建设工程施工合同范本(完整版)_1

合集下载

建设工程施工合同范本7篇

第1篇示例：

建设工程施工合同范本

甲方：（委托方）

鉴于甲方拟在某地进行建设工程项目，现就该工程的施工事宜达成如下协议：

第一条项目名称

甲方委托乙方完成的工程项目名称为：___________（以下简称该工程）。

第二条工程地点

该工程位于___________地点。

根据甲方要求，乙方负责完成该工程的规划、设计、施工和竣工验收工作，并保证该工程符合相关标准和要求。

乙方应在签订合同后______天内开始施工，按照双方约定的工程进度完成该工程。

第五条施工价格

1. 乙方应按照双方约定的工程进度，向甲方收取相应的施工款。工程竣工后，乙方应提交工程结算书，甲方对工程情况满意后支付最后一笔款项。

2. 如乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。

第六条施工质量保证

1. 乙方应按照相关规定和标准严格控制施工质量，确保该工程符合国家相关标准和甲方的要求。施工过程中如出现质量问题，乙方应承担相应责任。

2. 乙方施工完成后应提供一年的维修保证期，对工程出现质量问题负责。

第七条竣工手续

1. 工程竣工后，乙方应向甲方提供竣工验收报告和相应的竣工手续，包括相关证明文件、规范合格证明等。

2. 若竣工验收合格，甲方应在_______个工作日内支付尾款。

第八条合同变更

1. 如甲方需要对工程项目进行变更，应提前与乙方沟通并签订书面变更协议。变更后的费用由双方协商确定。

2. 未经双方一致同意，任何一方不得擅自变更合同条款。

第九条争议解决

1. 双方在履行合同过程中如发生争议，应友好协商解决。协商不成的，可向有关部门申请调解或仲裁。

建设工程施工合同范本20173篇

篇一

建设工程施工合同范本 2017

甲方（发包方）：_______________________

法定代表人：_______________________

地址：_______________________

联系方式：_______________________

乙方（承包方）：_______________________

法定代表人：_______________________

地址：_______________________

联系方式：_______________________

鉴于甲方拟进行[具体工程名称]的建设工程施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经友好协商，就该工程的施工事宜达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：[具体工程名称]

2. 工程地点：[工程地点]

3. 工程内容：[具体工程内容]

4. 工程规模：[工程规模描述]

二、工程期限

1. 开工日期：[预计开工日期]

2. 竣工日期：[预计竣工日期]

3. 总工期：[总工期天数]

三、工程质量

1. 乙方应按照国家和地方相关标准以及合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量合格。

2. 工程竣工后，乙方应提交工程竣工验收申请，甲方应在[约定时间]内组织验收。

3. 如工程质量不符合要求，乙方应负责返工直至合格，费用由乙方承担。

四、工程造价及付款方式

1. 工程造价：本工程总造价为人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。

2. 付款方式：

（1）合同签订后，甲方向乙方支付工程预付款人民币[预付款金额]元；

建设工程施工合同范本

合同编号：【合同编号】

甲方：【甲方名称】

地址：【甲方地址】

联系人：【甲方联系人】

电话：【甲方联系电话】

乙方：【乙方名称】

地址：【乙方地址】

联系人：【乙方联系人】

电话：【乙方联系电话】

鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程施工，双方经友好协商，达成以下合同条款，共同遵守并履行：

