B5-5_工程索赔意向通知书

项目监理机构签收人（签字）：ⅩⅩⅩ年月日
本表由承包单位填写，一式四份，经项目监理机构签收后，索赔和被索赔单位各一份，项目监理机构收存二份。
归档编号：B5-5
辽统监表A-7
工程索赔意向通知书
工程名称：ⅩⅩⅩⅩⅩⅩ工程（）号
施工单位
监理单位
致（项目监理机构）
按合同约定本工程的制冷机组由建设单位负责订货，因制冷机组未按约定时间运至现场，
造成临时租用仅限于吊装制冷机组的汽车闲置，因而使我方受到直接经济损失。
现对以上事项提出索赔
索赔单位负责人（签字）：ⅩⅩⅩ年月日

工程索赔意向通知书

工程索赔意向通知书索赔指投保人或被保险人在发生保险事故、遭受财产损失或人身伤亡以后，要求保险人履行赔偿或给付保险金义务的行为。

下面我给大家带来工程索赔意向通知书，供大家参考!工程索赔意向通知书范文一致：安徽石油分公司管道项目部：合肥油库改扩建安装工程从 20xx 年月 8 日开工于 20xx 年 5 月 20 工程中间交。

历时 17 个月，比合同工期推迟了 13 个月。

由于合肥油库是改造安装工程，从 20xx 年 4 月以后工艺管道施工受到油库生产经营、图纸设计变更、材料供货等多方面原因的的影响，使的我施工方无法正常、连续地施工。

和业主取消了 2 台 5000M3 储罐安装，给我方带来较大的经济损失。

我方特向贵方表示费用索赔意向，期间发生了如下损失：1、施工人员 20作文13 年 4 月至 20xx 年 4 月施工功效降低索赔。

2、20xx 年 4 月至 20xx 年 4 月施工现场管理费索赔3、其他相关的企业管理费、现场经费索赔。

4、5000M3 储罐胎具、器具的制作、运输发生费用索赔。

南京金陵石化建筑安装工程有限公司6-10工程索赔意向通知书范文二致：**由于**年*月份的连续降雨引发"**"重大自然地质灾害事故。

事故发生后，项目部于*月*日上午*时许，接监理部口头通知要求工程全面停工，立即组织人员对各施工区及生活营地进行彻底的安全检查，以防灾害再次发生，造成人员伤亡。

项目部接到通知后，立即组织人员进行全面排查。

并于下午接到监理*号工程暂停指令单。

项目部于*年*月*日接监理部《关于全工地撤离施工人员的紧急通知》的通知(通字*第*号)要求："*" 。

项目部随后上报了撤离人员进度及计划留守人员数量。

于*年*月*日接监理部《关于撤离施工人员的紧急通知》的通知 (通字*第*号) 要求："除大坝标的抗洪抢险人员外，其余各主标 (包括营地标)的施工人员于*年*月*日前全部撤离施工现场" ，同日接到业主《关于做好人员撤离工作的紧急通知》接通知后我部认真组织在*月*日下，午将全部人员撤出工地。

工程索赔通知书

工程索赔通知书（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如工作总结、工作计划、活动总结、演讲致辞、合同协议、条据文书、心得体会、作文大全、教学资料、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, this store provides various types of practical materials for everyone, such as work summaries, work plans, activity summaries, speeches, contract agreements, documents, experiences, essay summaries, teaching materials, other materials, etc. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!工程索赔通知书工程索赔通知书随着社会一步步向前发展，用到通知的地方越来越多，通知具有使用范围的广泛性、文种使用的晓谕性和行文方向的不确定性等特点。

工程索赔通知书模板5篇

工程索赔通知书模板在经济飞速发展、人们往来越来越密切的今天，很多场合都离不了申请书，不同的使用场景有不同的申请书。

但是你知道怎样才能写的好吗?以下是小编为大家推荐的关于一些工程索赔通知书模板，希望能帮助到大家!工程索赔通知书模板1申请人：____________________________________姓名、性别、年龄、民族、籍贯、工作单位、住址申请事项：___________________________________申请理由：___________________________________此致__________(被申请的机关名称)申请人：__________________年_____月_____日附：1、物证__________份2、书证__________份3、证人证言______份4、证人姓名、工作单位、住址工程索赔通知书模板2__保险公司我叫___ 年龄_岁所在学校____ 20__年_月 _日 _时在学校上体育课期间打球导致手臂受伤，送院治疗，现已痊愈。

