工 程 结 算 书
工程竣工结算书编制程序
一、工程竣工结算书构成：
1．封面；
2．工程名称，建设及施工单位，工程造价，经济指标，编制人员及证号等；3．结算汇总表（附表一、附表二）；
4．结算编制说明；
5．结算明细表（见附表三）；
6．附原中标报价书或邀请招标批件。
二、工程竣工结算书送审步骤：
1．填写‘审核申请表”和“送审确认表”（附表四、附表五）；
2．先由发包方和承包方阅读并确认；
3．送市造价管理站审核。
三、结算明细表中的计价依据：
1．计量规则和计价办法的有关条款；
2．主要材料价格来源；
3．设计变更通知编号及日期；
4．现场施工签证编号及日期；
5．增加工程图纸名称。
四、其他要求：
1．合同工程范围是指“工程量清单”的范围，如合同工程内容与“工程量清单”不一致时，以“工程量清单”内容为准。
2．“新报单价”栏中的清单项目中主要材料价格应归集到“主要材料报价表”中。
以上结算送审要求，希各有关单位知照。
附件一：结算汇总表（以合同价为准计算格式）
附件二：结算汇总表（以竣工图为准重新计算格式）
附件三：结算明细表(略)
附件四：送审确认表（以合同价为准计算格式）
附件五：送审确认表（以竣工图为准重新计算格式）
转载请注明出自高缘网,网址:/。
劳务类结算单
本期扣款后合计
人民币（大写）：
说明：1、累计结算数超过设计数量时必须另附工程变更增加说明。
2、零散工票结算必须附原始记录。
3、当月完成的工程量必须当月结算。
作业队：
项目合同部：
项目总工：
项目财务部：
项目经理：
期 应
应扣安全保证金
扣 应扣履约保证金
款 其他应扣款项
应扣款合计
说明：扣除本期结算款的 %（扣至总合同款 %为止） 说明：扣除本期结算款的 %（扣至总合同款 %为止） 说明：扣除本期结算款的 %（扣至总合同款 %为止） 说明：扣除本期结算款的 %（扣至总合同款 %为止） 说明：
人民币（大写）：
扣款比例依据合同确定 扣款比例依据合同确定 扣款比例依据合同确定 扣款比例依据合同确定
X X工 程项目部
工
程
结
算
单（DH-GZJ-110）
Hale Waihona Puke 作 业 队： 结算单编号：
合同编号： 截止日期：
第 页共页 第期
序号
工程项目
计量 单位
结算单价
合同 工程量
本期结算
数量
金额
到本期末累计结算
数量
金额
备
注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
本期应结工程款合计
人民币（大写）：
应扣工程质量保证金
本 应扣农民工工资保证金
2024年工程款完工结算协议书范本(通用)
工程款完工结算协议书范本(通用)甲方(承包方):名称:地质:法定代表人:乙方(业主方):名称:地质:法定代表人:鉴于甲方按照合同约定完成了工程项目的施工,并已通过乙方或其委托的监理单位的验收,甲乙双方根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定,经友好协商,就工程款的完工结算事宜达成如下协议:第一条工程项目1.1 工程名称:1.2 工程地点:1.3 工程内容:第二条工程款的结算2.1 甲方按照合同约定完成工程项目的施工,并已通过乙方或其委托的监理单位的验收,乙方应按照合同约定的方式和时间向甲方支付工程款。
2.2 工程款的支付方式和时间按照合同约定执行,如果合同没有约定或者约定不明确,甲乙双方可以协商确定。
2.3 工程款的支付必须符合国家有关财务、税收等法律法规的规定,乙方不得以任何理由拖延或拒绝支付工程款。
第三条工程变更和索赔3.1 如果乙方要求对工程项目进行变更,甲方应按照乙方的要求进行变更,并根据变更后的工程量重新计算工程款。
3.2 如果甲方要求对工程项目进行变更,乙方应按照甲方的要求进行变更,并根据变更后的工程量重新计算工程款。
3.3 如果甲乙双方发生争议,应通过友好协商解决。
如果协商不成,可以向有关部门申请调解或者依法向人民法院提起诉讼。
第四条违约责任4.1 如果乙方未按照合同约定的方式和时间向甲方支付工程款,乙方应按照中国人民银行同期贷款利率向甲方支付逾期付款违约金。
4.2 如果甲方未按照合同约定的质量、安全、进度等要求完成工程项目的施工,甲方应按照合同约定向乙方支付违约金。
第五条争议解决5.1 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用法律。
5.2 对于本协议项下的任何争议,首先应通过双方友好协商解决;协商不成时,任何一方均可向本协议签订地人民法院提起诉讼。
第六条其他6.1 本协议自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。
6.2 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人(签字):法定代表人(签字):签订日期: 年月日附件:1. 工程项目验收报告2. 工程项目结算单3. 工程项目变更单========本合同更广泛的场景，特设场景及条款========特殊应用场合及增加条款：1. 特殊应用场合：政府投资项目增加条款：政府审批要求：明确工程项目需符合政府相关审批要求和标准。
结算书模板三篇
结算书模板三篇篇一：结算书模板20XX年10月13日目录一、编制说明二、工程结算申请表三、单位工程费汇总表四、工程结算书五、单位工程结算价汇总表六、分部分项工程结算表七、施工现场签证单八、合同外项目单价申报表/单价分析表九、设计修改通知单/施工单位申报表编制说明一、编制依据：竣工图纸、设计变更通知单、现场签证、施工合同、招标文件、投标文件等进行计算，本工程为总价承包方式结算。
依据招标文件及合同规定，由于变更等原因导致单元工程造价变动5%以内不调整合同总价，单元造价变动5%以上的，单元造价作相应增减。
