关于XXX项目工程全面停工的索赔通知书
停工申请报告索赔
一、报告概述尊敬的[公司/项目名称]项目负责人：您好！我代表[施工单位/承包商名称]就[项目名称]工程因[停工原因]申请停工，并就相关索赔事宜向您提出以下报告。
一、停工原因1. [停工原因一]具体情况：[详细描述停工原因一，如：由于设计变更，导致施工方案需重新调整，原计划无法继续进行。
]2. [停工原因二]具体情况：[详细描述停工原因二，如：因原材料供应商未能按时供货，导致工程进度受阻。
]3. [停工原因三]具体情况：[详细描述停工原因三，如：因恶劣天气影响，施工现场无法正常作业。
]二、停工时间及影响1. 停工时间鉴于上述停工原因，我方计划自[停工开始日期]起暂停施工，预计停工时间为[预计停工天数]天。
2. 停工影响（1）工期延误：停工期间，我方将无法按原计划完成工程进度，预计工期延误[延误天数]天。
（2）人力、物力损失：停工期间，我方将产生人力、物力损失，具体损失如下：a. 人工费用：[人工费用损失金额]元；b. 设备租赁费用：[设备租赁费用损失金额]元；c. 材料采购费用：[材料采购费用损失金额]元；（3）信誉损失：停工将对我方在[公司/项目名称]工程中的信誉造成一定影响。
三、索赔要求鉴于上述停工原因及影响，我方提出以下索赔要求：1. 工期延误索赔根据我国《合同法》规定，因不可抗力等原因导致工期延误的，承包人有权要求延长工期。
我方请求贵方同意将[项目名称]工程工期延长[延误天数]天。
2. 人力、物力损失索赔（1）人工费用：[人工费用损失金额]元；（2）设备租赁费用：[设备租赁费用损失金额]元；（3）材料采购费用：[材料采购费用损失金额]元；请贵方按照实际损失金额给予赔偿。
3. 信誉损失赔偿由于停工对我方在[公司/项目名称]工程中的信誉造成一定影响，我方请求贵方给予一定的信誉损失赔偿，具体金额双方协商确定。
四、解决方案为尽快恢复工程进度，降低损失，我方提出以下解决方案：1. 积极与相关部门沟通，争取尽快解决停工原因，确保工程早日恢复正常施工。
工程停工索赔报告范本
工程停工索赔报告范本[公司名称][公司地址][日期][施工单位名称][施工单位地址]主题: 工程停工索赔报告尊敬的各位，本报告是针对我司在[工程地点]进行的[工程项目名称]工程的停工索赔要求。
经过仔细的评估和分析，我们得出以下结论：1. 停工原因：根据合同中约定的工程计划，我们按时开始了工程施工。
然而，由于以下原因导致了工程停工：- [列举停工原因，如政府部门的工程审批延误，自然灾害，相关承包商的欠款等]2. 受影响的工期与成本损失：停工导致了以下影响：- 工期延误：停工期间，无法进行正常施工工作，导致工期延误[具体的天数]天；- 人员成本：由于停工，我们不得不支付工人和其他雇员的工资，尽管他们无法进行施工工作；- 设备租赁费用：由于停工期间无法使用租赁的设备，我们不得不支付额外的租赁费用；- 管理成本：停工期间，我们不得不继续支付管理团队的工资和其他相关费用；- 其他费用：由于停工期间无法正常开展工程活动，我们还承担了其他费用（如停工期间的安保费用等）。
3. 索赔要求：鉴于以上损失，我司要求以下索赔金额作为停工造成的经济损失：- 工期延误所造成的工程管理团队、工人工资和其他相关费用的损失；- 设备租赁费用；- 其他费用。
4. 附件：为了支持本索赔报告，我们随附以下文件：- 合同及相关补充协议；- 停工记录和相关通知；- 工人和管理团队的工资记录；- 设备租赁费用记录；- 其他支持本索赔要求的文件或证据。
请您尽快审阅我们的索赔要求，并予以答复。
如果您需要进一步的信息或文件，请随时与我们联系。
我们期待着您对此事的积极处理和合作。
谢谢您的关注与合作。
此致，[公司名称] [公司代表签名] [公司代表姓名] [职位][联系方式]。
暂停施工期间索赔报告范文
暂停施工期间索赔报告范文尊敬的[对方负责人称呼]：您好！我是[施工方名称]的[你的名字]，今天给您写这个索赔报告呢，就像一个饿了的人找您要个面包一样，是迫不得已，且合情合理的事儿。
一、工程基本情况。
咱们这个[工程名称]工程，那可是大家都寄予厚望的项目啊。
从[开工日期]开始，我们就像一群勤劳的小蜜蜂一样，忙前忙后，一心想着把这个工程干得漂漂亮亮的。
二、暂停施工情况。
可天有不测风云啊，在[暂停施工日期]，工程被迫暂停了。
这就好比一辆正在高速行驶的汽车，突然被踩了急刹车，那冲击力可不小呢。
导致暂停施工的原因是[具体原因]，这个原因可不是我们能控制的呀，就像出门遇到暴雨，那只能躲雨，工程也只能暂停了。
三、索赔依据。
1. 合同依据。
咱们签的合同那可是白纸黑字写得清清楚楚的，[具体合同条款]明确提到了在非我方原因导致工程暂停的情况下，我方有权进行合理索赔。
这就像是我们和您之间达成的一个约定，现在情况出现了，按照约定办事儿，您肯定也能理解的。
2. 相关法律法规依据。
从法律的角度来说，[相关法律法规条款]也保障了我们施工方在这种情况下的权益。
法律就像一个公正的裁判，它都说我们可以索赔了，那肯定是有道理的呀。
四、索赔费用明细。
# （一）人工费用。
1. 我们的工人兄弟那都是靠这个工程养家糊口的。
工程一停，他们不能就这么闲着呀，可又不能马上找到新的活儿。
在暂停施工期间，我们还是得按照合同给他们支付基本工资，这部分费用总计[X]元。
您想啊，这就像您请了个保姆，虽然有些天没让她干活儿，但基本的工钱还是得给的，对吧？2. 还有一些技术工人，他们是专门为这个工程培训的，工程停了，他们的技能闲置在这儿也是一种损失。
