建设工程施工合同(港口1)整理版

建设工程施工合同(港口1)整理版
合同编号：
甲方（委托方）：（以下简称甲方）
地址：
法定代表人（负责人）：
联系电话：
乙方（承包方）：（以下简称乙方）
地址：
法定代表人（负责人）：
联系电话：
鉴于甲方拟在港口1进行建设工程，现委托乙方作为承包方负责该工程的施工，甲乙双方达成如下合同：
第一条工程概况
1.1 项目名称：港口1建设工程
1.2 工程地点：（详细地址）
1.3 工程内容：（具体描述）
1.4 工程期限：开工日期至完工日期
第二条建设工期
2.1 乙方承诺在开始施工之日起按照约定的工期完成本工程的全部工作。

2.2 如因甲方原因导致工期延误的，甲方应承担相应的责任及费用。

第三条工程款项
3.1 工程款项总金额为人民币（大写）（小写）。

3.2 工程款项支付方式：
3.2.1 甲方按照施工进度和工程质量的要求，分期支付工程款项。

3.2.2 工程款项的支付时间和比例按照双方协商确定。

3.2.3 工程款项支付应及时完成，否则乙方有权停工。

第四条施工责任
4.1 乙方承诺按照国家有关法律法规和施工标准进行施工，确保工程的质量和进度。

4.2 乙方应配备足够数量和资质的施工人员，并确保施工安全。

4.3 乙方承担施工期间的材料损耗、工程事故等相关责任。

第五条工程监理
5.1 甲方有权委托第三方进行工程监理，乙方应积极配合。

5.2 工程监理的费用由甲方承担。

第六条变更和解释
6.1 如有工程项目变更，双方应及时协商并签订补充协议。

6.2 对于合同条款的解释，双方应本着平等、互惠和公平的原则进行协商。

第七条违约责任
7.1 若乙方未能按照合同约定的工期完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。

7.2 若甲方未能按照合同约定的时间支付工程款项，乙方有权停工，并要求甲方承担相应的违约责任。

第八条合同解除
8.1 本合同在以下情况下解除：
8.1.1 甲方和乙方协商一致解除合同；
8.1.2 双方经过争议解决程序未能达成一致意见的；
8.1.3 其他依法解除或解除原因达成的一致意见。

第九条法律适用和争议解决
9.1 合同的解释和执行适用中华人民共和国法律。

9.2 若本合同发生争议，双方应本着友好协商的原则解决，若协商不成，可以依法向有管辖权的法院提起诉讼解决。

第十条其他约定
10.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，并具有同等法律效力。

10.2 本合同一式两份，甲方留存一份，乙方留存一份，具有同等效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：
日期：日期：。