并加盖施工单位公章。
各类表中,“施工项目经理部"是指施工单位在现场设立的项目管理机构。
对于各类表中所涉及的有关工程质量方面的附表,由于各行业、各部门的专业要求不同,各类工程的质量验收应按相关专业验收规范及相关表式的要求办理.如果没有相应的表式,工程开工前,项目监理机构应与建设单位、施工单位根据工程特点、质量要求、竣工及归档组卷要求进行协商,定制工程质量验收相应表示。
索赔审核报告
枢纽工程索赔审核报告*****水库工程项目部:我司接受贵公司委托,审核了贵单位提供的中国水利水电第**工程局有限公司关于***水库枢纽工程索赔资料。
您们的责任是提供真实、完整、合法的相关资料,我们的责任是对所提供的资料发表对工程索赔的审核意见。
在审核过程中,我们结合工程项目的实际情况,主要对索赔程序、索赔理由、索赔证据、索赔额度及相关计算方法的合理性、真实性、充分性以及资料的完整性进行了审核,现将索赔审核情况及相关意见报告于下:一、审核依据(一)合同文件:《******水库工程枢纽工程施工合同》。
(二)《重庆市水利工程施工机械台时费定额》(渝水基﹝2005﹞56号)。
(三)索赔审核表(监理【2018】索赔审01号、02号)及业主批复、监理通知(监理【2017】通知001号、监理【2017】通知002号)、专题会议纪要【监理】专题纪要001号、复工通知(监理【2018】复工001号、施工设备进场报验单。
(四)索赔意向书、报告单(水电五局【2017】报告015号、020号、021号、023号、025号、032号、035号)、阻工图片、施工现场签证单及草签单。
(五)其它相关资料。
二、审核说明根据我方收到业主单位送审的索赔审核表(监理【2018】索赔审01号、02号)及业主批复、施工方提供的索赔相关资料附件显示,对于引发工期延误导致索赔事件的因素主要是:征地移民搬迁问题未能及时解决及其他因素引发村民阻工造成工期延误、人员窝(停)工及设备闲置。
对于上述原因引发的工期延误及窝(停)工损失等,施工方提出索赔意向书及费用申请报告(索赔申请报告(承包【2018】赔报001号、002号))。
(一)人员窝工及机械闲置1.索赔申请报告(承包【2018】赔报001号)经审核,依据索赔审核表(监理【2018】索赔审01号)及业主批复,施工现场草签单及施工现场签证单,施工设备进场报验单等资料,确认索赔时间为2017年2月21日至2017年6月26日,人员窝工共计3823工日,机械闲置共计1784台时。
施工单位各类报审表
工程开工报审表监理表—3(监理【2014】开工报审001号)重庆市城市建设档案馆监制(监理【2013】开工令001号)工程名称:重庆市城市建设档案馆监制(监理【2013】暂停令001号)工程名称:重庆市城市建设档案馆监制工程复工报审表监理表-6(监理【2014】复工报审001号)工程名称:工程复工令监理表—7(监理【2014】复工令001号)施工组织设计/(专项)施工方案报审表监理表-14 (监理【2013】施工/方案报审号)分包单位资格报审表监理表—15 (监理【2014】分包资格报审001号)注:含劳务分包表施工控制测量成果报验表监理表-16 (监理【2014】测量报验001)工程材料、构配件、设备进场报审表监理表—17(监理【2014】进场报审001号)工程材料、构配件、设备检验报审表监理表—18(监理【2014】检验报审001号)钢筋隐蔽工程报验表监理表—19 (监理【2014】隐蔽报验001号)模板安装检验批报验表监理表—20 (监理【2014】检验批报验号)模板分项工程报验表监理表—21(监理【2014】分项报验号)工程名称:主体结构分部(子分部)工程报验表监理表—22(监理【2014】分部(子分部)报验号)工程名称:单位(子单位)工程竣工预验收报审表监理表-23(监理【2014】预验收报审号)工程名称:工程竣工预验收通知书监理表—24(监理【2014】竣工预验收号)工程名称:单位(子单位)工程竣工预验收问题整改报审表监理表-25(监理【2014】预验收整改报审号)工程名称:施工进度计划报审表监理表—26(监理【2014】进度计划报审号)工程名称:工程款支付报审表监理表-27(监理【2014】工程款支付报审号)工程名称:工程款支付证书监理表-28(监理【2014】工程款支付证书号)工程名称:索赔意向通知书监理表-29(监理【2014】索赔意向通知书号)工程名称:费用索赔报审表监理表—30(监理【2014】费用索赔报审号)工程名称:工程临时/最终延期报审表监理表—31(监理【2014】临时/最终延期报审号)。
