关于停建工程暂停质量监督管理工作的通知书
建设工程项目停工处理及索赔注意事项
建设工程停工索赔注意事项建设工程工期问题一直是施工单位与建设单位关注的重点，也是双方争议索赔的高发地带，而停工则是工期问题的重中之重，因为一旦发生非发包人意愿导致的项目停工事件,也就意味着双方合作很可能已经走向恶化。
对此，施工单位如何应对？笔者通过近期接触的实例，站在施工单位的角度与大家分享以下内容，以期有所意义。
一、主要法条1.法律:《合同法》第二百八十三条~第二百八十六条第二百八十一条因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。
经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。
第二百八十二条因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任.第二百八十三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
第二百八十四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
第二百八十五条因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用.第二百八十六条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。
发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外,承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。
建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
2。
司法政策：第八次全国法院民事商事审判工作会议（民事部分）纪要（2016年11月30日）第32条三）关于承包人停(窝)工损失的赔偿问题32.因发包人未按照约定提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,隐蔽工程在隐蔽之前，承包人已通知发包人检查,发包人未及时检查等原因致使工程中途停、缓建,发包人应当赔偿因此给承包人造成的停（窝）工损失，包括停(窝）工人员人工费、机械设备窝工费和因窝工造成设备租赁费用等停（窝）工损失.3。
发包人的责任引起的暂停施工有哪些？
发包人的责任引起的暂停施工有哪些？所谓工程索赔，是指在合同履行过程中，关于并非自己的过错，而是应由对方承当责任的状况造成的实际损失向对方提出经济补偿和工期补偿的要求，是单方的权利主张｡索赔包括经济索赔和工期索赔，在很多状况下，工期索赔是和经济索赔联系在一起的，既可索赔工期又可索赔经济补偿｡经济索赔是全过程索赔的重要内容｡建永律师事务所律师特别提醒承包人，假设出现以下情形均可向发包人索赔：1、发包人拖延提供施工条件，承包人无法按约进场｡2、实际开工时间晚于合同约定的开工时间，导致机械、人工等窝工损失｡3、发包人为赶进度，在图纸不完善的状况下匆忙开工，边施工边制定，导致施工图纸交付落后于施工进度｡4、发包人图纸资料数据存在重大错误、制定缺陷｡5、发包人未按约提供甲供料｡6、因发包人原因或第三方原因暂停施工｡7、发包人未按约发出复工指示，导致承包人无法复工造成的损失｡8、发包人指定分包、指定采购造成的损失｡9、因非承包人原因延误导致材料设备涨价的费用损失｡10、发包人拖延支付进度款｡11、赶工或加速施工｡12、其它非承包人原因导致的损失因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承当由此增加的费用和〔或〕延误的工期。
1、承包人组织施工管理不利，如资质等级不够、施工队伍实力不够、技术设备无法满足施工要求等，这是主要的原因；2、承包人承诺垫资施工，但支付能力不够，导致暂停施工；3、违法施工，致使工程被责令停止，如未遵守文明施工规定、破坏公共道路管线、破坏历史文物等；4、施工质量不符合法律规定或合同约定，甲方或监理公司要求暂定施工进行整改；5、其他因承包人自身原因导致的暂停施工。
1.发包人变更工程量；2.发包人提供的制定文件等技术资料有错误或者发包人变更制定文件；3.发包人未能按照约定及时提供建设材料、设备或者工程进度款；4.发包人未能及时进行中间工程和隐蔽工程条件的验收并办理有关交工手续；5.发包人不能按照合同的约定确保建设工作所必需的工作条件致使工作无法正常进行的，等等。
