索赔意向通知书
工程造价索赔监理审核意见 (2)
精心整理
监理部对施工(索赔意向通知书)审核意见:
我监理部于2017年2月27日收到施工总承包单位递交的《索赔意向通知书》及《费用索赔报审表》后,监理根据施工合同文件条款约定及相关规定及时进行了认真审核,现就相关审核意见叙述如下:
1
21化等,2a 涉及分包的单位及专业队伍进场及组织施工,均属于总承包控制、协调范围,不存在由于建设方不履行责任和义务。
b 、如果总承包内部专业施工组织、进度控制及工序交叉安排不当,而产生的涉及专业分包向总承包索赔、各分包单位之间涉及的索赔、总承包向分包单位索赔、应总承包单位内部自行处理协调。
分包单位或专业队伍、工种不得向建设单位索赔。
精心整理
3)至于电房施工图纸的提供滞后:影响工期及费用的索赔:你方未及时提供相关依据及影响的范围文件提交监理部(如:工程施工图应提交的时间计划及联系函、电房施工进度安排、电房施工对其他相关专业工序的影响,可能会造成的索赔内容),应予以补充,如果依据不满足,将影响索赔理由成立。
4)、如果涉及建设单位直接发包的专业分部工程,涉及签订的合同中条款中有明确、
53建议:
12题会议”解决。
江苏工程建设监理有限公司
监理部
2017、0、0、。
工程索赔意向书
工程索赔意向书工程索赔意向书1致:_____项目管理有限职责公司由于__________医院门诊部门诊楼抗震加固改造工程在施工过程中受到来至社会人员的干扰,无法继续施工,受到干扰的时间有____月____日至____月____日,____月____日至____月____日,____月____日至____月____日。
给我方带来较大的经济损失及工期拖延。
我方特向贵方表示费用及工期索赔意向,期间发生了如下损失:1、施工人员窝工补偿费、进出场费。
2、设备窝工补偿费、进出场费。
3、其他相关的企业管理费、现场经费。
_____________有限公司_______年____月____日工程索赔意向书2一、工程索赔书时效的效力索赔时效有两个方面的效力,一是索赔时效期间届满则索赔权即诉权的消灭,即权利人未在约定的索赔时效期间内提出索赔,其索赔权利消灭;二是索赔时效为有效的抗辩理由,即索赔时效期间届满,请求权的相对人因而取得否认对方请求的权利。
索赔时效期间届满后的请求权,因诉权消灭,变为不可诉请求权,即罗马法上所谓自然之债。
此种请求权不受法律强制实施的约束力和保障。
因此基于索赔时效的效力,义务人取得了抗辩权,可拒绝权利人的索赔主张。
虽则如此,但权利人的实体权利并未就此丧失,因此,一方面如果被索赔方即请求权利义务人主动放弃索赔时效的抗辩权,其仍可自愿履行该债务,给权利人以补偿,索赔方有权接受该赔款,不构成不当得利。
即使被索赔方不知道时效届满的事实,也不能以不知时效届满为由要求返还。
另一方面,被索赔方也可在时效届满,提出索赔时效抗辩的同时,仍可基于道义或公平原则,给予索赔方适当补偿,即所谓的道义索赔,索赔方也有权接受该赔款,不构成不当干导利。
此外,虽然索赔时效是基于合同约定产生的,但其仍属于时效的一种。
按照时效制度的原则,即时效只能由当事人主张而不能由法庭主动援用。
因此,法院或仲裁庭在审理该类案件时,一般不能主动援用索赔时效,只有在被索赔方提出该项辩理由时,才能予以支持。
工程索赔意向通知书
工程索赔意向通知书索赔指投保人或被保险人在发生保险事故、遭受财产损失或人身伤亡以后,要求保险人履行赔偿或给付保险金义务的行为。
下面我给大家带来工程索赔意向通知书,供大家参考!工程索赔意向通知书范文一致:安徽石油分公司管道项目部:合肥油库改扩建安装工程从 20xx 年月 8 日开工于 20xx 年 5 月 20 工程中间交。
历时 17 个月,比合同工期推迟了 13 个月。
由于合肥油库是改造安装工程,从 20xx 年 4 月以后工艺管道施工受到油库生产经营、图纸设计变更、材料供货等多方面原因的的影响,使的我施工方无法正常、连续地施工。
和业主取消了 2 台 5000M3 储罐安装,给我方带来较大的经济损失。
我方特向贵方表示费用索赔意向,期间发生了如下损失:1、施工人员 20作文13 年 4 月至 20xx 年 4 月施工功效降低索赔。
2、20xx 年 4 月至 20xx 年 4 月施工现场管理费索赔3、其他相关的企业管理费、现场经费索赔。
4、5000M3 储罐胎具、器具的制作、运输发生费用索赔。