第一条合同目的

甲方委托乙方负责进行【建设工程名称】的施工工作，乙方应按照甲方的要求

和工程设计方案进行施工，确保工程质量和工期的达成。

第二条工程内容

1.【建设工程名称】的具体位置和范围详见附件一。

2.工程包括但不限于：【列举工程内容】，详细工程量和质量要求详见附件二。

第三条工期要求

1.工程开始日期为【工程开始日期】，竣工日期为【工程竣工日期】，共计【工

期天数】个工作日。

2.甲方保证在工程施工期间提供必要的协助和配合，如有工期延误，由甲方承担相应的责任和费用。

第四条施工方式

1.乙方应按照甲方的要求和工程设计方案进行施工，确保工程质量。

2.乙方应按照相关法律法规和工程规范进行施工，保证施工过程中的安全和环境保护。

第五条工程款项

1.工程总造价为【工程总造价】，具体款项及支付方式详见附件三。

2.甲方应按照约定的支付方式及时支付工程款项，乙方应按照工程进度及时提供相关的工程质量和进度报告。

第六条质量保证

1.乙方承诺所提供的材料和施工工艺符合相关标准和规范，保证工程质量达到约定的要求。

2.工程竣工后，乙方应提供【工程质保期】的工程质量保修服务，对工程质量问题进行及时修复和处理。

第七条违约责任

1.任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失和承担违约金。

建设工程施工合同范本通用版(3篇)

建设工程施工合同范本通用版

第一部分协议书

发包人(全称) (简称甲方)

承包人(全称) (简称乙方)

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

资金来源：

二、工程承包范围

承包范围：

三、合同工期

开工日期： ____年 ____月 ____日

竣工日期： ____年 ____月 ____日

合同工期总日历天数天。

四、质量标准

工程质量标准：

五、合同价款

金额(大写)： (人民币)：万元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、本合同专用条款

3、明确双方权利、义务的纪要、协议

4、本合同通用条款

5、投标书、招标文件和中标通知书

6、施工图纸

7、标准、规范及有关技术文件、技术要求

8、工程预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间： ____年 ____月____ 日

合同订立地点：

本合同双方约定双方签字盖章后生效。

发包人：(公章) 承包人：(公章)

住所：住所：

法定代表人：_____ 法定代表人：_____ 委托代表人：_____ 委托代表人：_____

住建部建设施工合同范本(3篇)

住建部建设施工合同范本（3篇）

住建部建设施工合同范本篇1 发包方：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

经甲、乙双方共同友好协商，甲方委托乙方进行福星家园临时围墙工程的施工，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商一致，签订本合同：

一、工程范围及内容：

1、乙方承建甲方位于____县民和路以北、嘉禾__西__地块的施工围墙工程；

2、该围墙的具体做法见乙方提供的施工图；

3、由于本地块地质原因，乙方必须对围墙基础进行处理，以保证围墙的安全建设和使用；

4、该砖砌围墙的施工要求：以甲方指定的基准点做为基准点，C15砼垫层，300宽300高C20钢筋砼地梁，墙体为240墙。墙身高度为500，墙柱高度为2200，每约4100为一跨墙，围墙及柱全采用水泥砂浆面层。

二、工程质量：

1、乙方按图施工，要求外形美观，工程质量达到验收标准；

2、乙方对工程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工；

3、乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌，墙身不裂缝。

三、工期：

严格按照现场管理人员的安排，随工期需要搞好料具计划，备足料具，组织好技术力量确保业主、监理以及总承包合同条款内容所要求的工期按时、质保、安全完工，该工程从________年____月____日开始进场，________年____月____日前完工。

四、工程价款及支付：

1、工程价款：

A：本合同所承包的砖砌围墙，单价为300元(此价格不含木桩价格，另计)，暂定总长为120 ,具体以实际发生量为准；工程价款为3.6万元左右；

建设工程施工合同范本工程

一、甲方（建设单位）

名称：（甲方名称）

地址：（甲方地址）

法定代表人：（甲方法定代表人）

联系电话：（甲方联系电话）

乙方（施工单位）

名称：（乙方名称）

地址：（乙方地址）

法定代表人：（乙方法定代表人）

联系电话：（乙方联系电话）

在平等互利的基础上，甲方与乙方通过友好协商，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，达成以下有关建设工程施工合同的约定：