2015年二建施工管理真题解析
2015年二级建造师《建设工程施工管理》真题解析一、单项选择题1.建设工程项目供货方的项目管理主要在(A)进行。
A.施工B.设计C.决策D.保修2.建设项目总承包的核心意义在于(D)。
A.合同总价包干降低成本B.总承包方负责“交钥匙”C.设计与施工的责任明确D.为项目建设增值3.编制项目合同编码的基础是(B)。
A.项目合同文本和项目结构图B.项目结构图和项目结构编码C.项目结构编码和项目组织结构图D.项目合同文本和项目组织结构图4.项目管理任务分工表是(A)的一部分。
A.项目组织设计文件B.项目结构分解C.项目工作流程D.项目管理职能分工5.编制施工组织总设计涉及下列工作:①施工总平面图设计;②拟定施工方案;③编制施工总进度计划;④编制资源需求量计划;⑤计算主要工种的工程量。
正确的编制程序是(D)。
A.⑤①②③④B.①⑤②③④C.①②③④⑤D.⑤②③④①6.在项目目标动态控制的纠偏措施中,调整管理职能分工属于(A)。
A.组织措施B.管理措施C.经济措施D.技术措施7.项目进度跟踪和控制报告是基于进度的(B)的定量化数据比较的结果。
A.预测值与计划值B.计划值与实际值C.实际值与预测值D.计划值与定额标准值8.根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-0201-2013),项目经理确需离开施工现场时,须取得(D)的书面同意。
A.承包人B.监理人C.建设主管部门D.发包人9. 根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-0201-2013),项目经理因特殊情况授权其下属人员履行某项工作职责时,应至少提前(B)天书面通知监理人。
A.5B.7C.14D.2810.某工程施工过程中,承包人未通知监理人检查,私自对某隐蔽部位进行了覆盖,监理人指示承包人揭开检查,经检查该隐蔽部位质量符合合同要求。
依据《标准施工招标文件》,由此增加的费用和(或)延误的工期应由(C)承担。
A.发包人B.监理人C.承包人D.分包人11.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,符合施工生产安全事故报告要求的做法是(B)。
2015二级广西壮族自治区建造师理论考试试题及答案
1、根据现行《建设工程安全生产管理条例》,工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合()A、建设工程承包合同B、工程监理大纲C、设计文件D、工程建设强制性标准2、施工企业职业健康安全管理体质的运行及维持活动中,应由()对管理体系进行系统评价A、施工企业技术负责人B、施工企业安全部门负责人C、项目经理D、施工企业的最高管理者3、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500--2013),某工程签订了单价合同,在执行过程中,某分项合同原清单工程量为1000m3,综合单价为25元/m3,后因业主原因实际工程量变为1500m3,合同中约定,若实际工程量超过计划工程量15%以上,超过部分综合单价调整为原来的4、施工项目成本分析的基础是()成本分析。
