XX风电场工程总承包合同协议书

XX风电场工程总承包合同协议书XX风电场工程合同协议书本协议书有XX国际电力集团有限公司(以下简称“业主”)与上海电气集团股份有限公司以下简称“承包商”)于年月商定并签署。

一、工程名称XX风电场一期工程。

二、建设规模本期工程装机容量41.25MW, 安装33台WTG1250kW风力发电机组。

三、建设地点右玉县。

XX省四、投产日期业主与承包商确定的投产日期为: 第一批6台机组于2007年8月1日前完成240小时试运行;第二批14台机组于 2007年12月31日前成240小时试运行;第三批13台于2008年8月1日前成240小时试运行。

五、保函总承包合同签字生效后两周内，承包商开具并向业主提交符合合同要求的履约保函和预付款保函。

1、预付款保函金额等同于承包商收到的预付款额，为合同价格的7%;2、履约保函为合同价格的10%。

六、价格和工作范围鉴于业主拟建XX风电场一期工程，承包商承诺以交钥匙总承包的方式承担本工程承包商工作范围内的有关设施的勘测设计、制造、采购、运输、交货]土建、安装、监造、调试、机组运行、培训、性能试验、技术服务、240小时试运行后的1XX风电场工程540天质保护期及完成修补其由承包商责任造成的任何缺陷。

除合同中另有约定外，甲方无须再向乙方支付其他费用。

七、其他事项1、本合同协议书中所用术语与下文提到的合同文件中相应术语的含义相同。

2、下列文件应作为合同的组成部分，同时，为了解释的目的，文件的优先次序如下:2.1合同协议书2.2业主要求2.3 业主要求—技术规范书2.4 合同条件2.5 承包商建议书上述文件包括了业主和承包商到本协议签订日期为止关于本项目的全部协议，并取代以往双方为本项目所达成的所有协议、合同、备忘录和会议纪要等，《技术规范》中与本合同其它文件相冲突的以合同其它文件为准，不相冲突之处继续执行。

3、鉴于业主将合同条件规定付给承包商各种款项，承包商特在此立约，保证全面按合同规定完成承包范围内的工程。

风电劳务总包合同协议书

风电劳务总包合同协议书一、合同双方信息甲方（发包方）：XXXXXXXX公司乙方（承包方）：XXXXXXXXXX公司二、工程概况1. 工程名称：XXXXXXXXXXXX风电项目2. 工程地点：XXXXXXXXXXXXXXX3. 工程规模：安装XX台XXX千瓦风力发电机组4. 工程内容：包括风机基础施工、风机吊装、电气设备安装、调试及验收等相关工作5. 工程期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止，共计XX个月。

三、合同价款及支付方式1. 合同价款：双方经协商一致，确定本工程的劳务总包费用为人民币XXXXXX元整（大写：XXXXXXXX元整）。

2. 支付方式：甲方应按以下方式向乙方支付劳务总包费用：a) 预付款：甲方在合同签订后7个工作日内支付乙方预付款，即合同价款的30%；) 进度款：甲方根据工程进度，按照合同约定的时间节点向乙方支付进度款；c) 竣工款：甲方在工程竣工验收合格后15个工作日内支付乙方剩余的合同价款。

四、工程质量要求1. 乙方应严格按照国家有关法律法规、行业标准和技术规范的要求，确保工程质量达到设计要求和合同约定的标准。

2. 乙方应对工程中出现的质量问题及时进行整改，确保工程质量符合要求。

如因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应承担相应的违约责任。

五、安全生产与环境保护1. 乙方应严格遵守国家有关安全生产和环境保护的法律法规，加强施工现场的安全管理，确保施工过程中不发生安全事故和环境污染事件。

2. 乙方应对施工现场的安全设施进行检查和维护，确保安全设施正常运行。

如因乙方原因导致安全事故或环境污染事件的发生，乙方应承担相应的法律责任。

六、保密条款1. 甲乙双方在履行本合同过程中，对于涉及的商业秘密和技术秘密，应予以严格保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。

风电总承包合同范本

风电总承包合同合同编号: ____________甲方：________________乙方：________________鉴于甲方有意委托乙方进行风电场建设工程总承包，双方经友好协商，达成如下协议：一、合同目的和范围1.1 本合同的目的是明确风电场建设工程的施工总承包责任、双方权利和义务，确保项目的高质量完成。

