造价工程师工程地质：工程地质对建设工程选址的影响考试试卷
造价工程师工程地质：工程地质对建设工程选址的影响考试试题
造价工程师工程地质：工程地质对建设工程选址的影响考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、在设计阶段应用价值工程进行方案优化控制工程造价时，研究对象的选取常通过__确定。
A．功能分析、评价B．价值系数C．ABC分析法D．环比评分法2、石膏装饰制品形体饱满，表面细腻光滑的原因是（）。
A．施工工艺好B．表面修整加工C．硬化时体积膨胀D．掺入纤维质材料3、建设项目(工程)全部完成，经过单项工程验收，符合设计要求，并具备必要的文件资料，由__向负责验收的单位提出竣工验收申请报告。
A．项目主管部门B．总承包单位C．监理单位D．建设行政主管部门4、钢材疲劳极限的含义是下列的__。
A．试件在交变应力下在规定的周期内不发生断裂的最大应力B．试件在一定的应力作用下，达到破坏的时间C．试件在交变应力作用下，直到破坏所经历的应力交变周期数D．试件在均匀递加应力作用下发生断裂时最大应力5、（）适用于不允许有水渍损失的建筑物、构筑物。
A．自动喷水湿式灭火系统B．自动喷水干式灭火系统C．自动喷水预作用系统D．自动喷水雨淋系统6、总平面设计是指总图运输设计和总平面配置，在总平面设计中影响工程造价的主要因素包括__。
A．占地面积、功能分区、运输方式B．占地面积、功能分区、工艺流程C．占地面积、运输方式、工艺流程D．运输方式、功能分区、工艺流程7、下列施工机械折旧方法中，年折旧率为固定值的是（）。
A．平均年限法和年数总和法B．工作量法和加速折旧法C．平均年限法和双倍余额递减法D．工作量法和年数总和法8、工程量清单计价的基本过程包括：①制定工程量清单项目设置规则，②以统一的工程量计算规则为基础，③编制工程量清单，④计算工程造价，其正确的计算过程为__。
A．①—②—③—④B．②—①—③—④C．①—③—②—④D．②—③—①—④9、引气剂和引气减水剂不宜用于__。
A．抗冻混凝土B．预应力混凝土C．轻骨料混凝土D．防渗混凝土10、等节奏流水施工的主要特点是__。
造价工程师《技术与计量(土建)》：工程地质对建筑结构的影响考试试题
造价工程师《技术与计量(土建)》：工程地质对建筑结构的影响考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、某建筑采用现浇整体楼梯，楼梯共3层自然层，楼梯间净长6m，净宽4m，楼梯井宽450mm，长3m，则该现浇楼梯的混凝土工程量为（）。
A．22.65m2B．24.00m2C．67.95m2D．72.00m22、某土方工程业主与施工单位签订了土方施工合同；合同约定的土方工程量为8000m3，合同期为16天。
合同约定：工程量增加20%以内为施工方应承担的工期风险。
施工过程中，因出现了较深的软弱下卧层，致使土方量增加了10200m3，则施工方可提出的工期索赔为__天。
(结果四舍五入取整)A．1B．4C．17D．143、由于业主原因，工程师下令工程暂停1个月，承包商不可索赔的款项包括__。
A．人工窝工费B．施工机械台班费C．材料的超期储存费用D．工程延期一个月增加的履约保函手续费4、（）常用来吊装高度特别高的塔类设备。
A．单桅杆滑移法B．单桅杆旋转法C．单桅杆扳倒法D．双桅杆滑移法5、平屋顶女儿墙根部的泛水高度不小于__。
A．200mmB．250mmC．300mmD．350mm6、承包人在确定变更后14天内不提出变更工程价款报告时，视为该项设计变更__。
A．发包人决定是否调整合同价款和调整的具体金额B．涉及合同价款的变更，由工程师确定C．涉及合同价款的变更，由承包方确定D．不涉及合同价款的变更7、下列是关于石灰在土木建筑工程中的应用表述错误的是（）。
A．配制水泥石灰混合砂浆，石灰砂浆B．拌制灰土或三合土C．生产硅酸盐制品D．石灰的硬化只能在空气中进行8、若投资1000万元，每年收回率为8%，在10年内收回全部本利，则每年应收回（）万元。
A．357.21B．240.23C．149.03D．121.089、__是作为控制工程设计和施工图预算的依据。
A．设计概算B．施工图设计C．初步设计D．可行性研究报告10、蒸压加气混凝土砌块与普通烧结砖相比，其特点是__。
2017年造价工程师(土建)：工程地质对建筑结构的影响试题
2017年造价工程师（土建）：工程地质对建筑结构的影响试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、单代号搭接按网络计划中，C工作有两项紧前工作A、B；已知其最早开始时间分别为第3天、第11天；其持续时间分别为15天、12天；又知A与C的LAG=0，月与C的STS=3，则ESc为（）天。
A．3B．14C．18D．262、下列涂料原料中，属于次要成膜物质的是__。
A．滑石粉B．红丹C．触变剂D．呋喃树脂3、适合用换算法计算材料消耗量的是__。
A．块料面层B．涂料C．水泥D．防水卷材4、中压不锈钢平焊，为保证焊口质量，需对焊口进行充__保护。
A．氧B．氩C．氮D．空气5、由于客观原因造成的工程延误，承包商在索赔中一般可得到__。
