建设工程勘察设计合同模板.docx
建设工程勘察设计合同模板通用版8篇
建设工程勘察设计合同模板通用版8篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察设计服务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就本次建设工程勘察设计事宜达成如下协议：一、工程概况及勘察设计范围（此处详细描述工程的名称、地点、规模、勘察设计范围及具体工作内容等。
）二、合同价款及支付方式1. 本合同总价款为人民币[具体金额]（大写：[金额汉字大写]）。
该价款包括勘察设计的全部费用，但不包括与本工程相关的其他费用。
2. 甲方应按照以下方式支付款项：签订合同后预付总价款的百分之XX；工程勘察设计完成并提交成果报告后支付剩余款项。
3. 若因甲方原因导致工程勘察设计工作进度延迟，甲方应支付相应的延期费用。
具体费用由双方另行协商确定。
三、勘察设计期限及进度安排（此处详细描述勘察设计的计划开始时间、结束时间、关键阶段的时间节点以及进度安排等。
）四、知识产权保护及保密条款1. 乙方对本次工程勘察设计中涉及的甲方商业秘密、技术资料等承担保密义务，未经甲方同意，不得向第三方泄露。
2. 乙方提交的勘察设计成果归甲方所有，乙方不得将成果用于其他用途或向第三方转让。
若因乙方违约导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
五、质量标准和要求（此处详细描述工程勘察设计的具体质量标准和要求，确保工程的安全性和可行性。
）六、验收标准和方式1. 乙方提交的勘察设计成果应按照双方约定的质量标准和要求进行验收。
2. 验收标准和方法应明确具体，包括验收的项目、指标、流程等。
如存在争议，应按照国家相关标准或行业惯例进行验收。
七、违约责任和解决争议方式1. 甲乙双方应严格遵守本合同的约定，如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
工程勘察合同模板(6篇)
工程勘察合同模板项目名称：项目建设地点：合同编号：（由承接方编填）委托方：承接方：签订日期委托方（以下简称甲方）承接方（以下简称乙方）甲方委托乙方进行勘察任务。
根据《民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，结合该工程的具体情况，为明确责任，协作配合，搞好该工程勘察工作，经双方协商一致，就本工程勘察阶段的工作签订本合同，共同遵守。
第一条工程勘察范围1.1本工程项目勘察委托文号、日期1.2工程建设地点1.3技术要求1.4预计工程量第二条甲方按时向乙方提供下列文件资料：项目名称文件资料份数提供日期____年____月____日1.提交工程项目批准文件（复印件）以及施工或勘察许可文件#提交工程项目的坐标高资料#提交技术委托及已有的技术资料和图件第三条乙方按下述进度、份数向甲方提交勘察成果：勘察成果名称提交日期提交份数年月日项目名称文件资料份数提供日期____年____月____日1.提交工程项目批准文件（复印件）以及施工或勘察许可文件#提交工程项目的坐标与标高资料#提交技术委托书及已有的技术资料和图件第三条乙方按下述进度、份数向甲方提交勘察成果：勘察成果名称提交日期提交份数年月日勘察成果名称提交日期提交份数年月日3.1勘察成果规定提交四份，超过四份另行计费。
3.2工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准，如遇特殊情况（设计变更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等）时，工期顺延。
第四条取费标准及拨付办法4.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用。
国家规定的取费标准中没有规定的收费项目，由双方另行议定。
4.2本工程勘察费估算为元，合同生效后天内，甲方向乙方预付估算勘察费的30%作为定金（本合同履行后，定金抵作勘察费）；工程勘察验收、交付成果后15天内，结清全部费用。
4.3双方委托银行代付、代收有关费用。
第五条双方责任5.1甲方5.1.1甲方委托任务时，必须向乙方明确技术要求和勘察阶段，按时提供已有技术资料（包括地下管线、地下构筑物的资料），并能满足乙方编写勘察纲要和编制工程预算的基本要求。
建设工程勘察设计合同通用版本样本6篇
建设工程勘察设计合同通用版本样本6篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同通用版本样本合同编号：【编号】甲方：【甲方名称】（以下简称甲方）统一社会信用代码：【统一社会信用代码】地址：【地址】联系人：【联系人】电话：【电话】根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方经友好协商，就甲方的建设工程需求，乙方的工程勘察设计服务，达成以下合同：第一条服务内容1.1 乙方将根据甲方提供的建设工程需求及相关要求，进行工程勘察设计工作，并提供相应的设计方案和图纸。
1.2 乙方应具备合法的工程勘察设计资质，并保证所提供的设计符合国家相关标准和法规。
1.3 甲方需在工程开始前提供必要的工程数据和资料，协助乙方完成工程勘察设计的相关工作。
第二条合同期限2.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程勘察设计服务完成之日止。
2.2 若因不可抗力等特殊情况导致工程延期，应由双方友好协商调整合同期限。
第三条费用及支付方式3.1 工程勘察设计服务费用为【具体金额】人民币，甲方应在合同签订后【具体方式】支付全款给乙方。
3.2 如因甲方原因导致工程勘察设计服务无法完成的，甲方应承担相应违约责任。
第四条设计成果4.1 乙方所提供的工程勘察设计成果，包括但不限于设计方案、图纸等，均为乙方的知识产权。
4.2 甲方在未经乙方授权的情况下，不得将设计成果用于其他用途，不得擅自复制、传播或篡改。