1.2 合同的范围包括但不限于风电场建设工程的总体设计、技术咨询、施工方案编制、材料采购、施工、监理、质量控制等。

二、工期2.1 开工日期：自本合同签订之日起____日内开工。

2.2 竣工日期：自开工之日起计算，总工期为____日历天。

三、合同价款及支付方式3.1 合同总价款为人民币____元（大写：________________圆整）。

3.2 支付方式：甲方应按工程进度向乙方支付款项，具体支付方式详见附件。

四、双方权利和义务4.1 甲方有权监督乙方的施工进度和质量，并提供必要的支持和协助。

4.2 乙方应按照甲方的要求，按时、按质完成风电场建设工程总承包工作。

五、合同变更和解除5.1 任何合同变更必须经过甲、乙双方的书面同意，并按照变更协议进行执行。

5.2 若一方违反合同约定，另一方有权解除合同并要求违约方承担相应责任。

六、争议解决6.1 如因执行本合同发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他7.1 本合同一式两份，甲、乙双方各持一份。

7.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签订日期：________________。

风力发电工程总承包合同

风力发电工程总承包合同地址：XXXXXXXXXXXXXX法定代表人：XXX联系电话：XXXXXXXXXXX传真：XXXXXXXXXXX电子邮箱：XXXXXXXXXXXXXX乙方：XXXX有限公司地址：XXXXXXXXXXXXXX法定代表人：XXX联系电话：XXXXXXXXXXX传真：XXXXXXXXXXX电子邮箱：XXXXXXXXXXXXXX鉴于甲方拟在XX地区建设一座规模为XX的风力发电场，并委托乙方作为总承包方负责该工程的设计、采购、施工和调试工作。

双方经友好协商，达成如下协议，以共同推进该项目的建设。

一、合同范围及内容1.1 设计工作：乙方应根据甲方提供的技术要求和标准，完成风力发电场的初步设计和施工图设计，并提交给甲方审批。

设计文件应包括所有必要的设备清单、土建工程量清单、安装图纸等。

1.2 采购工作：乙方负责按照合同约定的品牌、规格和数量采购所有设备和材料，并确保其符合国家相关标准和质量要求。

对于重要设备，乙方应提供详细的技术参数和性能指标供甲方确认。

1.3 施工工作：乙方应按照批准的设计文件组织施工，确保工程质量符合国家相关标准和规范要求。

施工过程中，乙方应遵守安全生产法律法规，采取必要的安全防护措施，保障施工人员的安全和健康。

1.4 调试工作：乙方应负责风力发电场的调试工作，包括设备的单机试运行、系统联调以及与电网的接入测试等。

调试完成后，乙方应向甲方提交完整的调试报告，并对调试结果负责。

二、合同价款及支付方式2.1 合同价款：双方经协商一致确定本工程的总承包价款为人民币XXX万元整（￥XXX），包含设计费、采购费、施工费和调试费等全部费用。

2.2 预付款：在本合同签订且甲方支付预付款（占总价款的10%）后，乙方开始履行本合同约定的义务。

预付款支付后不予退还。

2.3 进度款：根据工程进度情况，甲方向乙方支付相应的进度款。

具体支付比例和时间由双方另行商定。

2.4 竣工结算款：在工程竣工验收合格且办理完相关手续后，甲方向乙方支付剩余的竣工结算款。

风电运维总包合同协议书

风电运维总包合同协议书甲方（委托方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方拥有风电场的运营权，乙方拥有风电运维服务的专业资质和经验，甲乙双方经友好协商，就风电场的运维服务达成如下合同协议：第一条服务范围1.1 乙方负责甲方风电场的定期检查、维护、故障排除、技术升级等服务。

1.2 乙方应根据甲方的要求，提供风电场运维所需的技术支持和人员培训。

1.3 乙方应确保风电场的运行安全，遵守国家相关安全法规和标准。

第二条服务期限2.1 本合同服务期限自____年____月____日起至____年____月____日止。

2.2 如甲方需要延长服务期限，应提前____个月书面通知乙方。

第三条服务费用及支付方式3.1 服务费用根据双方协商确定，具体金额为人民币（大写）：______________________。

3.2 甲方应于合同签订后____个工作日内支付总费用的____%作为预付款。

3.3 剩余费用根据服务进度分阶段支付，具体支付时间和比例由双方协商确定。

第四条质量保证4.1 乙方应保证所提供的服务符合国家和行业的质量标准。

4.2 乙方应保证所提供的人员具备相应的专业资格和技能。

4.3 如因乙方原因导致服务质量不符合约定，乙方应负责无偿修复或更换。

第五条违约责任5.1 如甲方未按约定支付服务费用，应按未支付金额的____%向乙方支付违约金。

5.2 如乙方未按约定提供服务或服务质量不符合约定，应按合同总金额的____%向甲方支付违约金。

第六条合同变更和解除6.1 双方协商一致，可以变更或解除本合同。

6.2 如遇不可抗力因素导致合同无法履行，双方均可解除合同，且不承担违约责任。

第七条争议解决7.1 合同执行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决。

7.2 协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第八条其他8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