如发生需调整合同价格的情况，结算综合单价按20XX年《XX省建设工程计价通则》、20XX年《XX省工程量清单计价指引》、20XX年《XX省园林绿化工程综合定额》、《XX省装饰装修工程综合定额》编制。
二、计费标准：（1）按系数算的安全文明施工费：按人工费的5.25%计算。
（2）材料检验试验费：按分部分项工程0.1%。
（3）预算包干费按2%计取；（4）暂列金额按分部分项10%计取；（5）税金和堤围防护费按3.577%计取。
三、材料、人工、机械价格按20XX年《XX市20XX年第1季度综合价》、20XX年1季度《XX市地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》、结合市场询价确定。
人工按92元/工日计算，如遇不适用以上定额的项目，套用其它定额。
工程结算申请表工程名称：工程名称：建设单位：施工单位：工程造价：大写：工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：001工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：001工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：001工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：001工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：001工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：001工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：001工程结算书工程名称：建设单位：施工单位：工程造价大写：工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：002工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：002工程结算书工程名称：建设单位：施工单位：工程造价：大写：工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：003工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：003工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：003工程结算书工程名称：建设单位：施工单位：工程造价：大写：工程量变更签证单004承包人：合同编号：N0：工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：004工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：004工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：004工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：004工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：004工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：004合同清单外项目单价申报表承包人：合同编号：NO：0016份报监理机构。
结算书
梯面镇横坑村、联丰村、西坑村、红山村环境美化工程合同编号：/结算书广州市中森园林绿化工程有限公司2013年10月13日目录一、编制说明二、工程结算申请表三、单位工程费汇总表四、工程结算书五、单位工程结算价汇总表六、分部分项工程结算表七、施工现场签证单八、合同外项目单价申报表/单价分析表九、设计修改通知单/施工单位申报表编制说明一、编制依据：竣工图纸、设计变更通知单、现场签证、施工合同、招标文件、投标文件等进行计算，本工程为总价承包方式结算。
依据招标文件及合同规定，由于变更等原因导致单元工程造价变动5%以内不调整合同总价，单元造价变动5%以上的，单元造价作相应增减。
如发生需调整合同价格的情况，结算综合单价按2010年《广东省建设工程计价通则》、2010年《广东省工程量清单计价指引》、2010年《广东省园林绿化工程综合定额》、《广东省装饰装修工程综合定额》编制。
二、计费标准：（1）按系数算的安全文明施工费：按人工费的5.25%计算。
（2）材料检验试验费：按分部分项工程0.1%。
（3）预算包干费按2%计取；（4）暂列金额按分部分项10%计取；（5）税金和堤围防护费按3.577%计取。
三、材料、人工、机械价格按 2012年《广州市2012年第1季度综合价》、2012年 1季度《广州市地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》、结合市场询价确定。
人工按92元/工日计算，如遇不适用以上定额的项目，套用其它定额。
