工程施工合同拉手线路带电二期
电路电线施工合同
电路电线施工合同甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，为明确双方责任，维护双方合法权益，经双方充分协商，特签订本合同，希甲乙双方恪守信用，共同遵守。
一、工程概况、规模：甲方位于的电路电线安装工程(具体面积按实际施工面积为准)承包给乙方施工。
二、承包形式及承包工作内容：1、包工包料，施工用的各种工具及设备由乙方自备。
2、承包施工工作内容：电路电线安装所包含的图纸的内容。
三、工程质量：必须保证所有电路电线安装符合国家标准，必须达到合格以上的质量标准;施工现场必须达到我国建设部门的标准化施工的验收准标。
四、安全责任：乙方在施工中必须遵守安全操作规程，文明施工。
在施工过程中所发生的任何安全事故与甲方无关，由乙方自行负责。
甲方应提供蓝图及原有电路电线资料。
五、结算价格及付款方式：本工程总价为人民币大写元整。
工程将在年月日主要部分完工;工程竣工验收合格后在月日支付%工程款;余款待一星期内全额付清。
六、材料：1、乙方应按照甲方的要求，使用符合国家标准的材料进行施工。
2、甲方应提供电路电线施工所需的所有材料，并确保材料的质量符合国家标准。
七、工期：本工程计划开工日期为年月日，计划竣工日期为年月日。
如因特殊情况导致工期延误，乙方应提前通知甲方，并协商解决办法。
八、违约责任：1、乙方未按照合同约定的质量、工期完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价的%。
2、甲方未按照合同约定的付款方式支付工程款，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付逾期付款的利息。
九、争议解决：本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决;协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
十、其他约定：1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2、本合同自双方签字(或盖章)之日起生效，至工程竣工验收合格之日终止。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：签订日期：年月日。
电力线路施工合同
电力线路施工合同
甲方：XXXX电力有限公司
乙方：XXXX建筑工程有限公司
签订日期：XXXX年XX月XX日
一、协议或合同的目的和背景
甲方为了建设电力线路项目，需要与乙方签订施工合同，以确保工程按时高质
量完成。
二、具体的条款和条件
1. 乙方负责根据甲方提供的施工图纸和要求，按时按质完成电力线路施工工程。
2. 施工期限为XX个月，具体工程进度和质量要求详见附件。
3. 乙方需保证施工过程中遵守相关法律法规，确保施工安全和环境保护。
4. 施工过程中如需变更，需双方协商一致，并签订变更协议。
5. 甲方需按时支付工程款项，乙方需提供相应的施工报告和结算单。
三、保密事项
双方在合作过程中涉及到的商业机密和技术资料，需保密，不得泄露给第三方。
四、不可抗力因素的处理
若因不可抗力因素导致施工无法继续，双方可协商解决方案，延期或终止合同。
五、协议终止的条件
合同期满或双方协商一致终止合同，需提前XX个月书面通知对方。
六、违约和争议解决方式
若一方违约，需支付违约金；如发生争议，应协商解决，若协商无果，可向相关部门申请调解或仲裁。
七、其他附加条款
1. 施工过程中如发现质量问题，乙方需承担相应责任并进行整改。
2. 甲方有权对乙方的施工进度和质量进行监督和检查。
本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX年。
双方应遵守合同约定，共同维护合作关系，确保电力线路施工工程顺利完成。
电力线路工程施工合同范文
电力线路工程施工合同范文一、合同双方甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系人：联系电话：乙方：（承包方）地址：法定代表人：联系人：联系电话：二、合同背景甲方拟委托乙方进行电力线路工程施工，为确保双方权益，依法签订本合同。
三、合同内容1. 工程名称：电力线路工程施工2. 工程地点：详细地址3. 工程范围：根据甲方提供的设计文件和要求，乙方负责电力线路工程的施工、安装、调试等工作。
4. 工程进度：根据甲方要求，乙方需按照合同约定的工期完成工程进度。
5. 工程费用：根据工程规模和难易程度，乙方与甲方商议确定工程费用，双方达成一致后签订《工程费用协议》。
6. 工程质量：乙方需按照国家相关标准和甲方要求，确保工程质量符合合同约定。
7. 工程安全：乙方需制定详细的工程安全计划，并确保施工过程中的安全措施得到有效执行。
8. 工程保修：乙方需对工程施工完成后的一定期限内，提供免费的维修和保养服务。
9. 合同变更：如遇工程设计变更或其他原因导致合同内容需要调整，双方应协商一致并签订书面变更协议。
10. 合同解除：如双方协商一致认为需要解除合同，应提前书面通知对方，并支付相应的违约金。
11. 争议解决：双方如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
四、合同履行1. 甲方责任：（1）提供详细的工程设计文件和要求。
（2）按合同约定支付工程费用。
（3）提供工程施工所需的场地和设备。
2. 乙方责任：（1）按照甲方要求进行工程施工。
（2）保证施工过程中的安全和质量。
（3）按合同约定的工期完成工程进度。
（4）提供工程施工完成后的保修和维护服务。
五、合同生效与终止1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为工程竣工验收合格之日止。