A.工序B.分部分项工程C.单项工程D.单位工程5、根据现行《建设工程安全生产管理条例》,工程监理单位发现存在安全事故隐患情况严重的,应当要求施工单位暂时停止施工,并及时报告()A、工程总承包单位B、建设单位C、建设主管部门D、质量监督站6、工程施工过程中索赔事件发生后,承包人首先要做的工作是()A、向监理工程师提出索赔意向通知B、向监理工程师提交索赔证据C、向监理工程师提交索赔报告D、与业主就索赔事项进行谈判7、某施工承包合同采用单价合同,在签约时双方根据估算的工程量约定了一个总价,在实际结算时,合同总价与合同各项单价乘以实际完成工程量之和不一致,则价款结算应以()为准。
A、签订的合同总价B、合同中的各项单价乘以实际完成的工程量之和C、双方重新协商确定的单价和工程量D、实际完成的工程量乘以重新协商的各项单价之和8、施工成本的过程控制中,对于人工费和材料费都可以采用的控制方法是()。
A、量价分离B、包于控制C、预算控制D、跟踪检查9、下列与项目质量管理有关的费用中,属于外部质量保证成本的是()A、一般材料进场检验B、聘请第三方检测机构对玻璃幕墙进行防渗处理C、拆模对混凝土试块进行强度检测D、拆除不合格砖墙重新砌筑10、施工项目成本分析的基础是()成本分析。
索赔意向通知书
表C.0.3索赔意向通知书工程名称:编号:《建设工程施工合同示范文本》(GF-2013-021)通用条款第19条规定19.1 承包人的索赔根据合同约定,承包人认为有权得到追加付款和(或)延长工期的,应按以下程序向发包人提出索赔:1、承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内,向监理人递交索赔意向通知书,并说明发生索赔事件的事由;承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的,丧失要求追加付款和(或)延长工期的权利;2、承包人应在发出索赔意向通知书后28天内,向监理人正式递交索赔报告;索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和(或)延长的工期,并附必要的记录和证明材料;3、索赔事件具有持续影响的,承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知,说明持续影响的实际情况和记录,列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数;4、在索赔事件影响结束后28天内,承包人应向监理人递交最终索赔报告,说明最终要求索赔的追加付款金额和(或)延长的工期,并附必要的记录和证明材料。
19.2 对承包人索赔的处理对承包人索赔的处理如下:1、监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。
监理人对索赔报告存在异议的,有权要求承包人提交全部原始记录副本;2、发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内,由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。
发包人逾期答复的,则视为认可承包人的索赔要求;3、承包人接受索赔处理结果的,索赔款项在当期进度款中进行支付;承包人不接受索赔处理结果的,按照第20条〔争议解决〕约定处理。
19.3 发包人的索赔根据合同约定,发包人认为有权得到赔付金额和(或)延长缺陷责任期的,监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。
1、发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书,发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的,丧失要求赔付金额和(或)延长缺陷责任期的权利。
工程索赔意向通知书
工程索赔意向通知书索赔指投保人或被保险人在发生保险事故、遭受财产损失或人身伤亡以后,要求保险人履行赔偿或给付保险金义务的行为。