南京金陵石化建筑安装工程有限公司6-10工程索赔意向通知书范文二致:**由于**年*月份的连续降雨引发"**"重大自然地质灾害事故。
事故发生后,项目部于*月*日上午*时许,接监理部口头通知要求工程全面停工,立即组织人员对各施工区及生活营地进行彻底的安全检查,以防灾害再次发生,造成人员伤亡。
项目部接到通知后,立即组织人员进行全面排查。
并于下午接到监理*号工程暂停指令单。
项目部于*年*月*日接监理部《关于全工地撤离施工人员的紧急通知》的通知(通字*第*号)要求:"*" 。
项目部随后上报了撤离人员进度及计划留守人员数量。
于*年*月*日接监理部《关于撤离施工人员的紧急通知》的通知 (通字*第*号) 要求:"除大坝标的抗洪抢险人员外,其余各主标 (包括营地标)的施工人员于*年*月*日前全部撤离施工现场" ,同日接到业主《关于做好人员撤离工作的紧急通知》接通知后我部认真组织在*月*日下,午将全部人员撤出工地。
关于扶风县富都花园工程全面停工的索赔通知书
关于扶风县富都三和花园Z1-1、Z1-2住宅楼工程项目工程全面停工的索赔申请书至:宝鸡市鼎元置业有限公司:我公司承建的扶风县富都三和花园Z1-1、Z1-2住宅楼工程项目,工程于2012年3月10日开始施工,两栋楼于2012年11月20日主体工程顺利封顶,目前两栋楼内外墙抹灰均已施工完毕。
由于甲方不能按期足额支付的本工程进度款,导致工程材料及人工费大量拖欠,设备大量闲置窝工,故我方“停止对扶风县富都三和花园Z1-1、Z1-2住宅楼工程的施工”,因此而造成该工程从2013年8月31日起所有工序将无法开展,项目至今处于全面停工状态,给我公司造成较大的经济损失及工期拖延。
我方按程序特向贵方提出费用和工期提出索赔意向,并提交《费用索赔申请表》及《工程工期索赔申请表》。
期间发生了如下费用及损失:1、施工人员窝工补偿,进退场费用;2、机械设备拆除安装费用及设备窝工补偿费用,各种工种费用及特殊工种工资等费用;3、材料租赁费用及材料损失补偿费用;4、实际完成工程量等费用及工期索赔;按照合同通用条款的第十款第40 项,合同文件专用条款的第39 款第39.1、39.2 项规定,业主应对我部上述的费用给予补偿,以利于我部减少损失,恢复施工继续履行好合同的责任和义务。
此致!附:索赔事件清单一份扶风县建筑总公司2013年11 月28 日关于扶风县富都三和花园Z1-1、Z1-2住宅楼工程造成工程全面停工的索赔事件清单1、Z1-1#、Z1-2#楼提升架龙门吊租赁合同的违约金及拆除安装费用;(要求补偿4台提升架龙门吊,3个月算租赁合同的违约金及拆除安装费用计56000 元,)龙门吊:4台*100元*90=36000元;龙门吊搭拆费:4台*5000元=20000元2、钢管、扣件租赁及保管费用;(要求补偿余下340吨钢管3个月算租赁及保管费用计142129.26元)钢管: 87678m*0.013天/m*90天=102583.26元;(2、3、4月份)扣件:31000个*0.007天/m*90天=19530元;(2、3、4月份)龙门架钢管1600m*0.013天/m*270天=5616元;(2-11月份)保管费:90天*160=14400元3、要求补偿窝工过程中管理人员组建损失费及施工工人的工资;414000元a、管理人员8人,3个月算;8*150*90天=108000元b、技工15人,3个月算;15*120*90=162000元;c、普工20人,3个月算;20*80*90=144000元;4、冬季看场费用;(2人*60元*90天,计10800元)5、要求补偿搅拌机3个月租赁费及安拆费8100元搅拌机:2台*35*90=6300元安拆保管费:2台*90*10=1800元6、要求补偿合同进度款违约利息:189900元工程进度款违约利息计算表7、要求补偿投标保证金未按期退还的费用:20925元应退还的本金:250000元未退还的本金利息:250000*0.0093*9月=20925元(2-11月份)8、要求工期索赔6个月。
窝工索赔通知书
窝工索赔通知书建设工程窝工的认定及索赔一、建设工程窝工所谓建设工程窝(停)工,是指承包商(包括合法分包商)在进入施工现场后,不能按照总包合同约定或者分包合同约定或者开工通知书指令或者设计安排进行施工,使得施工进度慢于计划进度或者合同约定进度的现象。