第五条保密条款5.1 双方在合作过程中可能接触到对方的商业秘密或其他保密信息，双方应承诺保守对方的保密信息，不得泄露给第三方。
5.2 若因一方泄密导致损失，应由泄密方承担相应的赔偿责任。
第六条违约责任6.1 若一方违反合同的任何条款，应赔偿对方因此产生的损失。
6.2 若一方违反合同导致无法履行合同义务，应当承担相应的违约责任。
第七条法律适用及争议解决7.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
7.2 若因合同引起的纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交合同履行地法院进行诉讼解决。
建设工程勘察设计合同通用版模板6篇
建设工程勘察设计合同通用版模板6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1建设工程勘察设计合同通用版模板甲方（甲方单位名称）：乙方（乙方单位名称）：根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规规定，甲乙双方本着平等、自愿、互利、诚实信用的原则，在友好协商的基础上签订本合同，共同遵守。
一、合同目的与内容1. 甲方拟进行（项目名称），现委托乙方进行勘察设计工作；2. 乙方要求保证其具有合法资质，具备从事相应勘察设计工作的资格；3. 合同包括勘察设计过程中的全过程跟踪服务，直至工程竣工验收。
二、合同签订及生效1. 双方在本合同生效日起开始履行；2. 合同生效后甲方应支付相应的费用，在勘察设计过程中乙方有权收取相关费用；3. 乙方应按合同约定的时间节点提交勘察设计成果，并经甲方验收。
三、工作流程及要求1. 乙方应按照甲方的要求和相关规范、标准进行勘察设计工作；2. 乙方应保证设计成果符合国家相关法律法规，切实保护自然环境和生态环境；3. 乙方应设立专业团队，确保项目质量，并及时告知甲方项目进展情况；4. 乙方应对工程施工过程中可能遇到的问题提出解决方案，并配合甲方解决问题。
四、变更与解除1. 合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议；2. 如因不可抗力等原因导致无法继续履行合同，任一方均有权提前三十天书面通知对方解除合同。
五、保密条款双方应严格遵守保密协议，未经允许不得泄露对方商业机密信息。
六、争议解决合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成，提交有管辖权的人民法院解决。
七、其他1. 除非有书面协议，本合同不可转让给任何第三方；2. 本合同未尽事宜由双方协商解决。
八、本合同自双方签字盖章之日生效，合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方单位名称（盖章）：签订日期：乙方单位名称（盖章）：签订日期：以上为《建设工程勘察设计合同通用版模板》，请甲乙双方严格按照合同约定履行，确保合同顺利完成。
建设工程勘察设计合同通用版样书6篇
建设工程勘察设计合同通用版样书6篇篇1建设工程勘察设计合同通用版样书第一部分：合同基本信息甲方（委托方）：（填写甲方名称、地址、联系方式等）乙方（承接方）：（填写乙方名称、地址、联系方式等）项目名称：（填写项目名称）项目地点：（填写项目地点）工程类型：（填写工程类型）工程概况：（简要描述工程内容及规模）合同签订日期：（填写日期）合同有效期：（填写具体有效期）第二部分：合同内容1. 甲方委托乙方进行工程勘察设计工作，乙方承接该项工作并按照国家相关法律法规和行业标准完成。
2. 乙方应按照甲方的要求，对项目地点进行勘察，制定设计方案，并向甲方提交设计方案的初步草图和施工图纸，甲方审查后确定。
3. 乙方应在约定的工期内完成工程设计，并在设计阶段向甲方提供必要的咨询和技术支持。
4. 乙方应在设计阶段与甲方保持及时沟通，及时处理甲方提出的问题和要求，确保设计方案符合甲方要求。
5. 乙方应在设计阶段确保设计方案符合国家有关法规、标准和规范要求，保证设计方案的科学性和合理性。
6. 在设计方案经甲方审查通过后，乙方应向甲方提供施工图纸，并与甲方一起讨论施工方案，确认施工图纸。
7. 乙方应在施工过程中提供必要的技术服务和支持，协助解决施工中的问题，确保工程顺利完成。
8. 乙方应对工程设计中可能存在的风险和安全隐患提前预警，并提出相应的应对措施，保障工程施工和使用的安全性。
9. 甲方应按照约定的时间和标准支付工程勘察设计费用，并在工程完成后验收合格后支付剩余款项。
第三部分：合同条款1. 合同的变更和解除需要双方书面协商一致，并经双方签字确认后生效。
2. 如因不可抗力等客观因素导致工程无法按时完成或无法按合同约定完成，则双方可协商变更合同内容或解除合同。
3. 未尽事宜由双方协商解决，如无法协商一致，则按照相关法律法规处理。
第四部分：合同附件1. 项目勘察设计任务书2. 设计方案初步草图和施工图纸3. 付款方式及进度安排4. 工程验收标准本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
建设工程勘察设计合同通用版本范本6篇
建设工程勘察设计合同通用版本范本6篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同通用版本范本甲方：（委托方名称）乙方：（承接方名称）鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程勘察设计工作，双方本着平等、自愿、互利、诚信的原则，经友好协商，达成如下合同：第一条合同目的甲方委托乙方按照双方约定的工程范围、技术要求和工作时间，对相关建设工程进行勘察设计，以期确保工程质量和进度。
第二条服务内容1.乙方应根据甲方提供的建设项目概况、要求和规划方案，进行勘察设计工作；2.乙方应按照国家相关标准、规范和法律法规，完成相关勘察设计文件；3.乙方应按工程实际情况，合理安排工作进度，确保完成工作质量。