在医院期间花费医药费___元，因我办理贵司保险，保险单号____ 保险名____ 特提出理赔申请，望予以接纳办理。

此致申请人 ___年月日工程索赔通知书模板3北京__货运有限责任公司：200_年_月__日，我公司委托贵公司将回流焊设备一台，通过公路运输至深圳，交付给收货人刘_(以下简称收货人)，在深圳收货人验收时发现设备已经破损而拒绝接收。

设备于200_年_月_日退回我公司，经贵公司和我公司双方查验，由于贵公司运输、装卸不当，造成设备和包装破损。

此次事件，不但使我公司设备损坏，遭受二次紧急调运设备的运费损失，而且使我公司对客户逾期交货，信誉受损并要承担逾期交货的违约责任。

我公司向贵公司郑重要求立即赔偿以下设备修理费用和运输费损失：破损部位及程度费用(元)上罩：两合页部分螺丝穿孔，严重掉漆 1300.00温室：合页部分及四个边角破裂 1900.00横梁：中间部分压损 800.00电机上罩 50.00包装箱 450.00修理设备运输费 400.00设备修理人工费 1200.00费用合计 6100.00以上是我公司的最低要求，请贵公司于7日内支付上述赔偿金额，或者贵公司自己将设备送去经我公司认可、有相应技术能力和修理设施、设备完善的修理厂修理，贵公司承担全部修理费用。

工程索赔意向书

工程索赔意向书（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用范文，如工作总结、策划方案、演讲致辞、报告大全、合同协议、条据书信、党团资料、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides various types of practical sample essays for everyone, such as work summary, planning plan, speeches, reports, contracts and agreements, articles and letters, party and group materials, teaching materials, essays, other sample essays, etc. Please pay attention to the different formats and writing methods of the model essay!工程索赔意向书工程索赔意向书精选14篇在充满活力，日益开放的今天，很多地方都会使用到意向书，合作意向书的签订为进一步签订正式协议奠定了基础，我敢肯定，大部分人都对拟定意向书很是头疼的，以下是本店铺整理的工程索赔意向书，仅供参考，欢迎大家阅读。

建筑工程保险索赔通知书

建筑工程保险索赔通知书【正文】尊敬的保险公司：一、保险合同信息根据我方与贵公司签订的建筑工程保险合同，我方愿提出索赔申请，详细信息如下：二、索赔申请原因与事故描述我方所投保的建筑工程项目发生了一起意外事故，导致严重损失。

事故概述如下：1. 事故发生时间及地点：事故发生时间：（具体时间）事故发生地点：（具体地点）2. 事故经过：（详细描述）3. 事故性质及损失程度：（详细描述）三、索赔金额及核算依据根据我方与贵公司签订的建筑工程保险合同，我方要求获得以下赔偿金额：1. 直接经济损失：（详细描述）2. 间接经济损失：（详细描述）3. 工程恢复费用：（详细描述）4. 其他费用：（详细描述）总计索赔金额为（具体金额）。

四、索赔文件及证明材料清单为了支持我方的保险索赔申请，我方已准备了如下文件和证明材料：1. 事故报告：（附上事故报告副本）2. 现场照片：（附上现场照片）3. 相关合同及文件：（列出相关合同及文件）4. 工程估算与报价：（提供工程估算与报价文件）5. 其他证明材料：（根据实际情况列举其他证明材料）以上文件和证明材料原件已附在此信函中，请贵公司核对并认可。

五、保险金支付方式请贵公司就索赔金额尽快与我方取得联系，并告知保险金支付方式及相关手续。

我方将按照贵公司的要求尽快提供必要的手续资料，确保索赔顺利进行。

六、联系方式如贵公司就我方的索赔申请有任何疑问或需要进一步的信息，我方将随时配合提供。

请通过以下联系方式与我方取得联系：联系人：（联系人姓名）联系电话：（联系电话）Email：（联系人邮箱）七、结语在此，我方代表全体相关人员感谢贵公司一直以来对我们建筑工程项目的保障与支持。

