工程施工合同(甲方专用简单合同)
简单版施工合同范本（通用7篇）
简单版施工合同范本（通用7篇）简单版施工合同范本（通用7篇）随着人们法律意识的加强，合同的法律效力与日俱增，签订合同也是避免争端的最好方式之一。
那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编精心整理的简单版施工合同范本，仅供参考，欢迎大家阅读。
简单版施工合同篇1甲方单位：(以下简称甲方)__________________乙方单位：(以下简称乙方)__________________为了明确双方的职责，加强协作，相互促进，按期保质完成施工任务。
经甲乙双方协商，按照《中华人民共和国合同法》的原则，结合本工程的具体情况签订如下条款，须双方共同遵守。
一、工程名称、工程地点：1、工程名称：___________________2、工程地点：___________________二、施工日期：本工程开工日期为_____年____月____日，竣工日期为_____年____月____日。
三、工程数量及造价：以下工程量为图纸暂估量，竣工结算以实际测量数据为准。
四、甲方责任条款：1、乙方承诺：具备履行本合同所必须的资质，且具体实施人员也符合资质要求，并具备实际履行本合同的能力。
2、甲方提供基层的平整度、标高、厚度均应符合施工图纸设计要求和《城市道路工程施工验收规程》(DBJ08-225-97)的要求并负责向乙方做施工技术及安全交底。
3、甲方负责提供施工用电、用水、落实乙方机械设备的停放处和必要的安全防范措施。
4、乙方施工完毕交付甲方，甲方负责保护好路面；工程验收之前禁止一切车辆进入现场，否则视为工程验收合格。
5、乙方承诺：未经甲方书面许可，不将工程的任何一部分转包由任意第三人完成。
否则视为根本性的违约，甲方可随时解除本合同。
五、乙方责任条款：1、乙方确认可以严格按照甲方提供的施工图纸设计和按照《城市道路工程施工及验收规程》(DBJ08-225-97)施工，保证施工质量。
若工期、用料、费用需要更改的，应当经过甲方书面许可。
施工合同六篇
施工合同六篇在工作和生活中，少不了要写各种各样的文档，不论是写制度、写总结、写计划还是写其它的材料，能写出一篇好的文档,体现了一个人的文笔，也体现着一个人的能力，下面是我汇编整理的《施工合同六篇》，希望能够帮到你!施工合同篇1XX乡xx村委会： (以下简称甲方)施工单位： (以下简称乙方)为了保质保量按时完成余卢村道路水泥混凝土路面施工任务，经甲、乙双方协商，订立如下合同，以便双方共同遵守。
一、工程地点及规模马源村0.5公里，宽3-3.5米，厚18公分。
二、工程质量1、垫层：垫层补强所用材料为碎砾石，规格为碎砾石在4厘米以下，按10㎝标准厚度补强进行压实整平。
2、水泥混凝土路面：混凝土厚度18厘米，江西万年青牌水泥标号为325#，用强制性方式搅拌机，路面表面采用抗滑粗糙面，其抗滑构造深度为0.6毫米，胀缝每4米设一道，用切割机切割。
保养期为28天，第1—7天内昼夜每2小时洒水1次，第8—14天内白天洒水6次，第15—28天白天洒水4次，每天洒水必须饱满，混凝土板断裂块数应不超过受检块数的1%，断裂块采取相应的有效措施弥补，板块裂缝应不超过受检块数的8‰，并应采取相应的有效措施弥补，板块裂纹块数应不超过受检块数的12‰，石子外露、脱皮、缺边、掉角等损害现象，不超过受检面积的3‰。
3、路肩：水泥两边路肩标准为0.50米。
上述未涉及的部分必须按交通颁布《规范》要求进行施工。
三、工程监理1、工程中有不符合或严重违反操作规程及未按前述的《工程规模》、《质量要求》进行施工的，监理人员有权责令停工、返工。
2、前一道工序完工后，必须经监理人员验收后，方可进行下一道工序，绝不允许先进行下一道工序施工，然后补办验收手续。
3、付款必须有监理负责签字。
四、有关事项1、乙方必须有1至2名公路技术人员负责施工技术，把握施工质量，1名有施工经验的施工人员自始至终直接参与指导施工。
2、项目资金，待甲方验收合格后结算并支付。
3、停电、误工、工伤事故引起的费用由乙方负责。
施工委托简单合同范本（精选8篇）
施工委托简单合同施工委托简单合同范本（精选8篇）在人们的法律意识不断增强的社会，我们用到合同的地方越来越多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。
相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，下面是小编为大家收集的施工委托简单合同范本（精选8篇），希望能够帮助到大家。
施工委托简单合同1委托方：(以下简称甲方)服务方： (以下简称乙方)项目名称：根据甲方项目建设的需要，现甲方委托乙方对其开发建设的工程进行各项检测，双方经友好协商，就相关事宜达成如下协议：一、工程概况工程地址：建设单位项目负责人：联系电话：施工单位：施工单位项目负责人：联系电话：监理单位：项目总监：联系电话：建设(监理)单位见证员：联系电话：送样员：联系电话：二、检测项目根据省建设厅认证颁发的资质证书认定的检测范围及项目(具体项目详见附件)对乙方开展检测服务。
三、检测收费根据云发改价格(20_)989号文件《云南省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准的通知》标准收费并按实结算。
