监理工程师《建设工程合同管理》试卷
全国监理工程师考试《建设工程合同管理》模拟试题及答案详解(一)
全国监理工程师考试《建设工程合同管理》模拟试题及答案详解（一）一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．合同法律关系是指由合同法律规范调整的，在民事流转过程中形成的（）关系。
A．债权与债务B．代理与被代理C．法人与自然人D．权利与义务【答案】D【解析】合同法律关系是指由合同法律规范所调整的、在民事流转过程中所产生的权利义务关系。
合同法律关系包括合同法律关系主体、合同法律关系客体、合同法律关系内容三个要素。
这三要素构成了合同法律关系，缺少其中任何一个要素都不能构成合同法律关系，改变其中的任何一个要素就改变了原来设定的法律关系。
2．担保方式中的保证是指（）。
A．债务人和债权人的约定B．保证人和债务人的约定C．保证人和债权人的约定D．公证人和债权人的约定【答案】C【解析】保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。
保证法律关系至少必须有三方参加，即保证人、被保证人（债务人）和债权人。
保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。
3．某建筑工程的业主投保了建筑工程一切险。
在建设过程中，由于飓风天气，一辆领有公共运输执照的施工车辆在运输途中坠毁受损严重，则应由（）。
A．业主自行承担全部损失B．业主和保险公司协商分担损失C．保险公司承担一半损失D．保险公司承担全部损失【答案】D【解析】建筑工程一切险是承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目，包括道路、桥梁、水坝、港口等，在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。
建筑工程一切险的保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿：①自然灾害，指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；②意外事故，是指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。
监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案(第2次)
监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案答题时间：120分钟试卷总分：100分姓名：_______________ 成绩：______________第一套一.单选题(共20题)1.FIDIC《施工合同条件》规定，因承包商责任引起的延误竣工，签订合同时双方需约定日拖期赔偿额和()。
A.平均赔偿限额B.最高赔偿限额C.有限赔偿限额D.最低赔偿限额2.【真题】根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于设计费的说法，正确的是（）。
A.发包人应在合同生效后支付预付款B.工程建设期间的概算调整不影响设计费C.施工图全部完成后，发包人可留不超过设计费5％的质量保证金D.发包人委托设计人承担合同之外的工作服务，应另外支付费用3.美国建筑师学会(AIA)编制的系列标准合同文本不适用于()。
A.非传统模式B.CM模式C.设计一建造模式D.集成化管理模式4.施工合同示范文本规定，发包人()，不得以任何形式向分包人支付各种工程款。
A.未经承包人同意B.未经工程师审核确认C.未经工程师对分包工程验收D.在分包人未提交工程进度表时5.某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。
施工至第16个月，因承包人投人的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。
承包人提交的修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑到该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。
承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应()。
A.按延误1个月竣工赔偿B.按提前1个月竣工奖励C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励D.考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿6.FIDIC《施工合同条件》规定，工程师应在收到竣工报表后（）d内完成签证工作。
A.14B.21C.28D.567.为了保证设计指导思想连续贯穿于设计的各个阶段，一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行的是（）。
江苏省年上半年注册监理工程师考试：建设工程施工合同管理考试试卷
江苏省2016 年上半年注册监理工程师考试：建设工程施工合同管理考试试卷一、单项选择题（共25 题，每题2 分，每题的备选项中，只有1 个事最符合题意）1、工程建设照片和声像资料收文登记后，应交给项目总监理工程师或__进行处理，重要文件内容应在监理目标中记录。
A •项目经理B •授权的监理人员C •授权的监理工程师D.监理单位技术负责人2、监理单位为承揽监理业务而编制的是__。
A •监理大纲B .监理计划C •监理规划D.监理细则3、在投资总目标中预留风险费和不可预见费，是在目标规划和计划中考虑了__。
A .资金筹措能力B.管理和协调能力C.各种风险因素对计划实施的影响D.规划和计划的可行性4、建设工程中，以一定的方式中断风险源，使其不发生或不再发展，从而避免可能产生的潜在损失，这是一种__的风险对策。
A •风险回避B •风险转移C.损失控制D•风险自留5、业主对监理规划中的监理工作制度的审核主要是审查监理的__工作制度是否健全。
A •内部B •外部C•组织D•内部和外部6、工程监理单位受建设单位的委托作为质量控制的监控主体，对工程质量__。
A .与分包单位承担连带责任B .与建设单位承担连带责任C.承担监理责任D.与设计单位承担连带责任7、根据项目监理机构中管理层次的确定，监理员一般执行__的工作。
A .协调层B .执行层C.决策层D.操作层8、第一次工地会议应在__举行。