第三条服务费用1.甲方应按照合同约定时间和标准，支付乙方勘察设计服务费用；2.乙方应将开支明细单据提供给甲方，以便核算费用；3.如遇特殊情况需要额外费用，乙方应提前告知甲方，并经双方协商确定。
第四条质量保证1.乙方应保证勘察设计文件准确无误，符合国家相关标准和规范；2.如发现工程问题，乙方应及时通知甲方，协助解决；3.勘察设计文件经甲方验收合格后，乙方应负责向有关部门提交相关报批文件。
第五条工期要求1.双方应严格按照合同约定的工作时间和节点，完成相应的勘察设计工作；2.如有延期情况，需提前告知对方，并经双方协商确定新的工作时间表。
第六条违约责任1.如一方未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任；2.如因一方原因致使工程质量受损或进度延误，应承担相应的赔偿责任。
第七条合同变更1.双方如需对合同内容进行修改或补充，应经双方协商一致，并签署书面协议；2.未经协商一致不得私自修改合同内容。
第八条合同解除1.双方一致同意解除合同的，应书面协商并签署解除协议；2.若一方违反合同约定致使合同无法履行，对方有权解除合同并要求违约方承担相应责任。
第九条法律适用本合同适用中华人民共和国法律，对合同效力、履行、解释和争议解决均受中国法律管辖。
第十条合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
建设工程勘察设计合同书通用范本6篇
建设工程勘察设计合同书通用范本6篇篇1建设工程勘察设计合同书通用范本合同编号：____________甲方（委托人）：__________________________________乙方（勘察设计单位）：__________________________________经甲、乙双方友好协商，就_____项目（以下简称“工程”）的勘察与设计事宜，签订本合同。
合同内容如下：一、勘察设计范围1. 甲方承包乙方，为工程进行勘察与设计服务，具体包括但不限于：XX勘察、XX设计、XX测绘等，并按照相关法律法规和标准规范执行勘察与设计工作。
2. 乙方应当按照合同规定的时间节点，提交相应的设计文件和成果，保证设计文件的准确性和合法性。
3. 如需对勘测和设计内容进行调整或修改，应经双方协商一致后进行调整，双方应共同承担调整可能带来的费用和损失。
二、服务费用及支付方式1. 乙方向甲方提供勘察设计服务，服务费用为____________（大写）人民币。
甲方应在合同签订后的____天内支付服务费用的____%作为首期款。
2. 乙方应按照合同约定的时间节点提交相应的费用清单，并由甲方按时支付服务费用，不得拖欠或延迟支付。
3. 如甲方拖欠支付服务费用，乙方有权终止合同，并有权追究甲方应支付的费用，并要求相应的赔偿。
三、合同履行期限1. 本合同自双方签订之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
2. 如勘察阶段、设计阶段或其他服务阶段出现变更，应经双方协商一致后进行变更，并在合同中进行书面确认。
3. 如因不可抗力等因素导致工程停顿或延期，应允许双方延长履行期限，延长期限应经双方协商一致。
四、合同违约责任1. 任何一方未按照合同约定时间和要求履行义务，均视为违约，应承担相应的责任。
2. 违约方应承担由违约行为造成的损失，并赔偿因此产生的全部费用和影响。
3. 如因乙方原因导致勘察设计工作无法按期完成，乙方应向甲方提供合理的说明和解释，并承担相应的违约责任。
建设工程勘察设计合同范文通用版4篇
建设工程勘察设计合同范文通用版4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1建设工程勘察设计合同范文【合同编号】：________________甲方（设计单位）：________________乙方（勘察单位）：________________鉴于甲方具有相关建筑设计资质，且有能力完成______（项目名称）的设计工作；乙方具有相关勘察资质，且有能力完成______（项目名称）的勘察工作，双方经友好协商，就______（项目名称）的勘察设计工作达成如下协议：第一条项目基本信息甲方授权乙方进行______（项目名称）的勘察设计工作。
项目地点位于______，项目范围包括但不限于______。
第二条合同期限本合同自双方签署之日起生效，至验收合格之日止，期限为______。
第三条工作内容1. 乙方应按照甲方提供的设计任务书要求，完成______（项目名称）的勘察工作，包括但不限于地质勘察、勘测测绘等项目；2. 甲方应按照相关规范要求，完成______（项目名称）的设计工作，包括但不限于建筑设计、结构设计、给排水设计等项目。
第四条设计报酬1. 甲方应支付乙方设计报酬______元（大写：______元整）；2. 乙方应支付甲方设计报酬______元（大写：______元整）。
第五条设计文件1. 设计文件由乙方制作并出具设计报告、设计图纸等相关文件，必须经甲方审核确认无误后方可提交有关部门审批；2. 设计文件应符合国家有关法规和标准要求，保证设计的规范性、合法性。
第六条项目奖罚1. 如因乙方原因导致设计文件迟交或质量不合格，甲方有权要求乙方补救，补救期限为______（具体时间要求），如逾期仍未达标，甲方有权终止合同并要求乙方承担相应责任；2. 如因甲方原因导致施工延误或其他损失，乙方有权要求甲方赔偿相应的损失；3. 双方应在合同履行中保持有效沟通，减少不必要的误解和矛盾。
第七条保密义务1. 双方均应对涉及项目的相关信息进行保密，不得泄露给未经授权的第三方；2. 如因一方违反保密协议而导致损失，应承担相应的赔偿责任。
建设工程勘察设计合同通用版3篇
建设工程勘察设计合同通用版3篇篇1建设工程勘察设计合同通用版合同编号：__________甲方：（委托方）__________乙方：（承接方）__________鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程项目的勘察设计工作，为明确双方权利义务，依据有关法律、法规，经甲、乙双方友好协商，达成如下合同：第一条项目概况1.1 项目名称：__________1.2 项目地点：__________1.3 项目规模：__________1.4 项目内容：对项目进行勘察设计，包括但不限于土地勘查、地质勘察、测绘工作、设计方案、施工图等。