四、付费方式检测费用支付方式如下：先预付人民币5000.00元，透支额度500.00元，透支期限15天。
五、双方权利、义务(一)甲方义务：1.工程开工后，凡建设过程发生的相关检测均委托乙方进行。
2.根据付款条件支付相应检测费用。
(二)甲方权利：1.对在建工程的各类检测数据有知情权，协议执行过程，可随时查询。
2.从乙方获取工程检测咨询服务的权利。
(三)乙方义务：1.根据相关标准及甲方要求，在承诺期限内完成检测任务，并及时提供检测报告。
2.对发现的重大质量问题(如水泥安定性不合格、实际检测结果不满足设计要求等)，及时向甲方通报。
3.做好相关服务工作，特殊项目检测(或乙方检测能力以外的项目)，分包前应将分包单位情况通报甲方征得甲方同意后进行分包。
4.提供检测咨询服务，若甲方需要时应指导甲方抽样送检工作。
6.检测费用透支期限超过15天，中心将电话通知甲方，一星期内未来续款，则停发报告。
施工承包合同简单版(5篇)
施工承包合同简单版甲方：_____（简称甲方）乙方：_____（简称乙方）为了强化内部管理，项目部依照本行业以及其它相关法律法规。
遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，现就工程班组承包管理，并明确双方的责、权利。
经甲乙双方协商一致，同意签订和执行以下合同条款内容：一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：共青城富华大道天虹商场。
3、工程承包内容：施工图纸设计内容中所涉及的人工清理、平整井座土方、夯实基础、砖砌井座、树池、粉水泥砂浆、现浇混凝土等工作内容。
二、工程承包方式：包工不包料。
三、工程量的确定：按施工实际工程量为准。
四、工程价款和结算管理：1、泥工1）砖砌水表井座、雨水井座、树池、人工清理、平整井座土方、夯实基础、砖砌井座、砖墙水泥砂浆粉刷，单价按/块砖计列。
2）现浇井座、树池等的c15混凝土垫层（人工搅拌，自带小型机械工具等）单价按/m²（厚12cm以内），12元/m²（厚15cm以内）计列。
3）剪力墙、水池泵送混凝土单价按12元/m³计列。
2、工程款支付：在乙方进场实际工作7天后预付生活费，中途按进度支付进度款，竣工验收后在15个工作日内付清实际工程款。
五、工程质量管理：1）本单位工程质量要求，（具体对照国家优良工程验收评定办法）。
2）单位工程及分部分项验收必须一次性验收通过。
3）施工期间乙方应严格按照现行施工规范要求进行施工，各工序必须自检、互检、交接检。
确保合同要求的施工质量。
本工程质量甲方将按业主的奖惩办法对乙方同等条件执行。
4）在保修期内如甲方无法与乙方取得联系或通知后2天内乙方仍未到场，甲方有权组织修理因此发生的费用由乙方全额承担。
六、工程工期管理：1）工程施工期：自____年____月____日至____年____月____日，具体工期要执行工程总进度表，施工过程中乙方应用周计划指导生产，月计划为工期目标控制。
2）乙方接到甲方的进度计划任务书后，承包人签字认可不得找客观原因。
安装工程施工合同简单版(6篇)
安装工程施工合同简单版订立合同双方：建设单位：_____（以下简称发包方）施工单位：_____（以下简称承包方）双方经充分协商，达成如下协议：第一条：工程名称：_____第二条：工程地点：_____第三条：建筑面积：_____第四条：工程价款及付款方法：_____第五条：工程期限（开工、竣工时间）_____第六条：工程质量标准第七条：承包形式及材料设备供应第八条：发包方义务：1.开工前____天，甲方给乙方施工图一式____份，并做到“三通一平”;办好施工许可证。
（甲方可委托乙方做“三通一平”工作，另行签订协议执行）2.按协议分工，开工前____天甲方办好材料供应并交乙方签认。
3.负责组织设计、施工单位，共同审查施工组织设计，负责组织验收工作，负责监督工程质量。
4.按协议负责按期拨款。
第九条：承包方义务乙方负责：1.按协议分工负责材料供应。
2.编制施工组织设计和施工形象进度表。
开工前5天交甲方一式二份。
3.按施工图负责组织施工，按期竣工。
4.竣工后，____天内按规定将竣工资料整理好交甲方。
5.保证施工质量，严格按照国家施工验收规范进行。
6.……第十条：违约责任及奖励条款第十一条：其他协助条款。
第十二条：本合同正本____份，承包方、发包方各一份，报送_____、_____各一份。
第十三条：合同有效期及合同争议解决。
第十四条：附表及其他具有合同效力的文件。
发包方：_____（盖章）承包方：_____（盖章）法定代表人：_____ 法定代表人：_____ 地址：_____ 地址：_____ 开户银行：_____ 开户银行：_____ 帐号：_____ 帐号：_____签约日期：____年____月____日安装工程施工合同简单版（二）甲方：_____乙方：_____根据《中华人民共和国民法典》规定，双方在平等互利的基础上，经协商一致，就客户单位：项目，由甲方委托乙方安装，并达成以下约定事项：一、工程概况：安装电梯，数量（大写）_____台，安装电梯，数量（大写）_____台。
建筑施工简单合同10篇