风力发电施工总承包协议书范本

风力发电施工总承包协议书范本目的与背景1.1 目的说明复制代码本协议的目的是明确双方在合作中的权利和义务，以确保双方在合作过程中的利益得到保护，并有效推动合作目标的实现。

1.2 背景介绍复制代码合作双方基于共同的商业利益与目标，决定进行长期合作。

为确保合作的顺利进行，需要建立详细的合作条款及流程。

合作范围2.1 合作内容复制代码合作内容包括但不限于技术开发、市场推广、产品销售等。

具体合作内容将在后续补充协议中详细列明。

2.2 合作领域复制代码权利与义务3.1 双方权利复制代码3.1.1 甲方权利甲方有权对项目进展进行监督，提出修改建议，并要求乙方提供相关进度报告。

3.1.2 乙方权利乙方有权根据合作协议获取合理的报酬，并要求甲方提供必要的支持和资源。

3.2 双方义务复制代码3.2.1 甲方义务甲方应按时提供必要的支持与资源，确保项目的顺利进行。

甲方还应保守乙方的商业秘密，不得未经授权披露给第三方。

3.2.2 乙方义务乙方应按照约定的时间节点完成相关工作，并保证提供的成果符合约定的标准。

乙方还应对甲方的知识产权进行保护，不得擅自使用或泄露。

财务安排4.1 费用支付复制代码双方应根据约定的支付计划进行费用支付。

具体的费用支付方式及时间安排将在补充协议中说明。

4.2 财务审计复制代码双方应定期进行财务审计，确保资金使用的透明性和合法性。

财务审计报告应在双方约定的时间内提交，并对审计结果进行讨论和处理。

知识产权5.1 知识产权归属复制代码合作过程中产生的所有知识产权应归属双方共同所有。

具体的归属比例和使用权利将在后续的补充协议中详细规定。

5.2 知识产权保护复制代码双方应采取有效措施保护知识产权，防止未经授权的使用或侵权行为。

发现侵权行为时，双方应共同采取法律手段维护自身权益。

保密条款6.1 保密义务复制代码双方应对在合作过程中获得的对方商业秘密和机密信息进行保密，不得向第三方披露。

保密义务在合作终止后仍然有效。

风电基础总承包合同3篇

风电基础总承包合同3篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲方需要建设风电基础项目，乙方具备相应的专业承包能力，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，本着公平、公正、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：风电基础建设项目。

2. 工程地点：具体地址根据甲方提供的地点确定。

3. 工程内容：风电基础的设计、采购、施工、调试等总承包工作。

二、工程承包范围及方式1. 承包范围：本工程的风电基础部分，包括但不限于基础设计、材料采购、施工安装、质量检测、调试运行等全部内容。

2. 承包方式：乙方采用工程总承包方式，全面负责本工程的实施和管理。

三、工程期限及进度安排1. 工程开工日期：自合同签订之日起计算。

2. 工程竣工日期：根据工程规模和难度，工期为______日历天。

3. 进度安排：乙方应根据工程实际情况制定详细的施工进度计划，并报甲方备案。

如遇特殊情况，双方协商调整进度计划。

四、工程价款及支付方式1. 工程价款：本工程总价款为人民币______元（大写：______元整）。

具体金额根据工程实际情况和双方约定确定。

2. 支付方式：甲方应按合同约定支付工程款项，包括预付款、进度款和尾款等。

具体支付时间和金额按双方约定执行。

五、质量保证及验收标准1. 乙方应确保工程质量符合国家标准、规范及合同约定，确保安全、可靠。

2. 工程验收标准：按照国家相关标准及双方约定的验收标准执行。

3. 乙方应提供必要的质量证明文件，确保工程质量合格。

六、双方责任及义务1. 甲方责任：（1）甲方应按合同约定支付工程款项。

（2）甲方应提供必要的施工条件和环境。

（3）甲方有权对工程进度、质量进行监督。

2. 乙方责任：（1）乙方应确保工程质量、安全和进度符合合同约定。

（2）乙方应提供必要的技术支持和服务。

（3）乙方应遵守国家相关法律法规，确保工程合法合规。

七、违约责任及赔偿损失1. 甲乙双方应严格遵守合同约定，如一方违约，应承担违约责任。

风力发电总承包合同模板

风力发电总承包合同模板《风力发电总承包合同》甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：鉴于业主拟建设风力发电项目，并委托承包商承担该项目的总承包工作，双方经友好协商，达成如下协议：第一条项目概述1.1 项目名称：____风力发电项目1.2 项目地点：____省（自治区、直辖市）____市（县）____乡镇____村1.3 项目规模：____兆瓦1.4 项目内容：主要包括风力发电机组及附属设备的采购、安装、调试、验收、培训、质保等服务。