这部分额外的补偿费用是[X]元。
这就好比您买了个高级工具，还没用几次就不能用了，这个工具的价值损失也得考虑进去呀。
# （二）设备费用。
1. 那些施工设备，像大型的起重机、搅拌机之类的，可都是我们花钱租来的或者是自己花钱买的。
工程施工人停工索赔(3篇)
第1篇一、索赔背景本项目为XX工程项目，合同工期为XX年XX月XX日至XX年XX月XX日，合同金额为人民币XX万元。
由于不可抗力因素，导致施工现场出现严重问题，为确保工程质量和人员安全，我方于XX年XX月XX日向业主单位提出停工申请，经业主单位同意，项目于XX年XX月XX日暂停施工。
现根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，向业主单位提出停工索赔。
二、停工原因及影响1. 停工原因（1）施工现场地质条件复杂，地下水位过高，导致部分地基基础施工无法正常进行。
（2）施工现场周边环境不稳定，存在安全隐患。
（3）施工过程中，部分材料供应商未能按时供货，导致工程进度受阻。
2. 停工影响（1）工程进度延误，预计工期延长XX个月。
（2）施工现场管理人员、施工人员及机械设备闲置，产生额外费用。
（3）因停工导致部分材料、设备损失，产生经济损失。
三、索赔金额及依据1. 索赔金额根据《中华人民共和国合同法》及《建设工程施工合同纠纷处理办法》的相关规定，结合本项目实际情况，我方提出以下索赔金额：（1）工期延误索赔：XX万元。
（2）停工期间管理人员、施工人员及机械设备闲置费用：XX万元。
（3）材料、设备损失赔偿：XX万元。
总计索赔金额为：XX万元。
（1）合同约定：合同中明确约定，因不可抗力因素导致工程暂停施工，业主单位应承担相应责任。
（2）法律法规：依据《中华人民共和国合同法》及《建设工程施工合同纠纷处理办法》的相关规定，业主单位应承担工程暂停施工的责任。
（3）实际情况：施工现场地质条件复杂、周边环境不稳定、材料供应商未能按时供货等实际情况，导致工程暂停施工。
四、索赔处理建议1. 业主单位应按照合同约定及法律法规，对停工索赔进行审核。
2. 业主单位应尽快与施工方协商解决索赔事宜，确保工程顺利进行。
3. 双方应共同协商制定合理的赔偿方案，保障双方的合法权益。
五、结论综上所述，我方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，向业主单位提出停工索赔。
建筑工程停工索赔模板范文
建筑工程停工索赔模板范文尊敬的[对方公司/负责人称呼]：您好！我是[己方公司名称]负责[具体工程名称]的[你的身份]。
今天写这封信啊，真的是有点无奈，但咱们得好好聊聊这工程停工的事儿，还有我们应得的赔偿。
[阐述停工原因]这停工的原因是[具体的停工原因，如甲方未能按时提供施工场地、设计变更未及时通知、原材料供应中断等]。
您瞧，这就好比火车没油了（如果是供应中断的原因），或者前面的铁轨突然没了（如果是场地或者设计变更之类的原因），我们想继续干活儿都没辙啊。
[说明停工造成的损失]这一停工，可给我们带来了一箩筐的麻烦事儿，那损失就像流水一样，哗啦啦地往外淌啊。
再说说设备。
那些大型机械设备，就像一群嗷嗷待哺的巨兽，停工期间它们虽然没干活儿，但也得“吃饭”（设备的租赁费用、闲置期间的损耗维护等）。
比如说那台起重机，每天的租赁费用就是[X]元，从停工到现在，这设备租赁的损失就已经[计算出金额]元了。
还有其他的小型设备，加起来也不是个小数目呢。
另外，材料也出了大问题。
有些材料我们是提前按照工程进度采购的，现在工程停了，这些材料堆在那儿，有的都开始变质或者损坏了。
就像我们买了一堆新鲜的水果（比喻材料），本来打算马上做成水果拼盘（用于工程建设），结果现在只能眼睁睁地看着它们烂掉，这部分材料损失粗略估算也有[X]元。
[提出索赔要求]我们也不想把事情搞得太复杂，大家都是在建筑这个大圈子里混的，都不容易。
但是我们的损失是实实在在的，就像摆在眼前的大山一样，不能忽视呀。
希望您能理解我们的处境，尽快处理这个索赔事宜。
如果您对我们提出的索赔内容有任何疑问或者需要进一步的解释，欢迎随时联系我，我的电话是[电话号码]。
感谢您抽出时间来阅读这封信，期待您的积极回应。
[己方公司名称][具体日期]。
停工索赔报告范文模板
停工索赔报告范文模板尊敬的[对方负责人称呼]：您好！我是[你的名字或者公司名称]，今天我得跟您唠唠这个让我们头疼不已的停工事儿，顺便跟您算算这笔停工给我们带来的损失账。
一、停工基本情况。
1. 停工时间。
您也知道，这停工可不是闹着玩的，从[开始停工日期]开始，就像被施了魔法一样，一直停到了[结束停工日期（如果有确定的话）或者写到目前仍处于停工状态]，这就像一场没有尽头的噩梦啊。
2. 停工地点。
就在咱们的[具体停工项目地点]，那原本可是一片热火朝天的景象，现在却冷冷清清，只有风在那里呼呼地吹，好像在嘲笑我们的无奈呢。
二、停工原因。
[说明导致停工的具体原因，例如]这停工啊，全是因为[详细原因，比如说是甲方提供的材料一直没到位，像那关键的建筑材料，说好的日期却像被外星人劫走了一样，一直没出现在工地上；或者是因为一些不可抗力因素，像老天爷突然发了大脾气，暴雨连着下了好几天，洪水还来捣乱，工地直接变成了一片汪洋，啥活儿也干不了]。
这可真不是我们想停工的，我们的小伙伴们都摩拳擦掌准备大干一场呢，结果被这事儿给整得只能干瞪眼。
三、造成的损失。