建筑施工简单合同10篇建筑施工简单合同1发包方：_________（以下简称甲方）承包方：_________（以下简称乙方）依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲乙双方协商一致，甲方愿把_________工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺利完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守：（一）工程项目1、工程名称：2、工程3、工程范围：4、承包造价：_________元（大写：_________）（二）工程期限根据本工程，经甲乙双方协商一致，总工期_________天。
（雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后，工期相应顺延）开工日期为_年__月__日至_年__月__日，总工期_________天。
（三）本工程竣工质量为一次性合格工程乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工。
（四）工程价款支付及结算本工程按进度付款，具体金额由双方协商为准。
（五）其它约定1、甲方承担的安全责任、权利（1）甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程；（2）甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案；（3）甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业，并按规定给予处罚；（4）甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。
2、乙方的责任、权利（1）乙方施工时是安全生产的直接责任人，必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度；（2）乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生的违章作业而造成的人身伤亡事故，由乙方承担全部负责；（3）乙方应对现场安装施工的行为完全负责，乙方安装施工人员不得违章作业，不得冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好防护工作；（4）乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全施工需要时，人员不得进入施工现场。
简单工程施工合同范本5篇
简单工程施工合同范本5篇在人民愈发重视法律的社会中,越来越多事情需要用到合同,签订合同能够较为有效的约束违约行为。
你所见过的合同是什么样的呢?具体详情可以点击“合同范本”查看更多相关的各类合同参考。
简单工程施工合同范本1发包人：(以下简称甲方)承包人：(以下简称乙方)经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。
一、工程项目1、工程名称：2、工程地点：3、承包范围：4、承包方式：5、合同价款：合同总价每公里万。
单位造价每平方米元(竣工后以实际丈量面积为准进行结算)。
二、技术要求1、路面为cm厚水泥混凝土路面，宽米。
2、天然级配砂砾石垫层，厚度cm天然级配砂砾石，宽度6M。
3、cm厚灰土垫层。
三、施工及质量要求1、路基处理在原有路基的基础上，对高低不平路段，采用推土机或装载机整平，并清除地表杂草，然后用压路机压实。
2、严格控制路面材料质量，垫层必须夯实，否则返工。
四、双方权利和义务1、发包人的权利和义务发包人委派的业主代表：姓名：职务;职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程质量进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。
2、发包人主要工作：负责场地三通一平;3、承包人的权利和义务项目负责人姓名：项目负责人代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。
4、承包人主要工作：负责本工程施工范围内的施工安全工作。
承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。
做好现场施工记录，配合发包人和监理单位进行质量检查：五、工程价款的支付本合同签订之日付%，工程竣工验收完后分阶段视情况支付下剩款项。
工程质量保证金为总造价的%，质保期一年，质保期自竣工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。
六、安全文明施工承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。
施工协议书简单版(优秀10篇)