本文所指建设工程,是特指一般工业及民用建筑、水利水电工程、路桥工程、市政工程、铁路港口建设工程、民用航空港工程等以土建为核心或主要工作内容的建设项目。
二、建设工程窝(停)工的原因1、承包商在建设工程合同签署后依约将设备、人员、物资、材料等进场或者承包商按照建设方(业主)指令将上述所列条件进场,但随后建设项目被撤销而产生窝工;2、承包商经招投标程序中标并签约后将设备、人员、物资、材料等进场,但建设方(业主)因其自身在招投标过程中的单方过错致使承包商的中标和合同被行政职能部门撤销而产生窝工;3、承包商因建设方(业主)在建设项目土地征用、拆迁安置、拆迁补偿等方面的原因造成建设项目依约施工时间被延误而造成窝工;4、承包商承建的工程项目在承包商依约进场后或施工过程中因建设方重大设计变更而产生窝工;5、承包商承建的工程项目因建设方依约应当提供的水电设施、原材料供应、设备、场地、技术资料等供应障碍或供应滞后而产生窝工;6、承包商在施工过程因建设方或建设方聘用的监理方的指令而产生的与第三方工作面干扰而产生窝工或者承包商按照合同规定的项目和工期要求施工所必然产生的与第三方工作面干扰而产生窝工;7、承包商在施工过程中基于建设方工程价款支付能力受限的原因而产生的合理窝工;8、建设方基于施工安全或项目建设期间的协调或基于其对工程项目的考量原因或者基于自然、地质原因而指令停工;9、合法分包商因总包方的停工指令、工作面移交迟延、约定由总包商提供的设备物资供应迟延、与第三方工作面干扰、总包商设计变更或者施工图变更、约定因总包商工程价款支付能力受限等原因产生的分包工程窝工;10、其它合理的原因所致窝工;三、建设工程窝工法律事实的确认承包商(包括合法分包商)在基于合同或者施工指令进入施工现场后,由于建设工程在国家产业政策、环保要求、设计、地质、自然条件、安全、材料供应、工作面交叉干扰等诸多方面和环节存在人力所不能完全掌控的情况或故意或者过失的人为因素,不同程度的窝工是正常的,但作为承包商(包括合法分包商)而言,为维护自身的合法权利和利益,就应当对窝工进行合理合法的索赔,这是正当权利和要求,无可厚非,但要实现窝工索赔,就应提供窝工的有效证据以进行证明,从司法证据的角度就是对窝工事实和相关损失的确认。
工程索赔通知书
工程索赔通知书(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如工作总结、工作计划、活动总结、演讲致辞、合同协议、条据文书、心得体会、作文大全、教学资料、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, this store provides various types of practical materials for everyone, such as work summaries, work plans, activity summaries, speeches, contract agreements, documents, experiences, essay summaries, teaching materials, other materials, etc. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!工程索赔通知书工程索赔通知书随着社会一步步向前发展,用到通知的地方越来越多,通知具有使用范围的广泛性、文种使用的晓谕性和行文方向的不确定性等特点。
施工合同索赔样板
施工合同索赔样板尊敬的发包方:根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定,以及双方签订的《xxx施工合同》(以下简称“合同”),就本合同执行过程中发生的下列事项,我方正式向贵方提出索赔:一、索赔事项1. 由于贵方原因,导致工程进度延误,给我方造成了额外的人工、材料、设备等成本支出。
2. 贵方在合同约定的工期内未完成相关手续,导致工程停工,给我方造成了经济损失。
3. 贵方提供的施工图纸和设计文件存在缺陷,导致施工过程中出现返工,增加了我方的施工成本。
4. 贵方在合同履行过程中,未按照约定支付工程进度款,给我方造成了资金压力。
5. 由于不可抗力因素,如自然灾害、社会事件等,导致工程进度延误,给我方造成了额外成本支出。
二、索赔依据1. 合同条款:双方签订的合同中明确规定了工程进度、付款时间等条款,贵方未按约定履行,给我方造成了损失。