我们期待贵公司能够高效、公正地处理此次保险索赔申请，为我们渡过难关，恢复正常运转，共同维护建筑工程行业的稳定与安全。

祝好！此致（我方单位名称）日期。

工程索赔意向书5篇

工程索赔意向书5篇第1篇示例：尊敬的工程部门负责人：您好！我们是与贵公司合作的某工程项目的承包商，我们对最近发生的一些情况感到担忧，特此写信表达我们的索赔意向。

我们想提及的是工程进度方面的问题。

根据合同约定，工程应在规定的时间内完工，但由于种种不可抗力的原因，我们遇到了很多困难，导致工期受到了严重影响。

我们希望贵公司能够理解并考虑这些因素，帮助我们妥善解决工期延误带来的损失。

我们需要谈论的是工程质量问题。

在最近的验收过程中，我们发现了一些工程质量方面的问题，这些问题可能会对工程的使用和安全造成潜在的影响。

我们深知贵公司对工程质量要求严格，我们也希望能够与贵公司一同找到解决这些问题的办法，并确保工程的质量达到标准要求。

我们还需要提及一些费用方面的问题。

在工程过程中，由于材料价格的波动和工程变更等原因，我们的成本出现了一些变化。

我们希望贵公司能够给予合理的补偿，以弥补我们的损失。

我们希望贵公司能够认真对待我们的索赔意向，与我们进行充分的沟通和协商，寻求双方都能接受的解决方案。

我们希望能够继续保持良好的合作关系，共同推动工程项目的顺利进行，并为项目的成功完工共同努力。

谢谢您抽出宝贵的时间阅读此封信，我们期待着您的回复。

此致礼敬（签名）第2篇示例：工程索赔意向书尊敬的工程部门领导：我是某工程项目的参与方，对于项目进展中的一些问题，我感到有必要与您沟通并明确一些事宜。

近期在项目施工过程中，由于某些原因导致工程进度滞后、质量出现问题，给我们造成了不小的损失，因此我们考虑提出索赔。

根据项目合同约定，双方应当共同遵守相关规定，保障工程进展顺利进行。

我们在实际施工过程中发现，部分工程进度严重滞后，无法按时完成。

这导致我们的资金、人力等资源浪费，给项目整体进度造成了不可挽回的影响。

我们请求您能够协助解决此类问题，确保工程按时完工。

工程质量是我们最为关注的问题之一。

在项目过程中，我们发现部分工程存在质量问题，需要重新施工或修复。

工程索赔意向书(15篇)

工程索赔意向书(15篇)工程索赔意向书1一、工程索赔书时效的效力索赔时效有两个方面的效力，一是索赔时效期间届满则索赔权即诉权的消灭，即权利人未在约定的索赔时效期间内提出索赔，其索赔权利消灭;二是索赔时效为有效的抗辩理由，即索赔时效期间届满，请求权的相对人因而取得否认对方请求的权利。

索赔时效期间届满后的请求权，因诉权消灭，变为不可诉请求权，即罗马法上所谓自然之债。

此种请求权不受法律强制实施的约束力和保障。

因此基于索赔时效的效力，义务人取得了抗辩权，可拒绝权利人的索赔主张。

虽则如此，但权利人的实体权利并未就此丧失，因此，一方面如果被索赔方即请求权利义务人主动放弃索赔时效的抗辩权，其仍可自愿履行该债务，给权利人以补偿，索赔方有权接受该赔款，不构成不当得利。

即使被索赔方不知道时效届满的事实，也不能以不知时效届满为由要求返还。

另一方面，被索赔方也可在时效届满，提出索赔时效抗辩的同时，仍可基于道义或公平原则，给予索赔方适当补偿，即所谓的道义索赔，索赔方也有权接受该赔款，不构成不当干导利。

此外，虽然索赔时效是基于合同约定产生的，但其仍属于时效的一种。

按照时效制度的原则，即时效只能由当事人主张而不能由法庭主动援用。

因此，法院或仲裁庭在审理该类案件时，一般不能主动援用索赔时效，只有在被索赔方提出该项辩理由时，才能予以支持。

二、工程索赔程序(1)索赔事件发生后28d内，向监理工程师发出索赔意向通知。

(2)发出索赔意向通知后的28d内，向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。

(3)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28d内给予答复。

(4)监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，28d内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。