2. 如双方需终止合同，应提前书面通知对方，并协商解决相关事宜。
六、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，并签订书面补充协议。
电力线路施工合同范本3篇
电力线路施工合同范本3篇篇1电力线路施工合同范本甲方（甲方单位名称）地址：法定代表人：电话：传真：邮编：乙方（乙方单位名称）地址：法定代表人：电话：传真：邮编：根据《中华人民共和国招投标法》以及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承建电力线路施工项目，达成如下合同：一、项目名称及位置：电力线路施工项目（具体工程名称），位于（具体位置），项目编号：（编号）。
二、项目内容：1. 项目范围：包括但不限于电力线路设计、施工、调试等工作。
2. 工程量与计算方法：详见附件《工程量清单》。
3. 施工周期：计（天/月/年）自（日期）起至（日期）止。
4. 工程款项：总造价为（具体金额），分期支付。
5. 施工注意事项：详细内容见附件《施工注意事项》。
6. 工程变更：如因不可抗力或人为原因需变更工程内容，双方协商解决。
三、合同款项：1. 工程款项：甲方根据实际工程进度，将工程款项支付给乙方。
2. 违约金：当一方违反合同规定导致损失时，另一方有权获得违约金。
四、合同履行：1. 甲方应按照合同约定，提供必要的支持与协助，并支付合同款项。
2. 乙方应按照合同要求，保质保量地完成工程，并确保工程质量符合相关标准。
五、保证事项：1. 甲乙双方保证遵守《中华人民共和国招投标法》及相关法规，确保本合同的有效履行。
2. 甲乙双方负责保管好各自的文件和资料，并配合有关部门的检查与审计。
六、纠纷解决：1. 若因本合同发生的争议，应由双方共同协商解决；协商不成的，提交有关部门或仲裁机构处理。
2. 双方如有解除合同的需要，需提前书面通知对方，并履行相关程序。
七、其他事项：1. 本合同自双方签字盖章后生效，至合同约定工程完成并经验收合格后终止。
2. 本合同正本一式叁份，甲乙双方各执壹份，经办双方共同附印合同章，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：法定代表人：签字日期：乙方（盖章）：法定代表人：签字日期：附件：1. 工程量清单2. 施工注意事项以上为电力线路施工合同范本，各项内容均需双方遵守并执行，如有违反将承担相应的法律责任。
电力线路工程施工合同范本(两篇)
电力线路工程施工合同范本（二）电力线路工程施工合同范本（二）第一章总则第一条合同的目的和效力本合同根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国电力法》等法律法规的规定，经甲方与乙方协商一致，以明确各方的权利和义务，规范双方在电力线路工程施工项目中的行为，保障合同的履行。
第二条合同信息甲方：（详细填写甲方的基本信息）乙方：（详细填写乙方的基本信息）项目名称：（详细填写合同涉及的电力线路工程施工项目名称）项目地点：（详细填写合同涉及的电力线路工程施工项目地点）第二章工程内容第三条工程内容1.乙方应按照甲方提供的设计方案和技术要求，对项目地点进行勘察、设计、设备采购、施工等工作，保证工程的质量和进度。
2.工程内容包括但不限于：（详细列举工程内容）第四条工程进度和质检要求1.乙方应按照合同约定的工期进行施工，并按照《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等相关法规进行质量管理。
2.甲方有权随时对工程的进展和质量进行监督和检查。
如发现工程进度滞后或质量问题等情况，乙方应立即采取相应措施进行改进。
第三章施工条件第五条施工条件1.甲方负责为乙方提供必要的施工条件，包括但不限于施工场地、施工设备、材料等。
2.甲方应保证施工场地的安全和卫生条件，乙方在施工过程中应严格遵守相关安全规定，确保人员和设备的安全。
第六条施工人员和技术要求1.乙方应按照施工需要合理安排施工人员，并确保其具备相应的从业资格和技术能力。
2.乙方应提供技术方案和施工方案，并定期向甲方汇报施工进展和质量情况。
第四章合同价款和支付方式第七条合同价款1.本合同价款为人民币（详细填写金额），合同价款包括工程施工、材料采购、设备购置等一切相关费用。
2.合同价款应根据实际完成的工程进度和质量，按照约定的支付方式进行支付。
第八条支付方式1.合同价款将分为（明确写明分期支付的次数）次进行支付。
2.每次支付的金额按照已完成的工程进度和质量来确定，并经甲方验收合格后支付。
电气工程施工第二承包合同
电气工程施工第二承包合同甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方权利、义务和责任关系，经甲、乙双方协商一致，签订本合同。
一、工程项目1. 乙方承包甲方开发的XX小区的电气工程施工，包括强电、弱电、消防等预埋管，以及临时电部分。
2. 工程范围：XX小区内的所有电气工程，包括但不限于供电系统、照明系统、防雷接地系统、弱电系统等。
3. 工程地点：XX小区。
二、工程期限和交工日期1. 电气工程部分开工日期按甲方的实际开工日期计算。
2. 交工日期由土建合同定。
3. 乙方应按照甲方规定的工期要求，确保工程按时完成。
三、工程质量标准和验收方法1. 电气工程按照国家标准和行业规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收合格的标准为国家优级质量标准，乙方应争取创杯工程。
3. 工程验收由甲方、工程监理和工程师、质检站进行，验收合格后，方可竣工。
四、工程量和价格1. 工程量按照实际发生和完成的工作量进行计算。
2. 工程价格按照甲方提供的工程量清单和单价进行计算。
3. 乙方应按照实际完成的工程量，每月25号之前向甲方报告，并由甲方进行核实。