A •开工时B •开工后C.总监理工程师下达开工令之时D.总监理工程师下达开工令之前9、在组织结构中，如果组织缺乏足够的__，将会使组织在运行时陷入无序状态A.管理层次B .管理跨度C.管理部门D.管理职能10 、我国建设工程各项管理制度形成了相互关联体系，以下表述正确的是_A .建立投资约束机制，项目法人负责项目资金筹措、施工组织、生产经营及资产保值增值B .建设工程监理制是实行项目法人责任制的必要条件C.建设工程监理制的主要内容是：控制建设工程投资、工期和质量；进行建设工程合同管理；协调有关单位的工作关系D.合同管理制的基本内容是在合同中要有明确的质量要求、履约担保和违约处罚条款11、检查、指挥灵活，达到指令传递快、信息反馈及时。
注册监理工程师《监理工程合同管理》建设工程合同管理法律基础102道(带答案解析)
监理工程合同管理第 1题：单项选择题(本题1分)乙未经甲授权，却以甲的名义与丙签订了买卖合同，后来甲对其的行为进行了追认，则下列说法正确的是()。
A、由甲承担责任B、由乙承担责任C、由丙承担责任D、由甲和乙共同承担责任【正确答案】：A【答案解析】：本题考查的是无权代理。
对于无权代理行为，“被代理人”可以根据无权代理行为的后果对自己有利或不利的原则，行使“追认权”或“拒绝权”。
行使追认权后，将无权代理行为转化为合法的代理行为。
第三人事后知道对方为无权代理的，可以向“被代理人”行使催告权，也可以撤销此前的行为。
《民法通则》规定，无权代理行为只有经过“被代理人”的追认，被代理人才承担民事责任。
未经追认的行为，由行为人承担民事责任。
第 2题：单项选择题(本题1分)建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。
则()。
A、项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效B、项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效C、项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效D、项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效【正确答案】：D【答案解析】：本题考查的是抵押。
抵押物不转移占有，抵押合同自登记之日起生效。
第 3题：单项选择题(本题1分)合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。
下列在施工合同履行过程中发生的事实.属于行为的是()。
A、社会动乱影响施工进度B、恶劣气候影响施工安全C、地震灾害导致施工暂停D、图纸设计错误导致的工程返工【正确答案】：D【答案解析】：本题考查的是合同法律关系的产生、变更和消灭。
法律事实分为行为和事件。
行为是主体有意识的活动，事件是不以主体的主观意识为转移的客观情况，选项ABC均属事件。
第 4题：单项选择题(本题1分)建筑工程一切险的保险期限的开始时间为()。
A、自工地动工或材料、设备运抵工地时起，以先发生为准B、自工地动工C、自主要材料、设备运抵工地D、保险公司中约定日期【正确答案】：A【答案解析】：本题考查的是建筑工程一切险。
2024年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案
2024年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案1. 【单项选择题】施工合同有不同的计价方式，与固定总价合同相比，可变单价合同适用的条件是（）。
A. 工程发包时能准确确定工程量B. 由承包商承（江南博哥）担工程量变化的风险C. 工程发包时施工工程内容尚不能明确确定D. 有利于发包人控制结算总价的风正确答案：C参考解析：采用固定总价合同，承包商几乎承担了工作量及价格变动的全部风险，如项目漏报、工作量计算错误、费用价格上涨等，因此，承包商在报价时应对价格变动因素以及不可预见因素做充分的估计。
对业主而言，在合同签订时就可以基本确定项目总投资额，有利于投资控制；通过把风险分配给承包商，业主承担的风险较小。
固定总价合同中也可约定，在工作范围较之合同规定发生变化、工程变更超过一定幅度等特殊情况下可以对合同价格进行调整。
固定总价合同一般适用于工程范围和任务明确，工程设计图纸完整详细，承包商了解现场条件、能准确确定工程量及施工计划，施工期较短、价格波动不大的项目。
综上，ABD适用于固定总价合同。
单价合同特点是单价优先，多适用于在发包时施工工程内容和工程量尚不能明确确定的情况，发包单位可以在设计工作尚未完成、工程量清单尚未确定、工作内容无需完整详尽约定的情况下就开始施工招标，投标人只需对所列工程内容报出单价，从而缩短招标投标时间，利于尽早开工。
1. 【单项选择题】施工合同有不同的计价方式，与固定总价合同相比，可变单价合同适用的条件是（）。
A. 工程发包时能准确确定工程量B. 由承包商承担工程量变化的风险C. 工程发包时施工工程内容尚不能明确确定D. 有利于发包人控制结算总价的风正确答案：C参考解析：采用固定总价合同，承包商几乎承担了工作量及价格变动的全部风险，如项目漏报、工作量计算错误、费用价格上涨等，因此，承包商在报价时应对价格变动因素以及不可预见因素做充分的估计。
对业主而言，在合同签订时就可以基本确定项目总投资额，有利于投资控制；通过把风险分配给承包商，业主承担的风险较小。
注册监理工程师(建设工程合同管理)模拟试卷36
注册监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷36A．代理人的代理行为所产生的法律后果直接归属于代理人B．无权代理在特定情况下可以转化成有权代理C．被拒绝的无权代理由行为人承担法律后果D．无权代理行为人在“被代理人”未追认前有撤消权2．合同公证与鉴证的不同点是( )。
A．内容B．范围C．目的D．性质3． ( )是工作性合同。
A．施工合同B．保管合同C．货物运输合同D．劳务合同4．在合同的主要条款中，( )是核心条款。
A．数量和质量B．价格和酬金C．标的D．违约责任5． ( )不能作为合同的保证人。
A．房地产公司B．国家机关C．商业银行D．保险公司6．合同订立后，当事人一方法定代表人变动，原法定代表人所签的合同应视为 ( )。
A．有效B．无效C．变更D．重新签订7．合同当事人一方在合同规定时间内没有提交合同标的，也未给对方造成损失，此时该方( )。
A．不应支付任何费用B．应支付赔偿金C．应支付违约金D．应支付违约金和赔偿金8．关于解决合同纠纷的叙述中，( )是正确的。