停工通知书(格式)
【王志强律师】：停工依据、程序、文本格式等操作流程停工分为建设单位要求停工、因客观原因停工和施工企业主动停工，本文只讨论施工企业主动停工的情形。
一、停工的法律及合同依据1、合同法（1）、第68条规定：“应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：(一)经营状况严重恶化；(二)转移财产、抽逃资金，以逃避债务；(三)丧失商业信誉；(四)有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。
当事人没有确切证据中止履行的，应当承担违约责任。
（2）、第283条规定：“发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
”（3）、第284条规定：“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
”2、建设部、国家工商行政管理局《建设工程施工合同（示范文本）》26.４发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。
3、《深圳市建设工程施工合同（示范文本）》（1）、29.1发包人应当按专用条款约定的时间和数额向承包人预付工程款，预付的时间应不迟于预定的开工日期前7天。
发包人不按约定预付工程款，承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后7天停止施工。
发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。
（2）、29.6 发包人应在期中支付证书签发之日起7日内将期中支付证书上列明的款项支付给承包人。
发包人超过约定的时间不支付，承包人可向发包人发出要求付款的通知。
发包人收到通知后仍不能按约定付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付,发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息。
2020监理-天策独家-合同押题卷一
2020监理-天策题库-合同押题卷一考试简介：天策题库独家押题卷考试时长：120分及格分数：110分1.某建设工程采购的砂石材料,采用现场交货的到货检验方式,其数量验收可采用的方法是( )。
A.外观检验法B.衡量法C.经验鉴别法D.物理检验法2.在初步评审中,下列属于形式评审内容的是( )。
A.投标内容B.投标有效期C.报价唯一D.权利义务3.根据《标准施工合同》,下列引起暂停施工的情形中,属于承包人责任的是( )。
A.拖工技术事故B.异常恶劣天气C.不可抗力.D.固设计缺陷导致的设计变更.4.定金合同要采用书面形式,其生效日是指( )。
A.签订合同之日B.约定交付定金之日C.实际交付定金之日D.终止合同之日5.设计人的责任中,属于技术设计的内容的是( )。
A.总体设计B.方案设计C.参加初步审查,并做必要修正D.编制施工图设计文件6.关于工程设计招标的说法,错误的是( )。
A.发包任务一般分为初步设计招标和施工图设计招标B.设计招标的评标应采用经评审的最低投标价法C.招标人可以实行勘察设计一次性总体招标D.设计招标通常采用设计方案竞选的方式7.建设工程施工过程中发生化学品泄漏,造成工程外部邻近人员中毒住院,其医疗费用应由保险公司支付的前提是该工程投保了建筑工程( )。
A.一切险B.一切险加第三者责任险C.一切险加人身保险D.一切险加人身意外伤害险8.采用经评审的最低投标价法对建设工程项目施工投标文件进行评审时,主要比较的是( )。
A.项目总报价B.分部分项工程报价C.对某些量化团素进行价格折算后的总价D.投标人优惠后的总价9.根据《招标投标法》,投标保函格式属于( )的内容。
A.投标人须知B.合同条款C.合同格式D.附件10.根据《招标投标法实施条例》,招标人可以采用两阶段招标的项目是( )。
A.建设规模100万m2以上,建设周期3年以上的项目B.项目初步设计已完成且施工图设计尚未完成的项目C.技术复杂或者无法精确拟定技术规范的项目D.构成内容多且专业性强的大型项目11.采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备,评标时的正确做法是( )。