五、付款方式1. 乙方施工进度每月25号将上个月的实际工程量如实上报给甲方，甲方核实无误后，支付相应款项。
2. 付款方式为银行转账，甲方将款项支付至乙方指定的银行账户。
六、违约责任1. 乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按照合同约定采取罚款等措施。
2. 乙方施工质量不符合国家标准和行业规范，甲方有权要求乙方整改，并承担相应费用。
3. 甲方未按照约定时间支付工程款项，乙方有权拒绝继续施工。
七、争议解决1. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
2. 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他约定1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。
建设工程施工合同(电力2)专业版5篇
建设工程施工合同（电力2）专业版5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程施工合同（电力2）专业版一、合同双方甲方：单位名称：法定代表人：地址：联系人：电话：乙方：单位名称：法定代表人：地址：联系人：电话：二、合同内容1. 乙方承担在甲方指定的地点进行建设工程施工，并按照合同规定的要求进行施工。
2. 乙方负责提供施工所需的劳动力、材料、设备等，并确保施工材料的质量符合相关法律法规的要求。
3. 乙方按照工程设计图纸和规范要求进行施工，保证施工质量，确保工程进度。
4. 乙方应根据施工实际情况，合理安排工程进度，确保工程按时完成并达到设计要求。
5. 乙方负责施工现场的安全生产，严格遵守相关安全规定，确保施工现场的安全。
三、付款方式1. 施工费用总额为（具体金额），按照以下付款方式进行支付：（1）甲方应在乙方完成工程的不同阶段时支付相应的施工款，具体金额和时间由双方协商确定；（2）乙方应提供符合规范要求的施工验收报告和发票等相关材料后，甲方应在接收到材料后15个工作日内支付相应的施工款。
四、质量保证1. 乙方保证所提供的施工材料符合国家标准和相关法律法规的要求，确保施工质量。
2. 若施工过程中发现质量问题，乙方应及时整改，确保工程质量符合约定要求。
3. 乙方在承建工程期间以及交付使用后的一年内，对工程质量承担相关保修责任，出现质量问题应及时维修并承担相应费用。
五、违约责任1. 若乙方未按合同规定的要求完成施工工作，导致工程质量差、延期等问题，应承担相应的违约责任，根据造成的损失进行赔偿。
2. 若甲方未按时支付工程款导致乙方延迟施工，甲方应承担相应的责任，支付违约金等。
3. 若因不可抗力因素导致工程延期或质量问题，双方应及时协商解决，并可酌情调整合同内容。
六、法律适用和争议解决1. 本合同适用中华人民共和国法律。
2. 若双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向有关仲裁机构申请仲裁。
七、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
电力工程拉线施工合同
电力工程拉线施工合同书甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行电力工程拉线施工事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：__________电力工程拉线施工项目1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：包括但不限于电力线路拉线架设、接地网施工、杆塔组装、电缆敷设等工程。
1.4 工程规模：根据双方约定的工程量和工程期限进行施工。
二、合同价格2.1 本合同施工费用为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 乙方在合同签订后五个工作日内，向甲方提交施工预算，甲方在收到预算后七个工作日内进行审核确认。
2.3 合同价款支付方式：（1）甲方在工程开工前向乙方支付合同总价的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付合同总价的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付合同总价的20%；（4）剩余的20%作为质量保证金，在质保期满后无息支付。
三、合同工期3.1 工程计划开工日期：__________年__________月__________日。
3.2 工程计划竣工日期：__________年__________月__________日。
3.3 乙方应按照约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工程延期，甲方有权按逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：每天违约金为合同总价款的0.5%。
四、质量标准4.1 乙方应按照国家和行业相关标准、规范进行施工，保证工程质量。
4.2 工程验收合格标准：工程质量应达到国家及行业相关验收标准，通过甲方及有权部门验收。
4.3 乙方应在工程验收合格后向甲方提供完整的工程资料，包括施工记录、验收报告、质保书等。
五、安全责任5.1 乙方应严格按照国家及地方安全生产法律法规、规程标准进行施工，确保施工安全。
线路施工合同内容
线路施工合同内容甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行某线路工程施工的事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：XX线路工程施工1.2 工程地点：XX市XX区XX路1.3 工程内容：包括但不限于线路铺设、杆塔架设、电缆连接、设备安装、接地网施工等。