第二条合同金额2.1 本项目的总承包合同金额为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。

2.2 合同金额包含：设备采购费、安装费、调试费、培训费、质保费等所有费用。

2.3 合同金额支付方式及进度详见附件《支付方式及进度》。

第三条合同期限3.1 项目开工日期：____年__月__日。

3.2 项目竣工日期：____年__月__日。

3.3 质保期：自项目竣工验收合格之日起____年。

第四条双方的权利和义务4.1 业主的权利和义务：（1）按照合同约定支付合同价款；（2）提供项目实施所需的土地、水源、电源、交通等基础设施；（3）协助承包商办理项目相关审批手续；（4）按照合同约定接收并妥善保管合同约定的设备、文件等；（5）对承包商的施工过程进行监督，并提出合理化建议。

4.2 承包商的权利和义务：（1）按照合同约定完成项目的设计、设备采购、安装、调试等工作；（2）确保项目质量符合国家及相关行业标准；（3）按照合同约定提供培训和技术支持；（4）在质保期内负责项目的维修、保养和故障排除；（5）对业主提供的场地、设施等进行爱护，确保施工安全。

第五条违约责任5.1 双方违反合同约定的，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。

5.2 双方因不可抗力导致无法履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。

第六条争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

XX风电场工程总承包合同协议书

XX风电场工程总承包合同协议书XX风电场工程合同协议书本协议书有XX国际电力集团有限公司(以下简称“业主”)与上海电气集团股份有限公司以下简称“承包商”)于年月商定并签署。

一、工程名称XX风电场一期工程。

二、建设规模本期工程装机容量41.25MW, 安装33台WTG1250kW风力发电机组。

三、建设地点右玉县。

XX省四、投产日期业主与承包商确定的投产日期为: 第一批6台机组于2007年8月1日前完成240小时试运行;第二批14台机组于 2007年12月31日前成240小时试运行;第三批13台于2008年8月1日前成240小时试运行。

五、保函总承包合同签字生效后两周内，承包商开具并向业主提交符合合同要求的履约保函和预付款保函。

1、预付款保函金额等同于承包商收到的预付款额，为合同价格的7%;2、履约保函为合同价格的10%。

六、价格和工作范围鉴于业主拟建XX风电场一期工程，承包商承诺以交钥匙总承包的方式承担本工程承包商工作范围内的有关设施的勘测设计、制造、采购、运输、交货]土建、安装、监造、调试、机组运行、培训、性能试验、技术服务、240小时试运行后的1XX风电场工程540天质保护期及完成修补其由承包商责任造成的任何缺陷。

除合同中另有约定外，甲方无须再向乙方支付其他费用。

七、其他事项1、本合同协议书中所用术语与下文提到的合同文件中相应术语的含义相同。

2、下列文件应作为合同的组成部分，同时，为了解释的目的，文件的优先次序如下:2.1合同协议书2.2业主要求2.3 业主要求—技术规范书2.4 合同条件2.5 承包商建议书上述文件包括了业主和承包商到本协议签订日期为止关于本项目的全部协议，并取代以往双方为本项目所达成的所有协议、合同、备忘录和会议纪要等，《技术规范》中与本合同其它文件相冲突的以合同其它文件为准，不相冲突之处继续执行。

3、鉴于业主将合同条件规定付给承包商各种款项，承包商特在此立约，保证全面按合同规定完成承包范围内的工程。

风电总包合同协议书

甲方（发包方）： [甲方全称]地址： [甲方地址]法定代表人： [甲方法定代表人姓名]乙方（承包方）： [乙方全称]地址： [乙方地址]法定代表人： [乙方法定代表人姓名]鉴于甲方拟投资建设位于[项目地点]的风电项目，乙方具备相应的技术能力和施工资质，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：[项目名称]1.2 项目地点：[项目地点]1.3 项目规模：[项目规模，如：总装机容量为XX兆瓦]1.4 项目总投资：[项目总投资额]1.5 项目建设内容：[项目建设内容，如：风力发电机组安装、电力线路建设、升压站建设等]第二条承包范围2.1 乙方负责项目的整体施工、安装、调试及验收，包括但不限于以下工作：（1）风力发电机组及其基础的建设、安装；（2）电力线路的架设、调试；（3）升压站的施工、调试；（4）项目配套设施的建设；（5）项目所需材料、设备的采购、运输、保管；（6）项目施工过程中的技术指导、培训；（7）项目竣工后的试运行、验收及保修。

2.2 乙方应按照甲方要求，在合同约定的工期内完成项目施工，确保项目质量符合国家及行业相关标准。

第三条合同价款及支付方式3.1 合同价款：[合同价款总额]3.2 支付方式：（1）合同签订后，乙方提交履约保证金[保证金金额]；（2）项目施工过程中，按进度支付工程款；（3）项目竣工并验收合格后，支付尾款[尾款金额]。