2014年监理工程师考试科目之建设工程合同管理初试题
2014年监理工程师考试科目之:建设工程合同管理初试题单项选择题1、在建设工程施工合同中使用专利技术及特殊工艺施工的处理是()。
A.如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用B.如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，应负责办理相应的申报手续，承包人承担申报、试验、使用等费用C.若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师的认可，然后由发包人负责办理申报手续，承包人承担有关费用D.若承包人提出使用专利技术或特殊工艺施工，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续，发包人承担有关费用2、在施工合同中，不论何种形式的仲裁协议，都应包括()。
A.仲裁申请书B.请求仲裁的意思表示C.仲裁事项D.选定的仲裁员E.选定的仲裁委员会3、监理人可单方面提出终止合同的条件之一是()。
A.委托人拒绝支付通知中监理人要求的附加工作酬金B.暂停执行监理业务超过3个月C.委托人无正当理由拖欠监理酬金30日以上D.委托人未能为监理人提供必需的工程资料4、对招标人和投标人均有法律约束力的招标文件包括()。
A.招标公告B.投标人须知C.资格预审须知D.对投标人书面提出问题的回答函件E.标前会议后发给每一位投标人的会议记录5、参与工程竣工验收的各方不能形成一致意见时，应()，待意见统一后，重新组织工程竣工验收。
A.由总监理工程师协调参与竣工验收各方B.报当地建设行政主管部门或监督机构进行协调C.由承包人进行协调D.由发包人进行协调6、监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，委托人可()。
A.发出中止合同通知，令监理合同即行停止B.发出未履行义务通知后在第21天单方终止合同C.发出未履行义务通知后21天内未能得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35天，监理合同即行终止D.首先发出未履行义务通知，21天内未能得到满意答复后，在第一个通知发出35天内发出终止合同通知，监理合同即行终止7、FIDIC合同条件规定，因非承包原因导致工程不能进行规定的竣工验收，工程师应在()签发工程接收证书，将这部分工程移交给业主照管和使用。
中国水利工程协会五大员测试试题及答案四
中国水利工程协会五大员测试试题及答案四01、选择导流方案及导流建筑物尺寸的主要依据是（）(考生答案：C)02、《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2000）规定（以下简称标准），水利水电工程根据其工程规模、效益以及在国民经济中的重要性，划分为（）(考生答案：C)03、（）是土壤中水的质量与干土质量的百分比。
(考生答案：A)04、成本控制一般分为（）(考生答案：C)05、在1级堤防上建一个小型穿堤涵洞，该穿堤涵洞建筑物的级别是（）(考生答案：D)06、砼抗渗等级是指6个试件中有（）试件未出现渗水时的最大水压力。
(考生答案：A)07、质量控制的基本原理是运用（）进行质量的事前预控，事中控制和事后纠偏控制(考生答案：B)08、在蓄滞洪区内建造房屋应当采用（）式结构。
(考生答案：A)09、下列诸项中（）不是混凝土坝出现事故的主要原因。
(考生答案：A)10、在土方开挖中用一种机械同时完成挖、运、卸、平几道工序的机械有（）(考生答案：A)11、粘性土坝的压实标准是（）(考生答案：C)12、粉状或颗粒状材料在某堆积体积内，被其颗粒填充的程度称为材料的（）(考生答案：B)13、根据《建设工程质量管理条例》的规定，勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，（）应当在设计文件上签字，对设计文件负责(考生答案：B)14、浆砌石砌筑程序为先砌（）、再砌（）、最后砌（）(考生答案：A)15、（）都有义务保护水环境，并有权对污染损害水环境的行为进行检举。
(考生答案：C)16、用水实行（）制度。
(考生答案：A)17、水利工程质量是指在国家和水利行业现行的有关法律、法规、技术标准和批准的设计文件及工程合同中，对新建的水利工程的（）等特性的综合要求(考生答案：A)18、对于干硬性混凝土拌合物（坍落度小于10mm），其和易性指标采用（）(考生答案：A)19、在工程项目通过竣工验收后的（）内，各类资料应交企业档案室，随后按合同规定的时限提交业主。