1.4 工程规模：根据施工图纸及工程量清单确定。
1.5 工程质量标准：符合国家电力行业标准和规范要求。
二、合同金额2.1 合同总价：人民币XX元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整），以下简称“合同总价”。
2.2 合同价款支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价30%的预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价30%的进度款；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价剩余的40%。
三、施工期限3.1 施工期限：自合同签订之日起，至XX年XX月XX日竣工交付。
3.2 延期：如因不可抗力等因素导致工程无法按期完成的，双方可协商延期。
四、施工质量4.1 乙方应严格按照施工图纸、技术规范和标准进行施工，确保工程质量。
4.2 乙方应建立健全质量管理体系，对施工过程中的质量问题及时进行整改。
4.3 工程验收：工程完工后，由甲方组织验收，乙方应配合并提供相关资料。
五、安全生产5.1 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，建立健全安全生产管理制度。
5.2 乙方应按照施工现场安全管理要求，做好安全防护措施，确保施工安全。
5.3 乙方应对施工人员进行安全教育，提高施工人员的安全意识。
六、违约责任6.1 乙方如未按照合同约定的时间、质量、标准完成工程，应承担相应的违约责任。
6.2 甲方如未按照合同约定的时间支付价款，应承担相应的违约责任。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
建设工程施工合同(电力2)专业版3篇
建设工程施工合同（电力2）专业版3篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方电力工程的建设施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：电力设备的安装、调试及维修等。
二、合同工期1. 工程开工日期：____年____月____日。
2. 工程竣工日期：____年____月____日。
三、合同价格及付款方式1. 工程总造价：人民币____元整（￥____元）。
2. 付款方式：甲方应按以下约定向乙方支付工程款项：（1）工程开工前，甲方支付乙方工程总造价的__%作为预付款；（2）工程进展至一半时，甲方支付乙方工程总造价的__%；（3）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款项。
四、工程质量及验收1. 乙方应按照电力行业的有关规范和要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应提交完整的竣工资料及验收申请。
甲方应在收到验收申请后的__个工作日内组织验收。
3. 若工程验收不合格，乙方应负责无偿返工，并承担由此造成的损失。
五、工程安全1. 乙方应严格遵守施工现场的安全生产规定，采取必要的安全防护措施。
2. 乙方在施工过程中若发生安全事故，应承担相应的法律责任。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款项，乙方有权停工，工期可相应顺延。
2. 若乙方在施工过程中擅自停工，应承担由此给甲方造成的损失。
3. 若工程验收不合格且乙方未按要求返工，甲方有权拒绝支付工程款项并要求乙方承担违约责任。
4. 任何一方违反本合同的约定，均应承担违约责任并赔偿对方因此造成的损失。
七、其他约定事项1. 本工程在施工过程中遇到不可抗力因素（如自然灾害、政策调整等）导致工程延期或损失，双方应协商解决。
建设工程施工合同(电力2)专业版
建设工程施工合同(电力2)专业版一、工程概况1.1 项目名称：（在此处填写项目名称）1.2 项目地点：（在此处填写项目地点）1.3 项目类型：（在此处填写项目类型）1.4 项目工期：（在此处填写项目工期）1.5 项目概述：（在此处简要描述项目背景、目的和范围）二、合同主体2.1 甲方：（在此处填写甲方名称、地址、联系人及联系方式）2.2 乙方：（在此处填写乙方名称、地址、联系人及联系方式）三、合同内容3.1 工程范围：（在此处详细描述电力工程的具体范围，包括但不限于设计、采购、施工、调试等环节）3.2 工程价款：（在此处填写工程总价款、付款方式、进度款支付比例以及其他相关费用）3.3 工程工期：（在此处填写具体的工程施工周期、里程碑节点以及工期保证）3.4 合同变更：（在此处规定合同变更的程序、条件、责任及费用）3.5 工程质量：（在此处规定工程质量的标准、检验及验收程序）3.6 交付与保修：（在此处规定工程的交付和保修期限）3.7 付款方式：（在此处规定付款的方式、支付条件及方式）3.8 违约责任：（在此处规定违约责任的种类、程度及相应的赔偿金额）四、合同履行4.1 工程进度计划：（在此处规定工程施工进度计划、管理及监督办法）4.2 材料及设备采购：（在此处规定材料及设备采购的方式、品质标准、验收程序及进度要求）4.3 管理与协调：（在此处规定工程施工过程中的管理与协调办法）4.4 安全与环保：（在此处规定工程施工过程中的安全与环保要求）五、争议处理5.1 争议解决方式：（在此处规定合同争议的解决方式，可以选择仲裁、诉讼等）5.2 法律适用与管辖：（在此处规定合同的法律适用和管辖权所在地）六、其他条款6.1 通知方式：（在此处规定各方之间通知的方式及地址）6.2 合同生效：（在此处规定合同生效的前提条件及日期）6.3 附件清单：（在此处列举所有的合同附件清单）七、合同解除与终止7.1 合同解除：（在此处规定合同解除的条件、程序及责任）7.2 合同终止：（在此处规定合同终止的条件、程序及责任）八、附件（在此处列举附属于合同的所有附件清单）九、其他事项（在此处列举其他双方约定的事项）。