(5)当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知。

在索赔事件终了后28d内，向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。

工程索赔的意向书

工程索赔的意向书关于工程索赔的意向书在日新月异的现代社会中，人们使用到意向书的情况不断增多，意向书是经双方同意，表示缔结协议意向的一种文书，意向书到底怎么写才合适呢？以下是本店铺精心整理的关于工程索赔的意向书，欢迎大家分享。

关于工程索赔的意向书1致：xxxxxxxxxx由我部中标承建的xxxxxxxxxx一期道排工程于20xx年10月根据合同要求及甲方现场指令单开工建设，并于20xx年底完成一期一标、二标道排工程施工，(三标由于房建未开工建设无法施工)而三标段直到20xx年8月开始进行施工，目前已基本施工完毕，实际工期已超合同工期两年零9个月，工期滞后给我部造成工程成本相应增加，经我部根据现场实际情景综合分析，下列原因造成工期滞后：1、一标、二标施工时，土建单位工期滞后、配套单位及室外工程单位(尤其是园林单位进度滞后)。

造成我部工期相应滞后。

2、受天气原因影响工期滞后，如20xx年上半年连续阴雨天气时间长达180天左右。

3、各单位重大工程变更影响、工期滞后。

4、三标房建20xx年底开工，20xx年基本完成造成我部施工滞后。

综上几点所诉，非我部原因造成工程滞后，给我部造成各项施工成本损失，依据建设部等九部委第56号令《标准施工招标文件》的规定，现我部就现阶段实际进度状况及给我部造成的实际损失情景，向贵司提出索赔意向，具体索赔清单如下：1、工期索赔：自20xx年xxxx月xxxx日顺延自一期道排工程竣工。

2、不可辞退人工工资索赔：超出合同工期部分按日计取。

3、材料费用索赔：我部不承担合同不可调整的材料价格比例5%(涨幅%5以内不予调整部分)且不承担其它材料不可调价的风险，合同完工，后期所有材料价格应按实调整。

4、机械使用费及进出场费增加索赔：机械闲置费按自有机械与租凭机械各半计取，机械进出场费按每阶段增加一次机械进出场费用。

5、定额人工及合同计时工索赔：按湘建价文件发布规定调整日分阶段调整。

6、已完工程管理费索赔：管理人员工资、办公通信、交通、伙食等费用，按日计取费用。

工程索赔意向书（2篇）

工程索赔意向书致：____项目管理有限责任公司由于____医院门诊部门诊楼抗震加固改造工程在施工过程中受到来至社会人员的干扰，无法继续施工，受到干扰的时间有____月____日至____月____日，____月____日至____月____日，9____月____日至____月____日。