2. 法律法规:根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的相关规定,贵方应承担因未履行合同而产生的法律责任。
3. 事实证据:包括施工记录、财务报表、停工证明、图纸缺陷证明等,证明我方损失的具体数额和原因。
4. 不可抗力因素:如有自然灾害、社会事件等,应按照合同约定和相关法律法规处理。
三、索赔金额和工期补偿1. 人工费、材料费、设备费等额外成本支出:根据实际发生费用,按照合同约定的分摊比例计算。
2. 利润损失:根据合同约定的利润率和工程进度,计算因工期延误导致的利润损失。
3. 利息损失:根据合同约定的利率和工期延误时间,计算因进度款未支付导致的利息损失。
4. 反索赔:如贵方有证据证明我方存在过错,应按照实际情况进行赔偿。
四、索赔程序1. 发出索赔意向通知:在得知索赔事件发生后,我方将在合同约定的时间内向贵方发出索赔意向通知。
2. 提交索赔报告:在发出索赔意向通知后,我方将在合同约定的时间内向贵方提交详细的索赔报告,包括证据和计算依据。
3. 协商解决:双方就索赔事项进行协商,争取达成一致解决方案。
建设工程索赔意向书(3篇)
建设工程索赔意向书(3篇)建设工程索赔意向书(精选3篇)建设工程索赔意向书篇1致:____________公司我公司于______年____月中标__________________改建工程第五合同段,_________年______月______日开工到此刻,工期过去五分之三,但工程进展缓慢。
由于______年____月_____日在________处挖方施工时,发现_______公司的东西走向供水主管道位于挖方范围内,加上电信、电力管线等原因,导致路基一向停工长达_____个月,_______年_____月初自来水新管路和电力管线才施工迁移完毕,旧自来水管道才停止使用。
还有_________范围内建筑材料和民房施工升降机的拉线依然存在,仍旧成为路基施工的障碍。
由于_______年____月_____日在_______灌注桩施工中,桩位正好在污水管上,钻机架设桩位一向不能开钻,导致灌注桩施工队一向怠工。
计划______年_____月初开工的___________也因为电信管线和两水工程一向没有开工。
以上事件我部每月都集中以书面形式汇报过,事件是外部原因引起的,同时事件也造成我部以下损失:1、工期延误2、工程机械停滞费用3、有关施工人员和管理人员费用以上发生的损失,是一个有经验的承包商也无法预计的,按照合同文件相关条款,业主应对我部以上上述发生的费用和耽误的工期给予补偿,以利于我部减少损失,更好的继续的履行合同的职责和义务。
____________改建工程第__合同段项目经理部_______年___月____日建设工程索赔意向书篇2甲方:贵州__公司乙方:六盘水__公司甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实、信用的原则,经友好协商,根据《民法典》、《爆破安全管理规程》GB6722-20、《爆破作业项目管理要求》和《民用爆炸物品安全管理条例》及辖区公安机关相关规定,甲、乙双方就位于花渔洞的“花渔____区”工程爆破工程的经济责任管理达成以下协议:一、工程概况:工程名称:花渔____区工程工程地点:工程内容:布孔、钻孔、验孔、装药、填塞、防护、联络网、警戒、起爆、爆后检查、解除警戒。
工程索赔程序 索赔程序
工程索赔程序索赔程序工程索赔程序的步骤包括承包商向监理工程师送达索赔意向书等,承包商应当在向监理工程师送达索赔意向书后二十八天内报送索赔文件,监理工程师应在二十八天内给予答复。
工程索赔程序五步工程索赔程序五步是告知工程师通知书、了解事情经过、审核判断、签发证书、解问题。
工程索赔的分类主要有材料索赔、人为索赔、费用损失索赔、延误索赔等。
一、工程索赔程序五步工程索赔程序五步是:1.在合同规定的时间内,将索赔意向通知书及时通知工程师;2.跟踪和调查发生的事件,掌握事件发生的详细经过,提出索赔的一方应该在合同期限内向对方提交索赔文件;3.文件首先应该提交工程师审核判断;4.发包人进行审查和批准后,工程师签发有关证书;5.发包人或承包人可根据合同约定选择仲裁或诉讼的方式解决。