建设工程施工合同(电力2)专业版3篇
建设工程施工合同（电力2）专业版3篇篇1建设工程施工合同（电力2）专业版第一章总则第一条为了规范建设工程施工合同的签订与履行，维护施工双方的合法权益，促进电力工程建设的顺利进行，根据《建设工程施工合同法》及其相关法规，特制定本合同。
第二条本合同所称建设工程系指由甲方负责承包、承建，或者其他合同方式，由乙方负责提供电力2工程服务的建设工程。
第三条本合同所称甲乙双方，是指承包、承建建设工程的单位及提供电力2工程服务的单位。
第四条本合同的签订是建设工程施工计划的依据，是实施工程施工的合法依据。
第五条本合同内容包括合同条款、附件、技术规范等，是双方共同遵守的法律文件。
第二章合同的签订第六条甲乙双方签订本合同应当遵循自愿、公平、诚实信用、协商一致的原则。
第七条甲乙双方签订本合同应当具备法人资格，能够独立承担法律责任。
第八条甲乙双方签订本合同应当清楚约定建设工程的工程量、工程造价、工程进度、工程质量、工程安全等基本内容。
第九条甲乙双方签订本合同应当明确约定工程合同的履行方式、支付方式、违约责任、争议解决等相关事宜。
第十条甲乙双方签订本合同应当明确约定工程施工的标准、规范以及相关技术要求。
第三章合同的履行第十一条甲方应当按照本合同约定的工程施工方案、施工计划，按时保质保量完成工程。
第十二条甲方应当做好工程施工的安全防护工作，保障施工人员和周围环境的安全。
第十三条乙方应当按照本合同约定的标准、规范，提供优质的服务，确保工程质量。
第十四条乙方应当配合甲方的工程施工，协助解决工程中出现的问题，确保工程顺利进行。
第十五条甲乙双方在合同履行过程中如遇到问题，应当友好协商解决，不得随意变更合同内容。
第十六条若甲乙双方在合同履行过程中发现对方违约行为，应当及时通知对方，并提出整改要求。
第十七条若甲乙双方因合同履行产生争议，应当协商解决。
如无法达成一致意见，应当向工程监理部门申请调解或仲裁。
第四章合同的解除第十八条甲乙双方若因不可抗力等原因无法继续履行合同，应当及时通知对方，并根据具体情况协商解除合同。
电力线路工程施工合同
电力线路工程施工合同1. 合同背景2. 项目描述甲方需在指定地点建设一条新的电力线路，包括线路设计、设备安装、电缆埋地等工程施工。
合同涉及的工程范围和工期详见附表1。
3. 条款3.1 项目责任1.甲方负责提供完成项目所需的设计文件、图纸等相关资料，并与有关政府部门协调项目的审批手续。
2.乙方负责根据甲方提供的设计文件和图纸进行工程施工，并确保按时完成工程。
3.2 付款1.1 第一阶段：合同签订后，甲方支付合同总金额的30%作为预付款。
1.2 第二阶段：乙方完成项目的50%时，甲方支付合同总金额的40%作为中期付款。
1.3 第三阶段：乙方完成项目的100%时，甲方支付合同总金额的剩余30%作为尾款。
1.乙方需在每次付款后提供相应的工程进度报告和相关材料，以供甲方审核和核实。
3.3 质量与保修1.乙方需按照相关法规和国家标准，保证所提供的材料和设备质量符合要求，并确保施工质量达到相应标准。
2.完工后，乙方需提供不少于1年的免费维修保修期，对由于施工质量问题而导致的故障进行免费修复。
3.4 违约及赔偿1.若任何一方违反本合同的任何条款，应向另一方支付相应的违约赔偿费。
2.若因乙方的过错导致工程质量问题或延误，乙方应承担由此产生的全部赔偿责任。
3.5 争议解决双方发生争议时，应通过友好协商解决。
若协商不成，争议双方可向所在地法院提起诉讼。
4. 合同生效与终止4.1 合同生效本合同经甲方和乙方签字盖章后生效，并自合同签订之日起生效。
4.2 合同终止1.合同解除后，双方应根据实际工作量和付款情况进行结算。
5. 其他事项5.1 合同变更任何一方需在书面通知另一方的情况下提出合同变更请求，双方应通过协商达成一致意见并签订变更协议。
5.2 保密条款双方应对在合同执行过程中所了解到的对方商业和技术信息保密，并不得向第三方透露或使用。
5.3 合同附件•附件1：工程范围和工期表5.4 通知方式合同双方可通过书面信函、或电子邮件进行通知。
电力线路施工合同范本
电力线路施工合同范本电力线路施工合同甲方：（以下简称“业主”）地址：联系人：联系电话：乙方：（以下简称“施工单位”）地址：法定代表人：联系电话：鉴于业主拟委托施工单位进行电力线路的施工工作，双方经友好协商，达成以下合同条款：一、工程内容及范围1. 施工单位应按照项目设计要求和相关法规规定，负责完成电力线路的施工工作。
2. 施工内容包括但不限于：电缆敷设、杆塔搭设、电缆接头制作及安装、电线穿线等。
二、施工期限1. 业主要求施工单位在合同签订后，按照规定的工期完成施工任务。
2. 如有特殊情况需要延期施工，施工单位应提前书面通知业主并取得业主书面同意。
三、施工资质要求1. 施工单位应具备相应的电力工程施工许可证，并在合同签订后向业主提供有效的许可证复印件。
2. 施工单位应具备相应的电力工程施工经验和专业技术人员。
四、工程款支付方式1. 工程款支付金额及方式按如下规定执行：（1）施工单位按照工程进度向业主提出支付申请，并提供相关的工程进度报告和验收材料。
（2）业主在收到申请后，进行工程验收并审核，合格后将支付款项给施工单位。
2. 工程款支付由业主负责，按约定时间支付至指定银行账户。
五、质量保证及责任1. 施工单位应确保施工所用材料符合国家标准，并按照施工规范和技术要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，施工单位应保修一定期限，并承担由于施工质量不达标而造成的修复费用。
