建设法规与合同管理作业
建设法规与合同管理(专升本)阶段性作业3
建设法规与合同管理(专升本)阶段性作业3总分：100分得分：0分一、单选题1. 根据建设工程伤亡事故的分类原则，死亡2人，直接经济损失50万元属于__ ___。
(4分)(A) 一级重大安全事故(B) 二级重大安全事故(C) 三级重大安全事故(D) 四级重大安全事故参考答案：C2. 某建设项目实行施工总承包，则该建设工程的安全生产事故应急救援预案应由___ __编制。
(4分)(A) 监理单位统一组织(B) 总承包单位统一组织(C) 总承包单位和分包单位各自(D) 建设单位统一组织参考答案：B3. 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，属于施工单位安全责任的是_ ____。
(4分)(A) 提供相邻构筑物的有关资料(B) 编制安全技术措施及专项施工方案(C) 办理施工许可证时报送安全施工措施(D) 提供安全施工措施费用参考答案：B4. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位采购的施工机具及配件，应当具有_ ____，并在进入施工现场前进行查验。
(4分)(A) 使用许可证和产品合格证(B) 产品许可证(C) 生产许可证(D) 生产许可证和产品合格证参考答案：D5. 某高层住宅工程结构设计的合理使用年限为50年，屋面防水为一级，设计使用年限15年，工程于2011年9月5日竣工验收合格并交付使用，施工单位出具的质量保修书中有下列内容，其中不符合法律法规要求的有____ _。
(4分)(A) 基础工程的保修期限为50年(B) 屋面防水工程的保修期限为5年(C) 供热系统的保修期限为自2011年采暖期起，到2012年采暖期结束日止(D) 电气管线、给水排水管道、装修工程的保修期限为1年参考答案：D6. 某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的认可，但重新检验后发现质量未达到合同约定的要求，则关于全部剥露、返工的费用和工期处理的说法，正确的是____ _。
(4分)(A) 费用和工期损失全部由承包商承担(B) 费用和工期损失全部由业主承担(C) 费用由承包商承担，工期给予顺延(D) 费用由业主承担，工期不顺延参考答案：A7. 某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成。
川大《建设法规与合同管理2442》21春在线作业1【标准答案】
《建设法规与合同管理2442》21春在线作业1
试卷总分:100 得分:100
一、单选题 (共 15 道试题,共 60 分)
1.根据《招标投标法》的规定，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。
A.15
B.25
C.20
D.30
答案:C
2.特种作业操作证,每( )复审一次。
A.1年
B.1年半
C.2年
D.3年
答案:C
3.安全生产“三同时”制度是指建设项目的安全设施,必须与主体工程( )。
A.同时设计，同时施工，同时竣工验收
B.同时设计，同时施工，同时投入使用
C.同时论证，同时评价，同时投资
D.同时投资，同时施工，同时评价
答案:B
4.由两个以上的承包单位联合共同承包大型建筑工程的，共同承包的各方对所签订的承包合同的履行
A.共同承担责任
B.按照承揽工程的比例分别承担责任
C.承担连带责任
D.各自承担责任
答案:C
5.合同担保常采用定金，保证，抵押，质押和留置权五种形式。
下列说法正确的是
A.预付款是定金的形式之一
B.抵押人可以是合同当事人一方，也可以是第三人
C.保证人可以是合同当事人一方，也可以是第三人
D.留置物的所有人必须是债务人
答案:B
6.构成合同的法定解除条件的有（）。
A.因不可抗力造成迟延履行
B.履行期限届满前，当事人一方财产状况显著恶化
C.当事人一方迟延履行义务。
建设法规与合同管理答案
建设法规与合同管理（专升本）阶段性作业1一、单选题1. 养牛专业户王某的一头奶牛得了重病，王某恐怕此牛得的是传染病，传染了别的牛会造成更大的损失，于是将此牛拉到野外抛弃。
刘某经过时发现了，将牛拉回家中，经过刘某的精心喂养，此牛病愈并成为一头高产奶牛。
半年后，王某听说此事，向刘某索要此牛。
依照法律，王某。
(4分)(A) 有权请求刘某返还此牛，因为刘某拾得此牛并据为己有，构成不当得利(B) 有权请求刘某返还此牛，但应补偿刘某喂养此牛所支出的费用及劳务费(C) 无权请求刘某返还此牛，因为他的抛弃行为已使其所有权消灭，刘某基于先占而取得牛的所有权(D) 无权请求刘某返还此牛，但可以请求刘某给予适当补偿参考答案：C2. 在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担连带责任。
该责任在债的产生根据中属于之债。
(4分)(A) 侵权(B) 合同(C) 无因管理(D) 不当得利参考答案：A3. 根据《合同法》，债权人领取提存物的权利自提存之日起年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。
(4分)(A) 3(B) 2(C) 5(D) 4参考答案：C4. 天虹房地产开发公司于1995年7月1日以出让方式获得某市一块国有土地的使用权，使用年限为40年。
经开发建成商品房后，1999年7月1日将该宗房屋一并转让给大洋公司，大洋公司将其作为职工住宅分配给职工居住，职工李某于2000年1月1日搬入新居，此时李某对该土地的使用年限为。
(4分)(A) 40年(B) 70年(C) 35年零6个月(D) 36年参考答案：C5. 1992年甲将自己的3间私房作价2万元转让给乙，乙略加修缮，居住1年后以4万元的价格转让给丙，丙居住1年后以5万元的价格转让给丁。
以上几次转让均未办理私房过户手续。
在丁居住期间，房屋所在地被城市规划为对外经济开发区，该房屋价格涨至20万元，甲、乙、丙、丁就房屋所有权发生争议。
西南大学17秋0758《建设法规》在线作业(参考资料)