A．工期延长B．费用补偿C．工期延长和费用补偿D．既得不到工期延长，也得不到费用补偿6、为了防止卷材屋面防水层出现龟裂，应采取的措施是__。
A．设置分仓缝B．设置隔气层或排气通道C．铺绿豆砂保护层D．铺设钢筋片7、整个锅炉的骨架是__。
A．锅炉钢架B．锅筒C．基础D．集箱8、下列关于CM承包模式的论述不正确的是（）。
A．CM单位是以承包商的身份进行施工管理B．代理型CM合同是业主分别与分包商直接签订的，可采用GMP加酬金的方式C．工程设计与施工的早期结合，使得设计变更在很大程度上得到减少D．代理型CM与非代理型CM相比较，采用前者时，业主的风险较大9、一般情况下，资助的项目只提供货物和服务所需要的外汇部分，约占项目总额的30%～40%，个别项目可达50%的融资方式是指__。
A．外国政府贷款B．世界银行贷款C．亚洲开发银行贷款D．利用出口信贷10、标底的编制应遵循以下哪项规定__。
A．标底不得委托其他代理机构编制B．标底应根据统一的工程项目划分、统一计量单位和统一计算规则编制C．标底的内容就是施工成本D．标底的数量根据投标单位的数目和性质而定11、特点是经久耐用、抗腐蚀性强、性质较脆，多用于耐腐蚀介质及给排水工程的管材是（）。
2017年造价工程师《土建工程》资料：工程地质对建设工程选址的影响试题
2017年造价工程师《土建工程》资料：工程地质对建设工程选址的影响试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于__内以书面形式通知工程师。
A．4小时B．8小时C．12小时D．24小时2、国家计委于1996年3月发布了《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》，要求下列项目必须组建法人__。
A．国有单位经营性基本建设大中型项目B．所有单位的经营性基本建设大中型项目C．国有单位经营性和公益性基本建设大中型项目D．公益性基本建设大型项目3、按照《建设工程价款结算暂行办法》规定的程序，发包人不按约定预付工程款的，承包人可采取的行为是__。
A．在超过约定预付时间14天后停止施工B．在约定的开工日期后7天内向发包人发出要求预付的通知C．在约定预付时间到期后10天内向发包人发出要求预付的通知D．在约定预付时间到期后14天内停止施工4、施工中发包人需对原工程设计进行变更，应不迟于变更前__以书面形式向承包人发出变更通知。
A．7天B．14天C．15天D．28天5、价值工程的目的是__。
A．以最低的生产成本实现最好的经济效益B．以最低的生产成本实现使用者所需功能C．以最低的寿命周期成本可靠地实现使用者所需功能D．以最低的寿命周期成本实现使用者所需最高功能6、设备、材料采购可通过询价方式选定设备、材料供应商。
这种方式一般适用于__。
A．采购额在100万美元以上B．合同金额小，工程地点分散且施工时间拖得很长C．不宜进行公开采购的事项D．现货采购或价值较小的标准规格产品7、某工程采用最高限额成本加最大酬金合同。
合同规定的最低成本为1800万元，报价成本为2400万元，最高限额成本为2600万元，酬金数额为460万元，同时规定成本节约额合同双方各50%，若最后乙方完成工程的实际成本为2650万元，则乙方能够获得的支付款额为__万元。
A．2100B．2600C．2650D．31108、施工机械耐用总台班数，指机械从投入使用至__前的前台班数。
2012年造价工程师考试模拟之工程地质对建设工程的影响
(3)对结构尺寸和钢筋配置的影响。为了应对地质缺陷造成的受力和变形问 题，有时要加大承载和传力结构的尺寸，提高钢筋混凝土的配筋率。
A.含水率 B.抗冻性
C.摩擦系数 D.黏聚力
E.倾角
答案：CD
二：习题
1、某投资者购买了 1000 元的债券，期限 3 年，年利率 10％，到期一次还本付 息，按照复利法，则 3 年后该投资者可获得的利息是（）元。
A 220 B.300 C.100 D.331
答案：D
分析：若该债券按单利计息，则 3 年后利息额为：I3＝p.i.n= 1000 X 10 ％X 3＝300（元）；若该债券按复利计息，则 3 年后的利息额为 I3= p[（1+i） 3 –1]＝1000x[ （1+10％）3-1]=331（元）。
(8)对结构面不利交汇切割和岩体软弱破碎的地下工程围岩，地下工程开挖 后，要及时采用支撑、支护和衬砌。
练习题：
1.对于不满足承载力的深层淤泥质土层，可采用( )加固。
A.固结灌浆 B.预制桩
C.地下连续墙 D 振冲方法用砂砾置换
答案：D
2.滑坡发生往往与水有很大关系，渗水降低滑坡体尤其是滑动控制面的( )， 要注重在滑坡体上方修筑截水设施，在滑坡体下方筑好排水设施。
练习题：
1.在地基为松散软弱土层，建筑物基础不宜采用( )。 A.条形基础 B.箱形基础 C.柱下十字交叉基础 D.片筏基础 答案：A 三、工程地质对工程造价的影响 工程地质勘察作为一项基础性工作，对工程造价的影响可归结为三个方面： 一是选择工程地质条件有利的路线，对工程造价起着决定作用;二是勘察资料的 准确性直接影响工程造价;三是由于对特殊不良工程地质问题认识不足导致的工 程造价增加。 练习题： 1.工程地质勘察作为一项基础性工作，对工程造价的影响可主要体现在( )。 A.选择工程地质条件有利的路线，对工程造价起着决定作用 B.勘察资料的准确性，对工程造价起着决定作用 C.建筑结构的选型，对工程造价起着决定作用 D.勘察资料的准确性直接影响工程造价 E.对特殊不良工程地质问题认识不足导致的工程造价增加 答案 ADE 2.应避免因工程地质勘查不详而引起工程造价增加的情况是( )。 A、地质对结构选型的影响 B.地质对基础选型的影响 C.设计阶段发现特殊不良地质条件 D.施工阶段发现特殊不良地质条件 答案：D