给我方带来较大的经济损失及工期拖延。

我方特向贵方表示费用及工期索赔意向，期间发生了如下损失：1、施工人员窝工补偿费、进出场费。

2、设备窝工补偿费、进出场费。

3、其他相关的企业管理费、现场经费。

____有限公司____年____月____日工程索赔意向书（2）尊敬的先生/女士：我是您的建筑工程项目的承包商，写信是为了向您提出索赔的意向。

我非常理解您对于工程质量和进度的关切，我们一直以来也非常重视您的要求和指导。

然而，在工程的实施过程中，我们遇到了一系列不可预料的困难，严重影响了工程的进展和质量。

首先，由于地质条件复杂，我们在土地勘察前无法准确判断地质状况。

这导致在施工过程中遇到了严重的地质灾害，如地陷、地下水涌入等，使得我们不得不停工进行应急处理。

这不仅导致了工期延误，也增加了施工难度和成本。

其次，由于市场行情的变动以及供应商的价格调整，原材料的采购成本大幅度上升。

尽管我们与供应商进行了多次协商，但仍难以避免原材料价格的飙升对工程造成的巨大压力。

我们尽力控制成本，但仍不得不加价，以确保工程能够按时进行。

此外，曾承诺的外包工程队伍的规模和技能水平未能达到预期。

这导致了施工期间的人力不足和施工质量不稳定等问题。

我们不得不重新调整队伍，重新培训人员，以确保工程的质量和安全。

最后，施工期间的天气条件对项目进展也产生了不可忽视的影响。

由于一段时间的持续降雨，施工工地被淹水，无法继续施工。

这不仅导致了工期延误，也对已建成部分的工程造成了损害，需要进行修复和改进。

基于以上情况，我们希望能够对工程进行索赔，以弥补我们由于各种困难和不可控因素导致的损失。

工程索赔意向书范文

还有啊，在施工过程中，这材料供应就像那断了线的风筝，时有时无。我们施工队就像一群嗷嗷待哺的小鸟，眼巴巴地等着材料来，可它就是不按时来。这可把我们急得像热锅上的蚂蚁，工程进度也被拖得像蜗牛爬一样慢。我们工人兄弟们在那干着急，每天大眼瞪小眼，就盼着材料赶紧到，好让大家甩开膀子干活儿。
再说说天气这个调皮蛋吧。本来咱们都祈祷着老天爷给个好脸色，让我们顺利施工。可它倒好，三天两头地下雨，那雨下得就像有人在天上泼水似的。这一下雨，我们的设备就得像宝贝一样赶紧保护起来，工人们也只能躲起来干着急。这雨就像个不请自来的捣蛋鬼，把我们的工程进度搅得一塌糊涂。
您看啊，按照咱们最初的计划，工程场地应该是像一张平整的白纸，我们施工队就可以在上面尽情“作画”。但是实际情况呢？那场地就像是被调皮的小鬼搞得乱七八糟的游乐场，到处都是坑洼不平，还有不少障碍物。就为了把这场地整得能开工，我们可是费了九牛二虎之力，投入了比原计划多得多的人力、物力和时间。这就好比我们本来打算轻装上阵跑个百米冲刺，结果却先背着重重的壳爬了一座山，您说累不累？
工程索赔意向书范文
尊敬的[甲方公司名称/相关负责人称呼]：
您好！Байду номын сангаас
我是[乙方公司名称/施工方称呼]负责[工程名称]的[你的身份]。今天写这封信啊，就像一个满心委屈的孩子要找大人诉说一样，心里那叫一个五味杂陈。
咱们这个工程啊，从一开始就像一场充满未知挑战的冒险。原本呢，大家都怀着美好的憧憬，想着顺顺利利地把这个工程完成，就像搭积木一样，一块一块稳稳当当就搭出个漂亮的大楼来。可谁知道，这过程中就像老天爷故意在捣乱似的，出现了好多意想不到的状况。
您说，这些情况就像一道道坎儿，横在了我们原本平坦的工程道路上。我们为了克服这些困难，那可是想尽了办法，就像打游戏闯关一样，每一关都不容易。但是这也导致我们在成本上大大超支了，就像本来打算花100块钱买糖吃，结果花了200块还没吃到几颗。而且工程进度也被耽误了不少，就像我们参加比赛，别人都跑出去老远了，我们还在原地折腾。

工程索赔意向书范文（2篇）

工程索赔意向书范文致：____县经济开发区建设投资有限公司;____项目管理咨询有限公司由于____年____月____日工程施工场地供水管道被其他单位破坏，导致大量水源及土方流入我标段基槽内，造成我标段基础内模板、铁件、支撑树被淹埋，并且基坑内大量积水，使我方无法正常施工。

此次管道破坏使我施工方所承包的标段发生了如下费用及损失：1、施工人员窝工补偿，进退场费用;2、材料损失的补偿费用;3、降排水措施补偿费用;4、人工清除淤泥补偿费用;5、其它相关的企业管理费、现场经费等补偿费用;以上发生的损失，是一个有经验的承包商也无法预计的，按照合同文件的规定，业主应对我部上述发生的费用给予补偿，以利我部减少损失，恢复施工继续履行好合同的责任和义务。

此! 致!____县____建筑安装工程公司____第六标段项目部____年____月____日工程索赔意向书范文（2）尊敬的工程业主：您好！首先，感谢您对我们公司工程项目的关注与支持，使得该项目能够顺利进行。

不过，在进行该项目的过程中，我们意识到有一些问题需要向您进行解释并提出索赔请求。

首先，我们在工程施工期间遇到了一些非常困难的天气条件，包括大风、雨雪等恶劣天气。

这导致我们的工作进度受到了很大的影响，无法按照原计划进行。

我们不得不经常停工，重新安排工作计划，并采取额外的安全措施来保护工人和设备。

由此带来的延误和额外费用，我们希望能够得到相应的赔偿。

其次，由于在工程实施过程中，我们发现了一些原工程设计中存在的问题。

这些问题要求我们采取额外的措施进行修复和调整，包括重新安排施工顺序、修正设计图纸、更换材料等。

这些额外的工作和费用是原工程设计造成的，因此我们希望能够得到相应的索赔。

另外，我们还发现一些由于工程变更所导致的增加工作量和费用的情况。

在工程实施的过程中，您提出了一些额外的需求和要求，这要求我们对原工程进行改动和调整。

这些额外的工作给我们带来了很大的压力和困扰，同时也给我们增加了很多额外的费用。

工程索赔意向书 (3)