# （一）人工损失。
1. 直接人工成本。
我们那些勤劳的工人们啊，本来每天都能在工地上创造价值的。
从停工开始，他们就只能在宿舍里闲着，就像一群被禁足的小蜜蜂，有劲没处使。
这人工成本可不少啊，按照我们之前的用工计划，每天有[X]个工人在工地上干活，每个工人每天的工资是[具体金额]元，这停工的这段时间，光是工资支出就白白损失了[总金额 = 工人数量×每天工资×停工天数]元。
这就像眼睁睁地看着钱打水漂，心疼得我直跺脚啊。
2. 额外人工成本。
而且啊，因为这停工，打乱了我们的人员安排。
有些工人是从外地专门过来干活的，他们不能一直在这儿干等着呀，所以我们还得给他们支付一些返程路费、临时安置费之类的。
这又是一笔不小的开支，总共算下来又多花了[X]元，感觉就像在伤口上又撒了一把盐呢。
工地停工索赔报告
工地停工索赔报告第一篇：工地停工索赔报告工地停工索赔报告2#3#商住楼暂停索赔报告致：某某房地产有限公司：我公司承建的2#3#楼，于2015年3月26日完成3#楼四层梁板的混凝土浇筑，2015年4月28日完成2#楼四层梁板的混凝土浇筑工作。
2015年4月19日，我项目部收到贵方下发工程暂停通知，贵方根据市场的需求，对2#、3#楼的图纸进行更改，要求2#、3#楼施工完四层楼面混凝土后，工程暂停。
从全面停工到现在已经有三个多月。
由于未确定工程何时复工，以及暂停后贵方无相关款项支付民工工资及材料款，项目部的管理人员及部分民工、材料、机械、设备仍然滞留在工地现场。
根据合同的相关规定，我方要求补偿损失费共计人民币5421405 元。
此项损失计算至2015年8月30日为止。
如果贵公司在2015年8月30日前未对工程的未来走向做更明确的决定或仍然无资金解决相关问题，各种损失费用仍然按照此计算公式增加。
鉴于此，我方深信，贵方会对我方所承受的额外开支予以合理的经济补偿！具体补偿项目如下:额外支出费用补偿表：表1 1暂停后每月发生的费用：表2工程复工后应商谈的项目：表3分项费用详细计算：一、目前需要补偿的项目有：1、工人窝工费从2015年4月30日至2015年8月30日期间，生活区入住等待工作面的工人人数为180人，窝工人数按30%计算。
工人窝工损失费：180人×30%×120天×180元/天=1166400元2、项目部管理人员工资由于业主方所下发的通知是工程暂停，且未拨付资金解决工人的工资、材料款等问题，项目部的管理人员留在现场稳定工人及各个材料商的情绪，尽力解决相关问题。
暂停期间项目部管理人员的工资费用见附表1.3、劳务人员二次进退场路费工程复工后，劳务工人需要二次进场，因此这笔费用对我方来说是一项额外损失。
所以应给予补偿。
190人×100元=19000元4、停工初期项目现场清理费用因工程是在其施工期间，各工序一律停止施工后，项目工地现场开始清理。
某工程施工期停工损失索赔报告
某工程施工期停工损失索赔报告尊敬的_____（相关方）：您好！我谨代表_____（施工单位），就本工程施工期间所遭遇的停工损失向您提交此份索赔报告。
本次停工事件给我方造成了重大的经济损失和工期延误，希望能得到您的合理赔偿和妥善处理。
一、工程概况本工程为_____（工程名称），位于_____（工程地点），工程内容包括_____（具体工程内容）。
工程于_____（开工日期）正式开工，原计划于_____（竣工日期）竣工。
二、停工原因1、业主方原因由于业主方未能按时提供施工所需的_____（关键材料或设备），导致工程无法正常进行，被迫停工。
此外，业主方对工程设计方案的频繁变更，且变更通知下达不及时，使得我方已完成的部分工程需要拆除重建，这也直接导致了工程的停工。
2、不可抗力因素在施工期间，遭遇了_____（不可抗力事件，如恶劣天气、自然灾害等），这超出了我方能够预见和控制的范围，造成了工程的停工。
3、第三方原因＿____（第三方单位，如相邻施工单位的干扰、市政配套设施的延误等）的行为或失误，对我方的施工造成了严重影响，导致工程被迫停工。
三、停工时间本次停工从_____（开始日期）开始，至_____（结束日期）结束，共计_____天。
四、停工损失计算1、人员费用在停工期间，我方仍需支付施工现场管理人员、技术人员、工人等的工资、福利及社保费用。
具体计算如下：管理人员_____人，平均工资_____元/天，停工_____天，共计_____元；技术人员_____人，平均工资_____元/天，停工_____天，共计_____元；工人_____人，平均工资_____元/天，停工_____天，共计_____元。
人员费用总计_____元。
2、设备闲置费用施工现场的各类机械设备，如塔吊、起重机、挖掘机等，在停工期间处于闲置状态，但仍产生了租赁费用、折旧费用及维护保养费用。
具体计算如下：塔吊_____台，租赁费用_____元/天，停工_____天，共计_____元；起重机_____台，租赁费用_____元/天，停工_____天，共计_____元；挖掘机_____台，租赁费用_____元/天，停工_____天，共计_____元。
关于扶风县富都花园工程全面停工的索赔通知书
关于扶风县富都三和花园Z1-1、Z1-2住宅楼工程项目工程全面停工的索赔申请书至：宝鸡市鼎元置业有限公司：我公司承建的扶风县富都三和花园Z1-1、Z1-2住宅楼工程项目，工程于2012年3月10日开始施工，两栋楼于2012年11月20日主体工程顺利封顶，目前两栋楼内外墙抹灰均已施工完毕。