07581、关于法人的说法，正确的是（）。
法人以其登记注册地为住所企业法人自取得营业执照时取得法人资格非企业法人是指行政法人和事业法人建设单位可以是没有法人资格的其他组织参考答案：建设单位可以是没有法人资格的其他组织；2、某企业以其办公楼作为抵押物向银行贷款，并办理了抵押登记。
该抵押合同生效的时间为()之日。
抵押合同签字、盖章房产行政主管部门登记到公证部门办理公证贷款合同生效参考答案：房产行政主管部门登记；3、施工企业于2000年承建某单位办公楼，2001年4月竣工验收合格并交付使用。
2006年5月，甲致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用维护的注意事项。
此事体现了合同法的()原则。
公平自愿诚实信用维护公共利益参考答案：诚实信用；4、甲、乙两公司建设工程合同纠纷一案，经某仲裁委员会作出裁决，甲、乙两公司对裁决结果均不满意。
下列选项正确的是()。
双方可就此纠纷再次向仲裁委员会申请仲裁双方可就此纠纷重新达成仲裁协议后另求仲裁委员会裁决双方可就此纠纷向人民法院起诉双方可向人民法院申请撤销仲裁裁决5、甲公司与乙公司的监理合同纠纷一案，由某仲裁委员会开庭审理。
开庭当天，接到开庭通知书的被申请人乙无正当理由拒不到庭，则仲裁庭可以()。
撤销案件中止审理终结审理缺席裁决6、法院终审判决甲公司向乙公司支付工程款及利息，甲到期没有付款，乙申请法院执行。
在执行过程中，甲、乙双方达成分期付款协议，但甲没有履行该协议。
下列关于执行的说法中正确的是()。
乙可以向法院另行起诉乙可以申请法院恢复执行该执行已经终结乙可以提起审判监督程序7、甲、乙两公司欲签订一份仲裁协议，仲裁协议的内容可以不包括()。
选定的仲裁委员会仲裁事项双方不到法院起诉的承诺请求仲裁的意思表示8、建设单位为了项目能够尽快投产，要求施工单位将合同约定的9个月合理工期压缩。
则可以对其进行（）。
责令其限期改正对其处20万元以上50万元以下的罚款造成重大事故，构成犯罪，追求其刑事责任。
国开(中央电大)专科《建设法规》网上形考(作业一至四)、机考试题及答案
国开(中央电大)专科《建立法规》网上形考(作业一至四)、机考试题及答案国开(中央电大)专科《建立法规》网上形考(作业一至四)、机考试题及答案说明：适用于国开电大建立工程管理专科学员国开平台网上形考和期末机考。
形考作业一试题及答案一、单项选择题 1.法律有广义和狭义之分，狭义上的法律，仅指( )。
[答案]全国人大及其常委会制定的标准性文件 2.工程建立活动的核心是( )。
[答案]工程的质量和平安 3.国务院有关行政主管部门制定并报国务院标准化行政主管部门备案的，没有国家标准而又需要在全国范围内适用的统一技术要求指的是( )。
[答案]行业标准 4.工程建立活动确保工程建立的平安就是( )。
[答案]确保工程建立不能引起人身伤亡和财产损失 5.建立领域专门的法律不包括( )。
[答案]《合同法》 6.行政法规的制定者是( )。
[答案]国务院 7.法人是指( )。
[答案]具有民事权利主体资格的社会组织 8.非法人组织和法人的相同之处是( )。
[答案]二者都是组织体，而非自然人 9.代理以代理权产生根据的不同分为( )。
[答案]委托代理和法定代理 10.虽无代理权但外表上有足以使人信为有代理权而须由本人负授权之责的代理指的是( )。
[答案]表见代理 11.物权中最重要也最完全的一种权利是( )。
[答案]所有权 12.所有权最根本的权能，最核心的内容是( )。
[答案]处分 13.建立用地使用权出让有三种形式分别是( )。
[答案]协议、招标和拍卖 14.债的客体也称债的标的，是指债务人依当事人约定或法律规定应为或不应为的特定行为，统称为( )。
[答案]给付 15.管理人员和效劳人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，自觉为他人管理事务或提供效劳指的是( )。
[答案]无因管理 16.施工许可证的申请领取，负责单位是( )。
[答案]建立单位 17.建立工程的投资者是( )。
[答案]建立单位 18.建立单位依照国家有关规定向方案行政主管部门申请准予开工的文件指的是( )。
2013年9月份考试建设法规第一次作业
2013年9月份考试建设法规第一次作业一、单项选择题（本大题共100分，共 40 小题，每小题 2.5 分）1. 按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程因故不能按期开工超过（）的，应当重新向国务院有关规定确定的开工报告审批部门申请办理该建筑工程开工报告的批准手续。
A. 三个月 B. 六个月 C. 一年 D. 两年2. 《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—1999—0201)不包括（）。
A. 协议书 B. 通用条款 C. 专用条款 D. 专用条件3. 建设单位因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，经延期，建筑工程施工许可证的有效期限最长可达到（）。
A. 三个月 B. 六个月 C. 九个月D. 一年4. 根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—1999—0201)，工程竣工验收报告经发包人认可后（）天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。
A. 28 B. 56 C. 7 D. 145. 根据《建设工程质量管理条例》，有关勘察、设计单位承揽工程说法的错误的是（） A. 从事建设工程勘察、设计的单位应当依法取得相应等级的资质证书。
B. 勘察、设计单位可以允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽工程。
C. 勘察、设计单位不得超越其资质等级许可的范围或者以其他勘察、设计单位的名义承揽工程。
D. 勘察、设计单位不得转包或者违法分包所承揽的工程。