施工协议书简单版(优秀10篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如合同协议、工作计划、活动方案、规章制度、心得体会、演讲致辞、观后感、读后感、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as contract agreements, work plans, activity plans, rules and regulations, personal experiences, speeches, reflections, reading reviews, essay summaries, and other sample essays. If you want to learn about different formats and writing methods of sample essays, please stay tuned!施工协议书简单版(优秀10篇)人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。
工程施工合同范本(简易)5篇
工程施工合同范本(简易)5篇篇1甲方（发包方）：[甲方公司名称]乙方（承包方）：[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，为确保工程顺利进行，明确双方的权利和义务，特订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[工程内容简述]4. 工程规模：[工程规模描述]二、工程期限1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日三、工程造价及支付方式1. 工程总造价：[工程总造价金额]。
除本合同约定的变更情况外，此造价为包干价。
2. 支付方式：（1）甲方在合同签订后XX日内支付乙方工程总造价的XX%作为预付款。
（2）工程进度达到XX%时，甲方支付乙方工程总造价的XX%。
（3）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款。
（4）工程质量保证金为工程总造价的XX%，自工程验收合格之日起满一年后支付。
3. 乙方需提供正规的税务发票给甲方。
四、工程质量及验收1. 乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。
2. 工程竣工验收，应以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
篇2甲方（发包方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方需要完成某项工程任务，并决定委托乙方实施相关工程施工工作，双方经友好协商，达成以下简易工程施工合同：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[工程内容简述]4. 工程期限：自合同签订之日起XX天内完成。
二、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币[金额汉字大写]圆整（￥[金额数字小写]元）。
简单的工程施工合同范本(通用14篇)
简单的工程施工合同范本（通用14篇）简单的工程施工合同1发包方：_____________承包方：_____________签约时间：_________________签约地点：_________________为了保证_____________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程名称：________________二、建筑面积(工程形式)：________________三、施工地点：_____________四、工期：_________________(一)开工：_________________年_____月_____日;(二)竣工：_________________年_____月_____日;(三)合同工期总共历时__________天。
五、承包形式：______________六、工程质量标准：______________七、工程价款：_________________共计人民币元。
八、付款方式：_________________本合同生效后支付合同款项的_____%，计__________元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的_____%，计__________元;质保金______元，质保期满后支付。
九、质保期：_________________年。
十、双方的责任义务(一)发包方的责任义务1、为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。
解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;2、监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;3、给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;4、按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;(二)承包方的责任义务1、按发包方要求及图纸要求进行施工;2、如期完成施工任务;3、接受发包方的技术指导和质量标准要求;4、负责发包方提供料物及设备的保护;5、教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏;6、承担施工中的一切安全事故责任及费用;十一、其他(一)本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。