2015年造价工程师工程地质：工程地质对建设工程选址的影响试题
2015年造价工程师工程地质：工程地质对建设工程选址的影响试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、负债是指过去的交易、事项形成的现时义务，其会导致经济利益流出企业。
在负债中，由于结算过程产生的流动负债是（）。
A．短期借款B．应付账款C．应付工资D．应付股利2、根据国民经济和社会发展的远近期规划，按照规定的程序立项，从无到有、“平地起家”的建设工程项目是__。
A．新建项目B．扩建项目C．改建项目D．恢复项目3、根据《保险法》的规定，保险事故发生后，对于保险合同各方的责任，下列表述中正确的是（）。
A．保险人应当自行收集有关保险事故的证明材料B．赔偿或给付保险金必须一次全部支付C．若在法定期限内不能确定赔付或给付数额，应先予支付最低数额保险金D．只要保险人支付了全部保险金额，保险标的的全部权利归保险人4、成本加酬金合同有多种形式，目前流行的形式中不包括的是__。
A．成本加固定费用合同B．成本加定比费用合同C．成本加管理费用合同D．成本加保证最大酬金合同5、工程变更指令通常由__签发。
A．甲方项目经理B．乙方项目经理C．监理工程师D．造价工程师6、某企业为筹集资金，发行面额为500万元的8年期债券，票面利率为10%，发行费用率为5%，企业所得税税率为33%；发行300万元优先股，筹资费用率为4%，股息年利率为12%，则该企业的加权平均资金成本率为（）。
A．9.09%B．9.42%C．9.72%D．10.46%7、大跨度屋盖结构在整体吊装时，顶升法应优先适用于__。
A．点支承网架B．周边支承网架C．小型网架D．需横移就位网架8、根据我国现行规定，土地增值税实行四级超率累进税率，对于增值额未超过扣除项目金额50%的部分，税率为（）。
A．60%B．50%C．40%D．30%9、下列不属于材料预算价格的费用是__。
A．材料原价B．材料包装费C．材料采购保管费D．材料检验试验费10、我国工程价款的结算方式中，__是指当年开工、当年不能竣工的工程按照工程形象进度，划分不同阶段支付工程进度款的方式。
第一章 工程地质第四节 工程地质对工程建设的影响综合练习与答案
第一章工程地质第四节工程地质对工程建设的影响综合练习与答案一、单选题1、（）的工程选址，要高度重视地区的地震烈度，尽量避免在高烈度地区建设。
A.大型建设工程B.一般中小型建设工程C.地下工程D.特殊重要的工业.能源.国防.科技和教育等方面新建项目【参考答案】：D【试题解析】：本题考查的是工程地质对工程选址的影响。
对于特殊重要的工业.能源.国防.科技和教育等方面新建项目的工程选址，还要考虑地区的地震烈度，尽量避免在高烈度地区建设。
2、裂隙或裂缝对工程地基的影响主要在于破坏地基的（）。
A.整体性B.抗渗性C.稳定性D.抗冻性【参考答案】：A【试题解析】：本题考查的是工程地质对工程选址的影响。
裂隙（裂缝）对工程建设的影响主要表现在破坏岩体的整体性，促使岩体风化加快，增强岩体的透水性，使岩体的强度和稳定性降低。
3、道路选线应特别注意避开（）。
A.岩层倾角大于坡面倾角的顺向坡B.岩层倾角小于坡面倾角的顺向坡C.岩层倾角大于坡面倾角的逆向坡D.岩层倾角小于坡面倾角的逆向坡【参考答案】：B【试题解析】：本题考查的是工程地质对工程选址的影响。
道路选线应尽量避开岩层倾向与坡面倾向一致的顺向坡，尤其是岩层倾角小于坡面倾角的顺向坡。
4、大型建设工程的选址，对工程地质的影响还要特别注意考察（）。
A.区域性深大断裂交汇B.区域地质构造形成的整体滑坡C.区域的地震烈度D.区域内潜在的陡坡崩塌【参考答案】：B【试题解析】：本题考查的是工程地质对工程选址的影响。
对于大型建设工程的选址，工程地质的影响还要考虑区域地质构造和地质岩性形成的整体滑坡，地下水的性质.状态和活动对地基的危害。
5、道路选线遇到难以避开的地质缺陷时，应该尽可能的使路线（）。
A.处于顺风坡上方B.处于顺风坡下方C.与岩层走向接近平行D.与岩层走向接近正交【参考答案】：D【试题解析】：本题考查的是工程地质对工程选址的影响。
道路选线尽量避开断层裂谷边坡，尤其是不稳定边坡；避开岩层倾向与坡面倾向一致的顺向坡，尤其是岩层倾角小于坡面倾角的顺向坡；避免路线与主要裂隙发育方向平行，尤其是裂隙倾向与边坡倾向一致的；避免经过大型滑坡体.不稳定岩堆和泥石流地段及其下方。
2017年造价工程师工程地质：工程地质对工程造价的影响模拟试题
2017年造价工程师工程地质：工程地质对工程造价的影响模拟试题一、单项选择题（共24题，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、安装炉排前，链条炉排试运转时间不应少于__h。