3. 若施工过程中发生人身伤亡或设备损坏等安全责任事故，施工单位应承担相应的责任，并进行相应的赔偿。
六、保密条款1. 双方同意对本合同内容及施工过程中的技术、商业信息等保密，不得向第三方透露。
2. 本保密条款在合同终止后仍然有效。
七、争议解决1. 双方如发生争议，应友好协商解决；如协商不成，可依法提交仲裁机构处理。
2. 本合同适用中华人民共和国有关法律法规。
八、合同变更与终止1. 双方如需变更合同内容，应经协商一致并以书面形式确认。
2. 合同终止条件包括但不限于：工程完成验收合格、双方协商一致解除合同等。
工程拉线合同
工程拉线合同甲方（委托方）：_______________乙方（承包方）：_______________鉴于甲方需要进行________________（工程名称）的建设工作，乙方具有相应的资质和能力进行工程拉线作业，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、合同目的本合同旨在规范甲乙双方在___________（工程名称）工程拉线过程中的权利、义务和责任，确保工程质量和安全生产。
二、合同范围乙方负责本工程的拉线作业，包括但不限于施工区域的划定、安全警示、现场管理等工作。
三、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程拉线作业全部完成并经验收合格之日终止。
四、合同价款甲方应按照合同约定向乙方支付工程拉线费用，具体金额为_______元。
付款方式及时间由双方另行约定。
五、质量要求乙方应保证工程拉线的质量符合国家及行业相关标准，确保施工现场的安全与秩序。
六、安全生产乙方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规，严格执行安全生产管理制度，采取有效措施防范安全事故的发生。
七、违约责任如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
八、争议解决因履行本合同所发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
九、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，由双方协商补充，所作补充均须以书面形式确认，并作为本合同不可分割的一部分。
3. 本合同的解释权归甲乙双方共同所有。
甲方代表（签字）：_____________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_____________ 日期：____年____月____日。
电力线路施工合同(两篇)
电力线路施工合同（二）电力线路施工合同（二）合同编号：甲方：[甲方名称]地址：[甲方地址]联系电话：[甲方电话]乙方：[乙方名称]地址：[乙方地址]联系电话：[乙方电话]第一条项目概述1.1 甲方要求乙方根据有关法律法规和技术标准，负责进行电力线路施工任务。
具体细节如下：（1）电力线路施工地点：[施工地点]（2）电力线路起点与终点：[起点与终点]（3）电力线路长度：[线路长度]（4）施工工期：[工期]1.2 乙方应按照合同约定的施工质量要求和工期，进行电力线路施工。
甲方有权进行监督，确保施工过程符合相关安全标准和质量要求。
乙方应积极配合甲方的监督工作，并及时处理监督发现的问题。
第二条材料和设备2.1 乙方应配备符合国家标准的施工和检测设备，并根据甲方的要求提供合格的电力线路施工材料。
2.2 甲方有权对乙方提供的施工材料进行验收，确保其质量符合相关标准。
如发现不合格材料，甲方有权要求乙方进行更换。
第三条施工支付（1）甲方应在本合同签订后的三天内支付合同总金额的30%作为预付款；（2）乙方应根据施工进度向甲方提供相应的结算申请，甲方应在五个工作日内支付乙方已完成的施工进度款项；（3）乙方应在工程竣工后向甲方提供竣工报告和完工图，并按照竣工标准向甲方提出最终结算申请，甲方应在十个工作日内完成最终结算并支付剩余款项。
3.2 因不可抗力或双方共同协商的原因导致施工工期延长的，甲方应根据实际情况支付相应的施工延期补偿费用。
第四条违约责任4.1 若甲方未按照约定支付款项或提供必要的合作与支持，导致乙方无法按期完成施工任务的，甲方应按照未支付款项金额的1.5%支付滞纳金，并承担由此造成的损失。
4.2 若乙方未按照约定完成施工任务或施工质量不符合要求，甲方有权要求乙方进行整改，乙方应承担整改费用。
若乙方无法按要求进行整改，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿因此造成的损失。
第五条保密条款5.1 双方应对合同签订前或在履行合同过程中所了解到的机密信息严守保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方透露或披露。
电力线路施工合同_电力线路施工合同
电力线路施工合同_电力线路施工合同电力线路施工合同甲方：（委托方）______________公司乙方：（承包方）______________公司因乙方有能力和资质从事电力线路施工等服务，甲方拟与乙方签订本合同，双方经协商同意如下：一、服务内容1.1 乙方负责根据甲方提供的技术要求和施工计划，提供电力线路施工服务。
1.2 乙方需对接线杆、线缆、开关等电力设备进行检查、清洗、保养等工作，确保电力线路正常运行。
1.3 乙方需制定具体的施工方案，并向甲方提交施工合同计划。
1.4 乙方需保证施工期间的现场安全，同时保证施工期间没有破坏甲方财产和公共资源。
二、服务费用及支付方式2.1 甲方按照书面合同向乙方支付服务费用。
具体的服务费用按照施工量和服务项进行计算，并在合同中提出具体的价格标准。