第一条项目概况

甲方委托乙方进行建设工程施工，项目详细信息如下：

项目名称：（项目名称）

项目地址：（项目地址）

建设内容：（建设内容）

工程规模：（工程规模）

开工日期：（开工日期）

竣工日期：（竣工日期）

第二条价格和支付方式

1. 工程总造价为人民币（金额）万元。

2. 工程款项支付方式：

（1）乙方于合同签订后，甲方按约定支付工程款项的百分比预付款；

（2）工程进展过程中，甲方按照工程进度和质量情况，支付工程款项的中期款；

（3）工程竣工后，甲方按照工程验收合格、竣工资料齐全等条件支付尾款。

第三条工程质量与保修期

1. 乙方承诺按照工程设计和国家标准的有关规定进行施工，并保证

工程质量符合合同约定及相关法律法规的要求。

2. 工程保修期为（保修期限）。在保修期内，如工程出现质量问题，乙方负责免费维修及整改。

第四条安全生产责任

1. 乙方必须遵守相关安全生产法律法规及甲方的安全管理制度，保

障施工过程中的安全。

2. 如乙方违反安全生产规定，导致事故发生，乙方将承担相应责任，并赔偿因此造成的损失。

第五条变更和索赔

1. 在施工过程中，如发生工程变更，双方应书面协商确定变更事项，并根据变更后的工程内容进行相应调整。

建设工程施工合同范本版

甲方：（全称）地址：

乙方：（全称）地址：

一、合同目的及背景：

本合同旨在明确甲方与乙方在建设工程施工过程中的权利和义务，保障双方的合法权益，确保工程按照约定的质量、进度和合理价格完成。

二、工程内容及规模：

1. 工程名称：

2. 工程地点：

3. 工程规模：

4. 工程质量标准：

5. 工程施工期限：

6. 工程报价及支付方式：

三、甲方的主要责任：

1. 提供工程设计图纸及相关资料；

2. 合理安排工程施工进度；

3. 按时支付工程款项；

4. 提供必要的配合与协助；

四、乙方的主要责任：

1. 按照合同约定进行施工；

2. 确保工程质量符合标准；

3. 保证工程进度按时完成；

4. 配合甲方的监督和检验；

5. 做好工程安全和环境保护工作；

五、合同价款及支付方式：

1. 工程总价款：

2. 工程付款方式：

3. 工程款项支付时间和比例：

4. 工程款项支付的方式和账户：

六、工期和变更：

1. 工期变更的程序和约定；

2. 工程变更的报价和支付办法；

3. 工程变更的影响和责任分担；

七、工程质量和保修：

1. 工程质量评定标准和程序；

2. 工程竣工验收及合格证书的颁发；

3. 工程保修期限和责任；

4. 工程质量瑕疵的处理方式；

八、解决争议的方式：

在履行合同过程中，如果双方发生争议，可通过友好协商、专家评审或仲裁的方式进行解决。

九、合同的违约责任：

1. 如一方违反合同规定，应承担的违约责任；

2. 违约方应赔偿对方的损失；

3. 违约方无故解除合同的后果和责任分担；

十、合同的生效和终止：

1. 本合同自双方签字盖章之日起生效；

住建部建设工程施工合同范本(通用)

甲方（发包方）：__________

乙方（承包方）：__________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担建设工程施工的事宜，经协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条工程概况