A．4B．8C．10D．122、关于概算指标的作用不包括的是__。
A．可以作为编制投资估算的参考B．作为编制固定资产投资计划的主要依据C．是控制施工图预算的依据D．是确定投资额和主要材料计划的主要依据3、适用于公路工程的土方碾压、垫层、基层、底基层的各种构料碾压的是__。
A．光轮压路机B．轮胎压路机C．振动压路机D．静力压路机4、机械设备安装前，对装配件进行最后清洗时，宜采用__。
A．擦洗和涮洗B．浸、涮结合清洗C．超声波清洗D．浸—喷联合清洗5、金属燃烧生成的氧化物及反应表面毗邻的部分金属被燃烧熔化后，再被气流吹掉的切割方法是（）。
A．激光切割B．气割C．等离子弧切割D．碳弧切割6、钻爆法的基本工序有：①放炮；②装药；③钻孔；④清撬；⑤出渣；⑥散烟；⑦支护；⑧衬砌。
正确的排列顺序是（）。
A．①→②→③→④→⑤→⑥→⑦→⑧B．③→②→①→⑥→④→⑤→⑦→⑧C．③→①→②→④→⑥→⑤→⑧→⑦D．③→②→①→④→⑥→⑤→⑧→⑦7、投资估算指标是在__阶段编制投资估算、计算投资需要量时使用的一种定额。
A．招投标B．项目建议书和可行性研究C．初步设计D．施工图设计阶段8、公司最佳资本结构是指__。
造价工程师《土建工程》资料：工程地质对工程造价的影响考试题
造价工程师《土建工程》资料：工程地质对工程造价的影响考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、企业发行债券在一定程度上约束了企业从__的扩展能力。
A．外部筹资B．内部集资C．银行贷款D．资金市场筹资2、焊炬（俗称焊枪）是气焊时用于（）进行焊接的工具。
A．控制火焰B．控制压力C．熔炼焊剂D．自动调节3、流水施工的施工过程和施工过程数属于__。
A．技术参数B．时间参数C．工艺参数D．空间参数4、对于地基承载力较低、台身较高、跨径较大的梁桥，应优先选用的桥台形式是__。
A．轻型桥台B．框架式桥台C．重力式桥台D．柱式桥台5、在轻型井点施工中，井点系统的安装内容包括：①挖井点沟槽；②冲孔；③灌填砂滤料；④弯联管将井点管与集水管连接；⑤铺设集水总管；⑥沉设井点管；⑦安装抽水设备、试抽。
其正确的安装顺序为（）。
A．①②③④⑤⑥⑦B．①②③⑥⑤④⑦C．①⑤②⑥③④⑦D．①②③⑤⑥④⑦6、工程建设定额是由多种定额结合而成的有机整体，其结构复杂、层次明确、目标明确，这体现了工程建设定额的__特点。
A．统一性B．科学性C．稳定性D．系统性7、下列关于施工招标的工程发包范围的说法中正确的是__。
A．只能是建设项目的单项工程或单位工程B．可以是建设项目的全部工程、单项工程或单位工程C．可以是各分部分项工程D．只能是建设项目的单项工程8、适用于单跨和三跨桥梁，可在深水、峡谷中建桥采用，同时也适应在乎原区以及用于城市跨线桥的桥梁承载结构的施工方法是（）。
A．预制安装法B．横移施工法C．移动模架逐孔施工法D．转体施工法9、单位工程施工中应遵循“先地下、后地上”、“（）”、“先安装主体设备，后安装配套设备”的程序。
A．先土建，后安装B．先安装，后土建C．先装中、小型设备，后装大型设备D．设备、工艺管线平行作业10、在项目管理规划大纲的编制中，招标文件及发包人对招标期间的解释不是__编制的依据。
2016年造价工程师(土建)讲解：地质对建设工程的影响考试试卷
2016年造价工程师(土建)讲解：地质对建设工程的影响考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、根据国家有关部门关于建设项目法人责任制的规定，下列表述中正确的是__。
A．基础设施项目，除军事工程等特殊情况外，都要组成项目法人B．在项目建议书被批准后，应由项目的投资方派代表正式成立项目法人C．国有单位所有大中型项目在建设阶段必须组建项目法人D．依法登记成立的项目公司，其章程需报国务院建设行政主管部门备案2、为了有效地组织流水施工，通常把安装工程在平面上划分成若干个施工段落，这些施工段落的数目称为（）。
A．工作面B．施工段数C．施工方案D．制备方案3、单位工程估算指标所包括的费用是__。
A．固定资产投资B．工程费用C．静态投资D．建筑安装工程费4、下列选项中__由碳素结构钢轧制而成，表面光圆，其余均由低合金高强度结构钢轧制而成，外表带肋。
A．HPB235钢筋B．HRB335钢筋C．HRB400钢筋D．HRB500钢筋5、英、美等国把建设项目的投资估算分为几个阶段，当已具有设备规格表、主要设备的生产能力、项目的总平面布置、各建筑物的大致尺寸、公用设施的初步位置等条件，此时期的投资估算额，可据以决定拟建项目是否可行，或据以列入投资计划，这一阶段称为__。
A．项目的投资设想时期B．项目的投资机会研究时期C．项目的初步可行性研究时期D．项目的详细可行性研究时期6、进行对象选择是价值工程活动的关键环节之一，适用于价值工程对象选择的方法是（）。
A．香蕉曲线法B．经验分析法C．目标管理法D．决策树法7、利润是企业在一定时期经营活动取得的综合成果，包括营业利润、营业外收支净额和__。
A．对外投资净收益B．企业投资净收益C．工程结算利润D．其他业务利润8、与相同强度等级的普通混凝土相比，轻骨料混凝土的特点是__。
A．抗冻等级高B．弹性模量高C．表面光滑D．抗冲击性能好9、在价值工程活动中，当采用功能成本法求得评价对象的价值系数小于1时，应以__为改进方向。