2.2 服务期间，甲方需付款到乙方公司指定的账户。
如果甲方未按时支付服务费用，则乙方有权暂停服务并要求甲方支付逾期费用。
三、承诺和保证3.1 乙方应当以专业技术和责任心为原则，对服务进行妥善处理，并确保服务的质量。
3.2 乙方需确保服务期间的施工环境符合国家安全标准，并保证施工期间无事故。
3.3 乙方应当遵守国家的法律法规，并具备相应的从业资质和证书。
四、违约责任4.1 如果甲方未按时支付服务费用，乙方有权要求甲方违约赔偿。
4.2 如果乙方在服务期间发生了事故，造成了损失，乙方应当赔偿甲方损失，并承担相应的法律责任。
4.3 如果乙方不能按照合同履行其义务，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。
五、其他事项5.1 合同条款应当根据实际情况进行调整变更。
变更后的合同应在双方协商一致后重新签署。
5.2 合同争议解决的方式为协商解决。
无法协商的，可以向有关部门提出仲裁，申请仲裁。
仲裁结果应被双方共同承认。
六、合同生效本合同一式两份，具有同等法律效力。
双方签署后生效。
甲方：____________________年____月____日乙方：____________________年____月____日。
电力线路施工合同范本
电力线路施工合同范本电力线路施工合同甲方：（以下简称“甲方”）地址：电话：传真：联系人：身份证号码：乙方：（以下简称“乙方”）地址：电话：传真：联系人：身份证号码：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行电力线路施工事宜达成如下合同：一、工程名称：电力线路施工二、工程地点：（详细地址）三、工程范围：1.施工项目：（详细描述工程项目）2.施工工期：（具体工期）3.施工内容：（详细描述施工内容）4.工程进度：（具体进度安排）四、工程造价：1.工程总造价：2.已支付款项：3.尚欠款项：五、施工方式：1.甲方提供材料，乙方负责施工。
2.甲方委托乙方采购材料，并由乙方负责施工。
六、工程质量要求：1.符合国家相关标准和规范。
2.工程结束后的质保期为（具体天数）。
七、付款方式：1.按进度支付款项：甲方按照工程进度向乙方支付工程款项，具体支付比例和时间为（详细说明）。
2.最终结算：甲方与乙方在工程完工后进行最终结算，结算方式为（详细说明）。
八、违约责任：1.乙方未按合同约定履行义务的，应承担相应违约责任。
2.甲方未按合同约定履行义务的，应承担相应违约责任。
九、争议解决：本合同的争议应友好协商解决，协商不成的，提交甲方所在地人民法院处理。
十、合同生效与解除：1.本合同自双方签字盖章之日起生效。
2.本合同有效期为（具体年数），到期自动解除。
十一、其他事项：（如需补充条款，请列明）十二、本合同一式两份，甲方持一份，乙方持一份，具有同等法律效力。
甲方：（盖章）签字：年月日乙方：（盖章）签字：年月日。
电力线路施工合同模板(通用)(两篇)
电力线路施工合同模板(通用)（二）电力线路施工合同模板（通用）（二）合同编号：地址：联系人：电话：地址：联系人：电话：一、总则1.1 甲方是一家具有合法营业执照、注册资本元的法律实体，具备相关施工资质。
1.2 乙方是一家具有合法营业执照、注册资本元的法律实体，具备相关施工资质。
1.3 甲方和乙方双方在平等、自愿、公平的基础上，根据相关法律法规、电力线路建设技术规范以及双方的实际情况，达成本合同。
二、工程内容2.1 乙方将按照甲方提供的工程设计，负责电力线路的施工工作，包括但不限于：（1）电缆线路敷设；（2）电缆接头制作和安装；（3）电缆附件的安装和调试。
（1）工程设计图纸；（2）施工所需的材料和设备清单；（3）施工现场的相关规划和许可证明文件。
三、工期3.1 双方约定的工期为（填写具体工期），自合同签订之日起计算。
3.2 如果因甲方或乙方的原因导致工期延误，延误期间应按照延误天数支付违约金，并按实际延误时间延长合同完成日期。
3.3 甲方有权指定专业监理机构对工程进行监理，并对工程进度和质量进行评估。
四、质量要求4.1 乙方必须按照相关施工规范和甲方提供的工程设计要求进行施工，确保工程质量符合国家标准和甲方要求。
4.2 乙方负责提供施工报告和现场验收材料，并配合甲方进行工程质量的检验和评估。
4.3 如发现工程质量问题，甲方有权要求乙方立即整改，并在合理时间内完成整改工作。
五、付款方式及标准5.1 甲方按照工程进度和质量评估结果进行付款，具体付款安排如下：（1）在合同签订后，乙方需提供工程进度计划，并按照计划完成工程的各阶段，甲方在验收合格后支付合同金额的30%；（2）工程验收合格后，甲方支付合同金额的60%；（3）工程竣工后经过甲方验收合格后，支付合同金额的10%。
5.2 付款方式：甲方将付款以现金/电汇/支票的方式支付给乙方指定的账户。
六、保证金6.1 乙方需按合同金额的5%向甲方支付保证金，保证金将在合同履行完毕、工程竣工验收合格后返还给乙方。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：
2011年第二批电力设施配套费工程项目
10千伏配电线路拉手改造工程
施工合同书
甲方：哈尔滨电业局
乙方：
2011年07月26日
2011年第二批电力设施配套费工程项目
10千伏配电线路拉手改造工程施工合同书
甲方：哈尔滨电业局
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第1条工程概况
1.1工程名称：10千伏配电线路拉手改造工程
工程地点：哈尔滨市
工程性质：改造
工程内容：城内线与粮加线、九三五线与学府线手改造工程，带电安装
开关等。
1.2 批准单位：哈尔滨电业局
批准文号：哈电发展【2011】28号
1.3 开竣工日期
开工日期：2011年08月01 日
竣工日期：2011年12 月31 日
1.4质量等级：优良级