第四条工期及延期4.1 项目施工总工期为[总工期]天，自合同签订之日起计算。

4.2 如因以下原因导致工期延误，乙方有权申请工期延期：（1）甲方未按约定提供施工场地、资料、设备等；（2）设计变更、工程量增加；（3）不可抗力因素等。

第五条质量标准5.1 项目质量应符合国家及行业相关标准，确保达到合格工程标准。

5.2 乙方应严格按照施工图纸、技术规范进行施工，确保工程质量。

第六条违约责任6.1 任何一方违反本协议约定，应承担相应的违约责任。

风电场建设工程总包合同书范本

风电场建设工程总包合同书范本合同编号：[填写合同编号]第一条总包范围乙方同意承担甲方风电场建设工程（简称为“本项目”）的总包工作，包括但不限于设计、采购、施工、安装和调试等全过程工作。

乙方应按照甲方的要求和项目规划，完成工程的建设和交付。

第二条工期本项目的工期为[填写工期]，自合同签订之日起计算。

如果由于不可抗力等原因导致工期延迟，双方应友好协商，并在必要时修改工期安排。

第三条技术要求本项目的设计、施工和安装等过程应符合国家相关法律法规和标准，以及甲方专家组的技术要求。

乙方应派遣具有相关专业知识和经验的人员进行管理和操作。

第四条资金支付乙方应向甲方提供合理的工程经济预算，并按照工程进度和施工进展，向甲方提出支付申请。

甲方在收到乙方的支付申请后的[填写天数]内，按照双方约定的支付方式和支付比例及时支付相应的款项。

第五条质量保证和维护乙方保证所提供的设备和材料符合国家相关标准，且在安装和调试后达到预期的工作效果。

乙方应提供适当的保修期，并在保修期内负责免费修理因质量问题造成的设备损坏。

乙方应提供适当的技术支持和培训，以确保甲方的工作人员能够熟练操作和维护设备。

第六条违约责任如果任何一方违反了本合同的任何条款，违约方应负责承担相应的违约责任，并向对方支付相应的损失补偿。

如果由于不可抗力等无法预见和避免的原因导致本合同无法履行，双方应及时通知对方，友好协商解决办法。

第七条保密条款双方应保守本合同涉及的商业秘密和技术资料，不得向任何第三方透露或转让，以免造成损失。

在合同终止后，双方仍应履行保密义务，不得擅自使用或披露与合同有关的任何机密信息。

第八条争议解决双方在履行本合同中发生任何争议应进行友好协商，如协商不成，可通过仲裁或诉讼等方式解决。

仲裁地点由双方约定，如无法达成一致，由上海仲裁委员会仲裁。

第九条合同变更和解除如需变更本合同的任何内容，双方应通过书面形式进行，并经双方授权人签字确认后生效。

双方一致同意解除本合同的，应及时签署解除合同的协议，并按照协议约定进行清算。

风力发电工程总包合同三篇

风力发电工程总包合同三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（以下简称“发包方”）：乙方（以下简称“承包方”）：鉴于发包方拥有风力发电工程的开发权，并拟将其工程总包给承包方，为确保双方的权利和利益，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条工程概况1.1 工程名称：____________风力发电工程1.2 工程地点：____________1.3 工程规模：____________1.4 工程内容：包括但不限于风力发电机的购置、安装、调试、运行维护及配套基础设施的建设等。

第二条合同价格2.1 承包方应按照本合同约定的工程内容和质量要求，完成本工程。

合同总价款为人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。

2.2 合同价款支付方式：（1）合同签订后7个工作日内，发包方支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，发包方支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格并交付使用后，发包方支付合同总价款的40%。

第三条工程质量3.1 承包方应按照国家标准、行业标准和发包方要求进行施工，确保工程质量。

3.2 工程验收不合格的，承包方应按照发包方的要求进行整改，直至达到验收标准。

3.3 工程质量保证期为____________年，自工程验收合格之日起计算。

4.1 承包方应按照本合同约定的工程内容，保证工程在约定的工期内完成。

4.2 由于不可抗力等特殊情况导致工程延期，承包方应提前通知发包方，并协商确定延期时间。

第五条违约责任5.1 承包方未按照约定完成工程，应向发包方支付违约金，违约金为合同总价款的____________%。

5.2 发包方未按照约定支付合同价款，应向承包方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____________%。

第六条争议解决6.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

风力发电场总承包合同正规范本(通用版)[1]