造价工程师(土建)讲解：地质对建设工程的影响考试试卷
造价工程师(土建)讲解：地质对建设工程的影响考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、化学除锈不分设备、管道、金属结构，不分结构形式和结构大小，按（）为单位计算。
A．每平方米B．kgC．100kgD．海米2、根据我国的相关规定，工程造价管理组织的系统包括__。
A．政府行政管理系统、行业协会管理系统、企事业单位管理系统B．建设部系统、中价协系统、各级造价站系统C．政府行政管理系统、各级造价站系统、企事业单位管理系统D．各级造价站系统、行业协会系统、企事业单位管理系统3、下面有关单位生产能力估算法叙述正确的是__。
A．此种方法估算误差小，是一种常用的方法B．这种方法把项目的建设投资与其生产能力的关系视为简单的线形关系C．在总承包工程价时，承包商大都采用此方法估价D．这种方法一般用于项目建议书阶段4、根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，下列选项中属于按设计图示尺寸以面积计算的是__。
A．保温柱、保温隔热墙B．保温隔热屋面、保温隔热天棚C．砌筑沥青浸渍砖、隔离层D．聚氯乙烯面层、砌筑沥青浸渍砖5、垫铁放置应符合以下要求：承受主要负荷的垫铁组，应使用__。
A．平垫铁B．成对斜垫铁C．成对开口垫铁D．斜垫铁6、标底是招标人对建设工程的预期价格，应控制在批准的__限额以内。
A．投资估算B．总概算及投资包干C．施工图预算D．承包合同价7、半机械化吊装方法中，能够用矮桅杆吊装高设备的方法有__。
A．直立单桅杆滑移吊法B．斜立单桅杆偏心提吊法C．单桅杆旋转法D．单桅杆扳倒法8、对承受动荷载和冲击荷载的焊件，要保证其焊后的强度和塑性、韧性满足要求，应选用的焊条为__。
A．氧化钛型焊条B．纤维类型焊条C．低氢型焊条D．石墨型焊条9、已知年产403万吨某产品的生产系统的投资额200万元，用生产能力指数法估算年800万吨该产品生产系统的投资额为__万元(n=0.6，f=1)。
造价工程师土建辅导：工程地质对工程造价的影响考试题
造价工程师土建辅导：工程地质对工程造价的影响考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、对承受动荷载和冲击荷载的焊件，除满足强度要求外，还要保证焊缝具有较高的韧性和塑性，应选用塑性和韧性较高的__焊条。
A．低氧B．低氢C．酸性D．碱性2、在贴面类墙面装修材料中，价格比较昂贵的是（）。
A．人造石板材B．天然石板材C．面砖D．马赛克3、用以作为衡量资金时间价值相对尺度的指标是（）。
A．收益率B．利率C．利税率D．利润率4、下列关于建设项目财务评价时，反映企业偿还短期债务能力指标与比率的说法，正确的是，__。
A．流动比率，一般为2:1较好B．流动比率，一般为1:2较好C．速动比率，一般为2:l较好D．速动比率，一般为1:2较好5、在息税前盈余相同的情况下，负债比率越（），筹资风险越大。
A．高，财务杠杆系数越小B．低，财务杠杆系数越小C．高，财务杠杆系数越大D．低，财务杠杆系数越大6、在下列投资方案评价指标中，不考虑资金时间价值的指标是（）。
A．利息备付率和内部收益率B．资金利润率和净现值率C．利息备付率和借款偿还期D．净年值和内部收益率7、根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)文件的规定，下列属于直接工程费中材料费的是__。
A．塔吊基础的混凝土费用B．现场预制构件地胎模的混凝土费用C．保护已完石材地面而铺设的大芯板费用D．独立柱基础混凝土垫层费用8、拉铲挖土机的挖土特点是__。
A．前进向上，强制切土B．后退向下，强制切土C．后退向下，自重切土D．直上直下，自重切土9、《建设工程施工合同》中已有适用于变更工程的价格，则__确定。
A．按合同已有的价格变更合同价款B．按类似价格变更合同价款C．由承包人提出适当的变更价格D．由工程师决定的变更价格10、对结构复杂的大中型项目，施工图预算审查方式多采用__。
A．单审B．会审C．设计部门审查D．建设单位审查11、在价值工程活动中，价值指数VI的计算结果不同，采取的改进策略也不同。
造价工程师《土建工程》资料：工程地质对工程造价的影响模拟试题
造价工程师《土建工程》资料：工程地质对工程造价的影响模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、依据《建设工程工程量清单计价规范》规定，属于暂列金额的是（）。
A．材料暂估单价、专业工程暂估价B．合同价款调整、索赔、现场签证等的费用C．施工图以外的零量项目或工作D．总承包人为配合协调发包人进行的服务工作费用2、有五个熟练木工组成的木工队在异型混凝土浇筑段上制作安装100m2的特殊曲面木模。
根据企业的统计资料，已知一般曲面木模的制作安装每日完成5m2，特殊曲面木模的难度系数为2.0，每天两班工作制，则木工队在该段施工的流水节拍为__天。
A．4B．6C．8D．103、与分件吊装相比，综合吊装法的优点是__。