A．对仲裁不服可以再向人民法?院诉讼B．当事人可以单方面要求仲裁C．对法院一审判决不服可向仲裁机构申请仲裁D．法院调解达成的协议具有强制执行的法律效力9．合同履行中，实际履行的原则强调的是( )。
A．合同主体B．合同标的C．违约责任D．合同价金10．在国际招标方式中，投标单位可以在投标截止日期后对投标书再作实质性修改的方式是( )。
A．公开招标B．邀请招标C．国际竞争性招标 D。
议标11．对邀请招标来讲，投标单位的资格审查在( )时进行。
A．资格预审B．递交投标文件C．签订合同D．评标12．施工招标采用评标价法评标时，折算为货币价格后加到投标上去的要素是 ( )。
A．采用的施工方案能提高工程质量B．工期较长C．采用先进的施工机械D．同类工程施工的经历多13．我国施工分包单位对分包工程( )。
A．可转包B．可再行分包C．自行完成或再行分包D．应自行完成14．某勘察单位接受委托方支付的定金20万元，无正当理由拒不履行合同，委托方有权要求返还( )万元定金。
2023年监理工程师《建设工程合同管理》模考试卷3
2023年监理工程师《建设工程合同管理》模考试卷32023年监理工程师《建设工程合同管理》模考试卷3单选题（共50题，共50分）1.根据《标准施工招标文件》的规定，邀请招标一般实行（）。
A.资格预审B.资格后审C.不进行资格审查D.先资格预审，然后资格后审2.为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指（）。
A.投标截止日前第14天B.投标截止日后第14天C.投标截止日前第28天D.投标截止日后第28天3.在勘察设计招标中，除投标人须知另有规定外，投标有效期为（）。
A.28日B.56日C.60日D.90日4.关于招标人解答投标人疑问的说法，正确的是（）。
A.招标人给予口头答复即可B.招标人答复只给予提问者C.招标人答复作为招标文件的组成部分D.招标人答复与招标文件不一致，以招标文件为准5.根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（）。
A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人B.投标文件中已说明的分包，合同履行时还需再征得发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成6.根据九部委发布的《标准施工合同》，履约保函的担保期限为（）。
A.发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止B.发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程缺陷责任证书日止C.发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束D.发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束后14或15天7.根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为（）。
A.工程结算价的2%B.签约合同价的2%C.工程结算价的3%D.签约合同价的3%8.根据标准施工合同通用条款的规定，下列事件中，承包商索赔可获得利润补偿的有（）。
A.不利的物质条件B.发包人提供的材料和工程设备提前交货C.异常恶劣的气候条件D.基准资料的错误9.某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由（）承担。
监理工程师《工程建设合同管理》模拟试题(1)
监理工程师《工程建设合同管理》模拟试题(1)一、单选1.初步设计经审查后，发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改，如果不是属于依据资料错误原因，则修改资料责任应由（）来承担。
a.委托方b.设计单位c.监理工程师d.主管部门2.监理工程师超过授权范围发布指令，承包商执行后导致成本增加，这项额外费用应由（）。
a.业主承担b.业主从监理费中扣除，转付给承包方c.承包方承担，因他执行的是无效指令d.监理单位给予支付3.采用fidic合同条件的施工合同，计入合同总价内的暂定金额使用权由（）控制。
a.业主b.监理工程师c.总包商d.分包商4.监理合同内约定，业主免费提供给监理机构的测量设备，监理工作完成后，监理单位（）。
a.向业主支付使用费并归还业主b.将设备免费带走c.向业主支付折旧费后带走d.不须向业主支付费用将设备归还业主5.合同履行过程中，因一方当事人的违约导致对方收到1万元损失。
按合同内约定方法计算的违约金为4万元，则违约方应支付对方的金额为（）。
a.1万元b.2万元c.3万元d.4万元6.经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时，（）。
a.另一方可请求法院强制执行b.仲裁机构可强制执行c.另一方可以请求公安机关强制执行d.另一方可要求对方开户银行从其帐户内强行拨款7.设计工作正式开始前，委托方预先支付给设计承包商的一笔拨款在合同规定为定金，合同履行过程中进行阶段支付时，（）。
a.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回b.按订金总额以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回c.每次阶段支付时均不许扣减定金d.每次阶段支付时可将一定比例定金充抵部分设计费8.初步设计完成后即开始进行土建施工招标的大型工程，采用的合同类型应为（）。
a.总价合同b.单价合同c.成本加酬金合同d.成本加奖惩合同9.进行施工中间验收后，在合同约定的时间内，监理工程师即未在验收记录上签字，也未提出任何不合格的意见，则承包商（）。
2022年11月监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案解析【完整版】
2022年11月监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案解析【完整版】一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．不同合同计价方式下承包商的风险不同，承包商的合同风险从大到小排序正确的是（）。