二、工程索赔的分类有哪些工程索赔的分类主要有:1.因材料质量问题或材料供应不及时引起的索赔;2.由于人为原因,引起施工临时中断和工效降低导致人工费、材料费、设备费增加而提出的索赔;3.不利的自然条件与人为障碍导致费用损失加大或工期延误引起的索赔。
法律依据:《建筑法》第六十七条,承包单位将承包的工程转包的,或者违反本法规定进行分包的,责令改正,没收违法所得,并处罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。
承包单位有前款规定的违法行为的,对因转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失,与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。
三、工程索赔费用含税吗工程索赔程序有哪几个步骤一、工程索赔程序有哪几个步骤工程索赔程序有以下几个步骤:1.承包商递交索赔意向书在施工过程中,若发生索赔事件,在该事件发生后索赔时效内,承包商须以正式函件向监理工程师(或业主)送达索赔意向书,并根据合同约定抄送、报送有关单位。
2.承包商继续施工,同时准备索赔材料索赔事件发生后承包商原则上应该继续施工,并保持从索赔事件发生日至终止日的同期记录,同时提请监理工程师说明是否需要作其他记录。
索赔意向通知书
索赔意向通知书尊敬的xxx公司:我们是xxx公司的客户,写信是为了就我们最近发生的一起意外事件提出索赔意向。
根据我们的合同条款和相关法律规定,我们有权要求您赔偿我方遭受的损失。
事件经过如下:在xxxx年xx月xx日,我方在您公司购买了一台xxx产品,并按照规定方式进行了安装和使用。
然而,这台产品在xxxx年xx月xx日的xxxx地点发生了故障。
此故障导致了大量的生产停工时间、人力资源的浪费以及物质损失。
据我们初步评估,直接经济损失已超过xxxxx元。
我们理解意外事故是难以避免的,但是根据我们的合同,您有责任保证您所提供的产品的质量和使用性能。
我们购买此产品的初衷是为了提高我方生产效率和降低成本,然而由于此次故障,我们遭受了巨大的经济损失和时间浪费。
基于上述情况,我们根据合同要求您承担相应的赔偿责任。
针对此次事件,我方已经采取了以下措施:首先,我们立即停止了使用这台故障的产品,并通过备用的设备重新启动了生产。
同时,我们拍摄了故障产品的照片作为证据,并请了专业人员对这台产品进行了初步检测和评估。
为了解决此事,我们提出如下索赔要求:1. 经济损失赔偿:我们要求您赔偿我们因此次故障遭受的直接经济损失,具体金额为xxxxx元。
该金额包括了停工期间的损失、人力资源浪费以及其他与此次故障相关的费用。
2. 产品替换或修理:鉴于此次故障的原因是由于产品质量问题导致的,我们要求您提供一台全新的产品用以替代或者将故障产品进行修理,并确保修理后产品的性能符合合同要求。
我们希望您能充分认识到此次事件对我们经营和生产带来的严重影响,并与我们积极沟通解决此事。
我们相信您公司将能够主动承担责任,尽快采取积极的补救措施,以缓解我们的经济损失和时间浪费。
我们要求您在收到此信后的十个工作日内书面回复,明确您对此次索赔意向的态度以及您公司将采取的具体行动方案。
如果您对我们的索赔要求有任何疑问或者需要更多的信息,请随时与我们联系。
最后,我们希望此事能够得到妥善解决,并恢复我们之间合作的良好关系。
索赔意向通知书
索赔意向通知书索赔是指国际贸易业务的一方违反合同的规定,直接或间接地给另一方造成损害,受损方向违约方提出损害赔偿要求。
下面店铺给大家带来索赔意向通知书,供大家参考!索赔意向通知书范文一致:根据《建设工程施工合同》(条款)的约定,由于发生了事件,且该事件的发生非我方原因所致。
为此,我方向(单位)提出索赔要求。
附件:索赔事件资料提出单位(盖章)负责人(签字)年月日索赔意向通知书范文二(身份证号码):您好!您于年月日因公负伤至今已个月,根据《工伤保险条例》第二十一条:“职工发生工伤,经治疗伤情相对稳定后存在残疾、影响劳动能力的,应当进行劳动能力鉴定”,您已符合进行劳动能力鉴定的条件。
请您于年月日进行劳动能力鉴定申请,以确定伤残等级及停工留薪期。
如您拒不接受劳动能力鉴定,则依照《工伤保险条例》四十二条规定,停止工伤保险待遇。
如需更改劳动能力鉴定申请日期,请于年月日前以书面形式知会公司。
如逾期不配合进行劳动能力鉴定的,将视同您拒不接受劳动能力鉴定,并丧失一切工伤待遇。
