建设工程施工合同(简易版)本月修正2023

建设工程施工合同(简易版)
建设工程施工合同(简易版)文档
1. 引言
本文档是关于建设工程施工合同的简易版说明。

建设工程施工合同是在建设工程施工过程中起到重要作用的法律文件，旨在明确各方的权利、义务和责任，确保工程的顺利进行。

2. 合同基本信息
2.1 合同名称
建设工程施工合同
2.2 合同签订方
本合同由以下各方签订：
- 甲方：[甲方名称]
- 乙方：[乙方名称]
2.3 合同签署日期
本合同签署日期为[签署日期]。

3. 工程概况
3.1 工程名称
工程的名称为[工程名称]。

3.2 工程地点
工程位于[工程地点]。

3.3 工程范围
本工程的范围包括但不限于：
- [工程范围说明1]
- [工程范围说明2]
- [工程范围说明3]
-
3.4 工程开始日期
工程的开始日期为[开始日期]。

3.5 工程竣工日期
工程的竣工日期为[竣工日期]。

4. 合同价款和支付方式
4.1 合同价款
本合同的合同价款为[合同价款]。

4.2 支付方式
合同价款将按照以下支付方式支付：
- 第一阶段：在合同签订后的[天数]内支付[支付比例]%的款项。

- 第二阶段：在工程完成[阶段1]后的[天数]内支付[支付比例]%的款项。

- 第三阶段：在工程完成[阶段2]后的[天数]内支付[支付比例]%的款项。

- 最后阶段：在工程竣工后的[天数]内支付[支付比例]%的款项。

5. 工期和延期
5.1 工期
本工程的工期为[工期]。

5.2 延期
如工期因不可抗力等原因需延期，应由双方协商一致，并在书
面形式上进行延期通知。

6. 变更和索赔
6.1 变更
如需对工程范围、设计或合同价款等进行变更，应由双方协商
一致，并在书面形式上进行变更通知。

6.2 索赔
如发生索赔事件，双方应尽量协商解决。

若无法协商解决，则可按照相关法律法规进行索赔。

7. 质量保证和验收
7.1 质量保证
乙方应保证工程的质量符合相关国家标准和规定，并承担相应的质量责任。

7.2 验收
工程竣工后，甲方有权对工程进行验收。

验收标准和程序应符合相关规定。

8. 违约和解除
8.1 违约
如一方未履行合同义务或履行不符合要求，另一方有权要求违约方履行或采取其他合理措施。

8.2 解除
如一方严重违约或不符合约定的其他情况，对方有权解除合同。

9. 争议解决
对于因合同履行发生的争议，双方应通过友好协商解决。

如协商不成，可以向有管辖权的法院提起诉讼解决。

10. 其他条款
10.1 附加条款
[附加条款内容]
10.2 合同生效
本合同自双方签字盖章之日起生效，并取代双方之前的一切口头或书面协议。

11. 合同签字
甲方（盖章）：_________________ 乙方（盖章）：
_________________
签约日期：____________________
结论
本文档简要介绍了建设工程施工合同的基本要素和条款，包括合同基本信息、工程概况、合同价款和支付方式、工期和延期、变更和索赔、质量保证和验收、违约和解除、争议解决等内容。

该合同的签署将确保建设工程的顺利进行，并明确各方的权利和责任。

请在实际签订合同时，根据具体情况进行调整和补充。