第二条勘察设计内容2.1 乙方应按照甲方的要求，对项目进行全面勘察设计，确保符合国家相关标准和规范，保证设计方案的合理性和可行性。
2.2 乙方应按时提交勘察设计成果，并配合甲方进行审核、调整。
2.3 如有其他特殊要求，经双方协商一致后作出相应调整。
第三条合同价款及支付方式3.1 本合同总价款为人民币__________元整。
3.2 价款支付方式：分期支付，分____次支付，每次支付____%。
3.3 所有费用应包括在合同价格中，超出合同价格的费用由甲方另行支付。
第四条合同履行期限4.1 乙方应在__年__月__日前完成勘察设计工作，并将成果提交给甲方。
4.2 如需要延长履行期限，应提前__天向甲方书面申请，并经甲方同意后方可延长。
第五条保密条款5.1 双方在合作过程中应保守合同内容及项目相关信息，未经对方同意不得向外泄露。
5.2 如因一方泄密造成对方损失的，应承担相应赔偿责任。
第六条违约责任6.1 若一方未按合同约定履行义务，应向对方支付相应违约金。
6.2 因不可抗力等客观原因导致的违约，应免责，但应及时通知对方，并尽力减少损失。
第七条争议解决7.1 本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。
第八条合同附则8.1 本合同自双方签字盖章后生效。
建设工程勘察设计合同通用版6篇
建设工程勘察设计合同通用版6篇篇1合同编号：XXXXXX甲方（发包人）：XXXXXXXXX乙方（承包人）：XXXXXXXXX根据《中华人民共和国合同法》及国家有关建设工程勘察设计管理规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本次建设工程勘察设计项目达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：XXXXXXXXX。
2. 项目地点：XXXXXXXXX。
3. 项目内容：包括勘察和工程设计两部分。
勘察包括地质勘察、工程测量等；工程设计包括初步设计、施工图设计等。
二、合同范围及工作内容1. 乙方应按照甲方的要求进行工程勘察，提供详细的地质勘察报告及工程测量数据。
2. 乙方应根据国家相关规范、标准进行设计，完成初步设计、施工图设计等工作，确保设计图纸的质量及实用性。
3. 乙方须按时交付设计成果，并在设计过程中与甲方保持沟通，确保设计符合甲方需求。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币XXXXXX元整（大写）。
2. 支付方式：分期支付。
合同签订后，甲方支付合同总额的XX%作为预付款；勘察工作完成后支付XX%；设计工作完成后支付剩余的XX%。
四、质量与验收标准1. 乙方提供的勘察数据应准确、可靠，符合国家相关标准。
2. 乙方提交的设计图纸应满足甲方需求，符合国家规范及标准。
3. 甲方有权对乙方的勘察和设计成果进行验收，验收标准按照国家和地方相关规定执行。
五、合同履行期限1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX年。
2. 乙方应于合同签订后XX日内完成勘察工作，并于XX日内完成设计工作。
如遇特殊情况，双方可协商延长履行期限。
六、保密条款1. 双方应对本合同内容及相关资料保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。
2. 乙方在完成勘察设计工作过程中，应妥善保管甲方提供的资料及数据，不得擅自复制、留存或向第三方提供。
七、违约责任1. 若因乙方原因导致勘察设计工作延误，每延误一日，应向甲方支付合同总金额的XX%作为违约金。
建设工程勘察设计合同(模板)范本(完整版).docx
建设工程勘察设计合同范本(完整版)1. 范本说明该范本是建设工程勘察设计合同的完整版，用于规范和明确勘察设计单位与建设工程业主之间的权利和义务，确保合同双方的权益得到保障。
2. 合同主要内容2.1 合同目的该合同的目的是为了约定勘察设计单位和建设工程业主之间的权利和义务，明确双方在建设工程勘察设计过程中的责任和义务，确保勘察设计工作的顺利进行。
2.2 合同条款该合同包括主要条款：2.2.1 合同的签订与生效双方签订合同时，应当遵守法律法规的规定，并按照合同规定的程序办理合同的签订手续。
合同自双方签字盖章之日起生效。
2.2.2 勘察设计业务范围合同明确勘察设计单位承担的勘察设计业务范围，包括但不限于工程勘察、地质勘察、水文勘察、设计编制等内容。
2.2.3 勘察设计费用按照合同约定，勘察设计单位有权向建设工程业主收取一定的勘察设计费用。
费用支付方式、标准、时间等都需要在合同中明确。
2.2.4 勘察设计工作的组织与管理勘察设计单位应按照合同约定的工期和质量要求，组织和管理勘察设计工作。
同时，建设工程业主有权对勘察设计工作进行监督和检验，确保工作进展和质量符合要求。
2.2.5 合同变更和解除在合同履行过程中，双方可以根据实际情况，协商变更合同内容。
合同变更应经双方协商一致，并按照法律法规的规定办理变更手续。
另外，合同解除需要符合法律法规的规定，并经双方协商一致。
2.2.6 争议解决双方如发生争议，在友好协商无果的情况下，可以向有关部门或仲裁机构申请解决。
双方同意接受仲裁裁决。
2.2.7 合同的终止与违约责任合同的终止和违约责任都需要在合同中明确，以防止合同发生纠纷。
3. 合同附件3.1 技术规范和标准合同附件中应包含有关技术规范和标准的具体内容，以便勘察设计单位按照规范和标准进行勘察设计工作。
3.2 工期安排合同附件应包含具体的工期安排，明确勘察设计工作的起止时间及各个阶段的工作内容。
3.2 支付方式和标准合同附件应包含明确的支付方式和标准，确保勘察设计费用的支付得以落实。
建设工程勘察设计合同样书通用版6篇