6. 建筑工程设计的内容不包括（）。
A. 总体规划设计 B. 技术设计和施工图设计 C. 初步设计与设计概(预)算 D. 工程测量7. 建设单位应会同施工单位做好环境保护工程设施的施工建设、资金使用情况等资料、文件的整理建档工作以便备查，并以（）的形式将环保工程进度情况上报政府环保部门。
A. 季报 B. 月报 C. 旬报 D. 年报8. 建筑工程行政法规是指由( )制定颁布的有关建筑工程的各项行政法规。
建筑法规作业题目
《建设法规》课程平时作业1１、（1章）何为建筑法律关系？简述建筑法律关系的主体、客体和内容。
2、（1章）建筑法规有哪些表现形式？它有哪些作用？3、（1章）我国目前现行的建筑法规主要有哪些法律规范组成？4、（1章）《建筑法》的立法宗旨是什么？5、（1章）《建筑法》的适用范围和调整对象是什么？6、（1章）《建筑法》确定的基本制度有哪些？7、（1章）我国现行的工程项目建设程序包括哪几个阶段？各阶段的主要内容是什么？8、（2章）简述建筑工程报建的时间、范围、内容和程序。
9、（2章）简述施工许可证的申领时间、申领范围、申领条件和申领程序。
10、（2章）施工许可证争议的解决途径有哪些？11、（2章）施工许可证的有效期与延期的含义是什么？12、（2章）终止施工后，建设单位应该做好哪些工作？13、（2章）恢复施工时，建设单位要办理哪些手续？14、（2章）建筑活动的从事单位应具备哪些条件？15、（2章）简述建筑勘察、设计、施工、监理企业的资质等级，资质标准及其业务范围。
16、（2章）简述注册造价工程师、建造工程师和监理工程师的注册条件、执业范围、享有的权利和应该履行的义务。
17、（3章）建筑工程发包与承包的特征和原则是什么？18、（3章）建筑工程发包的方式有哪些？各适用于什么情况？19、（3章）建筑工程的承包单位应具备哪些条件？20、（3章）什么是建筑工程总承包制度？总承包的方式有哪些？21、（3章）什么是联合承包制度？联合承包的前提条件是什么？22、（3章）何谓转包，法律为什么要禁止转包？何谓分包？分包必须遵守哪些规定？23、（3章）法律对建筑工程发包、承包活动中的单位及其工作人员作了哪些禁止性规定？《建设法规》课程平时作业21、（4章）什么是招标投标？目前已经颁布的招标投标法规有哪些？2、（4章）《招标投标法》的立法宗旨是什么？强制招标是范围是什么？3、（4章）工程建设项目招标代理机构的资格如何认定？4、（4章）国际上招标投标一般有哪些方式？我国《招标投标法》规定了哪几种方式？他们有哪些区别？5、（4章）对潜在投标人或投标人的资格审查内容有哪些？6、（4章）招标文件应该载明哪些内容？招标公告的发布方式和主要内容有哪些？7、（4章）什么是投标人？如何编制投标文件？8、（4章）什么是共同投标？联合体应该具备什么条件？9、（4章）简述初步评审和详细评审的内容？10、（4章）中标的条件是什么？招标人和投标人为什么要签定书面合同？何时签定？11、（4章）为什么要实行招标投标备案制度？12、（5章）什么是合同？建设工程合同主要有哪些类型？13、（5章）简述建设工程合同的订立。
建设法规与合同管理作业题(第三次)答案
第三次第十章工程施工合同一、填充题1.建设工程施工合同是建设工程的主要合同，是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据.2。
施工合同的进度控制可分为施工准备阶段、施工阶段和竣工验收阶段的进度控制。
3。
发包人供应的材料设备使用前,由承包人负责检验或试验,不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担。
4。
承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。
5.对承包人已完成工程量进行计量、核实与确认，是发包人支付工程款的前提。
6.保修金（或称保留金）是发包人在应付承包人工程款内扣留的金额，其目的是约束承包人在竣工后履行竣工义务.二、单选题1。
如需更换工程师，发包人应至少提前B 天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
A。
10 B. 7 C. 15 D. 142.施工阶段工程师对进度计划的检查、督促的依据一般是双方已经确认的 C 。
A。
总进度计划B。
季进度计划C。
月度进度计划 D. 周进度计划3.工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后 B 小时内提出书面处理意见。
A。
24 B. 48 C. 8 D。
144。
施工中发包人如果需要对原工程设计进行变更，应提前 C 天以书面形式向承包人发出变更通知。
A. 7B. 10 C。
14 D. 285。
工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位,承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前 D 小时以书面形式通知工程师验收。
A. 24 B。
8 C。
16 D。
486.设备安装工程具备单机无负荷试车条件,由 C 组织试车。
A.设备生产商 B.工程师C。
承包人 D.发包人7。
设备安装工程具备无负荷联动试车条件，由 D 组织试车。
A。
设备生产商B。
工程师 C.承包人 D.发包人8.投料试车应在工程竣工验收后由 D 负责。
A。
设备生产商B。
建设法规与合同管理第2次作业答案范文
你的得分：86.0完成日期：2013年01月16日16点16分说明：每道小题括号里的答案是您最高分那次所选的答案，标准答案将在本次作业结束(即2013年03月14日)后显示在题目旁边。
一、单项选择题。
本大题共15个小题，每小题2.0 分，共30.0分。
在每小题给出的选项中，只有一项是符合题目要求的。
1.对承包单位和分包单位责任承担的表述正确的是（）。