工程施工承包合同简单版(5篇)
工程施工承包合同简单版发包人：（人称）（简称甲方）承包人：（姓名）身份证号码：（简称乙方）依照《民法典》《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目工程承包事项协商一致，订立合同如下：一、工程概况1.工程名称：湖南省怀化市高速铁路南站广场，站楼铺装。
2.工程内容：铺装及本项目相关联的工程。
二、承包范围1.本项目工程设计图纸所包含的工程内容。
2.承包方式：包工不包料、包质量、包安全、文明施工，施工期由甲方提供乙方施工人员住宿，生活费自理，甲方提供乙方施工用斗车、水源、电源、施工场内水管、电缆线，其他工具自理。
甲方负责乙方住地及施工场地内水费、电费。
三、合同工期：开工日期：____年____月____日竣工日期：____年____月____日四、质量标准：经甲方按国家有关建筑施工质量规范验收合格。
五、合同单位：600X800X40厚石材板铺装元/平方;路治石安装元/米;沟盖板500X100X80厚安装元/块;计时工，大工元/工日;小工元/工日，其他未涉及单价的项目，双方另行协商定价。
六、乙方向甲方承诺：按合同约定进行施工，确保工程质量、服从甲方合理安排，合理使用材料，不准故意浪费材料，严守施工规范对先天铺装的板材必须进行养护，如发生质量，质量事故，乙方必须承担所有的损失。
七、付款方式：甲方向乙方每月付给工人足额生活费，工程竣工天内全部结算付清乙方工程款。
八、本合同双方签字生效，一式贰份，未尽事宜经双方友好协商再定，希共同遵守，工程竣工验收结算，付清往来工程款后自动失效。
甲方（公章）：_____ 乙方（公章）：_____ 法定代表人（签字）：_____ 法定代表人（签字）：_____ ____年____月____日 ____年____月____日工程施工承包合同简单版（二）总包单位（以下简称甲方）：_____有限公司承包单位（以下简称乙方）：_____有限公司工程名称：_____工程地点：_____为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（____）、《建筑施工安全检查标准》（59_____），双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。
工程施工合同示范文本(八篇)
工程施工合同示范文本发包方（以下称甲方）：_____承包方（以下称乙方）：_____根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目1、工程名称：_____.2、工程地点：_____.3、承包方式：_____.第二条工程期限合同工期总日历天数____天。
第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组____元/组（一组_____块电池板）。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。
3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价*安装组数进行费用结算。
4、费用支付，施工结束后，甲方____日内支付相关工程费用。
第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。
第五条安全施工乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。
由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
第六条奖惩责任1、如____月____日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=____元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条附则本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。
甲方：_____乙方：_________年____月____日工程施工合同示范文本（二）发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议书。
简单工程承包合同范本(精选8篇)
简单工程承包合同范本(精选8篇)简单工程承包合同范本篇1(1)本合同一式四份，由甲乙双方各执两份，本合同经双方签字盖章后生效。
(2)本合同未尽事宜，由双方协商签订补充协议。