长期停建煤矿复工方案范本
****煤业有限责任公司**煤矿21万吨整合扩能建设工程停建复工方案编制时间：**年**月***煤业有限责任公司**煤矿21万吨整合扩能建设工程停建复工方案***县***煤业有限任公司，于201*年*月按川安监[201*]*号文件《关于处理**有关问题的通知》精神，向主管部门上报备案暂停了“***煤矿”21万吨整合扩能建设工程。
201**年**月由于公司经营管理原因***煤矿被动停止了井下抽风、排水工作并对矿井主要井硐进行了临时封闭管理。
由于此次矿井停工时间比较长根据矿井停产前井下布置情况分析，此次停抽风、停排水对井下各大系统可能已经造成严重影响。
为了确保此次矿井启动建设工作安全有序开展，特制定复工方案如下：一、基本情况1.矿井停建前技改建设情况：“***煤矿”始建于**年原年生产能力为30kt/a，法定开采B3、B4两层煤。
200*年6月由省经委批准整合扩建为设计生产能力210kt/a矿井。
201*年9月28日获得开工令动工建设，批准建设工期为**个月。
201**年**月*日矿井按照“初设”和“安专”完成全部技改建设后申报进入“联合试运转”，201*年*月11日通过三项建设验收，停建前矿井正进行“安全专篇”验收前隐患整改相关工作，准备上报进行“安全专篇”和“综合峻工”验收。
2.停建前采掘情况我矿开拓方式为平硐+暗斜井，“三进一回”四个井硐通达地面，主井口标高为+**m,回风井口标高为+**m,井田面积**平方公里，矿区走向长度370-3350m，由西向东分为三个采区，首采区为一采区位于井口中部。
停建时首采区布置有2个采煤工作面（**首采工作面、*备采工作面），其中试生产期间首采工作面回采推进长度为130m，采面剩余走向长度350m，工作面斜长度为100m；备采工作面走向长度为550米，斜长为100米无采动。
首采区布置有3个掘进工作面：分为为+**m水平**轨道运输巷，已掘进长度120m、+**m水平西底板抽排巷，已掘进长度100m、+**m水平东顶板运输大巷，已掘长度为30m；截至停工之日井下共掘进顶板岩石巷道约**米，已掘煤层巷道约**米，已掘煤层底板巷道约**米，以上巷道均按设计布置。
监理工程师复习资料
恭祝好友及家人双节圆滿健康欢乐！祝工程师们心想事成！一、判断题1.施工实施期，信息来源相对比较隐定，主要是施工过程中随时产生的数据，由施工单位收集成册，工程竣工后送一分给监理部存档。
（）2.建设工程监理文件档案资料管理，是建设工程信息管理的一项重要工作。
它是监理工程师实施工程建设监理，进行目标控制的基础性工作。
在监理组织机构中必须配备专门的人员负责监理文件与档案资料的收发、管理、保存工作。
（）3.信息系统是由人与计算机等组成，以系统思想为依据，以计算机为手段，进行数据收集、传递、处理、存储、分发，加工产生信息，为决策、预测与管理提供依据的系统。
（）4.《建设工程监理规范》对监理月报的内容、编制组织、签认人、报送对象、报送时间都有规定。
监理月报由监理工程师組织编写，总监理工程师签认，报送建设单位与本监理单位。
（）5.建设工程文件是在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录，包括工程准备阶段文件、建设方文件、设计方文件、监理文件、施工文件、竣工图、竣工验收文件。
（）6.监理单位在设计阶段的信息收集要以施工监理规划与实施细则为主。
（）7.建设工程信息储存文件名规范化以定长的字符串作为文件名。
（）.8.建设工程档案在组织工程竣工验收前，应提请城建档案管理部门对工程档案进行预验收，如验收不合格应将其退回施工单位，重新进行编制，待达到要求后重新报送。
（）9.工程监理企业在委托监理的工程中拥有一定的管理权限，是国家强制推行监理的结果。
（）10.在项目监理部，监理资料的管理应由资料员负责，并具体实施，监理资料应在各阶段监理工作结束后及时整理归档，做到“及时整理、真实完整、分类有序”。
（）“对他人的公正”的要求，监理工程师执业时要认真执行“在任何时候均为委托人的合法权益行使其职责，并且正直与忠诚地进行职业服务”。
（）12. 依据《建设工程监理规范》（GB50319—2000），施工阶段监理工作结束时，监理单位应向建设单位提交包括监理工作总结以及工程质量有关的隐蔽验收与质量评定等一整套完整工程资料。
《建设工程合同管理》习题及答案