下面店铺给大家带来工程索赔意向通知书,供大家参考!工程索赔意向通知书范文一致:安徽石油分公司管道项目部:合肥油库改扩建安装工程从 2012 年 12 月 8 日开工于 2014 年 5 月 20 工程中间交。
历时 17 个月,比合同工期推迟了 13 个月。
由于合肥油库是改造安装工程,从 2013 年 4 月以后工艺管道施工受到油库生产经营、图纸设计变更、材料供货等多方面原因的的影响,使的我施工方无法正常、连续地施工。
和业主取消了 2 台 5000M3 储罐安装,给我方带来较大的经济损失。
我方特向贵方表示费用索赔意向,期间发生了如下损失:1、施工人员 20作文13 年 4 月至 2014 年 4 月施工功效降低索赔。
2、2013 年 4 月至 2014 年 4 月施工现场管理费索赔3、其他相关的企业管理费、现场经费索赔。
4、5000M3 储罐胎具、器具的制作、运输发生费用索赔。
南京金陵石化建筑安装工程有限公司6-10工程索赔意向通知书范文二致:**由于**年*月份的连续降雨引发“**”重大自然地质灾害事故。
事故发生后,项目部于*月*日上午*时许,接监理部口头通知要求工程全面停工,立即组织人员对各施工区及生活营地进行彻底的安全检查,以防灾害再次发生,造成人员伤亡。
项目部接到通知后,立即组织人员进行全面排查。
并于下午接到监理*号工程暂停指令单。
项目部于*年*月*日接监理部《关于全工地撤离施工人员的紧急通知》的通知(通字*第*号)要求:“*” 。
项目部随后上报了撤离人员进度及计划留守人员数量。
于*年*月*日接监理部《关于撤离施工人员的紧急通知》的通知 (通字*第*号) 要求:“除大坝标的抗洪抢险人员外,其余各主标 (包括营地标)的施工人员于*年*月*日前全部撤离施工现场” ,同日接到业主《关于做好人员撤离工作的紧急通知》接通知后我部认真组织在*月*日下,午将全部人员撤出工地。
2023年一级建造师之一建建设工程项目管理能力测试试卷B卷附答案
2023年一级建造师之一建建设工程项目管理能力测试试卷B卷附答案单选题(共30题)1、质量控制点应选择那些技术要求高、施工难度大、对工程质量影响大或是发生质量问题时()的对象进行设置。
A.损失大B.隐患大C.危害大D.波级大【答案】 C2、某建设工程项目中,承包人按合同约定,由担保公司向发包人提供了履约担保书。
在合同履行过程中,如果承包人违约,开出担保书的担保公司()。
A.必须向发包人支付履约担保书规定的保证金B.必须用履约担保书规定的保证金去完成施工任务C.应完成施工任务,并向发包人支付履约担保书规定的保证金D.用履约担保书规定的担保金去完成施工任务或向发包人支付该项目所实际花费的金额【答案】 D3、根据《建设工程监理规范》GB50319-2013,对中型及以上或专业性比较强的工程项目,项目监理机构应编制工程建设监理实施细则,并必须经()批准后执行。
A.监理单位技术负责人B.总监理工程师C.专业监理工程师D.业主代表【答案】 B4、安全事故发生后,事故现场有关人员应当立即向()报告;单位负责人接到报告后,应当于()小时内向事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
A.本单位负责人;1B.本单位负责人;2C.工程建设单位负责人;1D.工程建设单位负责人;2【答案】 A5、工程质量监督申报手续应在工程项目()到工程质量监督机构办理。
A.开工前,由施工单位B.竣工验收前,由建设单位C.开工前,由建设单位D.竣工验收前,由施工单位【答案】 C6、关于管理职能分工表的说法,错误的是()。
A.是用表的形式反映项目管理班子内部项目经理、各工作部门和各工作岗位对各项工作任务的项目管理职能分工B.管理职能分工表示无法暴露仅用岗位描述书时所掩盖的矛盾C.可辅以管理职能分工描述书来明确每个工作部门的管理职能D.可以用管理职能分工表来区分业主方和代表业主利益的项目管理方和工程建设监理方等的管理职能【答案】 B7、承包人提出索赔时,下列各种相关文件的提交程序正确的是()。
中建工期及费用索赔与反索赔