A．总价合同—可变单价合同—固定单价合同—成本加酬金合同B．总价合同—固定单价合同—可变单价合同—成本加酬金合同C．成本加酬金合同—可变单价合同—总价合同—固定单价合同D．成本加酬金合同—固定单价合同—可变单价合同—总价合同【答案】B【解析】不同合同计价方式下承包商的风险从大到小：总价合同（固定＞可调）＞单价合同（固定＞可变）＞成本加酬金合同。
2．与施工招标合同、材料招标合同相比，工程设计招标合同反映了合同法律关系中的（）。
A．物体B．事件C．智力成果D．行为【答案】C【解析】智力成果是通过人的智力活动所创造出的精神成果，包括知识产权、技术秘密及在特定情况下的公知技术。
如专利权、工程设计等，都有可能成为合同法律关系的客体。
工程设计招标合同的客体是工程设计，属于智力成果。
3．根据施工合同履约担保规定，发包人有权凭履约保证向合同担保人索取保证金作为赔偿的情形是（）。
A．承包人遇不可抗力使施工受阻B．中标人拒绝签订施工合同C．承包人在施工中毁约D．承包人提出不合理的索赔【答案】C【解析】履约保证的担保责任，主要是担保投标人中标后，将按照合同规定，在工程全过程，按期限按质量履行其义务。
若发生下列情况，发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿：①施工过程中，承包人中途毁约，或任意中断工程，或不按规定施工；②承包人破产，倒闭。
4．根据《招标投标法实施条例》，勘察设计投标人提交投标保证金的数额不应超过勘察设计估算费用的（）。
A．2%B．3%C．5%D．10%【答案】A【解析】《招标投标法实施条例》及国家发展改革委员会等九部委《工程建设项目勘察设计招标投标办法》规定，招标文件要求投标人提交投标保证金的，保证金数额一般不超过勘察设计估算费用的2%，最多不超过10万元人民币。
监理工程师《建设工程合同管理》考试真题卷1（含答案）
监理工程师《建设工程合同管理》考试真题卷1（含答案）1 2021 年监理工程师考试题库《建设工程合同管理》真题卷（含答案）一、单选题（总共0 50 题）1.下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是()。
A、自然人B、项目经理部C、设计事务所D、监理事务所答案：B 解析：2020 版教材P6-9 法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织（CD 属于法人，B 不属于法人）。
合同法律关系主体是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的自然人、法人和非法人组织，为合同当事人。
2.按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，在施工组织设计中应针对深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、高空作业工程、深水作业工程、大爆破工程的施工编制专项施工方案。
对于前3 项危险|生较大的分部分项工程的专项施工，还需经（）人以上专家论证方案的安全性和可靠性。
A、3B、5C、7D、9 答案：B解析：2020 版教材P97-98 按照《建设工程安全生产管理条例》规定，在施工组织设计中应针对深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、高空作业工程、深水作业工程、大爆破工程的施工编制专项施工方案。
对于前 3 项危险性较大的分部分项工程的专项施工，还需经 5 人以上专家论证方案的安全性和可靠性。
3.工程设计招标通常采用的评标方法是(?)。
A、最低评标价法B、经评审的最低投标价法C、综合评估法D、设计费比选法答案：C 解析：2020 版教材P35-37 根据《建设工程勘察设计管理条例》，建设工程勘察设计评标，应当以投标人的业绩、信誉和勘察、设计人员的能力以及勘察、设计方案的优劣为依据综合评定，通常采用综合评估法。
4.“商定或确定”条款规定，()在协调处理合同履行过程中的有关事项时，应首先与合同当事人协商，尽量达成一致。
A、总监理工程师B、专业监理工程师C、发包人D、发包人代表答案：A 解析：2020 版教材P91-92 本题考查的是施工合同管理有关各方的职责。
全国监理工程师考试《建设工程合同管理》模拟试题及答案详解(二)
全国监理工程师考试《建设工程合同管理》模拟试题及答案详解（二）一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．某单位为了解决职工住房问题，与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同，该合同法律关系客体是指（）。
A．物B．行为C．智力成果D．货币【参考答案】A【参考解析】合同法律关系客体，是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象，合同法律关系客体主要包括物、行为、智力成果。
其中，法律意义上的物是指可为人们控制并具有经济价值的生产资料和消费资料，可以分为动产和不动产、流通物与限制流通物、特定物与种类物等。
如建筑材料、建筑设备、建筑物等都可能成为合同法律关系的客体。
2．下列关于代理的叙述，不正确的是（）。
A．代理的民事责任由被代理人承担B．代理人以自己的名义实施代理行为C．被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任D．代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示【参考答案】B【参考解析】代理是代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。
代理具有以下特征：①代理人必须在代理权限范围内实施代理行为；②代理人以被代理人的名义实施代理行为；③代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志，它具体表现为代理人有权自行解决他如何向第三人作出意思表示，或者是否接受第三人的意思表示；④被代理人对代理行为承担民事责任。
被代理人对代理人的代理行为应承担的责任，既包括对代理人在执行代理任务的合法行为承担民事责任，也包括对代理人不当代理行为承担民事责任。
3．下列财产中，（）可作为抵押物进行抵押。
A．抵押人所有的房屋B．抵押人有权使用的集体土地所有权C．依法被查封的财产D．抵押人所有的支票【参考答案】A【参考解析】《物权法》第一百八十条规定，债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押：①建筑物和其他土地附着物；②建设用地使用权；③以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权；④生产设备、原材料、半成品、产品；⑤正在建造的建筑物、船舶、航空器；⑥交通运输工具；⑦法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。