由于甲方不能按期足额支付的本工程进度款，导致工程材料及人工费大量拖欠，设备大量闲置窝工，故我方“停止对扶风县富都三和花园Z1-1、Z1-2住宅楼工程的施工”，因此而造成该工程从2013年8月31日起所有工序将无法开展，项目至今处于全面停工状态，给我公司造成较大的经济损失及工期拖延。
我方按程序特向贵方提出费用和工期提出索赔意向，并提交《费用索赔申请表》及《工程工期索赔申请表》。
期间发生了如下费用及损失：1、施工人员窝工补偿，进退场费用；2、机械设备拆除安装费用及设备窝工补偿费用，各种工种费用及特殊工种工资等费用；3、材料租赁费用及材料损失补偿费用；4、实际完成工程量等费用及工期索赔；按照合同通用条款的第十款第40 项，合同文件专用条款的第39 款第39.1、39.2 项规定，业主应对我部上述的费用给予补偿，以利于我部减少损失，恢复施工继续履行好合同的责任和义务。
此致！附：索赔事件清单一份扶风县建筑总公司2013年11 月28 日关于扶风县富都三和花园Z1-1、Z1-2住宅楼工程造成工程全面停工的索赔事件清单1、Z1-1#、Z1-2#楼提升架龙门吊租赁合同的违约金及拆除安装费用；(要求补偿4台提升架龙门吊，3个月算租赁合同的违约金及拆除安装费用计56000 元，)龙门吊：4台*100元*90=36000元；龙门吊搭拆费：4台*5000元=20000元2、钢管、扣件租赁及保管费用；（要求补偿余下340吨钢管3个月算租赁及保管费用计142129.26元）钢管: 87678m*0.013天/m*90天=102583.26元；(2、3、4月份)扣件：31000个*0.007天/m*90天=19530元；(2、3、4月份)龙门架钢管1600m*0.013天/m*270天=5616元；(2-11月份)保管费：90天*160=14400元3、要求补偿窝工过程中管理人员组建损失费及施工工人的工资；414000元a、管理人员8人，3个月算；8*150*90天=108000元b、技工15人，3个月算；15*120*90=162000元；c、普工20人，3个月算；20*80*90=144000元；4、冬季看场费用；（2人*60元*90天，计10800元）5、要求补偿搅拌机3个月租赁费及安拆费8100元搅拌机：2台*35*90=6300元安拆保管费：2台*90*10=1800元6、要求补偿合同进度款违约利息：189900元工程进度款违约利息计算表7、要求补偿投标保证金未按期退还的费用：20925元应退还的本金：250000元未退还的本金利息：250000*0.0093*9月=20925元（2-11月份）8、要求工期索赔6个月。
暂停施工期间索赔报告范文
暂停施工期间索赔报告范文尊敬的[对方相关负责人称呼]：您好！我是[你的名字或者你的公司名称]，咱们在[具体项目名称]上一直合作愉快呢，不过最近这个项目暂停施工的事儿，可让我们有点头疼，所以就有了这份索赔报告。
一、暂停施工的情况说明。
您也知道，从[暂停施工开始日期]开始，这个项目就像被按下了暂停键一样。
这突然的暂停可不像电影里演的那样，说停就停还能轻松再启动。
这是为啥呢？原来是[详细说明暂停施工的原因，例如：因为施工现场旁边的那块地突然出现了一些未勘探到的地下管道问题，相关部门要求必须先解决这个安全隐患，所以咱们的项目只能暂停]。
二、我们遭受的损失。
# （一）设备闲置损失。
我们那些施工设备可都是“精兵强将”啊，原本都在工地上热火朝天地干活呢。
像那台[设备名称]大型挖掘机，租它一天就得[X]元，从暂停到现在已经闲置了[具体天数]天了，这就好比花钱请了个大力士，结果只能让他在那干瞪眼，啥活儿都干不了，光租金就损失了[设备名称的租金×闲置天数]元。
还有那些小型设备，像打夯机之类的，虽然单台租金没那么贵，但是加起来也是一笔不小的数目呢。
# （二）人员窝工损失。
咱工地上的那些工人兄弟，可都是指望着这个项目养家糊口呢。
本来大家都干劲十足，现在突然没活儿干了。
那些技术熟练的工人，一天工钱是[X]元，普通工人一天也得[X]元。
我们总共[具体人数]个人在这儿等着复工，这一等就是[具体天数]天，就像一群等着冲锋的战士，结果被告知战场暂时关闭了。
这人员窝工的损失算下来，总共是[（技术工人日工资×技术工人数量 + 普通工人日工资×普通工人数量）×闲置天数]元。
而且这些工人兄弟因为项目暂停，有些都开始找别的临时活儿干了，等咱们复工的时候，还得重新组织人员，这又得花费不少精力和成本呢。
# （三）材料积压损失。
为了这个项目，我们提前准备好了各种建筑材料。
那些钢筋、水泥、木材都像小山一样堆在工地上。
工地暂停施工索赔报告范文
工地暂停施工索赔报告范文工地暂停施工索赔报告，这事儿啊，就像是你满心期待地去参加一场盛大的宴会，结果到了门口却被告知宴会暂停了，你前期为了这场宴会做的那些准备，花费的那些精力和钱财，可不能就这么打水漂了，得找个说法，工地索赔也是这个理儿。
咱先得把索赔的事儿给整明白喽。
这就好比你和小伙伴们约好了一起做个大项目，你把自己的工具啊、材料啊都准备好了，人也到齐了，结果突然有个不可抗力的因素，像是什么超级大暴雨把工地给淹了，工程只能暂停。
你为这工程投入的那些东西，可都是有成本的呀，这成本不能就这么无声无息地消失了，就像你为宴会准备的漂亮衣服和精心制作的礼物，不能因为宴会暂停就白瞎了。
那这个索赔报告该咋写呢？这报告啊，就像是你在跟工地的大老板讲述一个你被亏待了的故事。
首先得把工地的基本情况说清楚，比如说工地在哪里呀，这个工程是个啥类型的工程，是盖高楼大厦呢，还是修大桥呢？这就好比你要先告诉别人这个宴会是在哪里举行，是豪华酒店呢，还是户外的大草坪。