A．能给构件校正B．可减少起重机变幅和锁具更换次数，吊装效率高C．起重机开行线路短，停机点少D．可给构件灌注混凝土和养护提供充分时间4、设备及安装工程概算的编制方法主要有__和综合吨位指标法。
A．扩大单价法、概算指标法、类似工程预算法B．扩大单价法、综合指标法、类似工程预算法C．预算单价法、概算指标法、设备价值百分比法D．预算单价法、扩大单价法、设备价值百分比法5、按照“前者控制后者”的制约关系，意味着投资估算对其后面的各种形式的造价起着制约作用，作为__。
A．限制计划B．控制目标C．限额目标D．控制计划6、关于地下停车场，停车位置梁下的有效高度不得低于__。
A．2.5 mB．2.3 mC．2.1 mD．2.0 m7、单位工程估算指标所包括的费用是__。
A．固定资产投资B．工程费用C．静态投资D．建筑安装工程费8、承包商在投标时的估价一般要凭自己的__来完成。
A．计划B．计算C．团队D．经验9、开标由__主持，邀请所有投标人参加。
A．招标人B．招标人委托的公证机构C．推选的投标人代表D．招标监督机构10、用爆破法开挖石质隧道，装药量最多的炮眼是（）。
A．周边眼B．中间塌落眼C．掏槽眼D．翻底眼11、在建设项目投资中，最积极的部分指的是__。
2017年造价工程师工程地质：工程地质对建设工程选址的影响考试题
2017年造价工程师工程地质：工程地质对建设工程选址的影响考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、在世界银行工程造价构成中，不可预见准备金是用于__。
A．支付估算时不可能明确但必定要发生的项日费用B．支付由于物质、社会和经济的变化而导致估算增加的项口费用C．支付建设成本上升的费用D．补偿占算的任何误差的费用2、预应力混凝土工程施工中，施加预应力前将构件的侧模拆除，主要是为了（）。
A．加快模板的周转速度B．防止模板发生较大的变形C．消除模板对混凝土变形的影响D．便于施工操作3、根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)文件的规定，下列属于直接工程费中人工费的是__。
A．六个月以上的病假人员的工资B．装卸机司机工资C．公司安全监督人员工资D．电焊工产、婚假期的工资4、当事人所订立的合同欠缺一定的生效条件，但当事人一方可依照自己的意思使合同的内容变更或使合同的效力归于消灭的合同是__。
A．无效合同B．可变更合同C．可撤销合同D．可变更、可撤销合同5、采购机组、车辆等大型设备时，以设备标价为基础，将评定各要素按预定方法换算成相应的价格，在原投标价上增加或减少该值而形成评标价格，此评标办法称为__。
A．综合评定法B．全寿命费用评标价法C．最低投标价法D．百分评定法．6、当采购车辆时，比较常用的评标方法是__。
A．全寿命费用评标价法B．综合评标价法C．最低投标价法D．百分评定法7、施工方案包括（）。
A．保证质量的技术组织措施，保证安全的技术组织措施，保证进度的技术组织措施，环境污染防治的技术组织措施B．施工程序、施上方法选择，施工机械选用，劳动力和主要材料、半成品投入量等C．工程开工日期，分期分批施工工程的开工、竣工日期，施上进度控制图及说明D．施工用水量、用电量计算，临时设施需用量及费用计算，施工平面布置图8、根据《标准施工招标文件》中合同条款规定，承包人可以索赔工期的事件是__。
2017年造价工程师土建辅导：工程地质对工程造价的影响考试题
2017年造价工程师土建辅导：工程地质对工程造价的影响考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、某项目建设期为3年，建设期内每年年初贷款分别为300万元、400万元和500万元，年利率为10%。
若在运营期第5年末一次性偿还贷款，则应偿还的本利合为（）万元。
A．1 576.63B．1 734.29C．2 098.49D．2 308.342、水泥熟料掺入非活性混合材料可以（）。
A．扩大水泥使用范围B．利用工业废料C．减少水化热D．保护环境3、瓷砖、面砖面层在进行外墙面铺贴时，其正确的镶贴顺序是（）。
A．自上而下B．先贴大墙面C．先贴附墙柱面D．先贴窗间墙4、《建设工程施工合同(示范文本)》中规定，设备安装工程投料试车应该由__。
A．承包人组织试车，发生的费用计入建筑安装工程费B．承包人组织试车，发生费用的亏损部分计入联合试运转费C．发包人组织试车，发生的费用计入建筑安装工程费D．发包人组织试车，如果发包人要求承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议5、缓凝剂一般用于__的混凝土。
A．抢修工程B．冬季施工C．小体积D．长距离运输6、根据我国相关规定，对申请造价工程师初始注册的，注册初审机关应当自受理申请之日起__日内审查完毕，并将申请材料和初审意见报国务院建设主管部门(简称注册机关)。
注册机关应当自受理之日起__日内作出决定(注：按新的《注册造价工程师管理办法》答题)。
A．10，20B．20，20C．5，10D．20，57、工程投标时在投标报价前期应做调查研究，收集各种信息资料，其中不包括__。
A．自然条件B．业主情况C．监理工程师的工作作风D．施工方案8、建设项目可行性研究的技术基础是__。