1.1 工程名称：__________

1.2 工程地点：__________

1.3 工程内容：__________

1.4 工程规模：__________

1.5 工程质量：按照国家、行业和地方的相关规定及标准执行。

第二条合同价款

2.1 合同价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

2.2 合同价款支付方式：

（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同价款的

__________%作为预付款。

（2）进度款：乙方按照工程进度，向甲方提出支付申请，甲方审核同意后支付。

（3）结算款：工程竣工并验收合格后，双方按照实际完成工程量进行结算，甲方支付乙方剩余款项。

第三条工程期限

3.1 工程开工日期：__________

3.2 工程竣工日期：__________

3.3 工程总工期：__________天。

第四条双方权利和义务

4.1 甲方权利和义务：

（1）提供施工场地及施工所需的水、电、气等条件。

（2）办理相关施工手续，协调相关政府部门及单位。

（3）对乙方施工过程进行监督、检查，确保工程质量。

4.2 乙方权利和义务：

（1）按照甲方提供的施工图纸、技术规范及要求进行施工。

建设工程施工合同范本

【合同标题】

建设工程施工合同

【合同正文】

甲方（发包方）：

（以下简称甲方）

乙方（承包方）：

（以下简称乙方）

鉴于甲方拥有在合同范围内进行建设工程施工的权利，并欲委托乙

方进行施工，各方基于平等、自愿的原则，就有关事宜达成如下合同：第一条合同目的和范围

1.1 甲方委托乙方进行建设工程的施工，包括但不限于以下项目：

- 工程名称：

- 工程地址：

- 工程规模：

- 工程内容及要求：

- （详细列出工程内容及要求）

1.2 本合同的有效期为合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。

第二条工程施工标准和要求

2.1 乙方承诺按照相关法律法规和技术标准，以及甲方提供的施工方案和设计文件进行施工，确保工程质量符合要求。

2.2 乙方应制定施工计划，并在施工过程中严格执行，确保工程按时、按质、按量完成。

2.3 乙方负责施工现场的管理和安全措施，确保施工过程中的安全和环境保护。

第三条施工期限和工程款支付

3.1 工程施工期限为合同生效之日起至竣工验收合格之日，具体工期为______日历天。

3.2 甲方根据工程进展情况，按照合同约定的支付方式和进度支付款项给予乙方。

3.3 如因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此产生的损失。

第四条变更和索赔

4.1 如需要变更本合同的内容，任何一方应提前书面通知另一方，并经双方协商达成一致意见后进行变更。

4.2 任何一方如认为自己因本合同的履行而产生的索赔权益应向对方主张，则应在发现索赔事实后立即书面通知对方，并提供相关证据以支持索赔。

第五条合同终止

建设工程施工合同范本(完整版)

建设工程施工合同范本 (完整版)

1. 合同概述

本合同由甲方（建设单位）与乙方（施工单位）共同签署，旨在明确双方在建设工程施工过程中的权利和义务，确保工程顺利进行。

2. 合同内容

2.1 工程概况

甲方根据需求提供了以下工程概况：

工程名称：_______________

工程地点：_______________

工程规模：_______________

工程期限：_______________

工程资金：_______________

2.2 合同条款

本合同包括以下主要条款：

2.2.1 义务和责任

1. 甲方的义务和责任：

提供合理、准确的工程资料和技术要求。

向乙方支付工程款项的合理支付期限内。

提供必要的监理和协调工作。

2. 乙方的义务和责任：

根据甲方提供的工程资料和技术要求，按时高质量地完成工程。

保证施工过程中的安全和环境保护。

遵守国家法律法规、行业标准和道德规范。

2.2.2 工期和支付

1. 工期：

施工工期为合同签署之日起，根据合同规定的工期完成。

2. 付款方式：

工程款项分为预付款、分期进度款和最后一期结算款。

乙方应根据合同约定的支付进度及时履行支付义务。

2.2.3 质量和安全

1. 质量要求：

工程质量应符合国家相关法律法规和标准。

施工过程中应进行必要的质量检测和验收。

2. 安全责任：

施工期间乙方应采取必要的安全措施，确保工程人员和现场设备的安全。

3. 合同变更和解除

3.1 变更

1. 双方协商一致同意的，可以对合同内容进行变更。

2. 变更内容应按照书面形式记录，并由双方签署确认。

建设工程施工专业分包合同范本(完整版)(一)2024

建设工程施工专业分包合同范本(完整版)