建设工程勘察设计合同样书通用版6篇篇1建设工程勘察设计合同样书通用版甲方（委托方）：__________（甲方单位名称、地址、邮编、联系人、电话、传真）联系人：__________乙方（承包人）：______________（乙方单位名称、地址、邮编、联系人、电话、传真）鉴于甲方拟进行___________（项目名称，规模，地点等），现就该工程的设计、勘察等工作，甲、乙双方达成如下协议：一、合同名称：__________工程设计、勘察合同二、合同标的：__________工程设计、勘察范围包括：三、合同费用：总金额为人民币（大写）________元整。
合同总费用包括设计费、勘察费用等。
四、付款方式：甲方、乙方经确认，甲方按下列方式支付设计费：首次支付________元，概算送审后支付________元，执照备案后支付总金额的________%；五、合同工期：合同工期为________年（年）（月）（日）至________年（年）（月）（日）；六、技术要求：根据合同要求，甲方要求乙方制作规范合格的设计、勘察文件，保证设计、勘察质量，并保证创新性等；七、质量标准：设计、勘察文件应符合国家有关规定，不符合有关规定，需负责修改。
如果因设计、勘察质量问题，造成施工现场事故，由乙方承担全部责任；八、合同签订、变更：双方于________年（年）（月）（日）签订该合同，如需变更，需双方确认并签署正式变更协议；九、合同解除：双方一致同意，通过书面协商解除；十、争议解决：双方如发生争议，应友好协商解决，无法解决提交有关仲裁机构；十一、合同生效：该合同自双方签字盖章之日起生效；十二、附则：1、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力；2、甲乙双方未经书面确认，不得向第三方泄露该合同；3、本合同如发生未尽事宜，双方应协商解决。
合同签署地点：__________日期：__________甲方（盖章）：____________签字：____________乙方（盖章）：____________签字：____________以上是关于建设工程勘察设计合同样书的通用版，希望对需要的人员有所帮助。
建设工程勘察设计合同样本.docx
建设工程勘察设计合同（3）工程名称：委托单位：设计单位：设计编号：合同编号：年月日订建筑安装工程设计合同订立合同双方：建设单位：以下简称甲方；设计单位：以下简称乙方。
为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和 ________批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
一，工程名称，规模，投资额，建设地点甲方委托乙方承担 ___________________工程的设计项目，建筑安装面积为 ________平方米，批准总投资为 _____________万元，建设地点在二，甲方的义务１，甲方应在年 ____月 ____日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告），燃料，水，电，运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料，需要经过科研取得的技术资料。
甲方在年 ____月 ____日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料，施工的条件，以及有关设备的技术资料。
甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。
２，及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
３，在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，与乙方进行设计技术交底；工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
４，在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便。
在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
５，甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。
甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。
三，乙方的义务１．乙方必须在年____月____日以前，向甲方交付初步设计文件；在年____月 ____日以前，向甲方交付技术设计文件；在年____月____日以前，向甲方交付施工图设计文件。
建设工程勘察设计合同样本通用版本6篇
建设工程勘察设计合同样本通用版本6篇篇1合同编号：【编号】甲方（发包人）：【甲方名称】地址：【地址】法定代表人：【法定代表人姓名】乙方（承包人）：【乙方名称】地址：【地址】法定代表人：【法定代表人姓名】鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察、设计服务，双方遵循诚实守信、公平公正的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为明确双方权利义务，达成如下协议：一、工程概况及勘察、设计范围（一）工程名称：【工程名称】（二）工程地点：【工程地点】（三）勘察、设计范围：【勘察、设计范围描述】（四）勘察、设计内容：【勘察、设计内容描述】二、合同总价及支付方式（一）本合同总价为人民币【总价】元。
该总价包括但不限于勘察费、设计费、成果交付费用等。
具体费用明细见附件。
（二）支付方式：1. 本合同签订后【预付款比例】的预付款，在勘察设计工作开始前支付。
2. 勘察阶段完成后，支付合同总价【中期付款比例】。
3. 设计阶段完成后，支付合同总价【尾款比例】。
4. 剩余款项在竣工验收合格后一次性支付。
三、工期及进度安排（一）本合同约定的工期为【天数】日，自乙方收到甲方预付款之日起开始计算。