2022年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案解析【完整版】
2022年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案解析【完整版】一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．根据《民法典》合同编，当事人在保证合同中对保证方式没有约定或约定不明确的，保证人按照（）方式承担保证责任。
A．连带责任B．仲裁协议约定C．一般保证D．当事人诉讼请求【参考答案】C【题目解析】根据《民法典》第六百八十六条规定，保证的方式包括一般保证和连带责任保证。
当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任。
2．根据《招标投标法实施条例》，要求投标人提交投标保证金的，投标保证金数额不得超过招标项目估算价的（）。
A．2%B．3%C．5%D．10%【参考答案】A【题目解析】根据《招标投标法实施条例》第二十六条规定，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。
投标保证金有效期应当与投标有效期一致。
3．关于施工预付款保函的说法，正确的是（）。
A．预付款保函应由招标人委托第三方开具B．预付款保函应在签订施工合同前出具C．预付款保函金额应与预付款金额相同D．预付款保函应在整个施工期内有效【参考答案】C【题目解析】预付款担保是指承包人与发包人签订合同后，承包人正确、合理使用发包人支付的预付款的担保。
建设工程合同签订以后，发包人给承包人一定比例的预付款，但需由承包人的开户银行向发包人出具预付款担保，金额应当与预付款金额相同。
预付款在工程的进展过程中每次结算工程款（中间支付）分次返还时，经发包人出具相应文件后，担保金额也应当随之减少。
4．根据《标准设计招标文件》，属于设计招标文件中“发包人要求”内容的是（）。
A．设计文件审查要求B．适用规范标准C．设计工作计划D．设计方案说明【参考答案】B【题目解析】“发包人要求”是招标文件中十分重要的内容，应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，发包人要求不仅应明确规定其功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏差的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求，对于勘察人或设计人负责提供有关服务，应在发包人要求中一并明确规定。
建设工程合同管理《监理工程师考试》
合同管理笔记1、工程建设管理水平提高体现在三控目标上，三控目标水平体现在合同中。
2、建设领域的经济犯罪高因为公开、公平、公正做的不好.3、招标投标与合同管理是改革开放的两项重要制度；市场经济中招标投标与合同管理两者相辅相成，缺一不可.4、自然人在我国《民法通则》中使用的是“公民”一词。
5、法律意义上的物:可以为人们控制并具有经济价值的生产资料和消费资料。
6、担保法是调整因担保关系而产生的债权债务关系法律规范总称.7、担保活动应公平、平等、自愿、诚实信用。
8、经国务院批准为了使用外国政府或国际经济组织贷款进行转贷的情况可以作为保证人。
9、抵押人转让已办理抵押登记的抵押物，应告知抵押权人并告知受让人转让物已抵押的情况，否则转让行为无效。
10、能留置的仅限于动产；只有因保管合同、运输合同、承揽合同才有可能实现留置。
11、定金不交付不生效，超出合同价20%的部分不属于定金。
12、投标保证金在开标前以有效方式提供.13、投标保证金不超过招标项目估算价的2%。
14、招标人最迟于书面合同签订后5日内，向未中标人退投标保证金及同期存款利息.15、保险危险事项有，发生与否、发生时间、发生后果三个不确定性。
16、保险标的危险程度增加的，被保险人按照合同约定及时通知保险人，保险人有权要求增加保险费或变更保险合同。
17、保险人除外责任包括：资料、票据及包装物料的损失。
18、建筑工程一切险的保险期限到全部或部分工程签发完工程验收证书或验收合格止，但最长不超过保险合同列明的建筑期保险日.19、安装工程一切险为整个工期。
一般是保险项目被卸至工地生效，工程竣工验收使用之日止。
20、意外伤害险为开工日到竣工验收合格日.21、保险决策分为，是否投保、选择保险人。
22、风险决策时考虑因素:期望损失、风险概率、机会成本、费用等。
23、选择保险人决策时考虑，安全、服务、成本.24、标准施工组卷，1招告投书合评工2图纸3技术标准和要求4投标文件格式。
全国监理工程师考试建设工程合同管理真题及答案
建设工程合同管理1 ．委托监理合同法律关系的客体是( )。
A ．监理工程B ．监理服务C ．监理规划D ．监理投标方案答案： B解析： P5 合同法律关系客体包括物、行为和智力成果。
法律意义上的行为是指人的有意识的活动。
在合同法律关系中，行为多表现为完成一定的工作。
监理合同中监理服务是监理单位应完成的工作，属于法律关系的客体。
2 ．我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定，建筑工程一切险的投保人应当是( )。
A．施工合同的发包人B ．施工合同的承包人C ．施工合同发包人和承包人D ．工程项目的代建方和施工合同的发包人解析： P14 在国外，建筑工程一切险投保人一般是承包人。
我国的《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程开工前，发包人应当为建设工程办理保险，支付保险费用。
3 ．建设工程合同的公证和鉴证，在法律上的相同之处是( )。
A ．性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查B ．效力相同，即经过法定程序公证和鉴证的合同可以作为人民法院认定事实的依据C ．适用范围相同，即在国内国外均可采用鉴证和公证任何一种合同审查方式D ．申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的鉴证和公证答案： D解析： P20 合同公证与鉴证的相同点：合同公证与鉴证，除另有规定外，都实行自愿申请原则。