（一）

一、甲方（总包方）：_______________

地址：_______________

邮编：_______________

联系人：_______________

联系电话：_______________

二、乙方（分包方）：_______________

地址：_______________

邮编：_______________

联系人：_______________

联系电话：_______________

三、项目名称：_______________

工程地点：_______________

总包合同号：_______________

分包合同号：_______________

工程规模：_______________

工期：_______________

合同价格：_______________

四、合同约定事项：

1. 工程内容：

甲方授权乙方承担工程的具体施工内容为：

_______________。

2. 工期要求：

工期自乙方正式开工之日起计算，工期为

_______________。如需延长工期，乙方应提前书面通知甲方，并经甲方同意后方可延期，延期期限及条件另行协商确定。

3. 价格及支付方式：

（1）总包合同价款为_______________，分包合同价款为_______________。

（2）甲方将按照如下支付方式支付乙方合同价款：

a) 工程开工前，甲方预付合同价款的_______________作为预付款；

b) 工程进展情况每月一次结算，结算金额为乙方已完成工作的_______________；

建设工程施工合同固定总价(1范本)

建设工程施工合同固定总价

1. 引言

建设工程施工合同是施工单位和业主之间约定的一种合同形式，用于规范双方在工程施工过程中的权益和责任。固定总价合同是一种常见的合同类型，它是指在施工单位和业主之间约定一个固定的总价，并以此作为支付工程施工费用的基础。本文档将详细介绍建设工程施工合同固定总价的主要内容和要点。

2. 合同签订方

本合同的签订方为施工单位和业主，需要明确双方的法定代表人名称、地质、联系方式等基本信息。双方应当在签订合同前进行充分的沟通与协商，明确双方的权益和责任。

3. 合同条款

3.1 工程概况

在合同中应当明确工程的概况，包括工程名称、位置、规模、设计要求等基本信息。双方应当在签订合同前对工程概况进行充分了解和确认。

3.2 工程费用与支付方式

在合同中应当明确工程的总价、支付方式和工程款的分期支付情况。双方应当共同商议并约定合理的支付方式和工期进度，以确保支付工程款的及时性和顺利性。

3.3 工程质量要求

在合同中应当明确工程质量的要求和标准。双方应当共同参照相关法律法规和规范要求，制定合理的工程质量保证措施，并在合同中明确约定。如在工程验收过程中发现工程质量存在问题，双方应当协商解决。

3.4 工期与违约责任

在合同中应当明确工程的开工时间、竣工时间和工期进度要求。双方应当共同商议并约定合理的工期，并在合同中明确约定因工期延误导致的违约责任和相关的赔偿方式。

3.5 变更与索赔

在工程施工过程中，可能会出现一些不可预见的情况，需要对合同进行变更或索赔。双方应当约定变更和索赔的程序和要求，确保双方在变更和索赔过程中的权益得到保护。

建筑工程施工合同范本(精选28篇)

建筑工程施工合同范本（精选28篇）

建筑工程施工合同范本篇1

发包方：_____(以下称甲方)

承包方：_____(以下称乙方)

甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。

1.工程名称：______

2.工程地点：______

3.工程面积(包括土建工程、水暖工程、电器工程)：共计____份平方米。

4.承包内容：

5.建筑安装工程造价：共计人民币____份元。

6.工程价款和费用的结算依据和付款办法：

(1)……

(2)……

7.工程开工日期：____年__月__日

8.工程竣工日期：____年__月__日

9.工程质量：以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为

依据。

10.甲方主要义务：

(1)……

(2)……

11.乙方主要义务

(1)……

(2)……

12.违约责任：

(1)甲方因自己原因延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额____‰计算违约金。

(2)乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价___‰计算违约金。

(3)甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，乙方可以请求顺延工程日期，还可以请求赔偿停工、窝工等损失。

(4)工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，由承包方负责免费修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。