如遇特殊情况，双方可协商顺延工期。
（二）乙方应按照甲方提供的进度要求，按时完成各阶段工作，确保工程进度。
四、知识产权及保密条款（一）乙方完成的勘察、设计成果的知识产权归甲方所有。
乙方不得将相关成果用于其他用途或转让给第三方。
（二）双方在合作过程中涉及的商业秘密应当予以保密，未经对方同意，不得泄露或擅自使用。
五、质量标准及验收方式（一）乙方应按照国家和地方现行的建设工程勘察、设计规范及标准进行设计，确保勘察、设计成果的质量。
（二）各阶段工作完成后，乙方应提交相应的成果资料，甲方组织验收。
验收标准、方法详见附件。
验收合格后，双方签署验收报告。
（三）如验收不合格，乙方应按要求进行整改，并承担相应费用。
整改后仍不合格的，甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任。
建设工程勘察设计合同样本通用版本(word模板).docx
编号：_________________ 建设工程勘察设计合同样本通用版本甲方：________________________________________________乙方：________________________________________________签订日期：_________年______月______日工程名称：______委托单位：______设计单位：______设计编号：______合同编号：______________年________月________日订建筑安装工程设计合同订立合同双方：建设单位：______ 以下简称甲方;设计单位：______ 以下简称乙方。
为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和________批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
一，工程名称，规模，投资额，建设地点甲方委托乙方承担___________________工程的设计项目，建筑安装面积为________平方米，批准总投资为_____________万元，建设地点在二，甲方的义务1，甲方应在________年____月____日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)，燃料，水，电，运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料，需要经过科研取得的技术资料。
甲方在________年____月____日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料，施工的条件，以及有关设备的技术资料。
甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。
2，及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
3，在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，与乙方进行设计技术交底;工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
4，在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便。
建设工程勘察设计合同模板6篇
建设工程勘察设计合同模板6篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同甲方：（委托方/业主方）地址：法定代表人：联系人：鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程的勘察设计工作，双方经友好协商，达成如下合同条款：第一条任务内容1. 乙方承担甲方委托的建设工程的勘察设计任务，具体包括：（1）对建设项目的规划、设计方案进行确认和评审；（2）完成建设工程的土地勘察、地质勘察、地基勘察等各项勘察工作；（3）编制符合国家标准的建设工程设计文件，并在相关部门备案。
第二条报酬1. 甲方应按照乙方提供的工作报价支付勘察设计工作报酬，具体金额为（具体金额）。
2. 工作报酬支付方式：（一次性付款/分期付款）。
第三条保密条款1. 乙方应对甲方提供的项目资料和相关信息进行保密，不得泄露给第三方。
2. 乙方应对设计方案、施工图纸等技术资料进行保密，不得擅自复制或传播。
第四条赔偿责任1. 若因乙方过错导致设计文件存在严重错误，乙方应立即承担修正责任，不收取额外费用。
2. 若因甲方提供的虚假信息导致设计文件存在错误，甲方应赔偿乙方相应损失。
第五条合同变更1. 若工程施工过程中需要变更原设计方案，应由双方重新协商签订合同变更协议。
2. 合同变更应经由双方法定代表人签字确认方为有效。
第六条履约期限1. 乙方应在签订本合同后XX日内开始履行勘察设计任务，按时完成设计文件编制。
2. 如因不可抗力因素导致勘察设计延误，应及时通知甲方并重新协商工作进度。
第七条违约责任1. 若乙方未按照合同约定完成勘察设计任务，应向甲方支付违约金，违约金数额为（具体数额）。
2. 若甲方未按照合同约定支付工作报酬，应向乙方支付滞纳金，滞纳金按日累积计算。
第八条争议解决1. 本合同的履行适用中华人民共和国法律。
2. 双方因履行本合同发生争议应友好协商解决，如协商不成，提交仲裁机构进行仲裁。
第九条其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至勘察设计任务完成之日终止。
建设工程勘察设计合同通用版范文5篇
建设工程勘察设计合同通用版范文5篇篇1合同编号：[编号]发包人（甲方）：[发包人名称]承包人（乙方）：[承包人名称]根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚信的基础上，就本建设工程勘察设计项目协商一致，特签订本合同。