故选项 D 正确。
选项 A 错误，合同公证与鉴证的性质不同：合同鉴证是工商行政管理机关依据《合同鉴证办法》行使的行政管理行为。
而合同公证则是司法行政管理机关领导下的公证机关依据《公证暂行条例》行使公证权所作出的司法行政行为。
选项 B 错误，合同公证与鉴证的效力不同：经过公证的合同其法律效力高于经过鉴证的合同。
选项 C 错误，合同公证与鉴证的法律效力的适用范围不同：公证作为司法行政行为，按照国际惯例，在我国域内和域外都有法律效力。
而鉴证作为行政管理行为，其效力只能限于我国国内。
4．某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。
建设部监理工程师考试：2021监理工程师《建设工程合同管理》真题及答案(2)
建设部监理工程师考试：2021监理工程师《建设工程合同管理》真题及答案(2)共211道题1、采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，评标时的正确做法是（）（单选题）A. 不宜将交货期作为评标内容B. 宜将报价最低者作为中标人C. 宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法D. 宜采用综合评估法试题答案：C2、建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。
（单选题）A. 容易获得最优设计方案B. 发包人便于控制实施过程C. 合同责任明确D. 承包人承担的风险小试题答案：C3、在施工合同关系中，关于施工企业项目经理的说法，正确的有（）（多选题）A. 项目经理是施工企业的代理人B. 项目经理是项目经理部的代理人C. 施工企业应对项目经理的行为承担民事责任D. 项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任E. 项目经理应对其行为承担民事责任试题答案：A,C4、在工程设计合同的方案设计阶段，发包人需要提供的资料和文件有( )。
（多选题）A. 选址意见书B. 场地规划红线图C. 场地工程勘察报告D. 有关水、电等供应情况的资料E. 有关公用设施的资料试题答案：A,B5、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建议时，正确的处理程序是（）（单选题）A. 承包人向监理人提出一监理人与发包人协商一监理人向承包人发出变更指示B. 承包人向监理人提出一监理人向发包人报告一发包人与承包人协商合同变更C. 承包人向发包人提出一发包人与监理人协商一监理人向承包人发出变更指示D. 承包人向发包人提出一发包人通知监理人一监理人向承包人发出变更指示试题答案：A6、关于留置的说法，正确的是（）（单选题）A. 留置权可以通过合同的约定产生B. 留置权不以债权人合法占有对方财产为前提C. 行使留置权后留置财产的所有权归债权人D. 施工合同不可实施留置权试题答案：D7、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“暂估价”和“暂列金额”的主要区别有(), （多选题）A. 是否列入已标价的工程量清单B. 是否在招标阶段已经确定价格C. 是否在合同履行阶段必然发生D. 承包人是否必然获得支付E. 是否包括在签约合同价内试题答案：B,C,D8、设计施工阶段，关于总承包合同工程进度付款支付分解表的说法中，正确的有（）。
监理工程师考试《合同管理》试题及答案(最新)
监理工程师考试《合同管理》试题及答案(最新)1、[选择题]甲建设单位确定乙施工单位为中标单位，于2013年5月1日发出中标通知书，双方最迟应该在()签订书面合同。
A.2013年5月15日B.2013年5月16日C.2013年5月30日D.2013年5月31日【答案】C【解析】“施工招标程序”。
招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30日之内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还;给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
因此，本题的正确答案为C。
2、[选择题]承包人向监理人报送竣工验收申请报告，不需要具备的条件是()。
A.已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料B.已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划C.合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求D.完成了缺陷责任期内的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作【答案】D【解析】2020版教材P114-117当工程具备以下条件时，承包人可向监理人报送竣工验收申请报告:(1)除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作外，承包人的施工已完成合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求;(2)已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料;(3)已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划;(4)监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作;(5)监理人要求提交的竣工验收资料清单。
3、[多选题]根据《合同法》的规定，承诺必须具备的条件包括()。
A.必须由受要约人作出B.只能向要约人作出C.内容应当与要约的内容一致D.必须在承诺期限内发出。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.下列关于代理的叙述，（）是不正确的。
A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效B.无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销C.无权代理的法律后果由被代理人承担D.代理人只能在代理权限内实施代理行为2.某单位与某设计院就购买该设计院设计专利签定了合同，此合同法律关系的客体是（）。