8
进场至施工现具备施工条件 施工现场条件 的期间为施工准备期间,不
计入施工工期,可提出管理
PART 02
赶工费用索赔内容
赶工费是指建设单位将工期压缩后,按照常规施工已不能满足工期要求,施工单位为了能在建设单位规定 的工期里完成施工任务所采取的赶工措施的费用。
序号 1 2 3
4 5 6
分类 人工费 材料费 机械费
措施费 管理费 规费
索赔内容 增加人员进出场费、夜间加班费及餐费,对分包队伍赶工的工资补助及奖励 费用,不能流水施工的人员窝工及降效费用。 模板、木方、钢管、扣件等周转料具增加投入费,混凝土标号提高及增加外 加 增剂加、大改型变机回械填进材出料场等及技租术赁措费施、费司,机赶加工班材费料、损采耗购及中市小场型采机购械费费用、增机加械。台班
工期及费用索赔与反索赔
目目录录
contents
一 工期顺延及费用索赔 二 赶工费用索赔内容 三 索赔的效力及证据固定 四 反索赔应对
PART 01
工期顺延及费用索赔
一、工期顺延事件识别与延误时间计算
(一)发包人原因 序号
工期顺延事件
延误时间计算
发包人未按约定提供施工条件,导致承包人无法施工 以提供齐全所有资料、具备施工条
技术质量部/项目 总工、资料员
二、索赔的效力和证据固定
(一)基础文件
序号
分类
证明目的
7
水文、地质、 证明客观事实与招标条件的 坐标资料 差异。
注意问题
留存好发包人提供的水文、地质、坐标资料,过 程中发现资料与现场实际不符的,及时发文提出。
项目主责部门 岗 位
技术质量部/项目 总工
证明项目是否具备开工条件,
索赔意向通知书
索赔意向通知书尊敬的XXX公司:我是XXX公司的代表,我在此向贵公司提出索赔意向,并就以下事项向贵公司作出通知:一、事故经过2019年10月15日,在XXX公司的工地上发生了一起事故。
事故发生时,我方员工正在XXX工地上进行施工作业,突然发生了一次爆炸,导致我们的设备和物品遭受了严重损失。
该事故的原因是贵公司未能按照约定合理控制施工环境,并没有提供足够的安全措施和设备。
二、损失统计根据我们的初步估计,上述事故给我们造成了严重的经济损失。
具体损失包括:1. 设备损失:我方使用的价值100,000元的机械设备在事故中被毁。
2. 物品损失:我方存放于工地仓库中的原材料和成品共计价值50,000元,在事故中全部损毁。
3. 业务中断:由于此次事故,我方不得不暂停工地上的施工作业,导致无法按时交付给其他客户的订单,并且面临许多额外的维护费用,预计经济损失约为150,000元。
三、索赔要求基于上述损失,我方要求贵公司赔偿我们的损失并承担相关责任。
我们希望贵公司能够按以下方式进行赔偿:1. 设备损失赔偿:根据市场价格评估并确认我方机械设备的实际价值,并以此为依据进行赔偿。
2. 物品损失赔偿:根据工程合同约定的收益损失进行赔偿,按照市场价格计算原材料和成品的实际价值。
3. 业务中断赔偿:请贵公司补偿我方因此次事故导致的业务中断所产生的损失,包括额外维护费用和无法按时交付订单所造成的违约金损失。
四、协商与解决办法为了解决此事,我们提出以下建议,希望贵公司予以考虑:1. 召开会议:请贵公司尽快与我方代表进行会面,商讨解决方案,并确定赔偿金额及具体解决办法。
2. 和解协议:我们希望双方能够以友好的方式解决此次事故,并签订和解协议,明确双方责任及赔偿金额,以避免进一步的法律纠纷。
3. 合作关系:作为长期合作伙伴,我们希望贵公司能够认真对待此次索赔意向,并积极主动地解决问题,以维护双方良好的合作关系。
五、索赔通知的期限根据相关法律规定,我方要求贵公司在接到本索赔意向通知书之日起10个工作日内回复我们,并就索赔事项作出明确的答复,以便我们进一步协商解决办法。
建筑工程项目招投标与合同管理简答题 第7章-工程索赔
第7章-工程索赔1.简述索赔的概念。
答:索赔是指在合同的实施过程中,合同一方因对方不履行或未能履行合同所规定的义务而受到损失,或一方在对方要求或同意时,尽了比原合同约定的更多的义务,因而向对方提出赔偿要求。