工程索赔意向书摘要：本文档旨在向相关方表达我方对于工程索赔的意向。

具体包括索赔的原因、索赔的依据、索赔金额的计算和索赔的要求等内容。

1. 引言在工程建设过程中，我们作为合同双方之一，积极履行合同义务，并投入大量的人力、物力和财力资源。

然而，在工程实施过程中，由于一系列不可抗力因素和合同方违约行为的影响，我们遭受了一定的损失。

基于此，我们决定提出工程索赔的意向。

2. 索赔的原因根据工程合同的约定，工程的实施需要遵守一定的规范和标准。

然而，在实际操作过程中，以下因素导致我们遭受了损失：1.设计变更：项目实施过程中，需求不断变化，迫使我们进行多次的设计变更。

这导致了工程进度的推迟和新增的人力和物力资源投入，给我们带来了额外的费用和损失。

2.供应商违约：某些供应商未能按照合同约定的时间和质量要求提供材料和设备，导致工程进展受阻，造成了我们的损失。

3.合同方违约：合同方未能按照合同约定的工期完成工程进度，对我们造成了延误和额外的经济损失。

4.不可抗力因素：工程建设过程中，出现了一些不可抗力因素，如自然灾害、突发事件等，导致工程进展受阻或中断，给我们带来了损失。

基于以上原因，我们决定提出工程索赔的申请，要求相关部门进行合理的补偿，并希望得到合同方的理解和支持。

3. 索赔的依据为了支撑我们的索赔请求，我们列出了以下依据：1.工程合同：根据签订的工程合同，合同双方需要共同承担风险，并保障工程按照合同约定的要求完成。

2.工程备忘录：在工程实施过程中，我们和合同方共同记录了各项变更、供应商违约和工程进展情况的备忘录，这些备忘录可以作为证据支持我们的索赔请求。

3.相关证据材料：我们已经准备了各种证据材料，如合同变更文件、供应商违约证明、工程进度记录等，证明了我们遭受的损失和索赔金额的计算依据。

我们相信，这些依据足以支持我们提出的索赔请求，并希望能够得到公正的处理和合理的赔偿。

4. 索赔金额的计算为了对我们遭受的损失进行计算，我们综合考虑了以下因素：1.直接经济损失：包括因设计变更、供应商违约和合同方违约带来的额外费用和资源投入。

工程索赔通知书_0

工程索赔通知书工程索赔通知书德康集团泉州市德康农业综合开发有限公司篇二：工程索赔意向书工程索赔意向通知书施工单位：*********有限公司20XX年03月01日工程暂停施工造成的损失费用补偿意向书致：*********监理有限公司（监理项目部）兹有我施工单位施工的*********工程，在20XX年02月25日，大批的当地村民进入施工现场阻止我施工单位施工作业；随后施工单位，监理单位，设计单位和业主单位现场调解仍没有劝服当地村民，并且在此期间政府部门出面协调和设计单位对基础的形式变更后，当地的村民还是到施工现场阻工；经上级部门和业主单位的同意，我施工单位于20XX年06月26日正式停工待命。

为了保证复工后的正常进行，停工期间现场的机械设备和周转材料一律停滞在工地，现场施工人员不予放假在现场组织学习和安全教育，等候工程复工；在此停工期间给我施工单位造成较大的经济损失和工期延误。

停工期间发生的费用及损失如下：1:施工人员的误工费；2：项目部管理人员的管理费；3：机械设备的闲置费；4：材料损失的补偿费。

我施工单位按照合同约定内容的程序向贵监理单位提交费用及工期的索赔意向。

施工单位：监理单位：篇三：关于xxx项目工程全面停工的索赔通知书关于营口恒大江湾首期主体及配套建设工项目工程全面停工的索赔意向通知书至：营口嘉裕置业有限公司***********监理单位：我公司承建的营口恒大江湾首期主体及配套建设工程项目，主体工程于xxxx年xx月xx日开始施工，5#楼的主体工程施工已完成到到11层，2#楼、3#楼主体工程施工已完成到±0.00部分。

xxxx年xx月xx日贵公司分别以口头形式及书面形式通知我施工单位“停止对营口恒大江湾首期主体及配套建设工程的施工”（见相关文件及报告），造成该工程从xxxx年xx月xx起所有工序无法开展，项目至今处于全面停工状态，给我公司造成较大的经济损失及工期拖延。