A.物B.行为C.智力成果D.活动3.合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是（）。
A.保证B.定金C.留置D.质押4.依据有关"建筑工程一切险"的规定，下列描述中正确的是（）。
A.保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程B.投保人和被保险人是保险合同的当事人C.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务D.保险合同的有效期至工程保修期满为止5.依据《担保法》的规定，当采用保证方式进行担保时，（）。
A.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任。
B.债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任。
C.保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任D.保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任6.依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应（）。
A.按原价格执行B.按新价格执行C.按原价和新价的平均价执行D.按市场价执行7.工程竣工1年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。
同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。
此时，施工企业应（）。
A.以自己的名义向人民法院主张该购房款B.以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款C.以自己的名义直接向购房者主张该购房款D.以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款8.施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥标号不清楚而将425号的水泥当作525号水泥购入。
该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应（）。
A.向人民法院起诉，要求确认该合同无效B.向人民法院起诉，要求撤销该合同C.向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效D.向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同9.《合同法》中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而（）的行为。
A.解除合同B.变更合同C.转让合同D.中止履行合同义务10.《合同法》规定，要约撤销的条件是，撤销要约的通知应当在（）到达受要约人。
A要约到达对方之前B.受要约人发出承诺之后C.受要约人发出承诺之前D.承诺到达对方之前11.根据《合同法}的规定，既具有对合同未违约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的是（）。
A.罚金B.赔偿金C.利息D.违约金12.《合同法》中规定的"缔约过失责任"是指（）。
A订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责B.委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担C.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任D.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任13.依据《合同法》的规定，出现（）订立的合同时，当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。
A.违反法律法规规定B.当事人恶意串通损害第三人利益C.以合法形式掩盖非法目的D.对方当事人采用欺诈手段14.设计人交付设计文件完成合同约定的设计任务后，发包人从项目预期效益考虑要求增加部分专业工程的设计内容。
由于设计人当时承接的设计任务较多，在发包人要求的时间内无力完成变更增加的工作，故发包人征得设计人同意后，将此部分的设计任务委托给另一设计单位完成。
变更设计完成并经监理工程师审核后发给承包人施工，但因设计原因出现质量事故，则事故的责任应由（）。
A.设计人承担B.承接变更的设计人承担C.设计人与承接变更的设计人共同承担D.承接变更的设计人与监理工程师共同承担15.投标人在投标过程中出现（）时，招标人可以没收投标保证金。
A投标文件的密封不符合招标文件的要求B.投标文件中附有招标人不能接受的条件C.购买招标文件后不递交投标文件D.拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正16.在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应当（）。
A.以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可B.以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认C.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可D.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认17.施工招标阶段，招标人发给投标人的下列书面文件中，不构成对招标人和投标人有约束力的招标文件组成部分的是（）。
A.投标须知B.资格预审表C.合同专用条款D.对投标人书面有质疑的解答18.某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标都不符合招标文件的要求，这时应当（）。
A.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人B.改为直接发包C.用原招标文件重新招标D.修改招标文件后重新招标19.在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（）招标。