2.何谓施工索赔?答:施工索赔是指当事人在合同实施过程中,根据法律、合同规定及惯例,对并非由于自己的过错,而是属于应由合同对方承担责任的情况造成,而且实际已经发生了损失,向对方提出给予补偿的要求。
3.索赔的分类有哪些?答:可以按多种方式对索赔进行分类。
(1)按索赔的目的分:工期索赔承包商向业主要求延长工期,合理顺延合同工期。
这是由于合理的工期顺延,可以使承包商免于承担误期罚款(或误期损害赔偿金)。
费用索赔也成为经济索赔,是承包商要求取得合理的经济补偿,即要求业主补偿不应该由承包商自己承担的经济损失或额外费用,或者业主向承包商要求因为承包商违约导致业主的经济损失补偿。
(2)按索赔的处理方式分单项索赔是指每一件索赔事件发生后,索赔管理人员就针对该事件,在规定的索赔有效期内向工程师提出索赔要求,要求单项解决支付,不与其他的索赔事件混在一起。
单项索赔通常原因单一,责任划分明确,分析、计算及处理比较简单。
总索赔又成为一揽子索赔,是指对整个工程中发生的索赔事件,综合在一起进行索赔。
这种索赔方式,是在特定的情况下被迫采用的。
对于总索赔,因为在实际操作过程中涉及太多的争议因素,索赔的成功率并不高,在实际施工过程中应尽量避免使用。
(3)按索赔的合同依据条款明示的索赔是指索赔事件所涉及的内容在合同文件中能够找到明确的依据,业主或承包商可以据此提出索赔要求。
条款默示的索赔是指索赔事件所涉及的内容已经超出合同明文规定的范围,在合同文件中没有明确的文字描述,但可以根据合同条件中某些条款的含义,合理推论出有一定的索赔权。
(4)按索赔的有关当事人分承包商同业主之间的索赔这在施工过程中是最普遍的索赔形式。
最常见的是承包商向业主提出的工期索赔和费用索赔;有时,业主也向承包商提出经济补偿的要求,称为“反索赔”。
系统集成项目管理工程师考试题含参考答案
系统集成项目管理工程师考试题含参考答案1、应用系统运行中设计的安全和保密层次包括系统级安全、资源访问安全、功能性安全和数据域安全,其中粒度最小的层次是()。
A、系统级安全B、资源访问安全C、功能性安全D、数据域安全答案:D2、某公司最近在一家大型企业OA项目招标中胜出,小张被指定为该项目的项目经理。
公司发布了项目章程,小张依据该章程等项目资料编制了由项目目标、可交付成果、项目边界及成本和质量测量指标等内容组成的()。
A、项目工作说明书B、范围管理计划C、范围说明书D、WBS答案:C3、在大数据的关键技术中,数据抽取工作ETL是()过程主要使用的技术。
A、数据采集B、数据存储C、数据清洗D、数据分析答案:A4、在项目实施过程中,用户的环境(业务环境、组织架构等)可能会发生变化,对项目的需求可能也会发生变化。
针对项目范围变化的需求,()是真正具备批准权力的人。
A、用户B、项目经理C、变更控制委员会D、项目投资人答案:D5、责任分配矩阵是一种常用的描述项目角色和职责的方式,关于责任分配矩阵,以下说法错误的是()A、在反映团队成员个人与其承担的工作时,责任分配矩阵不够直观B、责任分配矩阵可以分成多个层级C、高层级的责任分配矩阵可以界定团队中的哪个小组负责工作分解中的哪一部分工作D、底层级的责任分配矩阵用来在小组内为具体活动分配角色、职责、层次。
答案:A6、关于项目招投标的说法,不正确的是()。
A、中标人确定后,招标人应当视情况向中标人发出中标通知书,将中标结果通知所有未中标的投标人B、依法必须进行招标的项目。
招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人C、招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的,投标保证金有效期应当与投标有效期一致D、投标人少于3个的,不得开标;招标人应当重新招标答案:A7、()不属于指导与管理项目工作的输出。
A、批准的变更请求B、工作绩效数据C、可交付成果D、项目管理计划更新答案:A8、()属于人力资源管理中的Y理论。
【最新】房屋漏水赔偿申请范文-范文模板 (4页)