风力发电场总承包合同1. 合同背景本合同是由（甲方）与（乙方）就设计、建设和运营风力发电场所签订的总承包合同。

乙方同意按照甲方的要求，完成风力发电场的设计、建设和运营工作，以确保风力发电场能够按时运行并达到预期产能。

2. 合同条款2.1 项目描述风力发电场总承包项目包括工作：•设计风力发电场的建筑和设备布局•采购风力发电场所需的设备和材料•建设风力发电场的基础设施，包括土地平整、道路建设等•安装风力发电机组并进行调试•运营风力发电场，包括日常维护和故障修复2.2 项目执行时间项目执行时间为合同签订后的（具体天数）天内完成。

2.3 项目费用甲方同意支付乙方费用：•设计费用：（具体金额）•采购费用：根据实际采购项目的具体情况确定•建设费用：根据实际建设项目的具体情况确定•运营费用：根据实际运营项目的具体情况确定2.4 保修期乙方将为风力发电场提供（具体天数）天的保修期，保修期内，乙方将免费修复风力发电场中出现的故障和损坏。

2.5 合同变更任何合同变更必须经过甲、乙双方的书面同意，并按照变更协议进行执行。

2.6 合同解除在情况下，甲、乙双方可以解除合同：•任何一方严重违反合同条款•出现不可抗力事件导致无法履行合同•经甲、乙双方协商一致决定解除合同2.7 争议解决对合同执行过程中出现的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决。

如无法协商一致，应提交给有管辖权的仲裁机构解决。

3. 合同生效甲、乙双方在本合同上签字后，合同立即生效。

合同一式两份，甲、乙双方各持一份。

4. 协议改动本合同其他未尽事宜，甲、乙双方可另行协商，形成补充协议，并作为本合同的延伸部分。

为风力发电场总承包合同的内容，请甲、乙双方仔细阅读并签字确认。

甲方（签名）：__________________________日期：__________________________乙方（签名）：__________________________日期：__________________________。

风电工程施工总承包合同

风电工程施工总承包合同甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、法规的规定，经双方协商一致，签订本合同。

第一条工程概况1.1 工程名称：__________风电项目1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________兆瓦1.4 工程内容：包括但不限于风电场的设计、采购、施工、调试、验收等。

第二条合同范围2.1 乙方承担本风电项目的施工总承包工作，包括但不限于：（1）风电场的土建工程；（2）风电场的安装工程；（3）风电场的调试和验收工作；（4）风电场的保修工作。

2.2 乙方负责本风电项目的施工组织和协调，确保工程按时、按质、按量完成。

第三条合同价格3.1 本风电项目的合同总价为人民币__________元（大写：____________________元整），包括但不限于工程设计费、采购费、施工费、调试费、验收费、保修费等。

3.2 合同价格采用固定总价方式，不再调整。

3.3 乙方应在合同签订后七个工作日内向甲方提交详细的工程预算，甲方应在十个工作日内审核并回复乙方。

第四条合同的履行4.1 乙方应按照约定的时间、质量、安全标准完成本风电项目的施工。

4.2 乙方应按照约定的时间向甲方提交工程进度报告，甲方应按照约定的时间对工程进度进行审核。

4.3 乙方应按照约定的时间向甲方提交工程结算报告，甲方应按照约定的时间对工程结算进行审核。

4.4 乙方应按照约定的时间向甲方提交工程验收报告，甲方应按照约定的时间对工程进行验收。

第五条合同的变更和解除5.1 任何一方提出变更或解除合同，均应提前十个工作日书面通知对方，并经双方协商一致。

5.2 因不可抗力原因导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同。

第六条违约责任6.1 乙方未按照约定的时间、质量、安全标准完成工程的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为本合同总价款的__________%。

风电epc合同范本

风电epc合同范本甲方（业主）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包商）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拟建设一座风电项目，乙方具备相应的工程总承包能力和资质，双方经友好协商，就风电项目工程总承包（EPC）事宜达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：[风电项目具体名称]2. 项目地点：[项目建设地点]3. 项目规模：[装机容量等具体规模参数]二、合同范围乙方承担本风电项目的设计、采购、施工、调试、试运行等全过程的工程总承包工作，具体包括但不限于：1. 项目的工程设计，包括初步设计、施工图设计等；2. 项目所需设备及材料的采购；3. 项目的建筑安装工程施工；4. 项目的调试、试运行；5. 项目的竣工验收及交付。

三、合同价款及支付方式1. 合同价款：本项目合同总价为人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。

此价格为固定总价，在合同履行过程中，除非发生合同约定的调整事项，否则合同总价不予调整。

2. 支付方式：预付款：合同签订后，甲方向乙方支付合同总价的[百分比]作为预付款；设计完成并通过审查后，支付合同总价的[百分比]；设备采购完成并到货验收合格后，支付合同总价的[百分比]；建筑安装工程完成[具体工程量]后，支付合同总价的[百分比]；项目调试完成并通过验收后，支付合同总价的[百分比]；项目试运行期满并通过验收后，支付合同总价的[百分比]。