A.施工B.设备采购C、设计D.材料采购20.某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中（）的投标书为最优投标书。
A投标报价1000万元，评标价950万元B.投标报价1050万元，评标价940万元C.投标报价980万元，评标价970万元D.投标报价950万元，评标价960万元21.招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为六家的方式。
当排名第六的投标人放弃投标时，应当（）。
A仅允许排名前五名的投标人参加投标B.改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量C.由排名第七的递补，维持六家投标人D.重新进行资格预审22.某工程监理酬金总额45万元，监理单位已经缴纳的税金为3万元，在合同履行过程中因监理单位的责任给业主造成经济损失60万元。
依据委托监理合同示范文本，监理单位应承担的赔偿金额为（）万元。
A.45B.57C.42D.6023.勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。
当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于（）状态。
A.成立但不生效B.既不成立也不生效C.承诺生效但合同不成立D.生效但不成立24.正常监理酬金中不属于直接成本的费用是（）。
A.外部协作费B.监理期间使用与监理工作相关的检测仪器摊销费C.经营业务费D.监理辅助人员奖金25.依据委托监理合同示范文本，当委托人严重拖欠监理酬金而又未提出任何书面解释时，监理人可（）。
A发出终止合同通知，通知发出14天后合同即行终止B.发出终止合同通知，通知发出14天内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知到达即行终止C.发出终止合同通知，通知发出14内未得到答复，可在第一个通知发出35日内终止D.发出终止合同通知，通知发出14内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日仍未得到答复可终止合同26.依据委托监理合同示范文本，监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起，到（）止。
A.完成监理合同约定的监理工作之日B.监理合同规定的到期日C.被监理的工程竣工移交后收到监理尾款之日D.完成正常工作和附加工作之日27.设计合同示范文本规定，设计合同在正常履行的情况下，（），设计人为合同项目的服务结束，合同终止。
A.按设计合同要求，完成设计并提交全部图纸B.按设计合同要求，提交最后一部分图纸，发包人结清全部设计费C.工程施工完成竣工验收工作D.工程通过保修期检验28.设计合同示范文本规定，方案设计文件的设计深度应能满足（）的需要。
A.控制概算B.编制招标文件C.施工图设计D.非标准设备制作29.依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是（）。
A设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充B.如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用C.发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议D.发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意30.设计合同中，判定设计人是否延误完成设计任务的期限是指（）。
A.从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止B.从设计人接到发包人支付的定金之日起，至交付全部设计文件之日止C.从订立合同之日起，至完成全部变更设计文件之日止D.从设计人接到发包人支付的定金之日起，至完成全部变更设计文件之日止31.某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。
外商提交的设备制造图纸及设备的基础土建设计文件应由（）进行审查认可。
A.承包总体工程设计的设计单位B.发包人C.监理工程师D.设备安装承包商32.施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是（）A.协议书B.专用条款C.标准条款D.质量保修书33.某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。
乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由（）承担。
A.乙承包人B.发包人C.甲承包人D.工程师34.某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。
施工至第16个月，因承包人投入的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。
承包人提交修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。
承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应按（）。
A.延误1个月竣工赔偿B.提前1个月竣工奖励C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励D.考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿35.在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由（）。
A.保管员负责赔偿损失B.发包人承担损失责任C.承包人负责赔偿损失D.发包人与承包人共同承担损失责任36.施工合同示范文本通用条款规定，施工中，发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应由（）。
A发包人追加合同价款，相应顺延工期B.发包人追加合同价款，工期不予顺延C.承包人承担发生的费用，相应顺延工期D.承包人承担发生的费用，工期不予顺延37.为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验；对于此项检验应由（）。