本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==房屋漏水赔偿申请范文篇一:关于房屋漏水申请经济补偿的报告关于房屋漏水申请经济补偿的报告尊敬的豪门物业公司领导:我是云梦新城3栋0106号房的业主,原“五七”渔场的退休老职工。
自从201X年7月份入住云梦新城以来,到201X年5月为止,两年多的时间里,房子一直漏水。
大漏四次,小漏不断。
其间,多次找物业公司来处理过,都没有得到妥善解决。
漏水原因是什么?当时(来自: : 房屋漏水赔偿申请范文 )物业的答复是:二楼以上的房子装修,废弃的垃圾堵塞了二楼0206号房的下水管道。
0206房还未装修入住,而我住在一楼的0106房,时间一长,被堵下水管的0206房逐渐形成了一个大的蓄水池。
楼下我的0106房屋顶也由轻微渗漏,到滴水,到下小雨......直到找人来疏通管道结束。
这个过程在两年多的时间里,周而复始地进行了四次。
每次管道疏通后不久,又被垃圾堵塞,屋顶渗漏情况会再次出现。
我只得一次又一次地找物业公司来处理。
更为让人恼火的一次渗漏,发生在201X年大年三十的晚上,一大家人围坐在餐桌旁,准备吃年晚饭,渗漏下来的脏水直接滴在了桌子上饭菜里,我连忙联系物业工作人员,一起去楼上清除积水,年夜饭都未吃成。
久治不愈的渗漏持续了两年。
直到今年五月,二楼0206房业主装修,重新铺设了下水管道,漏水问题才得到了有效控制。
渗漏给我带来了精神上的困扰,财产上的损失,也让我的健康状况出现了一系列的问题,风湿病也加重了。
财产方面因房屋漏水的损失主要有:1、阳台、卧室、客厅的天花板,墙壁大多数地方因渗漏损坏,造成了涂层的开裂,脱落,这些地方后来都找人重新粉刷过。
2、沙发、衣柜、床铺、衣服、被子,因渗漏霉变,损坏。
3、各个房间灯具的损坏,灯具现都已重新更换。
粗略算起来,以上光财产上的损失已达壹万五千多元。
3.索赔通知书
项目经理:
日期:
附:相关疫情文件
1、<<关于延长2020年春节假期的通知>>
2、<<自治区住房城乡建设厅关于进一步加强全区住房城乡建设系统新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的通知>>(【2020】5号)
3、<<自治区住房城乡建设厅关于新冠肺炎疫情防控期间建设工程计价的指导意见>>(桂建发[2020]1号)
关于新冠病毒肺炎疫情引起的索赔联系函
编号:
工程名称
施工单位
主要内容
时间
年 毒引起的肺炎疫情全面爆发,按《民法总则》、《公司法》等法律规定,本次新冠疫情本身的性质以及各级政府防控疫情采取的措施已符合不可抗力的法定情形。目前,受疫情和地方管制措施的影响,劳务人员和原材料的供应严重紧张,并且涉及的人工、材料价格大幅上涨。为了顺利推进项目建设,我方向发包方提出本索赔意向:
(1)工期相应顺应。原定于2020年X月X日开工,受疫情影响我方无法按计划开工,具体延期天数结合复工批复时间以及生产恢复情况待定。
(2)发包人应补充我方应行政机关要求采取防疫措施所产生的费用。复工前我方根据疫情防控要求购买的防疫物品,如口罩、酒精、测温仪等,上述疫情防控费用发包人应补偿。
(3)发包人应赔偿我方因疫情和管制措施产生的停工、窝工损失,包括疫情停工期间管理人员工资、劳务人员停工窝工损失、机械闲置损失费。
(4)发包人应赔偿我方因疫情和管制措施造成人工、材料、设备费用上涨所增加的费用。
(5)其他因不可抗力疫情产生的损失。
上述系索赔意向通知,我司后续将在受疫情和相关管制措施持续影响的期间内根据实际情况向贵司报告,并在疫情和相关管制措施影响结束向贵司提交最终索赔报告。与此同时,我司也将积极采取合理措施防损失止扩大,也请贵司统筹规划安排本工程防疫工作。
建设工程索赔意向书(3篇)
建设工程索赔意向书(3篇)建设工程索赔意向书(精选3篇)建设工程索赔意向书篇1致:____________公司我公司于______年____月中标__________________改建工程第五合同段,_________年______月______日开工到此刻,工期过去五分之三,但工程进展缓慢。