工程结算申请表单位工程费汇总表工程名称：梯面镇横坑村、联丰村、西坑村、红山村环境美化工程工程结算书工程名称：梯面镇横坑村、联丰村、西坑村、红山村环境美化工程西坑村环境美化工程—[2008]变更01号建设单位：广州市花都区梯面镇人民政府施工单位：广州市中森园林绿化工程有限公司工程造价：￥4670380.83元大写：肆佰陆拾柒万零叁佰捌拾元捌角叁分工程量变更签证单承包人：广州市中森园林绿化工程有限公司合同编号： N0：001工程量变更签证单承包人：广州市中森园林绿化工程有限公司合同编号： N0：001工程量变更签证单承包人：广州市中森园林绿化工程有限公司合同编号： N0：001工程量变更签证单承包人：广州市中森园林绿化工程有限公司合同编号： N0：001工程量变更签证单承包人：广州市中森园林绿化工程有限公司合同编号： N0：001工程量变更签证单承包人：广州市中森园林绿化工程有限公司合同编号： N0：001工程量变更签证单承包人：广州市中森园林绿化工程有限公司合同编号： N0：001工程结算书工程名称：梯面镇横坑村、联丰村、西坑村、红山村环境美化工程横坑村环境美化工程—[2008]变更01号建设单位：广州市花都区梯面镇人民政府施工单位：广州市中森园林绿化工程有限公司工程造价：￥1623014.75元大写：壹佰陆拾贰万叁仟零壹拾肆元柒角伍分工程量变更签证单承包人：广州市中森园林绿化工程有限公司合同编号： N0：002工程量变更签证单承包人：广州市中森园林绿化工程有限公司合同编号： N0：002工程结算书工程名称：梯面镇横坑村、联丰村、西坑村、红山村环境美化工程红山村环境美化工程—[2012]变更03号建设单位：广州市花都区梯面镇人民政府施工单位：广州市中森园林绿化工程有限公司工程造价：￥1557570.94大写：壹佰伍拾伍万柒仟伍佰柒拾元玖角肆分工程量变更签证单承包人：广州市中森园林绿化工程有限公司合同编号： N0：003工程量变更签证单承包人：广州市中森园林绿化工程有限公司合同编号： N0：003工程量变更签证单承包人：广州市中森园林绿化工程有限公司合同编号： N0：003工程结算书工程名称：梯面镇横坑村、联丰村、西坑村、红山村环境美化工程联丰村环境美化工程—[2008]变更04号建设单位：广州市花都区梯面镇人民政府施工单位：广州市中森园林绿化工程有限公司工程造价：￥2676062.67元大写：贰佰陆拾柒万陆仟零陆拾贰元陆角柒分工程量变更签证单承包人：广州市中森园林绿化工程有限公司合同编号： N0：004工程量变更签证单承包人：广州市中森园林绿化工程有限公司合同编号： N0：004工程量变更签证单承包人：广州市中森园林绿化工程有限公司合同编号： N0：004工程量变更签证单承包人：广州市中森园林绿化工程有限公司合同编号： N0：004工程量变更签证单承包人：广州市中森园林绿化工程有限公司合同编号： N0：004工程量变更签证单承包人：广州市中森园林绿化工程有限公司合同编号： N0：004工程量变更签证单承包人：广州市中森园林绿化工程有限公司合同编号： N0：004合同清单外项目单价申报表承包人：广州市中森园林绿化工程有限公司合同编号： NO：001说明：一式6份报监理机构。
最完整的工程结算书(市政)
工程结算单汇总表
工程结算汇总表
封面
施工单
位：
建设单
位：
代建单
位：
监理单
位：
工程名
称：
审核结算
元总价（小写）：
审核时
间：
编制说
1、本人行桥工程初始设计共二跨三梯，后经设约为原设计的60%。
2、合同内项目、变更项目、签证项目规费取费执行。
新增项目综合单价按合同规定计价，定额套
3、（2006）》，材料单价套用2008年第四季度
价格》，人工及机械套用2009年1月份《广州
工程结算明细表
工程设计变更项目结算明
内单价换算；3、新增单价。
附注：综合单价应再“备注”栏内说明如何确定：1、执行合清单内单价换算；3、新增单价。
工程量汇总表
工程量计算书
分部分项工程量清单综合单价分析表
第
分部分项工程量清单综合单价分析表
第
编制人：证号：
分部分项工程量清单综合单价分析表
工程名
第9页, 共39 称：
工程
工程量计算书工程名
称：
编制单位：。
工程总结算合同
工程总结算合同合同编号：__________甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________鉴于甲乙双方于____年___月___日签订了《建设工程合同》（以下简称“原合同”），现根据原合同条款，结合工程实施情况，甲乙双方同意进行工程总结算，并就以下事项达成如下协议：一、工程总结算范围本次结账范围包括但不限于：1. 工程施工过程中的实际完成量；2. 材料、设备的采购与使用情况；3. 人工费用的计算与支付；4. 其他相关费用的处理。
二、结算依据1. 原合同及附件；2. 变更订单及书面确认文件；3. 国家有关法律、法规和行业标准；4. 经双方确认的工程量清单及单价。
三、结算方式1. 固定总价合同：工程量按照合同约定的固定总价进行结算；2. 实际测量结算：根据实际完成的工程量乘以合同约定的单价进行结算；3. 成本加酬金结算：根据实际发生的成本加上约定的酬金进行结算。
四、结算流程1. 乙方提交完整的结算资料给甲方审核；2. 甲方在收到结算资料后___日内完成审核，并提出书面意见；3. 双方对有争议的部分进行协商，必要时可委托第三方进行审计或评估；4. 达成一致后，双方签订工程总结算书，并据此进行最终支付。
五、质量保证乙方应保证工程质量符合国家标准及原合同要求，对于存在质量问题的部分，应负责无偿修复或更换。
六、违约责任任何一方未按照本合同约定履行义务的，应当承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
七、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至原合同约定的仲裁机构进行仲裁，或依法向人民法院提起诉讼。
八、其他1. 本合同自双方签字盖章之日起生效；2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；3. 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。
甲方（盖章）：_____________ 日期：____年___月___日乙方（盖章）：_____________ 日期：____年___月___日。
水利工程-海堤工 程 结 算 书(范本)