一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模描述]二、服务范围与内容乙方承担本项目的勘察设计工作，包括（但不限于）以下内容：1. 勘察工作：包括地质勘察、测量及其他相关勘察服务。
乙方应按照相关规定和要求，提供准确的勘察资料和报告。
2. 初步设计工作：乙方需根据甲方提出的工程要求进行初步设计，并提交初步设计方案和相关图纸。
3. 施工图设计工作：乙方需完成施工图纸设计，确保施工顺利进行。
4. 后期服务：包括现场指导、技术交底等后期服务工作。
三、合同工期与进度安排1. 合同签订后，乙方应在约定时间内完成勘察工作，并提交勘察报告。
2. 初步设计应在勘察工作完成后，按照甲方要求的进度进行。
3. 施工图设计应在初步设计确定后，按照双方约定的时间节点完成。
4. 若因乙方原因造成工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
四、费用及支付方式1. 工程勘察设计费用总计：[金额]。
支付方式：[支付方式描述]。
2. 甲方应按以下时间节点支付费用：预付款[比例]，初步设计完成后支付[比例]，施工图设计完成后支付尾款[比例]。
3. 若因乙方原因导致勘察设计进度延迟，甲方有权扣除相应违约金或暂停支付款项。
如因甲方原因导致支付延迟，双方应协商解决。
五、质量要求与验收标准1. 乙方应按照国家相关规范和要求进行勘察设计，确保勘察资料和设计成果的质量。
2. 工程勘察设计成果需经过甲方验收合格后方可视为完成。
验收标准按照国家和地方相关法规及行业标准执行。
具体验收程序由双方另行约定。
3. 若乙方提交的勘察设计成水果未达到约定的质量要求，甲方有权要求乙方整改或重新设计，并承担相应费用。
建设工程勘察设计合同通用版本样本8篇
建设工程勘察设计合同通用版本样本8篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同通用版本样本甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）为明确双方的权利和义务，依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经双方友好协商，达成如下合同：一、项目概况1.1 甲方委托乙方进行（项目名称）的工程勘察设计工作，工程地址为（工程地址）。
1.2 项目工程的性质为（工程性质），工程规模为（工程规模），工程预算为（工程预算）。
1.3 本合同包括工程勘察和设计两个阶段，乙方应当按照国家、地方法律法规和相关行业标准开展工作。
二、服务内容2.1 勘察阶段（1）开展工程勘察前的资料调查工作；（2）实地勘察和测量，获得工程地质、水文、气象等相关资料；（3）编制勘察报告，包括工程条件描述、勘察方法、主要技术参数等内容。
2.2 设计阶段（1）编制工程设计方案，包括总平面布置、结构设计、设备选型等内容；（2）编制细部施工图纸及相关设计说明，符合国家相关标准和规范；（3）配合甲方办理相关审批手续。
三、合同价款3.1 总价款为（价款数字），其中勘察阶段价款为（价款数字），设计阶段价款为（价款数字）。
3.2 价款支付方式为（支付方式），具体支付时间为（具体时间）。
3.3 委托方付款时应出示支付凭证，双方应在合同签订后签署相关的发票。
四、工作进度4.1 乙方应按照双方商定的工作计划，保质保量完成合同约定的工作。
4.2 如遇特殊情况需要变更工作进度，应提前向甲方提出书面申请，经甲方同意后方可进行调整。
五、质量保证5.1 乙方承诺所提供的勘察和设计文件真实、完整、准确，并符合国家相关标准和规范。
5.2 如发现勘察或设计文件存在质量问题，乙方应立即进行整改，不得拖延。
六、保密义务6.1 双方应对因合同履行所获知的商业秘密和技术信息保密，不得擅自泄露给第三方。
6.2 保密期限为合同终止后的五年。
七、合同变更和解除7.1 合同履行过程中如需要变更合同内容，双方应协商一致，并书面签署变更合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_____________建设工程勘察设计合同模板
甲方：________________________________________________
乙方：________________________________________________
签订日期：_______年______月______日
委托方(甲方)：__________
地址：__________ 邮码：____________ 电话：__________
法定代表人：__________ 职务：__________
承托方(乙方)：__________
地址：__________ 邮码：____________ 电话：__________
法定代表人：__________ 职务：__________
依照《中华人民共和国民法典》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。
第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。
第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计(方案设计)和施工图设计，分阶段进行。
在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。
第三条甲方责任
1.按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。
委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图，土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。
委托初步设计应提出以下资料：①经过批准的设计任务书;②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;