我方按程序特向监理机构表示费用和工期提出索赔意向，并将在适当的时间监理机构及业主提交《费用索赔申请表》及《工程临时延期申请表》。

建设工程索赔意向书

建设工程索赔意向书
尊敬的领导：
非常抱歉打扰您，但这是我们公司必须采取的措施，我们写这封信是为了
表达我们的建设工程索赔意向。

我们的公司和您的单位签订了一份工程合同，从而开始了一项建设工程。

我们非常自豪地说，我们已经尽了最大的努力来确保工程质量，就像我们在合
同中承诺的那样。

但是，我们想明确地指出，我们在工程施工过程中遇到了很
多困难和问题，这些问题是由于您的单位造成的，您的单位必须承担相应的索
赔责任。

我们的索赔请求主要是因为以下几个方面：
首先，您的单位长期拖延给我们提供建筑材料和设备，导致我们的施工进
度严重滞后。

这直接导致了我们需要额外的人力和设备资金，从而增加了我们
的成本。

其次，由于您单位管理和监控不到位，许多属于您单位职责的事项没有得
到妥善处理，比如安全检查和环境保护，所造成的影响直接影响了我们的建设
工程进展。

最后，我们在建设工程中所遇到的其他问题也需由责任方承担相应的责任。

我们希望贵单位会尽快回复我们的索赔意向书，并就此进行公正、合理地解决，以便工程能够继续顺利进行。

目前我们面临一些困难，因此，我们希望能尽快与您的单位进行沟通，以
解决这些问题并尽快恢复正常的工程建设进度。

我们所有的努力都是为了确保
这个项目的成功，并且我们会继续不断努力，但我们需要您的支持和合作。

您的快速回应将得到高度重视，感谢您的关注和配合。

此致
礼敬！
敬礼！
此致
敬礼！
敬礼！
XXX公司
20XX年XX月XX日。

2024年工程索赔意向书 (15篇)

工程索赔意向书 (15篇)工程索赔意向书篇1致：_____项目管理有限职责公司由于__________医院门诊部门诊楼抗震加固改造工程在施工过程中受到来至社会人员的干扰，无法继续施工，受到干扰的时间有____月____日至____月____日，____月____日至____月____日，____月____日至____月____日。

给我方带来较大的经济损失及工期拖延。

我方特向贵方表示费用及工期索赔意向，期间发生了如下损失：1、施工人员窝工补偿费、进出场费。

2、设备窝工补偿费、进出场费。

3、其他相关的企业管理费、现场经费。

_____________有限公司_______年____月____日工程索赔意向书篇2致：____________公司我公司于______年____月中标__________________改建工程第五合同段，_________年______月______日开工到此刻，工期过去五分之三，但工程进展缓慢。

由于______年____月_____日在________处挖方施工时，发现_______公司的东西走向供水主管道位于挖方范围内，加上电信、电力管线等原因，导致路基一向停工长达_____个月，_______年_____月初自来水新管路和电力管线才施工迁移完毕，旧自来水管道才停止使用。

还有_________范围内建筑材料和民房施工升降机的拉线依然存在，仍旧成为路基施工的障碍。

由于_______年____月_____日在_______灌注桩施工中，桩位正好在污水管上，钻机架设桩位一向不能开钻，导致灌注桩施工队一向怠工。

计划______年_____月初开工的___________也因为电信管线和两水工程一向没有开工。

以上事件我部每月都集中以书面形式汇报过，事件是外部原因引起的，同时事件也造成我部以下损失：1、工期延误2、工程机械停滞费用3、有关施工人员和管理人员费用以上发生的损失，是一个有经验的承包商也无法预计的，按照合同文件相关条款，业主应对我部以上上述发生的费用和耽误的工期给予补偿，以利于我部减少损失，更好的继续的履行合同的职责和义务。