如因您个人原因未进行劳动能力鉴定,所造成的损失及后果由您个人承担。
特此通知!本人确认: xxxxxx有限公司年月日年月日索赔意向通知书范文三致:**由于**年*月份的连续降雨引发“**”重大自然地质灾害事故。
事故发生后,项目部于*月*日上午*时许,接监理部口头通知要求工程全面停工,立即组织人员对各施工区及生活营地进行彻底的安全检查,以防灾害再次发生,造成人员伤亡。
项目部接到通知后,立即组织人员进行全面排查。
并于下午接到监理*号工程暂停指令单。
项目部于*年*月*日接监理部《关于全工地撤离施工人员的紧急通知》的通知(通字*第*号)要求:“*”。
项目部随后上报了撤离人员进度及计划留守人员数量。
于*年*月*日接监理部《关于撤离施工人员的紧急通知》的通知(通字*第*号)要求:“除大坝标的抗洪抢险人员外,其余各主标(包括营地标)的施工人员于*年*月*日前全部撤离施工现场”,同日接到业主《关于做好人员撤离工作的紧急通知》,接通知后我部认真组织在*月*日下午将全部人员撤出工地。
工程索赔通知书3篇
工程索赔通知书3篇Project claim notice编订:JinTai College工程索赔通知书3篇前言:通知是运用广泛的知照性公文,用来发布法规、规章,转发上级机关、同级机关和不相隶属机关的公文,批转下级机关的公文,要求下级机关办理某项事务等。
本文档根据通知内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文下载后内容可随意调整修改及打印。
本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1:工程索赔通知书范文2、篇章2:工程索赔通知书范文3、篇章3:工程索赔通知书范文索赔指投保人或被保险人在发生保险事故、遭受财产损失或人身伤亡以后,要求保险人履行赔偿或给付保险金义务的行为。
险索赔是被保险人获得实际的保险保障和实现其保险权益的具体体现。
下面小泰给大家带来工程索赔通知书,供大家参考!篇章1:工程索赔通知书范文致:xxx大学口腔医院门诊部北京xxx有限责任公司由于xxx大学口腔医院门诊部门诊楼抗震加固改造工程在施工过程中受到来至社会人员的干扰,无法继续施工,受到干扰的时间有8月29日至9月12日,9月18日至9月19日,9月27日至10月3日。
给我方带来较大的经济损失及工期拖延。
我方特向贵方表示费用及工期索赔意向,期间发生了如下损失:1、施工人员窝工补偿费、进出场费。
2、设备窝工补偿费、进出场费。
3、其他相关的企业管理费、现场经费。
抄报:xxx有限公司xxx有限公司-10-5篇章2:工程索赔通知书范文【按住Ctrl键点此返回目录】致:xxx有限公司建设工程有限公司兹由我单位施工的江夏区清水入江一期工程——纸坊泵站至江夏污水处理厂传输工程,于20xx年05月07日开始KD0+133.5工作井顶管顶进工作,19点30分顶进时发现废弃雨水D1200钢筋混凝土管道,且G107道路改造工程与顶管工作井、顶管管线平面位置及高程有待确认,以上两个原因造成工程持续停工。
索赔意向通知给谁
索赔意向通知给谁一般来说,建设工程的发包方和承包方都会就工程建设事项达成一个合意,并通过签订书面合同的方式来明确双方之间的权利和义务,如果工程建设超过合同约定的期限,那么发包方就会向承包方索赔,但是,索赔意向通知给谁呢?接下来由我为您整理有关的内容。
一、索赔意向通知给谁索赔意向通知,是承包商应在已经察觉或理应察觉索赔事由发生后一定期限内,向业主或设备监理工程师递交索赔意向通知书,表明承包商就该索赔事由期望得到业主给予补偿的要求。
索赔报告是向对方提出索赔要求的书面文件,是承包人对索赔事件的处理结果,也是业主审议承包人索赔请求的主要依据。
索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和(或)延长的工期,并附必要的记录和证明材料。
索赔通知书比较详细,索赔的费用或工期比较具体明确。
两者不一样。
后者比前者更正式。
二、工程索赔的条件有哪些(一)索赔条件,又称干扰事件,是指那些使实际情况与合同规定不符合,最终引起工期和费用变化的各类事件。
通常承包商可以索赔的事件有:1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失。