甲方(公章)：__________________年____月____日乙方(公章)：_________________年____月____日简单工程承包合同范本篇2甲方：乙方：为了甲、乙双方更好履行合同条款，在遵守国家有关政策法令及现行施工与验收规范前提下，双方充分协商，达成如下协议，双方共同遵守：一、工程名称：综合楼二、工程地点：三、承包范围及详细部位本工程所有施工内容：1、土建(垫层、条基、地沟、砌砖、粉刷、预制构件及安装、砼搅拌及浇灌保养、回填、散水、踏步、屋面楼渣、找平、保温块铺设);2、钢筋(调直、制作、绑扎、安装、保护层控制);3、木工(支模、拆模、打磨);4、水电(上下水安装、线路铺设预埋及电器安装);5、装饰(内外墙粉刷、外墙涂料、地砖及卫生瓷砖的铺设)四、承包方式和结算方式承包方式：本工程在承包范围内以包工不包料、包材料损耗、包临设、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包材料及机具场内60m运输、包砂石的筛选及搅拌、包工程验收质量达到合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内、包物价上涨的形式由乙方承包。
结算方式：本工程按施工图纸、设计变更及施工现场实际有效签证计算工程量套用承包单价进行结算。
乙方超出设计图纸范围(设计变更、工程更改、隐蔽验收除外)和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。
五、承包单价单价：__元/平方米单价说明：1、包基础施工前的施工准备、配合工作，如施工放线等工作;2、包场地清理等工作;3、包机械安装、调试、保养、操作等相关工作;3、包施工脚手架、扣件、架板、电缆线、模板、振动板、振动棒、斗斗车等工程施工中的一切工具在内;4、面积按建筑面积计算;5、乙方在施工的水电费不包含在内。
简单施工合同协议书8篇
简单施工合同协议书8篇第1篇示例：简单施工合同协议书甲方（施工单位）：____________________经甲、乙双方协商一致，就乙方向甲方承建_______________工程项目事宜，达成如下协议：一、工程项目内容及要求：二、施工单位责任：1. 甲方承诺按照工程项目要求和规定，按时、按质、按量完成工程项目。
2. 甲方保证工程项目质量符合相关法律法规和合同约定。
3. 如工程项目因甲方原因延误工期，甲方应承担相关赔偿责任。
4. 甲方保证施工过程中文明施工，保障工程项目周边环境不受污染破坏。
5. 甲方应配备符合要求的专业技术人员和施工队伍，确保施工质量。
6. 甲方应遵守相关安全生产法律法规，保障工程项目安全施工。
三、业主责任：1. 乙方应按照合同约定支付工程项目费用，不得拖欠甲方工程款。
2. 乙方应根据工程项目进度及时提供相关资金支持和配合。
3. 乙方应在工程项目验收合格后按时支付最后一笔工程款。
4. 乙方应协助甲方解决工程项目中遇到的问题和困难。
四、合同变更：1. 工程项目如需变更，须经甲、乙双方签署变更协议书，方可生效。
2. 变更前的工程项目费用、工程质量、工程工期等相关内容均须重新确认。
1. 如一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
2. 发生纠纷时，双方应友好协商解决，如协商不成，可向有关部门申请调解或仲裁。
3. 合同有效期内，若双方无法达成一致意见终止合同的，应继续履行合同义务。
六、其他事项：1. 甲、乙双方在签署本合同之前已充分了解合同内容，各项条款未存在模糊和矛盾。
2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
以上为简单施工合同协议书内容，特此备案存档。
第2篇示例：简单施工合同协议书甲方（承包方）：__________________为了明确双方的权利义务，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等自愿的基础上，经协商一致，就甲方承担乙方委托的施工任务，达成如下协议：第五条施工期限：工程合同自双方签署之日起生效，至___________________（注：工程完工验收合格前）第六条施工标准：甲方应按照相关法律法规，及乙方要求的技术标准和验收标准，保证所承担的施工任务按时、保质，按合同的约定、图纸、设计规范和质量标准进行。
简单施工合同协议书5篇
简单施工合同协议书5篇篇1简单施工合同协议书甲方（承包方）：___________乙方（需方）：___________鉴于甲方具有从事建筑施工的资质和能力，乙方有相应的建筑施工需求，为明确双方的权利义务，经双方友好协商，就甲方承担乙方建筑施工任务，达成协议如下：一、项目名称及工程地点1. 项目名称：___________2. 工程地点：___________二、施工范围1. 施工内容：___________2. 施工标准：按照国家有关规定以及双方协商一致的标准进行施工。
三、施工期限1. 开工日期：___________2. 完工日期：___________3. 施工周期：___________（自开工之日起至完工之日止）四、质量要求1. 施工质量保证书：甲方保证施工质量符合国家规定并承担相应的责任。
2. 质量保证期限：___________（自完工之日起至质量保证期限止）五、合同价款及支付方式1. 合同价款：___________（大写）元整2. 价款支付方式：按照以下方式支付：（1）______%作为预付款，于合同签订之日起_________天内支付；（2）______%作为工程完工后支付，于工程验收合格之日起_________天内支付。