( D )A.分包单位按照分包合同的约定仅对总承包单位负责B.分包单位按照分包合同的约定仅对建设单位负责C.分包单位就分包工程对建设单位不承担连带责任D.建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责2.由两个以上的承包单位联合共同承包大型建筑工程的，共同承包的各方对所签订的承包合同的履行（）。
( C )A.共同承担责任B.按照承揽工程的比例分别承担责任C.承担连带责任D.各自承担责任3.实行监理的建筑工程，建设单位与其委托的工程监理单位应当签订书面（）。
( C )A.工程咨询合同B.建设工程合同C.委托监理合同D.技术服务合同4.合同变更不影响当事人要求赔偿损失的权利。
合同变更过程中使一方当事人遭受的损失，除依法或者依约可以免除责任的以外，有过错的一方应当承担赔偿损失的责任。
故( )。
( B )A.合同中原来约定的争议条款的效力，不再继续有效B.合同中原来约定的争议条款的效力，可以继续有效C.合同中原来约定的争议条款的效力，不能继续有效D.合同中原来约定的争议条款的效力，当然继续有效5.承担违约责任的方式有( )。
( C )A.继续履行合同、采取补救措施、提起诉讼B.继续履行合同、采取补救措施、请求仲裁C.继续履行合同、采取补救措施、赔偿损失D.继续履行合同、追究对方侵权责任、赔偿损失6.工程项目施工合同签订应当采用下列形式（）。
( B )A.口头形式B.书面形式C.强制公证D.必须签证7.在依法必须进行招标的工程范围内，施工单项合同估算价在（）万元人民币以上的，必须进行招标。
建设法规与合同管理作业题(第一次)
《建设法规与合同管理》平时作业注：红色标示内容为必做内容，其它为选做内容。
如果大题为红标题，表面该大题都为必做。
本学期作业共3次。
本次作业为第一次。
第一章建设法规概论一、基本概念1.法律及法律体系：法是一种规范，它确定了人的行为的自由程度，即在法律界限之内，人可以自由地活动；超越了界限，必然要被矫正。
法律强调的是具体的、明确的规范，是具体的、应用性的。
在一个国家中，不同法律部门纵横交错，组成了这个国家的法律整体，它们是相互联系，相互补充，相互协调，多层次的完整统一的有机体，称之为法律体系。
2.法人成立条件：法人的成立条件主要是依法成立，有必要的经费、名称和经营场所，并能独立承担民事责任。
3.法规及其构成要素法规是指由国家机关制定或认可并由国家强制力保证其实施的具体行为规范。
其构成要素由假定、处理、制裁三部分组成。
4.建设法规建设法规,是指国家权力机关或其授权的行政机关制定的，旨在调整国家及其有关机构企事业单位、团体、公民之间在建设活动中或建设行政管理活动中发生的各种社会关系的法律、法规的统称。
5.建设法规行政隶属性6.建设法律关系是建设法律规范在社会主义国家经济建设与生活中实施的结果，只在当社会组织按照建设法律规范进行建设活动，形成具体的权利和义务时，才构成建设法律关系。
7.建设法律关系主体、客体建设法律关系主体：是指参加建设业活动，受建设法律规范调整，在法律上享有权利、承担义务的人。
建设法律关系客体：是指建设法律关系的主体享有的主体的权利和承担的义务所共同指向的事物。
8.技术法规9.建设行政法律10.法律事实11.事件12.行为13.许可证制度许可证制度,是指国家要求开发利用环境和从事可能造成破坏活动的经营者，向主管部门提出申请，经审查批准领取许可证后进行的管理程序和方法。
二、填空题1.法是一种规范，它确定人的行为的自由程度，即在法律界限内，人可以自由地活动；超越了界限，必然自由程度，即在法律界限内，人可以自由地活动；超越了界限，要被矫正。
川大《建设法规与合同管理2442》19春在线作业1【100分】
《建设法规与合同管理2442》19春在线作业1
以下不属于建设法律关系三要素的为()。
A.建设法律关系主体
B.建设法律关系客体
C.建设法律关系内容
D.建设法律关系条件
正确答案:D
建设规章的制定机关和建设活动的执法机关是()。
A.国务院
B.全国人民代表大会
C.铁道部
D.建设部
正确答案:D
关于注册建造师的执业活动,下列说法中正确的是()。
A.施工单位的注册建造师，最多只能同时担任两个项目施工的负责人
B.可以从事项目总承包管理、施工管理、建设工程项目管理服务、建设工程技术经济咨询
C.经受聘单位同意，临时出借注册证书的执业印章
D.在保证执业成果质量的前提下，以建造师名义从事第二职业
正确答案:B
根据城乡规划法的规定,城乡规划包括()。
A.城市规划和乡村规划
B.城市规划、镇规划和乡规划
C.城镇体系规划和乡规划
D.城镇体系规划、城市规划、镇规划、乡规划和村庄规划
正确答案:D
关于建筑工程的发包、承包方式,以下说法错误的是()。
A.建筑工程的发包方式分为招标发包和直接发包
B.未经发包方同意且无合同约定，承包方不得对专业工程进行分包
C.联合体各成员对承包合同的履行承担连带责任
D.发包方有权将工程的地基基础、主体结构、屋面等工程分别发包给符合资质的施工单位正确答案:D。
西南大学《建设法规》网上作业及参考答案
1：[单选题]1、建设法规调整的社会关系包括( )、经济协作关系及其相关的民事关系。
A：家庭关系B：国家关系C：人民关系D：行政管理关系参考答案：D2：[单选题]2、当地方性法规、规章之间发生冲突时，下述解决办法中正确的是（）A：部门规章之间不一致的，适用新规定；同时颁布的，由双发协商B：同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决C：部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由全国人大法工委裁决D：地发性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，由国务院裁决参考答案：B3：[单选题]3、甲省建筑公司承包了乙省的工程施工任务，施工中《甲省建筑市场管理条例》与《乙省建筑市场管理条例》发生冲突，应如何适用？（）A：适用《甲省简述市场管理条例》B：适用《乙省建筑市场管理条例》C：由国务院裁决适用哪一个D：当事人自由协商适用哪一个参考答案：B4：[单选题]4、建设工程准备阶段包括规划、获取土地使用权、拆迁、（）、工程承发包等主要环节A：报建B：勘察设计C：工程施工D：竣工验收参考答案：A5：[单选题]5、下列法律事实中，属于法律行为的是( )。