A．市场研究B．效益研究C．投资估算评价D．技术研究9、施工合同是工程建设的主要合同，下列__不是工程建设的主要依据。
A．质量控制D．进度控制C．合同控制D．投资控制10、特别适用于寒冷地区或变形较大的土木建筑防水工程的合成高分子卷材是（）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
造价工程师工程地质：工程地质对建设工程选址的影响考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、项目管理规划大纲是项目管理工作中具有战略性、全局性和宏观性的指导文件。
其作用表现为__。
A．作为对项目经理部考核的重要依据B．作为编制项目管理实施规划的依据C．作为承揽业务、编制投标文件的依据D．对项目管理的全过程进行规划，为全过程的项目管理提出方向和纲领2、某企业发行总面额为800万元的债券，票面利率为12%。
发行费用率为4%，发行价格为900万元，公司所得税税率为33%，则该债券的发行成本为__。
A．12.50%B．11.11%C．8.38%D．7.44%3、当建设工程施工合同因工程价款结算引起双方当事人发生争议而通过仲裁机构裁决后，如果当事人一方不执行，另一方当事人可以向（）人民法院申请强制执行。
A．合同签订地B．工程所在地C．发包人住所地D．承包人住所地4、对于地基承载力较低、台身较高、跨径较大的梁桥，应优先选用的桥台形式是__。
A．轻型桥台B．框架式桥台C．重力式桥台D．柱式桥台5、特别适用于曲线配筋的预应力混凝土结构、大跨度或重荷载的屋架的是__。
A．碳素钢丝B．刻痕钢丝C．钢绞线D．矫直回火钢丝6、仲裁委员会的仲裁作出以后，当事人应当履行。
当一方当事人不履行仲裁决议时，另一方当事人可以照民事诉讼法的有关规定向__申请执行。
A．当地人民政府B．人民法院C．仲裁委员会D．调解委员会7、柱面装饰板工程量应按设计图示饰面外围尺寸以面积计算，且为下列__。
A．扣除柱帽、柱墩面积B．柱帽、柱墩并入相应柱饰面工程量内C．扣除柱帽、不扣除柱墩面积D．扣除柱墩、不扣除柱帽8、下列关于基准收益率的表述中正确的是__。
A．基准收益率是以动态的观点所确定的投资资金应当获得的平均盈利率水平B．基准收益率应等于单位资金成本与单位投资的机会成本之和C．基准收益率是以动态的观点所确定的、可接受的投资项目最低标准的收益水平D．评价风险小、盈利大的项目时，应适当提高基准收益率9、在进行竣工验收时，以下各项中，不属于验收委员会或验收组的主要职责的是__。
A．审查预验收情况报告和移交生产准备情况报告B．审查各种技术资料C．监督检查生产系统的全部无负荷运转D．处理交接验收过程中出现的有关问题10、用计时观察法编制施工定额时，主要的研究对象是__。
A．综合工作过程B．工作过程C．工时消耗D．施工过程11、__是招标活动公平、公正的重要体现，不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。
A．合同文件B．招标公告C．招标文件D．标底12、不适于家具制作的人造板为__。
A．中密度纤维板B．饰面刨花板C．软质纤维板D．硬质纤维板13、下列各项中，在正常情况下都要发生的措施项目费包括__。
A．夜间施工B．施工降水、排水C．二次搬运D．大型机械进出场及安拆14、工程建设定额是由多种类、多层次定额结合而成的有机整体，其结构复杂、层次鲜明、目标明确，这体现工程建设定额的__性特点。
A．统一B．科学C．稳定D．系统15、下述各项中，__属于单位工程概算中的建筑工程概算。
A．机械设备安装工程概算B．电气设备安装工程概算C．热力设备安装工程概算D．通风、空调工程概算16、根据FIDIC合同条件，__属于工程量清单项目。
A．暂定金额B．动员预付款C．保留金D．价格调整17、下列费用中，不属于工程建设其他费用中工程保险费的是__保费。
A．建筑安装工程一切险B．引进设备财产保险C．危险作业意外伤害险D．人身意外伤害险18、离心式通风机的型号由六部分组成。
例如Y4-73-11N020D右90°，其中D 表示（）。
A．叶轮旋转方向B．叶轮外径C．悬臂支承联轴器传动D．进气结构19、某工程划分为4个流水段，共4层，组织两个施工队进行等节奏流水施工，流水节拍为4天，其工期是（）天。
A．18B．20C．22D．2420、工程建设定额是相对独立的系统。
它是由多种定额结合而成的有机整体，它的结构复杂、层次鲜明、目标明确，这反映了工程建设定额的__特点。
A．科学性B．系统性C．统一性D．指导性21、发包人收到竣工验收报告28天内组织有关部门验收，并在验收后__内给予认可或提出修改意见。
A．7天B．14天C．15天D．28天22、根据《中华人民共和国合同法》的规定，具有撤销权的当事人知道撤销事由后以自己的行为表示放弃撤销权，则__。
A．撤销权归于消灭B．撤销权依然存在C．合同效力灭失D．合同效力待定23、合成高分子卷材，一般单层铺设，可采用__施工。
A．热熔法B．热熔法或自粘法C．热熔法或冷粘法D．冷粘法或自粘法24、某企业注册资本为500万元，现有法定公积金240万元可用于转增资本金。
在转为资本时，所留存的该项公积金不得少于__万元。
A．150B．125C．120D．10025、路肩横向坡度一般应较路面横向坡度大__。