然后呢，要详细说说为啥会暂停施工，是天灾呢，像刚才说的大暴雨，还是人祸，比如甲方突然改变了设计方案之类的。
这就如同你得说清楚宴会为啥暂停，是突然下冰雹砸坏了场地呢，还是主办人临时改了规则。
接下来啊，就是要计算损失了。
这损失可就多了去了，就像你在宴会上，你买礼物花的钱，打车去场地的钱，还有为了参加宴会特意打扮做造型花的钱。
在工地上呢，材料损失是一方面，那些已经运到工地还没来得及用的建筑材料，可能因为停工就受潮了或者被损坏了。
这就像你为宴会准备的食物，因为宴会暂停放久了就坏了。
还有设备的闲置费用，你想啊，那些大型的机械设备，租来一天得不少钱呢，停工一天就闲置一天，这钱不就白花了嘛。
还有工人的工资，工人到了工地，活没干成，工资总不能不给吧，这就像你请了服务生来帮忙准备宴会，结果宴会没办成，服务生的工钱还是得给的。
在索赔报告里，这些损失都得一项一项列得清清楚楚，明明白白。
可不能含糊，要精确到小数点后面几位呢，就像你算账的时候，一块两块的都得算清楚，不能让自己吃亏。
停工索赔意向通知
工作联系函
——关于D组团门窗延误工期的索赔意向通知致：重庆东邦房地产开发有限公司
致：重庆恒佳工程技术咨询有限公司
我司承建荣昌东邦城市广场D组团工程，由于建设单位提出对D2商业部分进行设计调整（设计变更还未下发我司）、及门装、栏杆班组进度严重达不到我司要求，造成现目前D2栋工程全部处于停工状态，给我司造成较大的经济损失及工期拖延。
我司与2015.5.15日完成D2栋标准层抹灰工作，由于D2商业设计调整还处于设计阶段，贵司已叫停我司对D2商业部分的施工，D2栋标准层部分门窗、栏杆班组进度缓慢，现目前只完成标准层第24层门窗安装（栏杆还未进场），造成我司D2栋与2015.8.15日完成内抹灰工序后全部停工。
门窗栏杆的安装问题，我司于今年5月便要求贵司进场安装，期间多次已书面函件形式上交贵司催促其进场，但贵司因资金原因一直未进行相关材料的购买，造成班组无法进场施工，根据《施工合同》第三部分专业条款第13.4条，D2栋我司已停工15天，满足条款因贵司原因造成一次性停工10天以上要求，因此我司特向贵司表示2015年8月25日~D2栋复工期间的一切损失，提出费用及工期索赔意向通知。
D2栋因贵司造成停工期间的损失如下：
1、D2栋施工人员的窝工补偿费用、人工上涨费用（主要停工期间班组长管理人员
工资补偿）
2、D2栋设备窝工补偿费
3、周转材料租赁费（临时防护部分及局部外墙的脚手架）
4、D2栋停工期间的管理费
5、D2栋形成实际产值但还未付款部分按每月1.5%的资金利息
6、D2栋工期顺延
实际损失清单将在D2栋复工后，根据合同精神进行核算后上交贵司，特此函告！
重庆山海建设（集团）有限公司
第十一项目部
2015.8.30。
停工损失函模板
关于XXXXXXXXX工程
停工损失函
致XXXXX有限公司：
XXXXX工程施工工期已进入关键工序，食堂屋面完成模板安装、及钢筋绑扎等待砼浇筑；科研楼完成模板安装、及钢筋绑扎等待砼浇筑；XXXXX砖砌体工程因施工道路无法进料，导致无法进行下一道工序；XXXXX完成三层梁板柱模板安装、及钢筋绑扎等待砼浇筑。
现由于你方提供施工道路封路（7月28停工），导致工地所有工作面停工，给我方造成巨大损失。
在停工过程中，我项目部精心调度，积极协调尽量避免和减少了损失。
现对停工损失提出索赔，请贵公司予以赔偿。
停工损失计算如下（停工日期暂按15日计算，计算日期按实际停工天数为准）：（1）人工费。
由于无法施工造成的窝工而支付的人工费用；
人工费（架子工，钢筋工）30工人×120/日·人×15日=54000（元）
（2）机械折旧费。
按（省2013年施工机械台班定额）计算；垂直升降机3台×台班折旧×15日=9024（元）（3）材料费。
①模板摊销费；5套木模×12000元=60000（元）
②脚手架租赁费；3960元/日（外脚架元/1m2元×9200m2=2760,内脚架每平元/1m2×3200m2=1200元）×15日=59400（元）
（4）管理费。
管理人员工资，总人数12人，人均工资4000；12人×133日・人×15日=23940（元）
（5）工期索赔。
工期按施工总组织设计工期顺延15日，若按原工期竣工，需赔偿赶工措施费。
为保证工程后期有序施工，请贵公司予以赔偿。
XXX项目部
年月日。
工程索赔通知书
工程索赔通知书尊敬的XXX工程有限公司：根据我方委托的XXX项目的合同约定，以及在项目施工过程中发生的一系列问题和纠纷，我方对贵公司提出以下索赔请求：一、背景介绍我方与贵公司于XXXX年签订了XXX项目的施工合同，并按照约定支付了相应的款项。
然而，在项目施工过程中，贵公司存在以下问题和违约行为：1. 施工延误：贵公司未能按照合同约定的工期完成工程，严重拖延了整个项目进度，给我方造成了巨大的经济损失。
2. 施工质量不达标：贵公司在施工过程中存在多处不符合合同约定和国家相关标准的质量问题，例如材料使用不合格、施工技术不过关等，这些问题给我方的工程使用和后期维护带来了隐患和额外的费用。
3. 违约责任：贵公司在施工过程中未能履行合同约定的义务，包括违反施工标准、违反安全规定等，给我方造成了直接的经济损失和人员伤害。
二、索赔事项及金额计算1. 工期延误：根据合同约定，贵公司应在合同约定之日起完成工程，并承诺每延误一天按合同总价的千分之一支付违约金。