1.5承包方式：包工，部分辅料
1.6工程合同价款：根据施工预算，经双方协商暂定价款为 15.09 万元，待工程结束后，按实际结算定价。
第2条合同文件及解释顺序
2.1 当合同执行过程中出现本合同未尽事宜时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决。
第3条合同文件使用的语言、文字、标准和适用法律。
3.1 合同文件使用汉语普通话书写，以汉语普通话解释、说明。
3.2 适用合同文件的法律是国家的法律、法规，以及电力工业规章制度。
3.3 施工使用国家标准，规范和电力行业标准、规范。
第4条甲方责任
4.1 甲方应按照《建设工程施工现场管理规定》和《合同条款》约定的时间. 要求，完成以下工作：
4.1.1 使施工场地具备施工条件。
4.1.2 负责乙方办理有关工程的其他手续，前期费用由甲乙双方共同协商确定。
4.1.3 及时向乙方提供设计变更或设计修改通知单。
第5条乙方责任
5.1 乙方按照《建设工程施工现场管理规定》和约定的施工范围. 时间要求，完成以下工作：
5.1.1 向甲方提供工程进度计划和工程用款计划及有关统计报表，每周四报当周进度和下周计划。
5.1.2 按工程需要设置施工使用的照明、围栏及警卫，并做好安全防护设施的维修。
在施工过程中所造成的人身伤亡、设备损坏及工程质量事故，由乙方承担责任和经济损失。
在施工过程中严格执行省电力公司关于安全管理的规定。
5.1.3 贯彻执行各级政府和有关部门对施工现场文明施工和环境保护的管理规定。
5.1.4 已竣工工程在交付甲方之前，一切设备及材料由乙方负责保护工作。
5.1.5乙方未按合同约定履行上述合同条款，承担由此造成的费用支出，赔偿甲方因此遭受的经济损失。
第6条施工组织设计
6.1 甲方在合同签订后将施工图纸等资料交给乙方，乙方按电力建设工程施工技术管理的有关规定编制“施工组织设计”（或施工方案），在开工前提交甲方审批。
6.2 甲方审定的“施工组织设计”（或施工方案）做为合同文件，应严格遵循。
6.3 乙方按甲方审定的“施工组织设计”（或施工方案）组织施工，并接受甲方代表的检查，监督。
6.4 填写开工报告，经甲方审批后，方可正式开工。
第7条检查和返工
7.1 乙方应严格按施工组织设计和现行的电力建设施工及验收规范组织施工。
随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件。
由于乙方施工质量不合格，造成的返工和发生的经济损失由乙方负责。
第8条质量等级评定
8.1 工程质量应达到建设工程施工质量检验及评定标准等规定的优良标准。
8.2 工程达不到约定质量标准的部分，乙方应无条件返工，并承担由此发生的费用，工期不予顺延。
返工后仍不能达到约定标准，乙方承担违约责任。
第9条隐蔽工程和中间验收
工程具备覆盖，掩盖条件或达到约定的中间验收部位时，乙方应在自检合格后通
知甲方代表验收，并向甲方代表提供自检记录、工程测试记录、隐蔽和中间验收的内容。
经甲方检查认可签字后，方可进行覆盖或继续施工。
第10条合同价款及调整
10.1竣工结算。
10.1.1甲方代表确认的设计变更。
10.1.2合同约定的其它增减或调整。
10.2调整依据为招标文件规定的预算定额及乙方报价书中的取费项目及国家规定的费率。
第11条工程款的支付与结算
11.1甲方按照乙方在工程施工中的进度拨款，但总拨付资金不能超过概算价款的65%，竣工验收合格后支付合同价款的90%，剩余10%为质保金，保修期过后立即支付。
第12条乙方采购设备材料
12.1 乙方按照双方约定和设计规范的要求采购工程需要的辅助性材料，并提供产品质量合格证明（选择订货厂家须经甲方确认）。
12.2 乙方采购的材料与设计和规范要求不符时，甲方拒绝使用，工期不予顺延。
第13条竣工验收
13.1 工程具备竣工条件，乙方按电力建设施工及验收规范等规定，向甲方提交“竣工验收报告”申请验收。
经验收委员会确定具体验收日期后，由甲方提前通知乙方。
验收时发现的缺陷，乙方必须在限期内处理合格，并承担由此发生的费用。
13.2 竣工日期为乙方提交“竣工验收报告”之日，需修改后才能达到竣工要求的，应为乙方修改后经甲方验收合格之日。
第14条保修
14.1 执行基本建设工程启动验收规程、建设工程质量管理办法等规定。
14.2 保修期为1年，从竣工正式移交运行单位之日起计算保修期。
第15条争议
15.1 甲、乙双方在合同执行过程中有异议时，可通过协商或上级主管单位协调解决。
协商、调解不成的，双方约定由哈尔滨仲裁委员会仲裁。
15.2 双方发生争议后，除非下列情况，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程。
（1）合同确已无法履行；
（2）双方协议停止施工；
（3）调解要求停止施工，且为双方接受；
（4）仲裁机关要求停止施工；
第16 违约
16.1任何一方未履行合同条款，未完全履行合同条款或者履行合同条款不符合约定要求，即应承担违约责任，并赔偿给对方造成的损失（国家或上级政策改变的除外）。
竣工日期每晚一天扣违约金合同价的0.1%。
16.2除非合同解除或终止，违约方应继续履行合同。
第17条合同的生效与终止
17.1 本合同自签订之日起生效。
17.2 在竣工结算，甲方支付工程款完毕，乙方将工程交付甲方后，除有关保修保证条款仍然生效外，其它条款即告终止，保修期满在保证工程质量无缺陷的情况下退还10%质量保证金后有关保修条款终止。
17.3 如甲乙双方对本合同发生争议，由本合同履行地人民法院管辖。
第18条未尽事宜
18.1 本合同未尽事宜由双方协商解决，双方签订的补充协议与本合同具有同等效力。
第19条合同份数
19.1 此合同一式六份，甲方各部门共五份，乙方一份，由甲、乙双方签字盖章后立即生效。
甲方（盖章）：哈尔滨电业局乙方（盖章）：
负责人（盖章）：负责人（盖章）：。