A：进口建筑设备因外国政府禁运致使工程施工暂停B：地基开挖时发现文物而改变设计方案C：发生非典疫情致使施工进度延迟D：施工企业因工程款不到位而拒绝开工参考答案：D6：[单选题]6、工程建设前期阶段的内容包含投资意向、投资机会分析、项目建议书、（）、审批立项几个环节。
A：可行性研究B：初步设计C：施工D：竣工验收参考答案：A7：[单选题]7、根据法的效力等级，《建设工程质量管理条例》属于（）A：法律B：部门规章C：行政法规D：单行条例参考答案：B8：[单选题]8、下列与工程建设相关的法律中，属于民法法律部门的是（）A：建筑法B：合同法C：招标投标法D：仲裁法参考答案：B9：[单选题]9、法律效力等级是正确使用法律的关键，下述法律效力排序正确的是（）A：国际条约>宪法>行政法规>司法解释B：法律>行政法规>地方政府规章>地方性法规C：行政法规>部门规章>地方性法规>地方政府规章D：宪法>法律>行政法规>地方政府规章参考答案：D10：[单选题]10、我国法的形式主要为以宪法为核心的各种规范性文件，下列选项中不属于法的是（）A：某省人大制定的地方性法规B：某经济特区人民政府制定的规范性文件C：某市高级人民法院发布的判例D：我国参加的国际条约参考答案：C11：[单选题]11、工程建设前期阶段包含投资意向、投资机会分析、项目建议书、可行性研究及（）几个环节。
2022建设法规形考作业1-4答案
2022建设法规形考作业1-4答案建设法规形考作业一1、单选题（4分）总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担()。
A.全部责任B.次要责任C.主要责任D.同等责任答案:C标准答案:C2、单选题（4分）依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起()日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A.15B.20C.30D.40答案:A标准答案:A3、单选题（4分）建设工程发生质量事故后，有关单位应向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。
时间从发生质量事故时起算，最晚不迟于()小时。
A.8B.12C.24D.28答案:C标准答案:C4、单选题（4分）评标时，评标委员会对于外省投标人采用了相对于本省投标人苛刻的评标行为，根据《招标投标法》，这种行为违反了()原则A.公开B.公平C.公正D.诚实信用答案:B标准答案:C5、单选题（4分）如两个相互订有合同的企业合并，会产生()的法律后果。
A.抵消B.混同C.共存D.不同答案:B标准答案:B6、单选题（4分）各项施工现场管理制度应有文明施工的规定,包括()A.上下班打卡和现场作息时间的有关规定B.奖惩制度、竞赛制度、持证上岗制度C.个人岗位责任制、经济责任制、安全检查制度D.总监理工程师和工程师代表负责制答案:C标准答案:C7、单选题（4分）甲公司欠银行贷款100万元，现该公司将一部分资产分离出去，另成立乙公司，对于公司分离后该笔债务的清偿责任问题的叙述，正确的是()。
A.应当由甲公司承担清偿责任B.应当由乙公司承担清偿责任C.应当由甲公司与乙公司承担连带清偿责任D.甲公司与乙公司均不承担清偿责任答案:A标准答案:C8、单选题（4分）因执业活动受到刑事处罚的人员申请建造师注册，在处罚开始之日起到处罚完毕之日止必须满()年。
建设工程招投标与合同管理作业(工程管理宋嘉杰)
问答题：答：为了克服传统模式的缺点，业主可以把建设工程项目的勘查、设计、施工和物资采购等综合委托一个承包单位，这就是工程总承包方式。
建设工程项目总承包有以下几种方式：1. CM 模式；2. 设计—建造、设计采购施工及交钥匙模式；3. “建造—经营—移交”或者 BOT 模式；CM 模式又称“建设工程经理或者管理承包模式”。
这种方式于 20 世纪 70年代发源于美国。
国内的项目代建制就是在 CM 方式的基础上发展起来的，并取得了良好的效果。
普通常用的 CM 模式有风险型 CM 方式和代理型 CM 方式的两种方式。
CM 模式的特点如下：1)业主选择对其项目有设计、施工、管理和财务经验的公司，与之签订 CM服务合同，任命 CM 经理，由其承担工程的监督、协调和管理工作。
2)普通由业主、CM 经理及 A／E[建造师和(或者)工程师]共同负责组织和管理该工程的规划，设计与施工。
CM 经理根据其经验，对项目的总体规划、布局和方案等的设计工作提出建议，起协调作用。
由于设计可吸收 CM 经理的建议，就能事先考虑施工问题，通过价值工程改进方案，节省投资。
3)项目总体方案确定后，即将工程设计分为几个分项目进行，每一个分项目有时称为“包或者期”(package)。
划分分项目的原则是使它们既是整个项目的组成部份，又可能在竣工投产后相对独立地经营，以回收资金。
每一个分项目的设计完成后，就由 CM 经理组织招标，业主直接与中标的投标人签订承包合同，这种管理方式有时称为“快速跟进(Fast track)”方式，不仅可以缩短工程项目的建设周期，还可能使一部份工程分批投产，提前回收资金。
包括可行性研究和招标文件，然后业主进行招标，与中标的设计—建造总承包商签订合同，由它组织和完成该项目的设计和建造，如图 1-5 所示。
这种方式的优点是非但消除了由设计单位和施工单位分别负责设计和施工情况下易于产生的配合协调问题，而且可以更好地保证施工质量。
建设法规与合同管理作业答案
1.简述建设法规的概念和调整对象。
答：（1）建设法规的定义：建设法规是指国家权力机关或其授权的行政机关制定的，旨在调整国家及其有关机构、企事业单位、社会团体、公民之间在建设活动中或建设行政管理活动中发生的各种社会关系的法律、法规的统称。
（2）建设法规调整的对象：任何法律都以一定的社会关系为其调整对象。
调整对象是区分法律部门的重要标准。
2.简述建设法规的特征及作用。
答：建设法规的特征：1、行政隶属性；2、经济性；3、政策性；4、技术性。