《建设工程合同管理》习题及答案一、判断题1、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。
( )A、是B、否2、应当先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权。
( )A、是B、否3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格( )A、是B、否4、保留金待竣工验收合格后一次发还。
( )A、是B、否5、当递交最终报表之后，承包商根据合同进行索赔的权力终止了( )A、是B、否6、若投标人的报价明显低于标底15％，且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的，则该报价作废标处理。
( )A、是B、否7、转让是属于合同主体的变更。
( )A、是B、否8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率( )来源：学易网A、是B、否9、对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。
( )A、是B、否10、在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标( )A、是B、否11、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员( )A、是B、否转自学易网 12、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任，义务和一般风险。
( )A、是B、否13、保证合同的当事人是债权人和保证人( )A、是B、否14、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率( )A、是B、否15、《合同法》规定：承揽合同中没有规定的，适用于建设工程合同的有关规定。
( )A、是B、否16、根据“担保法‘的规定，医院、学校不能作为保证合同的担保人( )A、是B、否17、招标是要约，投标是承诺。
( )A、是B、否18、转让是属于合同主体的变更。
( )A、是B、否19、代理不合法的合同属于无效合同。
( )A、是B、否20、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告( )A、是来源：学易网B、否二、单项选择题1、施工合同发包人投保“建设工程一切险”的目的是为了( )。
合同附件11：暂停施工、停建或缓建的约定(0505)
附件23：暂停施工、停建或缓建的约定1、暂停施工1.1发包人认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。
承包人应当按发包人要求停止施工，并妥善保护已完工程。
承包人实施发包人作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，发包人应当在48小时内给予答复。
发包人未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可再次书面催告，发包人代表在承包人书面催告后24小时内仍未答复的，承包人可自行复工。
因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。
因发包人或承包人以外的第三人原因造成的停工(合同其他文件中规定工期不予顺延的情况除外)，延误的工期相应顺延，造成的损失由发包人或责任方承担。
因发包人原因造成停工的，发包人应在暂停施工指令发出时明确本次暂停施工的时间，并根据情况不同分别按以下原则处理：①一次性暂停施工在15天（含）以内，或累计暂停施工60天（含）以内，发包人不承担任何停工损失或补偿费用，但相应顺延工期；②一次性暂停施工在15天（不含）以上的，或累计暂停施工60天（不含）以上，则发包人就超期部分（单次连续停工超过15天以上或累计60天以上的时间）补偿承包人停工直接损失费（仅限于因停工造成的费用损失，不计因停工造成如逾期盈利等其他间接费用）。
计算方法如下：(a)发出停工指令后3天内，由承包人组织发包人和监理单位共同派员完成现场人员的清点；停工损失费仅限于现场实际施工人员、管理人员的生活补偿费（按合同点工单价表打5折计取，对于点工单价表内没有的人工单价按江苏省发布的《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》苏建函价【2014】102号文中点工单价打8折计算。