钦州市大田匡堤围标准化建设工程合同编号：QZDTKDW200901号工程结算书建设单位：钦州市钦江防洪堤管理处监理单位：广西南宁西江工程建设监理有限责任公司施工单位：钦州市金海水电建筑工程有限公司编制时间：2013 年 7 月目录1、工程结算汇总表 (1)2、工程竣工结算清单（合同清单项目）…………………2~53、工程竣工结算清单（合同清单新增项目）……………6~84、工程量汇总表…………………………………………9~165、单价分析表……………………………………………17~196、施工承包合同…………………………………………20~337、施工补充协议…………………………………………34~368、合同项目完工证明材料………………………………37~389、合同工期批复表………………………………………39~4110、设计修改通知单（另成册）11、变更项目价格申报表（另成册）12、工程量认证单（另成册）13、工程量签证单（另成册）14、工程竣工图纸（另成册）卷内备考表互见号说明：本卷内有文字材料1件，共41页。
立卷人：年月日检查人：年月日结算文件编制说明一、工程概况（一）工程简介1、大马鞍水库位于广西钦州市钦南区沙埠镇境内的钦江支流上游，座落在光明大队附近，大坝距钦州城区约4.5km。
地理坐标为：东经108°36′10″，北纬21°59′36″，是一座以灌溉为主的中型水利工程。
水库集雨面积为8.0km2,设计灌溉面积2.5万亩，有效灌溉面积2.0万亩，最大实灌面积为2.0万亩。
水库下游有钦防铁路以及城镇居民25万人。
2、大马鞍水库Ⅰ标工程由5个分部工程组成，分别为：主坝加固工程；1#副坝加固工程；2#副坝加固工程；3#、4#、5#副坝加固工程；放水工程（由放水塔、交通桥、放水隧洞、隧洞坝体、明渠组成）。
主坝坝形为均质土坝、坝顶高程 26.10米，坝顶宽 6.0米，坝顶长101.40 米，最大坝高 18.1米；副坝 5 座，为均质土坝，坝顶高程 25.8～28.6米，坝顶宽 3～5 .1米，坝顶长 38.62～88.28 米，坝高 9～17.80米；放水塔一座、为框架结构，高21.4米，内设启闭机房、工作闸门和检修闸门各一道；交通桥接放水塔，上桥宽为3米，下桥宽2.8米，桥头于水库防汛抢险道路相接；放水隧洞一座，长61.0米，穿过隧洞坝体；明渠分引水明渠和出水明渠。
工程结算协议书范本5篇
工程结算协议书范本5篇第1篇示例：工程结算协议书范本甲方：（委托方）__________（单位名称）乙方：（承包方）__________（单位名称）根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲乙双方本着平等互利、公平交易的原则，就甲方委托乙方进行工程项目的施工和结算事宜达成如下协议：一、工程项目的基本信息1. 工程项目名称：__________2. 工程项目地点：__________3. 工程项目规模及内容：__________4. 合同约定工程工期：__________二、工程结算的方式1. 工程结算的基准：__________（总价合同/单价合同）2. 工程结算的依据：根据实际工程完成情况，结合合同约定的付款方式进行工程结算。
3. 工程结算的时间节点：每个月底结算上一月的工程款项，最终结算在工程项目验收合格后进行。
三、工程结算的内容1. 工程款项包括但不限于：工程施工、材料、设备、人工、管理费等相关费用。
2. 工程结算的方式：经过甲乙双方确认，通过现金/银行转账等方式进行结算。
四、工程结算的程序1. 乙方应在每月底向甲方提交结算报告，说明本月工程进度，总结工程款项情况。
2. 甲方应在收到结算报告后在五个工作日内审核确认。
3. 经过双方确认的结算金额，由甲方按照合同约定的付款方式进行支付。
五、工程结算的保证1. 双方承诺在工程结算过程中不得私自增减款项，如有异议应协商解决。
2. 工程结算完成后需甲方签字确认并盖章，作为结算的有效凭证。
六、工程结算争议的处理1. 在工程结算过程中如有争议，双方应友好协商解决；如果协商不成，可向有关部门申请仲裁或法律诉讼。
七、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期自工程项目完工确认之日起算。
2. 未尽事宜，双方可协商补充修改，补充协议具有同等效力。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
以上即为本工程结算协议书的范本，具体内容可根据具体情况进行修改和补充。
工程结算书范本
工程结算书范本
工程结算书是一种常见的文件，它规定了双方在工程项目中各自承担的责任，记录了工程建设过程中的财务条款和条件。
它是构建完整的建设项目合同的重要部分，它的目的是根据施工人员和承包商完成的工作情况，清楚地记录支付工程费用的详细情况，以便工程双方清楚地确认付款情况，避免支付纠纷出现。
工程结算书范本基本呈现下列内容：
1. 乙方（总承包）信息：乙方名称、注册地址、负责人、联系电话、质量、完工时间及标准等；
2. 丙方（客户）信息：丙方名称、注册地址、负责人、联系电话等；
3.程建设内容：工程名称、建设地点等；
4.务条款：工程总费用，工程完成费用及支付方式等；
5.算方式说明：有关费用支付及业主担保等；
6.量承诺：业主接受工程建设结果后，乙方须对工程质量承担责任的条款；
7.他约定：其他施工完成需要交付的资料等。
工程结算书的有效性取决于所填写的内容的完整性。
结算书必须记录的内容，要求清楚明确，有利于工程双方的确认，解决支付疑议，避免支付纠纷出现。
在工程结算书中，应详细规定费用支付方案，以便双方及时准确地确认支付情况，建立双方良好的合作关系。
另外，在签订结算书时，双方需要结合具体情况，根据现实情况
做出严格的约定。
一方要明确工程费用的结算标准，另一方要遵守国家的相关法律法规，有效地防止双方在支付结果上存在疑议，减少结算风险。
总之，工程结算书、施工图纸以及其他文件是签订项目合同中必不可少的组成部分，拥有很强的法律效力，能有效地约束双方，为项目工程施工和支付进行有效管控。
因此，各方在签定工程结算书时，需要仔细研究，内容要求清楚明确，以便双方的正常支付,避免结算纠纷出现。