建设法规的作用：就是保护、巩固和发展社会主义的经济基础，最大限度地满足人们日益增长的物质和文件生活的需要。
具体来讲，建设法规的作用主要有：规范指导建设行为；保护合法建设行为；处罚违法建设行为。
3.建设法规的基本原则是什么？答：1、工程建设活动应确保工程建设质量与安全原则；2、工程建设活动应当符合国家的工程建设安全标准原则；3、从事工程建设活动应当遵守法律、法规原则；4、不得损害社会公共利益和他人的合法权益原则；5、合法权利受法律保护原则。
4.什么是建设法律关系？建设法律关系三要素是什么？答：建设法律关系是指由法律规范所确定和调整的人与人或人与社会之间的权利、义务关系。
法律关系三要素是：1、建设法律关系主体；2、建设法律关系客体；3、建设法律关系内容。
5.建设法律变更包括哪些变更？答：1、主体变更，包括主体数目发生变化；主体的变化；2、客体的变更：客体范围的变更；客体性质的变更。
3、内容变更。
二、案例分析题某市城投公司委托某招标代理公司就凤凰山公园工程发出招标公告，招标文件3.5规定：“本次招标只接受联合体投标。
联合体投标应满足下列要求：有市政公用资质企业作为牵头人，有二级及以上园林绿化资质的企业不少于1家。
”十家投标联合体通过招投标资格审查而参加投标。
经过开标、评标，确定“A市政公司-A园林绿化公司”为第一中标候选人，“B建设集团公司-B园林工程公司”为第二中标候选人。
建筑法律法规第一次作业
第一章1、建筑法规有哪些表现形式？答：建筑法规有表现形式有：宪法、法律、行政法规、地方性法规与规章、技术法规以及国际公约、国际惯例、国际标准等。
建筑法规的主要作用有：规范指导建筑行为：保护合法建筑行为；处罚违法建筑行为。
2、《建筑法》的立法宗旨是什么？答：任何一项法律制度或者政策性措施的出台，都有着它一定的目的，这就是所谓的立法立法宗旨。
《建筑法》也不例外，《建筑法》的第一条规定：“为了加强对建筑活动的监督管理，维护建筑市场秩序，保证建筑工程的质量和安全，促进建筑业健康发展，制定本法。
”此条及规定了《建筑法》的立法宗旨。
3、《建筑法》的适用范围和调整对象是什么？答：建筑法的范围是指法律的效力范围，包括法律的时间效力，即法律从什么时候发生效力和什么时候失效；法律的空间效力，即法律适用的地域范围：以及法律对人的效力，及法律对什么人（只具有法律关系的主体资格的自然人、法人和其他组织）适用。
《建筑法》的第二条对适用该法律规定的建筑活动范围作了限定，即适用《建筑法》的建筑活动范围是各类房屋建筑及其附属设施的建造和其配套的线路、管道、设备的安装活动。
4、《建筑法》确定的基本制度有哪些？答：《建筑法》确定的基本制度有：1 、建筑许可制度；2、建筑工程发包与承包制度；3、建筑工程监理制度；4、建筑安全生产管理制度；5、建筑工程质量监督制度。
第二章1、简述建筑工程报建的时间、范围、内容和程序。
答：报建时间：报建时间是在工程建设项目的可行性研究报告或其他立项文件批准后，建筑工程发包前。
由建设单位或代理机构，向工程所在地建设行政主管部门或其授权机构进行报建，报检时要交验工程项目立项的批准文件包括银行出具的资信证明以及批准的建设用地与其他文件。
报建范围：所有的工程建设项目度需要报建。
工程建设项目是指各类房屋建筑、土木工程、设配安装、管道线路线路敷设、装饰装修等固定资产的投资的新建、扩建、改建以及技改等建设项目统称为工程建设项目、凡在我国境内投资兴建的项目，包括外国独资、合资、合作的工程项目，都必须实行报建制度，接受当地建设主管部门或其授权机构的监督管理。
四川大学20秋《建设法规与合同管理2442》在线作业2
《建设法规与合同管理2442》在线作业21：缔约过失责任与违约责任的主要区别是（）。
A、行为发生在合同订立过程中还是发生在合同成立后B、当事人是否有过错C、违约责任与侵权责任是否合D、有无订立过书面合同答案：A2：建设法规的制定机关是什么?A、最高人民检察院B、全国人民代表大会C、最高人民法院D、国务院答案：D3：根据《招标投标法》的有关规定,招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起( )内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A、10日B、15日C、30日D、3个月答案：C4：制定和实施城乡规划,应当遵循城乡统筹,合理布局,节约土地,集约发展和( ) 的原则。
A、先城市后乡村B、先建设后规划C、边建设边规划D、先规划后建设答案：D5：承担违约责任的方式有( )。
A、继续履行合同、采取补救措施、提起诉讼B、继续履行合同、采取补救措施、请求仲裁C、继续履行合同、采取补救措施、赔偿损失D、继续履行合同、追究对方侵权责任、赔偿损失答案：B6：建设工程未经验收提前使用的，发现质量问题应由（）承担责任。
A、承包方B、发包方C、管理方D、第三方答案：B7：《城乡规划法》所称规划区,是指( )。
A、城市市区，近郊区以及因城乡建设和发展需要，必须实行规划控制的区域B、城市市区，镇区以及因城乡建设和发展需要，必须实行规划控制的区域C、城市，镇和村庄的建成区以及因城乡建设和发展需要，必须实行规划控制的区域D、城市，镇和村庄的建成区以及因城乡建设和发展需要，必须实行规划控制的行政区域答案：A。
2022年建设法规与合同管理(专升本)阶段性作业4
2022年建设法规与合同管理(专升本)阶段性作业4单选题1. 村长陈展与村民孙地牛因返还借款问题发生纠纷，后经村人民调解委员会调解，双方达成协议：村民孙地牛于调解协议达成后一个月内返还陈展借款500元。
人民调解委员会就此制作了调解书，并将调解书送交给陈展、孙地牛二人。
一个月之后，孙地牛未按该调解书履行义务。
在此种情况下，陈展。
(4分)(A) 可以直接到法院申请强制执行(B) 应当通过村人民调解委员会向人民法院申请强制执行(C) 可以直接到人民法院提起诉讼(D) 应由村调解委员会开出借款问题经调解委员会调解的证明方可到人民法院起诉参考答案：C2. 甲建设单位与乙设计院签订设计合同，设计费用为300万元，双方在协商定金数额时发生意见分歧。
根据《担保法》的规定，该定金数额最多为万元。