(b)顺延相应工期。
(c)若发包人因种种原因无法确定恢复施工时间，为减少损失要求承包人退场的，承包人应在接到退场指令后3天内，组织发包人和监理单位共同派员完成现场人员和机械设备的清点，并同时提供成品保护方案。
2023年监理工程师之监理概论通关题库(附带答案)
2023年监理工程师之监理概论通关题库(附带答案)单选题（共30题）1、关于对监理例会上各方意见不一致的重大问题在会议纪要中处理方式的说法，正确的是()。
A.不应记入会议纪要，以免影响各方意见一致问题的解决B.应将各方的主要观点记入会议纪要，但与会各方代表不签字C.应将各方的主要观点记入会议纪要的“其他事项”中D.应就意见一致和不一致的问题分别形成会议纪要【答案】 C2、根据《建设工程监理规范》（GB/T 50319—2013），工程监理单位应审查设计单位提出的新材料、新工艺、新技术、新设备在相关部门的备案情况，必要时应进行的工作是（）。
A.组织设计单位进行评审B.组织建设单位进行评审C.组织建设单位、设计单位进行评审D.协助建设单位组织专家评审【答案】 D3、监理工程师应严格遵守的职业道德守则是()A.接受继续教育，努力提高执业水准B.不以个人名义承揽监理业务C.在规定的执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动D.保证执业活动成果的质量【答案】 B4、关于反映当地工程建设政策、法规的有关资料不包括的有（）。
A.当地关于工程建设招标投标的有关规定B.供水、供电、供热、供燃气、电信有关的可提供的容(用)量、价格的资料C.当地有关建设工程监理的有关规定D.当地关于拆迁工作的有关规定【答案】 B5、根据《注册监理工程师管理规定》，注册监理工程师在每一注册有效期内，需完成()学时的继续教育。
A.48B.80C.96D.120【答案】 C6、除招标文件另有规定外，投标有效期为（）。
A.15天B.30天C.45天D.90天【答案】 D7、在分析论证建设工程总目标的过程中，应遵循的基本原则不包括（）。
A.确保建设工程质量目标符合工程建设强制性标准B.不同建设工程三大目标具有相同的优先等级C.定性分析与定量分析相结合D.不同建设工程三大目标可具有不同的优先等级【答案】 B8、关于代理型CM模式的说法，正确的是（）。
责令停工整改通知书
责令停工整改通知书篇一：停工通知书篇一：停工通知书停工通知书平安府停〔2021〕号建房户：经xxxxx城镇建设管理办、国土办、安监办对建设行业安全人身安全生产自查中，发现你户在xxxxxx擅自修建的房屋，。
你的行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》有关规定，现责令你户立即中断建设，听后处理。
若逾期不履行，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四第五十五两条之规定依法处理，渐次引起的一切经济损失和法律责任概由你户自行承担。
特此通知送达人：接受人：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx二〇一二年月日篇二：建设工程停工整改通知书建设工程安全隐患停摆整改通知书注：1、本单一式两份，建设、施工单位各一份2、编号规则：年份+流水号。
篇三：责令停工通知书责令停工通知书户：你在擅自进行施工，严重违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条规定，现向你下发责令停工通知书，维持已有的现状，若再违章建设，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条规定予以清除并处以应予以相应处罚。
送达人：接收人：二〇一三年月日的责令停工通知书户：你在擅自进行施工，严重违反了《中华人民共和国中华人民共和国政府区域规划法》第四十条规定，现向你下发责令停工通知书，维持已有的现状，若再违章建设，镇中华人民共和国国务院将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条规定予以清除并处以处罚。
送达人：接收人：二〇一三年月日的篇四：建设工程施工停工通知书(重大隐患)欣华建司停工安全隐患停工委任状存根联no．欣安隐停字（）第号致：项目部你项目部施工的工程，经年月日检查，发现存在重大安全隐患，现责令其停工整改。