项目工程决算书
项目工程决算书项目工程决算书是一份重要的文件，用于总结和汇报项目的实际成本和费用。
它包含了项目的基本信息、工程量清单、费用计算和预算对照、成本分析和评估等内容。
下面是一份标准格式的项目工程决算书的详细内容。
一、项目基本信息1. 项目名称：XXX工程2. 项目编号：XXX-2022-0013. 项目地点：XXX市XXX区XXX街道4. 项目负责人：XXX5. 项目实施单位：XXX公司6. 项目总工期：XXX天7. 项目实施日期：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日二、工程量清单1. 工程名称：XXX工程2. 工程地点：XXX区XXX街道3. 工程编号：XXX-2022-0014. 工程单位：平方米/米/个/立方米/吨/公里等5. 工程量清单包括但不限于以下内容：- 建造工程：地基处理、基础工程、主体结构、装饰装修等- 机电工程：电气设备、通风设备、给排水设备等- 其他工程：园林绿化、道路硬化、景观照明等三、费用计算和预算对照1. 费用计算方法：采用XXX方法进行费用计算2. 费用预算总额：XXX万元3. 实际费用总额：XXX万元4. 预算与实际费用对照：- 建造工程费用：预算XXX万元，实际XXX万元- 机电工程费用：预算XXX万元，实际XXX万元- 其他工程费用：预算XXX万元，实际XXX万元5. 预算与实际费用对照分析：对照预算和实际费用的差异进行分析，找出原因并提出改进措施。
四、成本分析和评估1. 成本分析方法：采用XXX方法进行成本分析2. 成本结构：将实际费用按照不同分类进行分析，如人工费、材料费、设备费、管理费等3. 成本分析结果：- 人工费：XXX万元，占总费用的XX%- 材料费：XXX万元，占总费用的XX%- 设备费：XXX万元，占总费用的XX%- 管理费：XXX万元，占总费用的XX%- 其他费用：XXX万元，占总费用的XX%4. 成本评估：根据成本分析结果评估项目的经济效益、成本操纵情况和投资回报率等指标。
工程施工结算范本
工程施工结算范本一、工程概况工程名称：XXXXXXXXXXXXXXXX工程地点：XXXXXXXXXXXXXXXX建设单位：XXXXXXXXXXXXXXXX承包单位：XXXXXXXXXXXXXXXX工程规模：XXXXXXXXXXXXXXXX工程总价：XXXXXXXXXXXXXXXX工程 start 日期：XXXXXXXXXXXXXXXX工程 finish 日期：XXXXXXXXXXXXXXXX质量标准：XXXXXXXXXXXXXXXX安全标准：XXXXXXXXXXXXXXXX二、结算依据1. 《建设工程施工合同》及其补充协议；2. 《建筑工程施工图》及相关设计文件；3. 《建筑安装工程费用计算规范》及相关取费标准；4. 《建筑工程质量验收标准》及相关规定；5. 双方确认的工程量及其相关证明材料；6. 其他双方认可的结算依据。
三、结算范围1. 工程量清单内项目：根据《建筑工程施工图》及相关设计文件，按照工程量计算规则计算的工程量，乘以综合单价计算的金额。
2. 工程量清单外项目：根据合同约定和实际发生的工程量，按照双方确认的综合单价计算的金额。
3. 合同约定的其他费用：如临时设施费、安全文明施工费、质量保证金等。
四、结算方法1. 采用工程量清单计价方式，按照《建筑工程施工图》及相关设计文件，依据工程量计算规则计算工程量。
2. 根据工程量和综合单价计算工程款，工程量清单内项目工程款=工程量×综合单价。
3. 工程量清单外项目工程款=实际工程量×综合单价。
4. 合同约定的其他费用按照双方确认的金额计算。
五、结算程序1. 承包单位提交工程结算报告，包括工程量清单、工程款计算明细等资料；2. 建设单位对结算报告进行审核，如有异议，通知承包单位进行核实和调整；3. 双方确认结算报告无异议后，签订《工程施工结算确认书》；4. 建设单位按照《工程施工结算确认书》约定的金额支付工程款；5. 双方按照约定履行合同义务，确保工程质量、安全等达到预期目标。
分部分项工程施工程计算书
分部分项工程施工程计算书1. 项目概况1.1 项目名称：XX工程1.2 项目地点：XX市1.3 建设单位：XX集团1.4 施工单位：XX建筑公司1.5 工程概况：本工程是一座多功能综合体，包括商业综合体、写字楼和住宅等多个功能区域，总建筑面积达到XX万平方米。
本工程涉及土建、钢结构、装饰、给排水、电气、消防等多个分部分项工程。
2. 土建工程2.1 工程量计算按照设计图纸和规范要求，结合施工实际对土建工程进行工程量计算，包括混凝土用量、钢筋用量、砖瓦用量、石材用量等。
具体计算如下：混凝土用量 = （楼板面积 + 梁柱面积）× 混凝土浇筑厚度钢筋用量 = （楼板钢筋+梁柱钢筋）× 钢筋比例砖瓦用量 = （墙面砖瓦面积+地面砖瓦面积+屋面砖瓦面积）× 砖砌比例石材用量 = （装饰石材面积+外墙石材面积）× 石材用量比例2.2 材料计算根据工程量计算结果，结合设计要求和质量标准，计算土建工程所需材料的具体用量，包括混凝土、砖瓦、钢筋、水泥、石材等。
2.3 施工机械台班计算根据工程量计算和施工进度计划，计算土建工程所需施工机械的台班，包括搅拌站、起重机、挖掘机、打桩机等。
3. 钢结构工程3.1 结构形式计算根据设计要求和荷载要求，对钢结构的结构形式进行计算，包括梁柱形式、横向倾角、连接方式等。
3.2 钢材计算按照设计图纸和荷载要求计算钢结构所需钢材的用量，包括焊接材料、连接件、型钢等。
3.3 节点计算对钢结构的节点进行计算，包括节点连接方式、节点受力情况等。
4. 装饰工程4.1 装修材料计算根据设计要求和装修标准，计算装饰工程所需的各种装修材料的用量，包括瓷砖、涂料、门窗、地板等。
4.2 劳务工时计算根据设计要求和质量标准，结合施工实际，对装饰工程所需的劳务工时进行计算，包括泥工、木工、油漆工等。