质量保证金：项目竣工验收合格后，甲方预留合同总价的[百分比]作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。

四、项目工期1. 本项目的工期为自合同生效之日起[具体工期]个月。

风电场总承包合同92-65 5

风电场总承包合同92-65 5XX风电场XX项目 EPC总承包合同 XX公司 XX设计院年月第一部分合同协议书业主（全称） XX公司承包商（全称） XX设计院依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就XX公司XX风电场XX项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况工程名称： XX公司XX风电场XX项目工程核准及招标文号：国家发改能源【XX】2561号工程内容及规模：XX风电场XX项目工程所在省市详细地址： XX 工程承包范围：详见合同附件二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源已获得审批的初步设计文件及接入系统报告三、主要日期设计开工日期(绝对日期或相对日期)： XX 施工开工日期(绝对日期或相对日期)： XX 工程竣工日期(绝对日期或相对日期)： XX四、工程质量标准工程设计质量标准：国标 ( 合格 )工程施工质量标准：国标 ( 合格 )五、合同价格和付款货币合同价格为人民币（大写）：XX （小写金额：￥XX整）。

详见合同附件。

除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。

六、定义与解释本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

七、合同生效本合同在以下条件全部满足之后生效：签字盖章业主：XX公司承包商：XX （公章或合同专用章）（公章或合同专用章）法定代表人或其授权代表法定代表人或其授权代表：（签字）（签字）工商注册住所： XX 工商注册住所：局企业组织机构代码：企业组织机构代码：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：授权代表：授权代表：电话：7 电话：传真：传真：电子邮箱：电子邮箱：开户银行：开户银行：账号：账号：合同订立时间：合同订立地点：第二部分通用条款第1条一般规定1、1 定义与解释1、1、1 合同，指由第 1、2、1项所述的各项文件所构成的整体。

风电场建设工程合同三篇

风电场建设工程合同三篇《合同篇一》合同编号：____风电场建设工程合同____甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：鉴于业主计划建设风电场，并委托承包商承担该风电场的建设任务，双方经充分协商，达成如下合同条款：第一条工程概述1.1 工程名称：____风电场建设工程____1.2 工程地点：____省（自治区、直辖市）____市（县）____乡（镇）____村____1.3 工程规模：____兆瓦____1.4 工程内容：包括但不限于风电场的设计、采购、施工、调试、验收等。

第二条合同价格2.1 本合同总价款为人民币____元（大写：__________________________元整），以下简称“合同总价”。

2.2 乙方应按照本合同约定的工程进度和质量要求，完成工程。

2.3 合同总价款支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，业主支付乙方合同总价款的10%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，业主支付乙方合同总价款的30%；（3）工程进度达到80%时，业主支付乙方合同总价款的30%；（4）工程验收合格并交付使用后，业主支付乙方合同总价款的10%。

第三条工程进度3.1 乙方应按照业主的工程进度计划，确保工程按时完成。

3.2 乙方应在每个关键节点前七个工作日向业主报告工程进度，并相关证明材料。

3.3 若乙方原因导致工程进度严重滞后，业主有权按照合同约定追究乙方的违约责任。

第四条工程质量4.1 乙方应按照业主的技术要求和标准，确保工程质量。

4.2 乙方应承担工程质量问题造成的修复、返工等费用。

4.3 工程验收不合格的，乙方应按照业主要求进行整改，并承担由此产生的费用。

第五条保密条款5.1 双方在履行本合同过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密。

5.2 保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。

第六条违约责任6.1 双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

风电场建设工程施工总承包合同

风电场建设工程施工总承包合同1. 背景2. 合同主要内容2.1 项目概述本项目旨在建设X风电场，项目总投资额为X万元人民币。

风电场位于X地，涉及建设X座风力发电机组。

本项目将由乙方进行总承包，包括设计、采购、施工、调试、验收等所有工作。

2.2 项目工期本项目预计工期为X个月，自合同签订之日起计算。

包括设计、采购、施工、调试、验收等各个阶段的时间安排。

2.3 工程标准风电场选址和布局标准风力发电机组选型和安装标准电网连接标准项目环境保护标准2.4 合同价款及支付方式本合同总价款为X万元人民币，乙方将按照工程进度进行阶段性支付。

具体支付方式和阶段性支付比例将在双方签订正式合同后进行商定。

2.5 完工验收和保修责任乙方完成工程后，将进行完工验收。

验收合格后，甲方将支付尾款。

乙方将承担X年的保修责任，包括修理和更换损坏的设备，以确保项目的正常运行。

2.6 各方权责各方在本项目中的权责如下：2.6.1 乙方的责任：负责项目的设计、采购、施工、调试等工作按照国家相关法律法规和技术标准进行施工和验收完成项目后进行完工验收承担项目的保修责任2.6.2 甲方的责任：提供项目资金提供项目选址和相关手续协助乙方完成施工和验收工作按照合同约定支付款项2.6.3 第三方责任：电力部门：负责与风电场工程接入的电网连接和并网运行的配套工作。