工程索赔意向书与索赔报告

工程索赔意向书与索赔报告致： **由于**年*月份的连续降雨引发＂ **＂重大自然地质灾害事故。

事故发生后，项目部于 *月*日上午*时许，接监理部口头通知要求工程全面停工，立即组织人员对各施工区及生活营地进行彻底的安全检查，以防灾害再次发生，造成人员伤亡。

项目部接到通知后，立即组织人员进行全面排查。

并于下午接到监理 *号工程暂停指令单。

项目部于 * 年* 月* 日接监理部《关于全工地撤离施工人员的紧急通知》的通知（通字 *第*号）要求：＂*＂。

项目部随后上报了撤离人员进度及计划留守人员数量。

于*年*月*日接监理部《关于撤离施工人员的紧急通知》的通知（通字*第*号）要求：＂除大坝标的抗洪抢险人员外，其余各主标（包括营地标）的施工人员于 *年*月*日前全部撤离施工现场＂，同日接到业主《关于做好人员撤离工作的紧急通知》，接通知后我部认真组织在 *月* 日下午将全部人员撤出工地。

进入* 月下旬天气好转后，监理部及业主通知我部，安排部分人员进场进行施工人员营地的搬迁及施工现场安全隐患排查、整改工作。

我部接到通知后积极组织人员于 *月*日进场相继完成了营地搬迁等工作。

并于 *年* 月*日接监理部工程复工指令单，通知本标段于 *年*月*日全面恢复施工。

期间我标段发生了如下费用及损失：1、施工人员窝工补偿，进退场费用；2、设备窝工补偿费用；3、材料损失的补偿费用；4、撤退时业主拆除我部营地等损失；5、其它相关的企业管理费、现场经费等补偿费用；以上发生的损失，是一个有经验的承包商也无法预计的，按照合同文件第*款第*项、合同文件第 *款第*项、合同文件第 *款第*项及合同文件第* 款第*项的规定，业主应对我部上述发生的费用给予补偿，以利我部减少损失，恢复施工继续履行好合同的责任和义务。

此！致！项目**部年*月**日关于 XXX项目变更造成停工后的补偿报告至： XXXX公司XXX监理部我公司承建的 XXX项目，主体工程于 XXXX年XX月XX日完工并开始砖砌体施工，在同月 XX日和XX日贵公司分别以口头及书面形式通知我施工单位＂在贵公司未确定修改方案前，停止对 XXX建设工程装饰的施工＂（见相关文件及报告），造成该工程从 XXXX年 XX月 XX日起所有安装、装饰等所有工序无法开展，项目至今处于全面停工状态，给我公司造成较大的经济损失和工期拖延，根据施工合同第二部分第 XXX中＂由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润＂（附合同）。

工程索赔的通知书怎么写

工程索赔的通知书怎么写建设工程索赔通常是指在工程合同履行过程中，合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。

工程索赔涉及到通知书，下面我就工程索赔的通知书怎么写这个问题给大家介绍一下相关内容。

工程索赔的通知书怎么写呢？许多人对于这方面不是很了解，下面我就来给大家介绍一下相关内容，希望能给大家带来一定的帮助。

一、工程索赔通知书范本是怎么写（一）索赔成立理由1、与合同对照，工期延误已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。

2、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。

（二）索赔的依据按照现行法律法规、合同文件及工程惯例，因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况，对工期进行索赔。

（三）索赔事项概述由我单位承建的某项目，于2013年12月27日举行开工典礼，于2013年12月28日我单位积极组织进场，投放大量机械设备和人员以确保施工工期。

然而自2014年3月6日起，由于建设方联系的外借土方未到场，现场处于停工、半停工状态，至2014年4月26日开始复测A区缺土方量，最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土，用于场地土方回填。

开挖时间为2014年4月28日，延期时间为54天。

根据甲方的地质勘测数据显示，钻探1号孔至4号孔、6号孔至12号孔开挖至设计标高全部为土方。

现场施工过程中发现1号孔至4号孔、6号孔至12号孔都存在大量土方，局部存在成片大量石方，与原设计地质情况不符，从而增大了施工难度和增加了施工时间。

根据甲乙双方签订的施工合同：专用合同条款7、5、1项中因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况，对工期进行索赔54天。

通用条款2、4、3项发包人向承包人地质勘测资料等相关基础资料，并对所资料的真实性、准确性和完整性负责；通用条款中3、4项因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。