2、因工程变更(含设计变更,发包人提出的工程变更,监理工程师提出的工程变更,以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成时间和费用的损失。
3、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加。
4、发包人延期支付期限造成承包人的损失。
5、非承包人的原因导致工程的暂时停工。
6、物价上涨,法规变化及其他。
(二)前提条件1、与合同对照,事件造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失。
2、造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。
3、承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。
三、工程索赔程序有哪些(1)索赔事件发生后28d内,向监理工程师发出索赔意向通知。
(2)发出索赔意向通知后的28d内,向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。
索赔意向通知书
++++++++++++索赔意向说明书建设单位:监理单位:编写单位:日期:主送单位:++++++++++++抄送单位:++++++++++++致++++++++++++有限公司:贵方发包,由我司负责施工总承包的++++++++++++项目-++++++++++++签订施工总承包合同时间为++++++++++++年10月18日。
2018年3月10日++++++++++++冬季停工令解除,我司立即根据中标的相关图纸组织施工人员、施工材料、施工机械进场。
相关施工资源组织完成。
因建设对象功能发生改变由原规划++++++++++++变更为++++++++++++,故原有施工图不能完全满足现场施工。
经贵司与我方协商。
现场采用由设计单位负责边修改完善设计,边施工的做法。
修改完善设计从贵司与我方签订合同之日起到目前为止均在进行。
本项目正式开工日期为++++++++++++年5月2日,在此之前我方组织的施工人员、施工材料、施工机械等施工资源除拆除工程施工资源外(拆除工程工期50天),其余时间均处于停工状态。
在此期间本地建筑市场材料、人工价格受全国大环境影响,均大幅上涨,给我方造成了巨大损失。
另自2018年5月2日正式开工以来,修改完善后能指导现场施工图纸也未完全按照由参加各方确定的施工进度计划提供图纸。
我方于2018年6月29日在会议上正式提出各专业需在具体时间到位相关图纸;又在相关工程工作面出来之前,于2018年8月2日以工程联系函形式提出相关工程图纸到位时间。
原计划砌体工程在2018年8月20日开始施工,现目前未能收到可以指导砌体施工的图纸以及可以施工砌体的相关指令。
砌体工程在我方报审的总进度计划中处于关键线路。
我司将对施工人员待工、机械待工、工期延误进行索赔。
- 3 -。
3.索赔通知书
项目经理:
日期:
附:相关疫情文件
1、<<关于延长2020年春节假期的通知>>
2、<<自治区住房城乡建设厅关于进一步加强全区住房城乡建设系统新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的通知>>(【2020】5号)
3、<<自治区住房城乡建设厅关于新冠肺炎疫情防控期间建设工程计价的指导意见>>(桂建发[2020]1号)
关于新冠病毒肺炎疫情引起的索赔联系函
编号:
工程名称
施工单位
主要内容
时间
年 毒引起的肺炎疫情全面爆发,按《民法总则》、《公司法》等法律规定,本次新冠疫情本身的性质以及各级政府防控疫情采取的措施已符合不可抗力的法定情形。目前,受疫情和地方管制措施的影响,劳务人员和原材料的供应严重紧张,并且涉及的人工、材料价格大幅上涨。为了顺利推进项目建设,我方向发包方提出本索赔意向:
(1)工期相应顺应。原定于2020年X月X日开工,受疫情影响我方无法按计划开工,具体延期天数结合复工批复时间以及生产恢复情况待定。
(2)发包人应补充我方应行政机关要求采取防疫措施所产生的费用。复工前我方根据疫情防控要求购买的防疫物品,如口罩、酒精、测温仪等,上述疫情防控费用发包人应补偿。