(5)因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。

13.本合同附件：共___份

14.合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。

建设工程施工合同范本

一、甲方与乙方双方经友好协商，就甲方指定的建设工程的施工事宜达成以下合同：

二、工程基本情况

1. 工程名称：（填写工程名称）

2. 工程地点：（填写工程地点）

3. 工程内容：（填写工程内容）

4. 工程规模：（填写工程规模）

5. 工程期限：（填写工程期限）

三、合同条款

1. 工程总价款

1.1 甲方向乙方支付的工程总价款为人民币（大写）（￥小写）。

1.2 工程总价款支付方式为：（填写支付方式）

1.3 工程总价款支付时间和方式双方另行协商，并在本合同中明确约定。

2. 工程质量与验收

2.1 乙方应按照甲方要求，按照相关法律法规和工程质量标准，确保工程质量符合设计要求和合同约定。

2.2 工程竣工后，乙方应向甲方提供工程竣工资料，并协助甲方进行工程验收。

2.3 如工程在验收中发现不符合要求的问题，乙方应负责进行整改至符合要求为止，并承担由此引起的相关费用。

3. 工程进度管理

3.1 乙方应按照工程计划，按时、按质完成工程，并及时向甲方报告工程进展情况。

3.2 如遇不可抗力因素或其他无法预见、无法控制的情况，影响工程进度的，乙方应立即通知甲方，并协商解决方案。

4. 工程安全与保险

4.1 乙方应严格遵守国家和地方的施工安全规范，确保工程施工过程中的安全，在施工过程中负责发生的任何事故和伤害。

4.2 乙方应按照国家法律法规和甲方要求，办理相应的工程保险，并提供相关保险单据给甲方备案。

5. 违约责任

5.1 如乙方违反本合同约定，不按时、按质完成工程，甲方有权要求乙方违约赔偿，并有权解除合同。

建设工程施工合同范本

合同编号：_______

甲方（发包方）：_______

乙方（承包方）：_______

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工事项，达成如下协议：

第一条工程概况

1.1 工程名称：_______

1.2 工程地点：_______

1.3 工程内容：_______

1.4 工程立项批准文号：_______

1.5 资金来源：_______

第二条工程承包范围

2.1 承包范围：_______

第三条合同工期

3.1 开工日期：_______

3.2 竣工日期：_______

3.3 合同工期总日历天数：_______天。

第四条质量标准

4.1 工程质量标准：_______

第五条合同价款

5.1 金额（大写）：_______元（人民币）：_______元。

第六条组成合同的文件

6.1 组成本合同的文件包括：

1）本合同协议书；

2）中标通知书；

3）投标书及其附件；

4）本合同专用条款；

5）本合同通用条款；

6）标准、规范及有关技术文件；

7）图纸；

8）工程量清单；

9）工程报价单或预算书；

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

第七条本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们

的定义相同。

第八条承包人向发包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程

质量保修责任。

第九条发包人向承包人按照合同约定支付合同价款，并履行合同约定的其他义务。

住建部建设工程施工合同范本(通用)

住建部建设工程施工合同范本(通用)目录

1. 引言

2. 合同主体

3. 工程概况

4. 工程施工范围

5. 工程施工期限

6. 工程质量标准

7. 工程价款及支付方式

8. 工程变更与调整

9. 工程验收与交付

10. 违约责任

11. 争议解决

12. 合同的终止与解除

13. 一般条款

14. 附件

1. 引言

本合同（以下简称“合同”）由以下双方于______年______月______日签订：

甲方（以下简称“业主”）：____________________

乙方（以下简称“承包商”）：__________________

鉴于业主拥有位于____________________的工程建设项目（以下简称“工程”），并希望由承包商承担工程的施工任务，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就工程的施工事项达成如下协议：

2. 合同主体

2.1 业主：____________________

2.2 承包商：__________________

3. 工程概况

3.1 工程名称：__________________

3.2 工程地点：__________________

3.3 工程性质：__________________

3.4 工程规模：__________________

4. 工程施工范围

4.1 工程施工范围包括但不限于：__________________

4.2 承包商应按照业主提供的工程设计文件和施工图纸进行施工。

5. 工程施工期限

5.1 工程施工期限为______天，自合同签订之日起计算。