六、施工责任1. 甲方应按照工程设计要求，严格按时按质完成施工任务。
2. 乙方应提供必要的协助和配合，保障施工的顺利进行。
3. 双方如需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
七、违约责任1. 若任何一方未按约定履行义务，应承担相应的违约责任并赔偿对方因此所受的损失。
2. 若因不可抗力导致一方不能履行合同，应及时通知对方，并在克服不可抗力的情况后继续履行合同义务。
八、争议解决本合同如有争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，可向有关仲裁机构申请仲裁，也可提交有管辖权的人民法院裁决。
九、其他1. 本合同自双方签字盖章后生效，并生效期限为自工程完工至质量保证期限止。
工程施工承包的简单版协议书范本（精选6篇）
工程施工承包的简单版协议书范本（精选6篇）工程施工承包的简单版协议书范本（精选6篇）在发展不断提速的社会中，协议书的使用成为日常生活的常态，签订协议书能够最大程度的保障自己的合法权利。
到底应如何拟定协议书呢？以下是小编收集整理的工程施工承包的简单版协议书范本（精选6篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
工程施工承包的简单版协议书1发包人（以下简称甲方）：住址：承包人（以下简称乙方）：住址：甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关法律、法规，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，结合本工程施工具体情况，经甲乙双方充分协商，就__________工程施工事宜达成如下协议，以资共同遵守执行。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、工程范围：5、工程期限：开工日期：_______年_____月____日，竣工日期：______年_____月___日，总共_______天。
6、承包方式：二、工程结算和支付1、结算工程量的核实确认，按图纸设计量并能同业主结算的工程量为依据，临时工程以方案量并参照测量收方量为结算的依据。
2、乙方应在每月__________日前按甲方规定的报表上报，甲方向业主办理完毕工程结算手续后__________日内向乙方办理工程价款结算。
3、本合同外因设计变更或业主（或监理）原因而对新增项目的工程量与新增单价（或费用）在业主未批复之前暂不进行对乙方的计量和结算，最终的计量和结算以业主（或监理）的正式批复为准。
4、设计修改的新增项目如本合同内有相应单价的执行此单价结算，无相应单价的双方在施工前协商签订补充单价。
5、甲方按业主所结工程款（货币）的同等比例并扣除下述费用后向乙方进行支付。
6、工程结算支付采用银行转账方式，乙方必须提供正规的发票。
7、当工程结算达本合同工程价款总额的90%（含已扣质保金）时，甲方暂停付款，待工程完工验收合格，双方办理竣工结算（扣除质保金）后在__________。
简单工程承包合同范本9篇
简单工程承包合同范本篇1甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将__________工程承包给乙方施工，经双方协商一致，订立本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：__________1.4 工程总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
第二条承包范围及内容乙方负责本合同第一条所述工程的施工，包括但不限于：2.1 施工图纸及施工方案：乙方应按照甲方提供的施工图纸及施工方案进行施工。
2.2 工程质量：乙方应保证工程质量符合国家相关标准和甲方要求。
2.3 工程进度：乙方应按照甲方要求的工程进度进行施工。
2.4 工程安全：乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求，做好施工现场的安全防护工作。
第三条合同价格及支付方式3.1 合同价格：本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
3.2 支付方式：（1）甲方在合同签订后7个工作日内，向乙方支付合同总价的一定比例作为预付款。
（2）甲方在工程进度达到约定的节点后，按照实际完成工程量的一定比例向乙方支付工程进度款。
（3）工程验收合格后，甲方应在验收报告签署后的10个工作日内向乙方支付合同总价扣除预付款和进度款后的尾款。
第四条工程质量及保修4.1 乙方应保证工程质量符合国家相关标准和甲方要求，确保工程安全、可靠、美观。
4.2 工程验收：工程完成后，乙方应按照甲方要求进行工程验收，验收合格的，甲方支付尾款。
4.3 保修期限：自工程验收合格之日起，乙方应承担工程的保修责任，保修期限按照国家有关规定执行。
第五条违约责任5.1 乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：合同总价×日违约金比例。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程合同书甲方：