4.3 装修机械台班计算根据施工进度计划，计算装饰工程所需的施工机械台班，包括砂光机、打磨机、切割机等。
工程竣工决算单
************工程中钢结构工程工程竣工决算书甲方：乙方：决算日期：2016年9月24日目录一、工程量清单及总价根据双方签订施工合同，工程单价为6000元/吨，工程量共计965.395吨。
965.395吨*6000元/吨=5792370元（大写：伍佰柒拾玖万贰仟叁佰柒拾元整）。
二、楼承板安装人工费及材料费1.根据双方于7月5日签订的《万龙钢结构补充协议》，应甲方要求，追加楼承板安装费用，单价20元/平米，约4500平米，合计为：90000元（大写：玖万元整）；主材料（楼承板）由甲方提供，辅材（栓钉）含在单价内，挡板制作安装费用同其他钢构件。
（详见补充协议附件）2.应甲方要求，新增加了688型楼承板3.3米长34块，3.1米长3块，共计84平方米。
人工费为84平方米×20元/平方米=1680元（大写：壹仟陆佰捌拾元整）。
人工单价遵循补充协议所定单价。
3.以上两项共计90000元+1680元=91680元（大写：玖万壹仟陆佰捌拾元整）。
三、补充合同增加的吊装费根据双方于7月5日签订的《万龙钢结构补充协议》第1条，应甲方要求，乙方更改钢结构制作安装顺序，导致500吨汽车吊进场或间歇性工作，为此，甲方为乙方追加20000元（大写：贰万元整吊装费。
（详见补充协议）四、签证确认的其他人工费1.由于设计变更和设计与现场实物不符导致在施工现场对构件做整改所花费的人工共50个，经双方确认单个人工单价为280元/日工，合计共14000元整（大写：壹万肆仟元整）。
（详见附件2号工作联系单）2.现场变更和现场新增的施工内容，我方共花费人工24个，经双方确认单个人工单价为280元/日工，合计共6720元（大写：陆仟柒佰贰拾元整）。
（详见附件3号工作联系单第1-6条）3.补充688型楼承板3.3米*34块，3.1米3块，材料费共4131元（大写：肆仟壹佰叁拾壹元整）（详见附件3号工作联系单第7条及销售订单）4.以上三项合计共24851元（大写:贰万肆仟捌佰伍拾壹元整）五、塔吊使用费1.根据双方签订的施工合同，甲方有责任要求塔机配合乙方进行吊装，费用1200元/天（9小时）由乙方承担。
工程施工人工结算范本
一、协议双方甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]二、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程性质：[工程性质]4. 工程合同编号：[合同编号]5. 工程合同签订日期：[签订日期]6. 工程合同工期：[合同工期]三、结算依据1. 本结算依据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程施工合同》、《建筑工程质量验收统一标准》等相关法律法规。
2. 依据双方签订的《[工程名称]工程施工合同》及相关补充协议。
3. 依据《建筑工程施工人工费结算办法》。
四、结算内容1. 人工费构成：包括直接费、间接费、利润、税金等。
2. 直接费：包括以下内容：（1）人工费：根据《建筑工程施工人工费结算办法》计算，按实际发生的人工工日数乘以单价。
（2）材料费：按实际发生材料数量乘以材料单价。
（3）施工机械使用费：按实际发生的机械台班数乘以台班单价。
3. 间接费：包括以下内容：（1）企业管理费：按直接费的百分比计算。
（2）规费：按国家规定的费率计算。
（3）税金：按国家规定的税率计算。
4. 利润：按直接费、间接费之和的百分比计算。
五、结算程序1. 乙方在工程完工后，应及时向甲方提交《工程施工人工费结算报告》。
2. 甲方收到《工程施工人工费结算报告》后，应在[约定时间]内进行审核。
3. 甲方审核无误后，应在[约定时间]内支付乙方人工费。
六、争议解决1. 甲方与乙方在结算过程中如有争议，应友好协商解决。
2. 协商不成的，可向合同履行地人民法院提起诉讼。
七、其他约定1. 本结算范本未尽事宜，双方可另行协商补充。
2. 本结算范本一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：_________________乙方（盖章）：_________________签订日期：__________________注：以上范本仅供参考，具体内容可根据实际情况进行调整。
钢结构工程结算书
引言：概述：钢结构工程结算书是钢结构施工项目完工后进行结算的重要文件。
它是根据实际施工情况，将工程施工过程中所发生的费用进行分类、总结和核算，并对结算金额进行评审和确认的证明文件。
钢结构工程结算书的编写要全面、详实、准确，以确保结算结果的合理性和有效性。
在编写钢结构工程结算书时，需要遵守有关结算规范和标准，确保结算金额的准确性和公正性。
正文内容：一、工程概述1. 工程基本信息- 工程名称、地点、设计单位等基本信息的记录和核实- 工程规模、用途、结构形式等的描述和总结2. 工程费用- 施工过程中涉及的各项费用的细化和分类- 基础费用、建筑物费用、钢结构材料费用等的明细和核算- 费用计算公式和核算方法的说明3. 工程进度- 工程施工过程的详细记录和总结- 施工过程中出现的问题和解决方案的描述4. 工程质量- 施工过程中质量控制的措施和方法的记录- 施工中出现的质量问题和解决方案的详细阐述5. 工程安全- 施工过程中安全措施的记录和总结- 施工安全事故的发生、处理和防范措施的详细描述二、施工过程费用结算1. 施工人工费用- 施工人员工资、培训费用的明细和核算- 施工人员工作时间、工作量的统计和分析2. 材料费用- 钢材、混凝土等材料的采购和使用情况的记录和总结- 材料费用的计算和核算方式的说明3. 设备费用- 施工过程中使用的设备的租赁和购买费用的明细和核算- 设备使用时间、使用量的统计和分析4. 工程管理费用- 施工过程中管理人员工资、差旅费等费用的明细和核算- 工程管理费用计算和核算方式的说明5. 