(4分)(A) 30(B) 45(C) 60(D) 90参考答案：C3. 对于不公开审理的案件，。
(4分)(A) 可以公开宣判，也可以不公开宣判(B) 应公开宣判(C) 应不公开宣判(D) 依被告的意见选择公开或不公开宣判参考答案：B4. 根据《民事诉讼法》的规定，以下关于诉讼管辖的表述正确的是。
(4分)(A) 第一审重大涉外民事案件应当由中级人民法院管辖(B) 建设工程施工合同纠纷应当由不动产所在地人民法院管辖(C) 受移送人民法院认为移送的案件不属于本院管辖的，可继续移送有管辖权的人民法院(D) 房屋买卖纠纷实行“原告就被告”原则参考答案：A5. 对他人之间的诉讼标的享有请求权或案件处理结果与其有直接利害关系，因而参加到他人已开始的诉讼中，以维护自己的合法权益的人称为。
(4分)(A) 原告(B) 被告(C) 共同诉讼人(D) 第三人参考答案：D6. 甲公司为乙公司向丙公司借款作担保，在保证合同中没有明确约定保证的方式，根据有关法律规定，此保证属于。
(4分)(A) 一般保证(B) 连带保证(C) 反担保保证(D) 书面保证参考答案：B7. 当受送达人是军人时，适用的送达方式是。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设法规与合同管理作业(在线）您的本次作业分数为：96分单选题1.国内外常见的一种工程款结算方式是（）。
• A 按季结算• B 按形象进度分段结算• C 按月结算• D 竣工后一次性结算正确答案:C单选题2.设备安装工程具备单机无负荷试车条件，由（）组织试车。
• A 设备生产商• B 工程师• C 承包人• D 发包人正确答案:C单选题3.发包人在所供材料设备到货前（）小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。
• A 12• B 14• C 24• D 48正确答案:C单选题4.工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后（）小时内提出书面处理意见。
• A 24• B 48• C 8• D 14正确答案:B单选题5.工程预付款的预付时间应不迟于约定的开工日期前（）天。
• A 7• B 10• C 14• D 28正确答案:A单选题6.（）不是拆迁补偿的方式。
• A 产权调换与作价补偿结合• B 作价补偿• C 异地安置• D 产权调换正确答案:C单选题7.在违约责任与侵权责任竞合的情况下，受害人在两项请求权中只能选择（）行使。
• A 违约责任• B 侵权责任• C 违约责任和侵权责任中的任意一项• D 违约责任和侵权责任共同正确答案:C单选题8.监理合同文件一般由以下几部分内容组成：①监理投标书②中标通知书③建设工程委托监理合同协议书④合同标准条件⑤合同专用条件⑥实施过程中双方共同签署的合同补充与修正文件。
合同文件各个组成部分的优先级，即解释顺序正确的是（）。
• A ①-②-③-④-⑤-⑥• B ⑥-③-⑤-④-②-①• C ⑥-⑤-④-③-②-①• D ⑥-③-②-④-⑤-①正确答案:B单选题9.某承包商与业主就某酒楼的装修工程达成协议。
该酒楼包括2个大厅、20个包厢和1个歌舞厅。
在签订的合同中没有对该酒楼是全部装修还是部门装修作出具体规定，在招标文件的工程量表中仅仅开列了包括大厅和包厢在内的工程的装修要求，对歌舞厅未作要求。
根据（）规则，应当认为该装修合同中未包含歌舞厅的装修。
• A 对合同条款起草人不利• B 主张合同有效的解释优先• C 排他• D 同类相容正确答案:C单选题10.质量保修期从（）之日算起。
• A 工程合同竣工• B 工程实际竣工• C 工程师签发移交证书• D 业主组织竣工验收会议正确答案:B单选题11.发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由（）承担发生的费用。
• A 承包人• B 承、发包两方共同• C 发包人• D 事故责任方正确答案:D单选题12.综合费用索赔的计算方法中，承包人广泛采用的方法是（）。
• A 总费用法• B 分项法• C 修正的总费用法• D 分摊法正确答案:B单选题13.实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面形式通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由（）承担安全防护措施费用。
• A 承包人• B 承、发包两方共同• C 发包人• D 责任方正确答案:C单选题14.发包人应按合同规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付1天，应承担支付金额（）的逾期违约金。
• A 1%• B 2%• C 0、1%• D 0、2%正确答案:D单选题15.进行商品房预售时，必须取得（）。
• A 商品房预售许可证• B 县级以上人民政府的同意• C 土地出让方的认可• D 房地产估价师的同意正确答案:A单选题16.（）属中央投资、中央和地方合资的大中型和限额以上项目的可行性研究报告要报送审批。
• A 国家发改委• B 国务院• C 建设部• D 行业归口主管部门正确答案:A单选题17.发包人、承包人双方的履约担保一般可以履约保函的方式提供，实际上是担保方式中的（）。
• A 抵押• B 质押• C 留置• D 保证正确答案:D单选题18.施工阶段工程师对进度计划的检查、督促的依据一般是双方已经确认的（）。
• A 总进度计划• B 季进度计划• C 月度进度计划• D 周进度计划正确答案:C单选题19.工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前（）小时以书面形式通知工程师验收。
• A 24• B 8• C 16• D 48正确答案:D单选题20.“不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标”遵循的是（）原则。