A．3%～4%B．2%～3%C．1%～2%D．1%二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、审查施工图预算方法较多，在一些工程量比较小、工艺比较简单的工程，编制工程预算的技术力量又比较薄弱的，采用__的相对较多。
A．对比审查法B．筛选审查法C．全面审查法D．标准预算审查法2、通用安装工程中，锻压设备不包括__。
A．机械压力机B．洗涤塔C．液压机D．剪切机3、关于预算定额，以下表述正确的是__。
A．预算定额是编制概算定额的基础B．预算定额是以扩大的分部分项工程为对象编制的C．预算定额是概算定额的扩大与合并D．预算定额中人工工日消耗量的确定不考虑人工幅度差4、预应力钢筋与螺丝端杆的连接，多用__。
A．电弧焊B．点焊C．电渣压力焊D．闪光对焊5、预应力钢筋混凝土轨枕宜选用__。
A．Ⅰ级热轧钢筋B．CRB550冷轧带肋钢筋C．热处理钢筋D．乙级冷拔低碳钢筋6、有关建筑勒脚叙述不正确的是__。
A．可防止屋檐滴雨水对墙面的侵蚀B．可防止地面水对墙面的侵蚀C．可美化建筑立面D．勒脚高度应为室内外高差7、分户热计量采暖系统与以往采用的水平式系统的主要区别在于__。
A．水平支路长度限于一个住户之内B．能分户计量热量，但不能分室调节供热量C．能够分户计量和调节供热量D．可分室改变供热量，满足不同的室温要求8、更新改造投资约占全社会固定资产投资总额的__。
A．20%～30%B．30%～40%C．40%～50%D．50%～60%9、切割过程的实质是发生化学反应的切割方法是__。
A．气割B．等离子弧切割C．碳弧气割D．冷切割10、楼梯一般由__部分组成。
A．楼梯梁B．梯段C．平台D．栏杆扶手E．防滑条11、某投资方案，基准收益率为15%，若该方案的内部收益率为18%，则该方案__。
A．净现值大于零B．净现值小于零C．该方案可行D．该方案不可行E．无法判定是否可行12、下列适宜采用通行地沟敷设的情况是__。
A．热力管道通过不允许开挖的路面处时B．热力管道数量多或管径较大时C．维修工作量不大时D．地沟内任一侧管道垂直排列宽度超过1.5m时13、硫化是生胶与硫磺互相起物理化学变化的过程。
硫化的方法不包括__。
A．间接硫化B．直接本体硫化C．常压硫化D．非常压硫化14、自动阀门是借助于（）的流量、压力或温度参数发生的变化而自行动作的阀门。
A．介质B．介质本身C．空气D．氩气15、项目可行性研究的前提的基础是__。
A．市场调查和预测研究B．建设条件研究C．设计方案研究D．经济评价16、广泛用于港口、车站、工厂和建筑工地货物的装卸及安装的起重机是__。
A．汽车起重机B．履带起重机C．轮胎起重机D．塔式起重机17、下列关于土地征用及迁移补偿费说法不正确的是__。
A．土地征用及迁移补偿费是指建设项目通过划拨方式取得无限期的土地使用权B．土地征用及迁移补偿费总和一般不得超过被征用土地年产值的50倍C．被征用土地年产值按该地被征用前3年的平均产量和国家规定的价格计算D．土地征用及迁移补偿费主要包括土地补偿费、青苗补偿费及土地附着物补偿费、安置补助费、征地动迁费等18、大型建设工程项目在初步设计阶段发生的工程造价活动称为（）。
A．投资估算B．概算造价C．预算造价D．合同价19、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2008)的规定，不属于其他项目清单的暂列金额的部分是__。
A．施工合同签订时不可预见的所需材料采购费用B．材料的暂估价C．尚未确定的所需服务的采购费用D．合同约定的可能发生的工程价款调整费用20、某钢筋混凝土现浇实心板的厚度为150mm，则其混凝土集料的最大粒径不得超过（）mm。
A．30B．40C．45D．5021、消防工程安装中，关于消防水箱的设置，下列叙述正确的是__。
A．设置常高压给水系统的建筑物，可不设消防水箱B．设置临时高压给水系统的建筑物，可不设消防水箱C．高层建筑采用高压给水系统时，可不设高位消防水箱D．采用临时高压给水系统时，应设高位消防水箱22、已知双代号网络计划中，某项工作的ES=4d，EF=6d，LS=7d，LF=9d，则该工作的TF为（）d。
A．6B．4C．3D．223、按照我国《合同法》规定，债务人可以将标的物提存的情况有__。
A．债权人无正当理由拒绝领受B．债权人死亡而已确定继承人C．债权人丧失民事行为能力D．债权人死亡但未确定继承人E．债权人出国定居24、某分部工程有甲、乙、丙三个施工过程，分4段施工，甲施工过程的流水节拍是3周、5周、2周、4周，乙施工过程的流水节拍是4周、3周、3周、3周，丙施工过程的流水节拍是5周、2周、4周、2周。
为了实现连续施工，乙、丙两施工过程间的流水步距应是__。
A．3周B．4周C．5周D．6周25、某施工企业与业主签订了一项总金额为2000万元的建筑合同，合同规定的建设工期为3年，第一年实际发生合同成本700万元，年末预计为完成合同尚需发生成本1150万元；第二年实际发生合同成本800万元，年末预计为完成合同尚需发生成本300万元。
该企业第一年、第二年度确认的合同完工进度分别为__。
A．35%和83.33%B．35%和75%C．37.84%和75%D．37.84%和83.33%。