其他费用- 施工过程中其他发生费用的细化和分类- 其他费用的计算和核算方法的详细说明三、结算金额评审1. 结算金额计算- 各项费用的统计和计算方法的详细阐述- 结算金额的核对和确认的过程和方法2. 结算金额评审- 结算金额的合理性评估和审查- 结算金额与预算金额的比较和分析3. 结算金额确认- 结算金额的最终确认和签字- 结算金额的调整和修订的程序和流程四、结算结果总结1. 结算结果概述- 结算金额的总结和归类- 结算结果的合理性和有效性评估2. 结算结果分析- 结算结果与预算结果的对比和分析- 结算结果中的问题和建议的详细阐述3. 结算结果审查- 结算结果的审核和审查程序- 结算结果的合规性和真实性评估五、结算书编写要点1. 结算书格式规范- 结算书纸质和电子版本的编写要求和要点2. 结算书内容要求- 结算书的内容组织和结构的规范- 结算书中各项费用的明细和核算要求3. 结算书填写要点- 结算书中各项数据的填写和校核要求- 结算书中各项金额的计算和核对要点4. 结算书审核和审查- 结算书的审核和审查程序和要点- 结算书的合规性和真实性审查要求总结：钢结构工程结算书（二）是一份重要的文件，对于确保工程的经济合理性、真实性和合规性具有重要意义。
工程结算书和竣工结算书
工程结算书一、结算依据本工程结算书依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑工程施工合同》、《中华人民共和国建筑工程施工质量管理规范》及甲、乙双方签订的《建筑工程施工合同》（以下简称合同）等有关法律、法规及合同约定等为依据，由甲、乙双方友好协商，经充分认真核算，现就本合同项下工程实施情况，结算如下：二、工程结算内容1、工程施工内容本工程总投资额为人民币10000000元，工程施工内容包括建筑工程、给排水工程、供暖通风工程、电气工程、智能化系统工程等，具体施工内容参见本合同约定。
2、实际施工进度本工程施工进度如下：（1）建筑工程：已完成地基基础、主体结构、外墙装饰、内装修饰等施工工作；（2）给排水工程：已完成管道设计、管道安装、水暖设备安装等施工工作；（3）供暖通风工程：已完成暖气片安装、排气管安装、空调安装等施工工作；（4）电气工程：已完成线路设计、线路安装、配电箱安装等施工工作；（5）智能化系统工程：已完成智能家居系统安装、智能安防系统安装等施工工作。
三、工程结算金额根据本合同约定，本工程结算金额为人民币8000000元，其中包括：（1）材料费：人民币3000000元；（2）人工费：人民币4000000元；（3）其他费用：人民币1000000元。
四、结算程序甲乙双方经友好协商，签订《工程结算书》，并经双方签字盖章后生效。
竣工结算书一、结算依据本竣工结算书依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑工程施工合同》、《中华人民共和国建筑工程施工质量管理规范》及甲、乙双方签订的《建筑工程施工合同》（以下简称合同）等有关法律、法规及合同约定等为依据，由甲、乙双方友好协商，经充分认真核算，现就本合同项下工程实施情况，结算如下：二、竣工结算内容1、工程竣工内容本工程总投资额为人民币10000000元，工程竣工内容包括建筑工程、给排水工程、供暖通风工程、电气工程、智能化系统工程等，具体竣工内容参见本合同约定。
结算书模板三篇
结算书模板三篇篇一：结算书模板20XX年10月13日目录一、编制说明二、工程结算申请表三、单位工程费汇总表四、工程结算书五、单位工程结算价汇总表六、分部分项工程结算表七、施工现场签证单八、合同外项目单价申报表/单价分析表九、设计修改通知单/施工单位申报表编制说明一、编制依据：竣工图纸、设计变更通知单、现场签证、施工合同、招标文件、投标文件等进行计算，本工程为总价承包方式结算。
依据招标文件及合同规定，由于变更等原因导致单元工程造价变动5%以内不调整合同总价，单元造价变动5%以上的，单元造价作相应增减。
如发生需调整合同价格的情况，结算综合单价按20XX年《XX省建设工程计价通则》、20XX年《XX省工程量清单计价指引》、20XX年《XX省园林绿化工程综合定额》、《XX省装饰装修工程综合定额》编制。
二、计费标准：（1）按系数算的安全文明施工费：按人工费的5.25%计算。
（2）材料检验试验费：按分部分项工程0.1%。
（3）预算包干费按2%计取；（4）暂列金额按分部分项10%计取；（5）税金和堤围防护费按3.577%计取。
三、材料、人工、机械价格按20XX年《XX市20XX年第1季度综合价》、20XX年1季度《XX市地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》、结合市场询价确定。
人工按92元/工日计算，如遇不适用以上定额的项目，套用其它定额。
工程结算申请表工程名称：工程名称：建设单位：施工单位：工程造价：大写：工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：001工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：001工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：001工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：001工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：001工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：001工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：001工程结算书工程名称：建设单位：施工单位：