• A 公开• B 公平• C 公正• D 诚实信用正确答案:B单选题21.工程项目实施控制包括成本控制、质量控制、进度控制和合同控制。
其中，（）是核心。
• A 质量控制• B 成本控制• C 进度控制• D 合同控制正确答案:D单选题22.投料试车应在工程竣工验收后由（）负责。
• A 设备生产商• B 工程师• C 承包人• D 发包人正确答案:D单选题23.下不属于代位权成立条件的是（）。
• A 债务人对第三人享有债权• B 债务人实施了处分财产的法定行为• C 债务人的行为对债权人造成损害• D 债务人不行使债权，有造成债权消失或者丧失的危险。
正确答案:B单选题24.以下有关可撤销合同的论述中，不正确的是（）。
• A 可撤销合同是当事人意思表示不真实的合同。
• B 可撤销合同在未被撤销之前，仍然是有效合同。
• C 对可撤销合同的撤销，必须由撤销人请求人民法院或者仲裁机构作出。
• D 当事人可以撤销合同，也可以维持原合同不变，但不能变更合同的内容。
正确答案:D单选题25.无论是公开招标还是邀请招标，被邀请参加投标的法人或者其他组织都不能少于（）家。
• A 3• B 4• C 5• D 7正确答案:A单选题26.以下选项中不属于仲裁原则的是（）。
• A 独立原则• B 公正原则• C 自愿原则• D 一裁终局原则正确答案:B单选题27.在某装修工程合同中没有对材料的防火阻燃等要求进行事先约定，在施工过程中，承包商采用了易燃材料，业主对此产生异议。
根据（）解释，承包商应当采用防火阻燃材料进行装修。
• A 词句• B 整体• C 合同目的• D 交易习惯正确答案:C单选题28.（）以下不属于建设产品的特殊性的是。
• A 总体性• B 单件性• C 固定性• D 流动性正确答案:D单选题29.当事人希望对方向自己提出订立合同的意思表示的是（）。
• A 要约• B 要约邀请• C 承诺• D 出盘正确答案:B单选题30.《合同法》规定，债权人自知撤销事由之日起年内或者债务人的行为发生之日起年内，没有行使撤销权的，该撤销权消灭。
正确选项是（）。
• A 1，2• B 2，5• C 1，5• D 2，6正确答案:C单选题31.在合同订立过程中，一方当事人违反诚实信用原则的要求，因自己的过失而引起合同不成立、无效或者被撤销而给对方造成损失时所应当承担的损害赔偿责任是（）。
• A 违约责任• B 违法责任• C 缔约过失责任• D 违纪责任正确答案:C单选题32.《村庄和集镇规划建设管理条例》是城乡规划法配套的法律，它的施行时间为（）。
• A 1993年11月• B 1994年9月• C 1995年7月• D 2001年3月正确答案:A单选题33.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，人数为（）人以上单数。
其中专家不得少于总数的2/3。
• A 3• B 5• C 7• D 9正确答案:B单选题34.履行抗辩权的目的不在于完全消除或者改变自己的债务，只是延期履行自己的债务的是（）。
• A 同时履行抗辩权• B 后履行抗辩权• C 违约救济权• D 不安抗辩权正确答案:A单选题35.在确认计量结果后（）天内，发包人应向承包人支付工程款（进度款）。
• A 7• B 14• C 21• D 28正确答案:B单选题36.制定和实施城乡规划的基本原则（）。
• A 规划与计划相结合的原则• B 因地制宜、切实可行的原则• C 从实际出发，科学预测城乡远景发展的原则• D 城乡统筹、合理布局、节约土地、集约发展和先规划后建设的原则正确答案:D单选题37.从招标文件发出之日起到递交投标文件截至日的时间应是投标人理解招标文件，进行必要的调研，完成投标文件编制所需的合理时间，不得少于（）天。
• A 7• B 10• C 14• D 20正确答案:D单选题38.按照《城市房地产管理法》的规定，必须按照土地使用权出让合同约定的土地用途动工开发土地，超过出让合同约定的动工开发日期满一年未动工开发的，可以（）。
• A 征收相当于出让金20%的土地闲置费• B 无偿收回土地使用权• C 退回50%的出让金并收回土地使用权• D 征收相当于出让金两倍的土地闲置费正确答案:A单选题39.《中华人民共和国城市房地产管理法》开始施行的时间是（）。
• A 1994年8月1日• B 1994年10月1日• C 1995年1月1日• D 1995年3月1日正确答案:C单选题40.以下有关合同变更后的效力的描述中，错误的是（）。
• A 变更后的合同部分，原有的合同失去效力，当事人应当按照变更后的合同履行。
• B 合同的变更只对合同未履行部分有效，不对合同中已经履行部分产生效力。
• C 合同的变更不产生追溯力。
• D 合同的变更将影响当事人请求损害赔偿的权利。
正确答案:D单选题41.房地产抵押合同的生效时间为（）。
• A 签订之日• B 批准之日• C 公证之日• D 登记之日正确答案:D单选题42.FIDIC合同条件及我国建设工程施工合同条件都规定：承包人应在索赔事件发生后的（）天内，将其索赔意向以正式函件通知工程师。
• A 7• B 14• C 28• D 56正确答案:C单选题43.根据《房地产开发企业资质管理规定》，房地产资质一级企业必须具备的条件是（）。
• A 自有流动资金3000万元以上• B 注册资金不低于5000万元• C 具有4年以上从事房地产开发的经历• D 连续4年建筑工程质量优良率达20%正确答案:B单选题44.施工中发包人如果需要对原工程设计进行变更，应提前（）天以书面形式向承包人发出变更通知。
• A 7• B 10• C 14• D 28正确答案:C单选题45.城市总体规划的规划期限一般为（）。
• A 10年• B 20年• C 30年• D 50年正确答案:B单选题46.在提存期间，发生一切的提存物的毁损、灭失的风险由（）承担。
• A 提存机关• B 债权人• C 债务人• D 债权人与提存机关共同正确答案:B单选题47.对建设单位逾期未向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的处罚措施是（）。