根据实际情况，贵公司的工期延误了XX天，根据约定，我方要求贵公司支付违约金XX万元。
2. 施工质量问题：根据相关专家的鉴定意见，贵公司存在XX 处施工质量问题，修复费用共计XX万元，我方要求贵公司立即修复，并承担修复费用。
3. 经济损失：由于贵公司的违约行为和施工问题，我方遭受到了直接的经济损失，具体金额为XX万元，我方要求贵公司立即赔偿。
4. 违约责任：贵公司的违约行为和施工问题给我方造成了人员伤害和事故风险，我方要求贵公司承担相应的赔偿责任，并按照XXX标准进行赔偿计算。
三、索赔要求基于以上分析，我方要求贵公司：1. 为工期延误支付违约金XX万元，确保工期按照约定完成。
2. 立即修复施工质量问题，并承担修复费用，共计XX万元。
3. 赔偿我方经济损失，共计XX万元。
4. 承担违约责任，并按照标准进行相应的赔偿。
5. 在XXX日期前支付以上款项，如果贵公司未能按时支付，我方将考虑采取法律途径来维护自身的合法权益。
工程索赔报告工程停工索赔报告范本
工程索赔报告工程停工索赔报告范本尊敬的【工程管理部门/项目经理】：根据合同【合同编号】以及相关文件要求，我们在此提出工程停工索赔报告，详细情况如下：一、工程基本信息：工程名称：【工程名称】工程地点：【工程地点】工程合同号：【合同编号】工程开工日期：【开工日期】工程计划竣工日期：【计划竣工日期】二、工程停工原因：【列举工程停工的具体原因，例如：经审计发现工程施工存在安全隐患，需要停工整改；或者工程资金支付延迟导致无法继续进行施工等等。
】三、工程停工时间：工程停工开始日期：【停工开始日期】工程停工结束日期：【停工结束日期】工程停工总天数：【停工总天数】四、索赔金额计算：【根据合同相关条款，结合工程停工所导致的直接和间接损失，计算出具体的索赔金额。
例如：工程停工所引起的人工停滞、设备闲置、利润损失、财务费用等方面的损失。
】五、索赔申请事项：1. 申请支付工程停工期间的工程款项，包括工程维持费用、工人工资、设备租赁费用等；2. 申请支付工程停工所导致的额外费用，如项目延期所引起的物流运输增加、设备租赁费用的变更等；3. 申请支付工程停工所导致的利润损失；4. 申请支付工程停工期间的财务费用。
六、索赔证据材料：为了证明工程停工的合法性以及索赔金额的合理性，请我公司提供以下证据材料：1. 工程停工通知书；2. 工程停工报告；3. 工程停工期间的日志记录；4. 工程停工所引起的额外费用的支付凭证；5. 工程停工所导致的利润损失计算报告；6. 相关证明文件等。
七、索赔处理要求：请贵方对此工程停工索赔报告进行审查，并尽快作出处理意见和决策。
我公司将根据贵方的决策执行并配合贵方进行相关工作。
请贵方尽快回复，谢谢！此致，【您的公司名称】。
工地停工索赔申请书模板
工地停工索赔申请书模板如下：尊敬的甲方：您好！我是乙方代表，特此向甲方提交关于____工地停工索赔的申请。
现将具体情况陈述如下：一、项目背景根据双方签订的《建设工程施工合同》（合同编号：____），乙方承担____项目（工程名称：____）的施工任务。
合同约定工期为____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。
二、停工事实自____年__月__日起，由于甲方原因，工地被迫停工。
截至目前，停工时间已超过____天。
停工原因如下：1. 甲方资金不到位，导致乙方无法正常开展施工；2. 甲方设计变更频繁，导致乙方施工计划多次调整；3. 甲方未能按时提供施工所需材料和设备；4. 甲方违反合同规定，擅自解除或变更合同条款；5. 甲方其他原因导致工地停工。
三、停工损失由于工地停工，乙方遭受了如下损失：1. 人工费用：停工期间，乙方需支付员工工资及福利，共计人民币____元；2. 材料费用：停工期间，已购买但未能使用的材料，共计人民币____元；3. 设备租赁费用：停工期间，乙方仍需支付租赁设备的租金，共计人民币____元；4. 管理费用：停工期间，乙方的管理费用仍需正常支出，共计人民币____元；5. 工期延误损失：停工导致乙方无法按约定工期完成工程，将面临甲方违约索赔，预计损失人民币____元。
四、赔偿请求鉴于以上损失，乙方特此向甲方提出如下赔偿请求：1. 甲方应支付乙方因停工产生的直接经济损失，即人民币____元；2. 甲方应支付乙方因工期延误产生的损失，即人民币____元；3. 甲方应承担因违约而产生的其他相关费用，包括但不限于诉讼费、律师费等；4. 甲方应确保工程尽快恢复正常施工，确保项目按约定工期完成。
五、解决措施为避免停工损失进一步扩大，乙方提出如下解决措施：1. 甲方应及时足额支付工程款项，确保乙方正常施工；2. 甲方应简化设计变更程序，减少乙方施工过程中的不必要的麻烦；3. 甲方应确保施工所需材料和设备的及时供应；4. 甲方应严格遵守合同条款，不得擅自解除或变更合同；5. 甲方应与乙方密切沟通，共同解决施工过程中的问题，确保工程顺利推进。
建设项目停工索赔申请函范文
建设项目停工索赔申请函范文尊敬的[接收方名称]：您好！我是[您的公司名称/您的身份]，负责咱们[建设项目名称]这个工程。
今天给您写这封信，就像一个受了委屈的孩子来讨个说法，不过咱这都是有理有据的。
您也知道，咱们这个项目现在停工了。
这就好比一辆正在高速行驶的汽车，突然被拉了手刹，这一停，可给我们带来了一堆麻烦事儿。
先说说这人员方面吧。
我们之前安排了好多工人在项目上干活儿，这些工人就像一群勤劳的小蜜蜂，每天忙忙碌碌的。