(3)发包人应赔偿我方因疫情和管制措施产生的停工、窝工损失,包括疫情停工期间管理人员工资、劳务人员停工窝工损失、机械闲置损失费。
(4)发包人应赔偿我方因疫情和管制措施造成人工、材料、设备费用上涨所增加的费用。
(5)其他因不可抗力疫情产生的损失。
上述系索赔意向通知,我司后续将在受疫情和相关管制措施持续影响的期间内根据实际情况向贵司报告,并在疫情和相关管制措施影响结束向贵司提交最终索赔报告。与此同时,我司也将积极采取合理措施防损失止扩大,也请贵司统筹规划安排本工程防疫工作。
施工方索赔程序
施工方索赔程序
施工方索赔程序包括以下步骤:
1.提交索赔意向书:在施工过程中,若发生索赔事件,承包商必须以正式函件向监理工程
师(或业主)送达索赔意向书,并根据合同约定抄送、报送有关单位。
2.同期记录资料:承包商应从索赔事件起算日至索赔事件结束日止,认真做好同期记录,
并取得监理工程师和建设单位现场代表的签字认可。
3.提交索赔文件:承包商应在发生索赔事件后,在向监理工程师发出索赔通知后28天内,
或在工程师同意的合理时间内,向工程师报送索赔文件,说明索赔数额和索赔依据。
4.工程师审核索赔文件:工程师收到承包商递交的索赔报告和有关资料后,应在28天内
给予答复,或要求承包商进一步补充索赔理由和证据。
若工程师在收到承包商送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包商做进一步要求,视该项索赔已经认可。
5.反索赔处理:当承包商未在前述28天内发出索赔意向通知书的,丧失要求追加付款和
(或)延长工期的权利。
6.最终索赔报告:当索赔事件所造成的影响结束后,施工企业应在合同规定的时间内向监
理工程师提交最终索赔详细情况报告,并同时抄送、抄报相关单位。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
索赔意向通知
(供方赔通2011-001 号)
合同名称:合同编号:供方:说明:本表一式 6 份,由供方填写,监理机构审核后,随同批复意见供货方、监理机构、建
设单位各 2 份。
索赔申请报告
(供方赔报2011-001 号)
合同名称:合同编号:供货单位:说明:本表一式 6 份,由供货方填写,监理机构审核后,随同审核意见供货方、监理机构、建设单位各 2 份。
篇二:工程索赔意向书工
程
索
赔
意
向
通
知
工程暂停施工造成的损失费用补偿意向书致:北京大学口腔医院门诊部北京华厦工程项目管理有限责任公司由于北京大学口腔医院门诊部门诊楼抗震加固改造工程在施工过程中受到来至社会人员的干扰,无法继续施工,受到干扰的时间有8月29日至9月12日,9月18日至9月19日,9月27日至10月3日。
给我方带来较大的经济损失及工期拖延。
我方特向贵方表示费用及工期索赔意向,期间发生了如下损失:
1 、施工人员窝工补偿费、进出场费。
2 、设备窝工补偿费、进出场费。
3 、其他相关的企业管理费、现场经费。
抄报:北京国信建业工程管理有限公司北京中建华
通建设发展有限公司
2011-10-5 篇三:索赔意向通知
索赔意向通知
(承包[ ] 赔通号)
合同名称:合同编号:说明:本表一式份,由承包人填写。
监理机构审签后,随同批复意见,承包人、监理机构、发包
人各 1 份。
索赔申请通知
(承包[ ] 赔报号)
合同名称:合同编号:说明:本表一式份,由承包人填写。
监理机构审签后,随同审核意见,承包人、监理机构、发包
人各 1 份。
水利工程建设项目 水毁工程价款支付申请书( (承包 [ ] 水毁 合同名称: 说明:本申请书及附表一式
书的附件报送发
包人批准。
水利工程建设项目
索赔项目价款月支付汇总表
(承包 [ ] 赔总 号)
合同名称: 合同编号: 说明:本表一式 份,由承包人依据费用索赔签认单填写。
监理机
构审签后,作为 cb-31 的附表,
一同流转,审批结算时使用。
水利工程建设项目
费用索赔签认单
(监理 [ ] 索赔签 号)
合同名称: 合同编号:
说明:本表一式 份,由监理机构填写。
各方签字后, 监理机构、 发包人各 1 份, 承包人 2 份, 办理结算时使用。
欢迎您的下载,
资料仅供参考!
致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习资料等等 打造全网一站式需求 年 月) 号) 合同编号: 份,由承包人填写。
监理机构审签后,作为月付款证。