由于______年____月_____日在________处挖方施工时,发现_______公司的东西走向供水主管道位于挖方范围内,加上电信、电力管线等原因,导致路基一向停工长达_____个月,_______年_____月初自来水新管路和电力管线才施工迁移完毕,旧自来水管道才停止使用。
还有_________范围内建筑材料和民房施工升降机的拉线依然存在,仍旧成为路基施工的障碍。
由于_______年____月_____日在_______灌注桩施工中,桩位正好在污水管上,钻机架设桩位一向不能开钻,导致灌注桩施工队一向怠工。
计划______年_____月初开工的___________也因为电信管线和两水工程一向没有开工。
以上事件我部每月都集中以书面形式汇报过,事件是外部原因引起的,同时事件也造成我部以下损失:1、工期延误2、工程机械停滞费用3、有关施工人员和管理人员费用以上发生的损失,是一个有经验的承包商也无法预计的,按照合同文件相关条款,业主应对我部以上上述发生的费用和耽误的工期给予补偿,以利于我部减少损失,更好的继续的履行合同的职责和义务。
____________改建工程第__合同段项目经理部_______年___月____日建设工程索赔意向书篇2甲方:贵州__公司乙方:六盘水__公司甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实、信用的原则,经友好协商,根据《民法典》、《爆破安全管理规程》GB6722-20、《爆破作业项目管理要求》和《民用爆炸物品安全管理条例》及辖区公安机关相关规定,甲、乙双方就位于花渔洞的“花渔____区”工程爆破工程的经济责任管理达成以下协议:一、工程概况:工程名称:花渔____区工程工程地点:工程内容:布孔、钻孔、验孔、装药、填塞、防护、联络网、警戒、起爆、爆后检查、解除警戒。
工程索赔意向书
工程索赔意向书工程索赔意向书1致:_____项目管理有限职责公司由于__________医院门诊部门诊楼抗震加固改造工程在施工过程中受到来至社会人员的干扰,无法继续施工,受到干扰的时间有____月____日至____月____日,____月____日至____月____日,____月____日至____月____日。
给我方带来较大的经济损失及工期拖延。
我方特向贵方表示费用及工期索赔意向,期间发生了如下损失:1、施工人员窝工补偿费、进出场费。
2、设备窝工补偿费、进出场费。
3、其他相关的企业管理费、现场经费。
_____________有限公司_______年____月____日工程索赔意向书2一、工程索赔书时效的效力索赔时效有两个方面的效力,一是索赔时效期间届满则索赔权即诉权的消灭,即权利人未在约定的索赔时效期间内提出索赔,其索赔权利消灭;二是索赔时效为有效的抗辩理由,即索赔时效期间届满,请求权的相对人因而取得否认对方请求的权利。
索赔时效期间届满后的请求权,因诉权消灭,变为不可诉请求权,即罗马法上所谓自然之债。
此种请求权不受法律强制实施的约束力和保障。
因此基于索赔时效的效力,义务人取得了抗辩权,可拒绝权利人的索赔主张。
虽则如此,但权利人的实体权利并未就此丧失,因此,一方面如果被索赔方即请求权利义务人主动放弃索赔时效的抗辩权,其仍可自愿履行该债务,给权利人以补偿,索赔方有权接受该赔款,不构成不当得利。
即使被索赔方不知道时效届满的事实,也不能以不知时效届满为由要求返还。
另一方面,被索赔方也可在时效届满,提出索赔时效抗辩的同时,仍可基于道义或公平原则,给予索赔方适当补偿,即所谓的道义索赔,索赔方也有权接受该赔款,不构成不当干导利。
此外,虽然索赔时效是基于合同约定产生的,但其仍属于时效的一种。
按照时效制度的原则,即时效只能由当事人主张而不能由法庭主动援用。
因此,法院或仲裁庭在审理该类案件时,一般不能主动援用索赔时效,只有在被索赔方提出该项辩理由时,才能予以支持。