⑤经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。
委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。
2.收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。
组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。
3.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。
4.委托配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的单位参加。
5.维护乙方的勘察设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。
对转让后重复使用的项目，乙方不负任何技术责任。
6.按照国家和本市有关规定，按时付给勘察、设计费。
第四条乙方责任
1.按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件，根据各阶段协议书的规定，按期交付各阶段的设计文件(初步设计份，施工图设计8份)，并保证质量。
需增加设计文件的份数时另行收费。
需复制供应标准图时另行收费。
2.乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等，提出勘察技术要求和进行设计，并按合同规定的进度和质量提出设计文件(包括概、预算文件、材料、设备清单)。
3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由乙方负责。
原定任务书有重大变更而需重作设计时，须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。
4.乙方对所承担设计的建设项目应配合施工，开工前进行设计技术交底，解决施工过程中有关的设计问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。
对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。
5.对于复杂项目，需要乙方协助收集设计基础资料时，应按技术服务的有关规定办理。
6.勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例，进行工程测量、工程地质、
水文地质等勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。
第五条勘察设计费用
乙方根据国家批准的勘察设计收费标准及办法计收勘察设计费。
设计合同生效后，甲方付给乙方设计费3%;乙方交付初步设计文件时，甲方再付给乙方设计费;交付施工图设计文件时，甲方负责结清全部设计费。
小型设计项目及复用设计项目分两次拨付设计费。
即签定设计合同时选拨付2%作为定金，完成施工图时付清全部设计费。
勘察合同生效后，甲方付给乙方勘察费的3%，乙方交付勘察文件时，甲方负责结算全部勘察费。
第六条违约责任
1.甲方不履行合同，无权请求退还定金。
乙方不履行合同，应当双倍返回定金。
2.甲方不能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料，或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改，乙方除可推迟交付设计文件日期外，甲方应按乙方实际损失的工日，以日产值________元计算，增补设计费。
3.甲方因故要求变更设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另议外，甲方应按乙方实际返工修改工日，增付设计费。
4.甲方因故要求停止设计时，应及时用书面通知乙方，乙方应立即停止设计，甲方已付的定金不予偿还，定金不足设计进度部分，按已完成的设计实际进度补交
费用。
5.甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时，本合同自行失效，乙方已收的定金和设计费不予退回。
6.由于乙方的勘察设计错误，给甲方造成较大经济损失时，乙方除负责积极采取补救措施外，要免收损失部分的勘察设计费，并应付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。
7.勘察设计文件(图纸)交付时间按协议规定时间拖后时，由甲乙双方商定，每逾期一天，甲方可少付该阶段勘察设计费的1%，提前时，甲方付给乙方该阶段设计费的________%(经批准生效)。
8.甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金，按天数累计计算，每天偿付勘察设计费1%的违约金，但每天偿付最高额不得超过1元。
9.乙方不及时到现场处理有关设计问题，不及时按审批机关意见修改设计时，每影响一天应减付设计费1%.
第七条合同执行过程中，如有纠纷，双方应本着实事求是的原则协商解决，解决不成按项解决。
1.申请________仲裁委员会仲裁。
2.向人民法院起诉。
第八条合同未尽事宜，经双方协商一致，可在合同中增加补充条款，补充条款
也同样是合同的有效部分。
第九条本合同附件的委托勘察设计项目表以及勘察设计协议书，均为本合同的组成部分，具有同等法律效力。
第十条本合同一式____份。
其中正本两分(甲、乙双方各执一份)，副本____份。
甲、乙双方业务主管部门各执一份，市基建主管部门一份。
甲方：____________________________
甲方代表：________________________
________年____月____日
乙方：____________________________
乙方代表：________________________
________年____月____日。