可这一停工，小蜜蜂们没活干了，但是我们还得按照合同给他们支付一部分工资，这就像我们口袋里的钱，还没挣到手呢，就已经开始往外掏了，这滋味可真不好受。
初步算下来，光是工人工资这块儿的损失就已经达到了[X]元，这可都是真金白银啊。
再说说设备这一块。
为了这个项目，我们可是投入了不少先进的设备，就像战士上战场不能没有武器一样。
这些设备停在那儿不能干活儿，但是它们的租赁费用可不会因为停工就停止计算。
还有设备的闲置损耗，这就好比让一辆豪车天天在车库里吃灰，时间长了它也会贬值啊。
设备这块儿给我们造成的损失大概是[X]元。
还有材料方面呢。
好多材料都已经提前采购好了，就等着在项目上大展身手呢。
可这一停工，它们只能堆在那儿，有些材料因为长时间放置，可能还会出现损坏或者变质的情况。
这就像我们买了一堆新鲜的水果，结果因为某些原因不能吃，只能眼睁睁看着它们烂掉，多可惜啊。
材料方面的损失估计在[X]元左右。
另外，我们原本按照项目进度安排好了后续的一系列计划，像和其他供应商的合作、对下一个阶段资金的调配等等。
这一停工，就像打乱了一盘精心布局的棋局，所有的计划都得重新调整，这中间产生的管理成本增加、可能面临的违约风险等等，也是一笔不小的数目，初步估算也有[X]元的损失。
希望您能在收到这封信后的[具体时长]内给我们一个答复，咱们也好商量商量接下来该怎么办。
如果有任何疑问或者需要进一步的信息，请随时联系我，我的电话是[电话号码]。
工地停工索赔报告格式
工地停工索赔报告格式融侨中央花园9#地块B标项目经理：XXXXXXXXXX传真：XXXXXXX编号：日期：XXXX年X月XX日发信人：XXX收信人：XXX主题：关于融侨中央花园9#地块B标工程停工索赔及相关事宜事态描述：根据甲方口头通知，我方于2008年11月15日暂停了主楼的施工，并在年底前确保地下室工程的主体结束。
然而，现在我方承包的融侨中央花园9#地块B标工程已全面停工。
根据施工现场同期记录及工程监理例会纪要资料的基础上，我方根据合同第二部分通用条款第14条之规定，要求补偿损失费共计xxxxxxx元。
额外支出费用补偿表：序号。
项目名称。
费用（元）1.工人窝工费。
2.劳务人员二次进退场路费。
3.停工初期现场清理费。
4.地下室模板的一次性投入费。
5.地下室模板木方一次性投入费。
6.钢管、扣件租金增加费。
7.塔吊的闲置费。
8.各班组包清工合同撤销的补偿费。
9.材料供应商合同撤销的补偿费。
10.投资利息。
合计。
-。
xxxxxxx停工后每月发生的项目：序号。
项目名称。
费用（元）1.总包管理费。
5000元/月2.工地留守看护水电费。
3500元/月3.工地留守看护人员管理费。
1000元/月4.工程复工后商谈的项目。
-应商谈的项目名称。
1.塔吊及其它施工机械的二次进退场费用应补偿费用项目名称。
1.临时设施的闲置费费用（元）。
2.3.4.5.6.7.8.9.10.xxxxxxx分项费用详细计算：一、目前需要补偿的项目有：1、工人窝工费从2008年12月1日至2009年1月20日期间，生活区入住等待工作面的工人平均人数为180人，窝工人数按30%计算。
工人窝工损失费：180人×30%×50天×60元/天=元管理人员窝工损失费：15人×50%×50天×150元/天=2、劳务人员二次进退场路费劳务人员二次进退场路费：65人×2次×100元/次=元3、停工初期现场清理费停工初期现场清理费：元4、地下室模板的一次性投入费地下室模板的一次性投入费：8400平方米×60元/平方米=元5、地下室模板木方一次性投入费地下室模板木方一次性投入费：8400平方米×35元/平方米=元6、钢管、扣件租金增加费钢管、扣件租金增加费：6000元/月×3个月＝元钢管、扣件租金增加费：3000元/月×3个月＝9000元钢管、扣件租金增加费：1500元/月×3个月＝4500元钢管、扣件租金增加费：750元/月×3个月＝2250元钢管、扣件租金增加费：375元/月×3个月＝1125元钢管、扣件租金增加费：188元/月×3个月＝564元钢管、扣件租金增加费：94元/月×3个月＝282元钢管、扣件租金增加费：47元/月×3个月＝141元钢管、扣件租金增加费：23元/月×3个月＝69元钢管、扣件租金增加费：11元/月×3个月＝33元合计：元7、塔吊的闲置费塔吊的闲置费：6000元/月×12个月＝元8、各班组包清工合同撤销的补偿费各班组包清工合同撤销的补偿费：元9、材料供应商合同撤销的补偿费材料供应商合同撤销的补偿费：元10、投资利息投资利息：元二、停工后每月发生的项目1、总包管理费：5000元/月2、工地留守看护水电费：3500元/月3、工地留守看护人员管理费：1000元/月未来可能发生的项目：1、人工工资的上涨及材料价格的上涨风险2、施工现场道路及临时设施的重新施工费用3、工伤保险费的重新缴纳4、停工期间抽水台班费用5、地下室后浇带钢管支撑费用我们深信，贵方会对我方所承受的额外开支予以合理的经济补偿！1.二次进场费用补偿由于某些原因，劳务工人需要二次进场，这导致我们需要支付额外的费用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
关于XXX项目工程全面停工的索赔通知书关于营口恒大江湾首期主体及配套建设工项目工程
全面停工的索赔意向通知书至:营口嘉裕置业有限公司
***********监理单位:
我公司承建的营口恒大江湾首期主体及配套建设工程项目，主体工程于xxxx