工程造价大写：工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：002工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：002工程结算书工程名称：建设单位：施工单位：工程造价：大写：工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：003工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：003工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：003工程结算书工程名称：建设单位：施工单位：工程造价：大写：工程量变更签证单004承包人：合同编号：N0：工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：004工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：004工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：004工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：004工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：004工程量变更签证单承包人：合同编号：N0：004合同清单外项目单价申报表承包人：合同编号：NO：0016份报监理机构。
项目工程决算书
项目工程决算书引言概述：项目工程决算书是指在项目工程完工后，对项目的总体投资进行核算和总结的文件。
它对项目的投入和产出进行了详细的分析和比较，是项目管理的重要工作之一。
本文将从项目工程决算书的定义、编制要求、内容要点、编制流程、应用价值和注意事项等六个大点进行阐述。
正文内容：1. 定义1.1 项目工程决算书的概念1.2 决算书的作用和意义1.3 决算书的基本要求2. 编制要求2.1 决算书的编制依据2.2 决算书的编制程序2.3 决算书的编制人员和责任3. 内容要点3.1 项目投资的总体情况3.2 项目的建设规模和工程量3.3 项目的投资结构和构成要素3.4 项目的成本分析和控制3.5 项目的效益评价和分析3.6 项目的财务状况和盈利能力4. 编制流程4.1 数据的收集和整理4.2 内容的编制和审核4.3 决算书的报批和审批4.4 决算书的归档和保存5. 应用价值5.1 为项目的决策提供依据5.2 为项目的管理提供参考5.3 为项目的评估提供依据6. 注意事项6.1 决算书的编制应准确无误6.2 决算书的内容应详尽全面6.3 决算书的编制应符合相关法规和规范总结：项目工程决算书是对项目的总体投资进行核算和总结的重要文件，它对项目的投入和产出进行了详细的分析和比较。
编制决算书需要遵循一定的要求和程序，内容要点包括项目投资情况、建设规模和工程量、投资结构、成本分析、效益评价、财务状况等。
决算书的编制流程包括数据收集、内容编制、报批审批和归档保存等环节。
决算书的应用价值主要体现在为项目决策、管理和评估提供依据。
在编制决算书时，需要注意准确无误、详尽全面，并符合相关法规和规范的要求。
通过决算书的编制和应用，可以更好地掌握项目的投资情况和效益，为项目的管理和决策提供科学依据。
工程结算责任书
工程结算责任书【工程结算责任书】为了保障工程建设的有序进行，明确各参与方的责任和义务，特制定本《工程结算责任书》。
第一章总则1.1 本责任书适用于所有工程建设项目。
1.2 本责任书包含建设单位、设计单位、施工单位等各方的责任和义务。
第二章建设单位的责任2.1 建设单位应当按照国家有关工程建设的法律、法规和规章制度，认真组织实施工程建设项目，并严格按照建设项目批准的工程设计、施工图纸和施工方案实施工程建设。
2.2 建设单位应当按照施工合同约定，及时向施工单位支付工程款项，并按照规定编制工程结算报告。
2.3 建设单位应当按照招标文件和合同的规定，履行工程结算审批程序，并保证结算结果的真实、合法和公正。
第三章设计单位的责任3.1 设计单位应当按照国家有关工程建设的法律、法规和规章制度，认真编制符合建设单位要求的工程设计文件。
3.2 设计单位应当根据建设单位的要求，协助建设单位进行工程结算报告编制、审查和核定工作。
3.3 设计单位应当在施工单位施工过程中配合解决工程施工中遇到的工程技术问题。
第四章施工单位的责任4.1 施工单位应当按照国家有关工程建设的法律、法规和规章制度，认真组织实施工程建设，确保工程质量和工期。
4.2 施工单位应当按照合同约定向建设单位提供工程服务，并按照规定进行工程结算工作。
4.3 施工单位应当按照设计图纸和施工方案，合理使用材料和设备，确保施工安全。
第五章其他责任和义务5.1 各参与方应当妥善保管工程建设有关资料和工程档案资料，依法对外公开披露。
5.2 各参与方应当建立健全工程结算监督体系，确保结算结果的真实、合法和公正。
5.3 各参与方应当尊重和保障他方权利，对本责任书的执行承担责任。
5.4 对于本责任书未尽事宜，各参与方应当根据法律法规和规章制度的要求进行处理。
第六章附件所涉及附件如下：（此处具体的附件名称和编号，例如结算报告表格、审批表格等）第七章法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下：（此处具体的法律名词和相应的注释说明）第八章实际执行中可能遇到的困难及解决办法在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法如下：（此处可能出现的问题，并给出相应的解决办法）本责任书经各参与方签字盖章后生效，自________年________月________日起执行。