相关监管部门：负责监督、审查、验收风电场建设工程的合规性。

3. 合同的变更和解除3.1 变更在项目施工过程中，如需变更合同内容，各方应通过协商达成一致，并签署书面变更协议。

协议内容将作为合同的附件，具有法律效力。

3.2 解除一方违反合同情况严重，经催告后仍未改正的；不可抗力事件导致无法履行合同的；经协商一致解除的。

4. 争议解决对于因履行本合同发生的争议，各方应首先通过友好协商解决。

协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

5. 合同生效和履行本合同自双方正式签字盖章后生效，并在全面履行后终止。

风电劳务总包合同协议书

甲方（总包单位）：[甲方全称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方（分包单位）：[乙方全称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方在[项目名称]风电场工程中，需要乙方提供相关劳务服务，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：[项目名称]风电场工程2. 项目地点：[项目地点]3. 项目内容：[项目具体内容，如风机安装、基础施工等]4. 项目工期：[项目工期，具体起止日期]二、劳务总包范围1. 乙方负责上述风电场工程中[具体劳务内容，如风机安装、基础施工等]的全部劳务工作。

2. 乙方需按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工方案进行施工，确保工程质量、安全、进度满足要求。

三、合同价款及支付方式1. 合同总价为人民币[合同总价]元。

2. 甲方分阶段支付合同价款，具体支付节点及比例如下：（1）开工前支付合同总价的[比例]%作为预付款；（2）完成工程量的[比例]%后支付合同总价的[比例]%；（3）工程验收合格后支付合同总价的[比例]%；（4）工程保修期满后支付合同总价的[比例]%。

3. 乙方应向甲方提供相应的发票、结算单据等，甲方在收到后应及时支付。

四、工程质量、安全与进度1. 乙方应严格按照国家有关质量、安全、环保等方面的法律法规和标准进行施工，确保工程质量达到合同约定标准。

2. 乙方应建立健全安全生产管理制度，落实安全生产责任制，确保施工现场安全生产。

3. 乙方应按照合同约定的时间节点完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

五、合同解除与违约责任1. 双方在合同履行过程中，如发生以下情况，任何一方均有权解除合同：（1）一方违反合同约定，严重影响合同履行；（2）一方发生严重违约行为，经另一方催告后仍不改正；（3）发生不可抗力，导致合同无法履行。

风电基础总承包合同5篇

风电基础总承包合同5篇篇1风电基础总承包合同一、合同双方甲方：乙方：二、合同背景为了加快风电项目的建设进度，确保风电基础工程质量和安全，甲方与乙方就风电基础工程的总承包事宜达成如下协议。

三、项目名称及地点项目名称：XXX风电场基础工程总承包合同项目地点：XXXX四、工程范围1. 基建工程：包括场址平整、道路硬化、桩基（含水泥搅拌桩、钻孔灌注桩等）、基础混凝土浇筑等。

2. 工程质量：按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量和安全。

3. 工程进度：按照项目计划书和施工组织设计要求进行施工，加快工程进度。

4. 环境保护：施工过程中要严格执行环境保护方案，保护环境，确保风电项目的可持续发展。

五、合同金额及支付方式1. 合同金额：XXXX万元2. 支付方式：根据施工进度完成情况及质量验收情况，分期支付。

六、工程质量保证1. 乙方要严格按照工程设计要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量合格。

2. 工程质量保证期：工程竣工验收合格后，质保期为一年。

七、工程安全保证1. 乙方要严格遵守相关安全生产法律法规，确保施工过程中的安全。

2. 在施工中，要采取有效措施保障工人的安全，并加强安全教育和培训。

3. 如发生安全事故，乙方要承担相应的责任。

八、违约责任1. 若乙方未按合同规定履行责任，造成甲方损失的，乙方应承担相应的经济赔偿责任。

2. 若因不可抗力因素造成工程延期或质量问题，双方协商解决。

九、争议解决本合同履行过程中发生争议的，双方应友好协商解决；协商不成的，可向仲裁机构申请仲裁。

十、合同终止1. 本合同解除后，双方应按照约定的方式和程序进行工程交接，并结算尾款。

2. 合同解除后，乙方应做好工程的后续维护工作，确保风电基础工程的质量和安全。

十一、其他事项1. 本合同一式两份，双方各执一份。

2. 本合同自双方签字盖章后生效。

以上为风电基础总承包合同内容，双方应严格按照合同内容执行。

愿双方合作愉快，共同推动风电项目的建设进程。