年xx月xx日开始施工，5#楼的主体工程施工已完成到到11层， 2#楼、3#楼主体工程施工已完成到?0.00部分。
xxxx年xx月xx日贵公司分别以口头形式及书面形式通知我施工单位“停止对营口恒大江湾首期主体及配套建设工程的施工”(见相关文件及报告)，造成该工程从xxxx年xx月xx起所有工序无法开展，项目至今处于全面停工状态，给我公司造成较大的经济损失及工期拖延。
我方按程序特向监理机构表示费用和工期提出索赔意向，并将在适当的时间监理机构及业主提交《费用索赔申请表》及《工程临时延期申请表》。
期间发生了如下费用及损失:
1、施工人员窝工补偿，进退场费用;
2、机械设备拆除安装费用及设备窝工补偿费用，各种工种费用及特
殊工种工资等费用;
3、材料租赁费用及材料损失补偿费用;
4、实际完成工程量等费用及工期索赔;
5、其它临时设施费用及相关企业管理费用，现场经费等补偿费用。
以上发生的费用是一个有经验的承包商也无法预计的，按照合同的第款第项，合同文件的第款第项规定，业主应对我部上述的费用给予补偿，以利于我部减少损失，恢复施工继续履行好合同的责任和义务。
此致～
*****建筑工程公司
年月日
关于营口恒大江湾首期主体及配套建设工项目工程
全面停工的补偿报告
至:营口嘉裕置业有限公司
***********监理单位:
我公司承建的营口恒大江湾首期主体及配套建设工程项目，主体工程于xxxx
年xx月xx日开始施工，5#楼的主体工程施工已完成到到11层， 2#楼、3#楼主体工程施工已完成到?0.00部分。
xxxx年xx月xx日贵公司分别以口头形式及书面形式通知我施工单位“停止对营口恒大江湾首期主体及配套建设工程的施工”(见相关文件及报告)，造成该工程从xxxx年xx月xx起所有工序无法开展，项目至今处于全面停工状态，给我公司造成较大的经济损失及工期拖延。
根据施工合同xxx部分中由发包方引起工程的暂停施工造成工程延期的，承包方有权向发包方延长工期和增加费用，并支付合理的利润。
(附合同)
我发就以下事项向贵方提出索赔意向报告(具体损失及材料、机械、人员数量附后)
*****建筑工程公司
年月日
关于XXX项目造成工程全面停工的人员、
机械及材料损失记录
编号内容型号数量单位备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
*****建筑工程公司
年月日
关于XXX项目建设施工管理人员姓名职称职务证书编号备注
*****建筑工程公司
年月日
关于XXX项目变更造成工程全面停工的索赔事件 1、2#、3#楼塔吊租赁合同的违约金及拆除安装费用;(要求补偿2台塔吊3个月算租赁合同的违约金及拆除安装费用计元，) 2、钢管租赁及保管费用;(要求补偿余下105吨钢管3个月算租赁及保管费用计元)
3、要求补偿场地及道路硬化费用;
(实际测量计算后:场地平整:60m*180m=10800平方米;
道路硬化:6*54+25*18+38*28+5*40+6*26=1814平方米) 4、要求补偿办公室临建房的搭设，大门入口的搭建;(待实际测量计算后在索赔报告中附上)
5、要求补偿管理人员组建损失费及特殊机械工的工资; (a、管理人员29+6人，3个月算;
b、塔吊台司 6人每人5500元，3个月算，计33000元;
c、信号工6人每人4500元，3个月算，计27000元) 6、冬季看场费用;(5
人*3500元，计17500元)
7、要求补偿综合楼、大门楼、样板楼的综合损失费;(待实际测量计算后在索赔报告中附上)
8、要求补偿班组原定的人工费合同违约赔偿的损失费;(木工80人、
钢筋工60人、砼工25人、水电工25人、架子工11人、另用工
10人。
每人索赔45天工资)
9、要求补偿2#、3#楼木方、模板的周转损失;(周转按5次算、套辽宁相关定额)
10、要求补偿2#、3#楼正负0以下，人工增加难度损失;(每栋建筑
每平方米增80元)
11、要求补偿临时围墙的损失;
(实际测量计算后:钢制:4m*2m*30;钢管及板:180m*2m) 12、要求补偿办公用品、食堂炊具的损失;(3万元) 13要求补偿考察费、差旅费;(5万元)
14、要求补偿爬架、钢管、卡扣、商砼、模板、木方、钢筋等合同租售费的赔偿;
(钢管:3m*53根*29层、4m*76根*38层+800根、6m*90根*41层、
2m*33根*28层*2、 2.5m*40根*44层、 1m500根; 螺杆:0.75m*6000、
1m*4000; 步步紧:3000;
卡扣:20000个。
爬架按租售费的70%培，其它按总量的5%赔) 15、要求补偿主体检测费、合同违约金;(各按50%赔偿) 16、要求补偿钢筋工具、木工工具、砼工具的闲置费。
(调直机2台，
计3万/台，打段机2台，计3500/台;弯曲机2台，计3500/台;
电锯2台，计2000/台;砼振动器6台，计2000/台;其他各种工
具闲置按30%赔偿)
17、2010年2#、3#楼地下室模板、木方、钢管、卡扣等材料的码放、
覆盖用工;
18、临时办公房、水电设施搭设及埋设等;
(临时办公室:6m*3m 5个、7m*3m 1个;
配电房:5m*4.5m, 临时电缆拉设配电箱6个;
水电材料库搭设用工11个;
临时水管埋设50m。
)
19、2#、3#楼塔吊基础;(待实际测量计算后在索赔报告中附上)
20、要求补偿保函的财务成本;
21、要求补偿进度款迟延支付的财务成本; 22、要求补偿综合楼、大门人工费的补偿; 23、要求补偿投标交易费及保险费的补偿。
附相关资料份。