乙方：签订地点：根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理
条例》的规定，为明确双方在施工过程中责任、权利和义务，经甲、乙双方
协商同意签订本合同。
第一条工程名称：第二条工程项目内容及价款：1、项目内容： 1 等2、工程造价：预算暂定万元[大写：人民币整 ]。
第三条工程工期：2011年月日至2011年月日，工程工
期日历天。
第四条质量标准：乙方必须根据《和平生物环保公司
维修改造施工内容及施工要求》及《建筑工程施工要求和技术规范》进行施工，确保工程达到设计标准。
第五条验收方法： 1、在工程施工过程中，
由基建部进行全程监督，发现工程施工达不到规定质量标准时，有权责令乙
方进行返工。
2、工程全部完成后，由、共同进行
竣工验收并签定《工程竣工验收单》。
在乙方递交工程竣工验收申请
后，甲方将安排具体时间进行验收。
如甲方在双方议定的验收之日起，7个
工作日内不组织进行验收，将视同甲方同意竣工验收。
如工程验收不合格，
甲 1
方将视同乙方延长工期，乙方整改所用时间将
按照工期延误条款进行处罚。
3、验收依据：《公司维修改造施工内容及施工
要求》、《设计图纸图纸》《设计变更通知单》、《工程联系单》、《现场签证》和《建
筑工程施工要求和国家验收标准》。
4、如质
量未达到设计要求所造成的损失由乙方全部承担，并且甲方有权对乙方处以工程造价的2%处
罚。
第六条结算方式： 1、甲乙双方同意本工程总造价为工程直接费（按市场价进行材料调差，乙方要提供足够的证明材料，证明采购的材料价格的真实可信）与工程综合管理费（费率为12%）之和。
2、本工程由乙方全垫资施工,整体工程竣工验收合格后，甲方在收到乙方送达的工程决算书后，三十天内完成决算审核工作.工程决算审计通过后,按决算支付工程总价款的60%。
一年后甲方支付乙方工程总价款30%。
余下的10%作为工程质量保证金，至工程决算之日起满二年后付清。
3、这期间如出现工程质量问题，乙方接到通知后，必须7日内处理完毕；否则甲方另选其他施工单位，其费用从乙方工程款中扣除。
4、在施工过程中，如乙方单方面不履行合同（或中途终止合同），甲方将根据情况追究责任，并扣除已完工部分工程款的40%至100%。
5、本工程预算暂定造价为甲、乙双方共同认定，工程完工后，按实际发生的工程量，据实计算。
第七条施工要求及其他约定事项： 1、甲方
指派为甲方工地代表，负责合同履行。
对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更登记手续和其他事宜。
2、乙方指派为乙方工地代表，负责工程合同履行。
按要求2
组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
其它现场管理人员，乙方必须提供委托文件证明。
3、乙方必须严格按照施工图纸、施工要求、补充说明和国家颁发的建设工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方的全程监督。
4、乙方必须确保在工程施工中严格按照设计要求和有关规范进行施工，否则甲方将责令改正，如拒不改正，甲方可单方面终止合同，并按照本合同中第六大条第四小条执行。
工程不能按合同规定的工期交付使用的，偿付逾期违约金，规定如下：工程工期每延误一天，处罚按1000元/天执行，以次类推。
5、基建部负责协调
公司发出有关工程施工的通告或通知；其警示牌、施工标示、路口保护设施等，均由乙方负
责设置，乙方在施工过程中，要注意文明施工、科学施工和安全施工。
如乙方未达到文明施工承诺，处罚3000元/次。
本工程执行《建筑工程安全操作规程》，因工程发生的各种纠纷或工程事故造成人身伤亡及财产损失的，均由乙方负责，甲方配合乙方解决工程外部纠纷。
施工期间，出现因乙方手续不全，被交通、公路、城管等部门处罚等情况，乙方自己解决，如因此耽误甲方工期的，按合同规定处罚办法执行。
6、乙方负责现场的安全。
如发生安全事故，乙方必须承担全部责任和经济损失，并且乙方必须投保办理相关保险手续。
7、因甲方原因或现场纠纷造成不能施工，由基建部签字认可，工期顺延。
8、乙方必须严格按甲方的设计要求进行施工，不得擅自变更。
甲方因特殊情况须对工程设计进行变更时，必须由甲方论证并报领导批准后方可实施。
9、乙方使用甲方的房屋、水、电等，按照
公司的有关规定支付费用。
3
10、施工过程中，乙方因为施工或其它原因对
甲方道路、建筑和场地等所造成的污染，须由乙方派专人在当日内及时的清理，如不能及时清理的甲方安排人员进行清理，所发生的费用从乙方工程款中扣除。
11、施工过程中，乙方运输建筑材料车辆须按照甲方指定路线在行驶。
第八条未尽事宜和合同争议的解决：1、未尽事宜按《合同法》执行。
2、未尽事宜，经甲乙双方协商解决，另行签定补充协议，作为本合同的补充，具有同等法律效力。
3、本合同在履行过程中发生的争议，甲乙双方协商解决。
第九条本合同自签定之日起生效附：《安全施工协议书》一份本合同书共四份，甲方二份，乙方二份甲方（章）：代表签字：联系电话：乙方（章）：法定代表人或委托代理人签字：联系电话：2011年月日 4。