篇二：停工整改通知书整改通知书巴建城责[2021]1号若羌县建设局：7月1日，我局组织对若羌县城乡规划效能监察工作进行了专项检查，发现你县在开展城乡规划效能监察方面存在以下问题：1、《城乡规划法》学习培训课程工作不到位，仅1人参加地市培训；2、城市总体规划中没有明确具体划定“三区四线”；3、城市近期建设规划，住房建设规划没有按程序通过批准；4、城市控制性详细增编规化编制覆盖率为44％，未达到规定要求；5、项目立项、土地划拨出让审批的协同机制未建立，暂未建立并实施乡村规划许可证制度；6、无批前批后公示，无规划网页，资料缺乏时效性；7、并无规划委员技术审查单，并无开展规划动态信息监测，可行性研究信息没有及时统计；8、土地规划编制经费不足，部分规划编制工作比较滞后，规划指导作用没有完全发挥，边规划边建设，建了拆，拆了建现象依然存在，造成城市居民，农村村民拆迁户损失过大，引起了一定的上访案件发生；9、乡、镇发展规划管理机构还不健全，乡镇规划土地规划助理员配备不必到位，没有切实发挥作用，日常管理不到位造成不按规划和无规划盲目建设现象仍然存在。
工程停建方案
工程停建方案随着社会发展和城市化进程的加快，工程建设正在成为城市发展的重要推动力。
然而，在实际施工过程中，由于各种原因，有时需要暂停或停止工程。
因此，建立科学合理的工程停建方案是十分必要的。
一、工程停建的原因工程停建是指由于各种原因，造成工程项目的暂停或停止，其原因有多种多样，主要包括：1.政策变化：由于国家政策调整变化，导致原先规划的工程不能继续实施；2.资金问题：工程项目的资金来源出现问题，资金紧张，无法继续施工；3.自然原因：如地震、洪水等自然灾害，导致工程无法继续进行；4.社会环境因素：如当地发生社会动荡、战争等特殊情况，也会导致工程停建；5.技术原因：如果工程项目中出现技术难题，无法解决，也可能导致工程停建。
二、确定工程停建的时机在实际工程建设过程中，确定工程停建的时机非常关键。
通常情况下，需要分析各种因素，做出科学决策。
可以从以下几个方面来确定停建时机：1.资金状况：如果工程项目的资金问题无法解决，或者资金来源出现问题，无法继续施工，就需要停建；2.工程进度：如果工程项目出现了严重的进度滞后，超出了原定计划，也需要考虑停建；3.技术难题：如果工程项目出现无法解决的技术难题，影响了施工进度或者质量，同样需要考虑停建；4.社会环境：如果当地的社会环境出现动荡或者特殊情况，也需要停建。
三、工程停建的程序在决定停建工程之后，需要按照一定程序进行操作，确保停建的合理性和合法性。
一般情况下，可以按以下程序进行：1.调查研究：首先需要对工程项目的现状进行全面调查和研究，了解导致停建的具体原因和影响；2.制定方案：基于实际情况，制定科学合理的停建方案，确定停建时间点和具体措施；3.报批审核：停建方案需要提交相关部门进行审批，确保方案的合法性和合规性；4.通知相关方：停建方案获得批准后，需要及时通知施工单位、业主单位、相关部门和社会公众；5.执行措施：按照停建方案的要求，采取相应的措施，确保停建工程的平稳过渡；6.信息披露：停建工程的相关情况需要进行公开、透明披露，保障相关方的知情权。
建筑工程停工索赔规定
建筑⼯程停⼯索赔规定在建筑⼯程施⼯中停⼯对⼯程进度是有很⼤的影响的，那要是停⼯应该怎么索赔呢？接下来由店铺的⼩编为⼤家整理了⼀些关建筑⼯程停⼯索赔规定这⽅⾯的知识，欢迎⼤家阅读!建筑⼯程停⼯索赔规定由于不同的原因所导致的⼯程⼯期延误，其所产⽣的法律责任及承担主体是各不相同的。
为此，我国法律法规对此都作出了明确的规定。
⼀、《民法典》有关⼯程⼯期可能引起索赔的规定1、《民法典》第798条规定，隐蔽⼯程在隐蔽以前，承包⼈应当通知发包⼈检查。
发包⼈没有及时检查的，承包⼈可以顺延⼯程⼯期，并有权要求赔偿停⼯、窝⼯等损失。
2、《民法典》第800条规定，勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计⽂件拖延⼯期，造成发包⼈损失的，勘查⼈、设计⼈应当继续完善勘察、设计，减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。
3、《民法典》第801条规定，因施⼯⼈的原因致使建设⼯程质量不符合约定的，发包⼈有权要求施⼯⼈在合理期限内⽆偿修理或者返⼯、改建。
经过修理或者返⼯、改建后，造成逾期交付的，施⼯⼈应当承担违约责任。
4、《民法典》第803条规定，发包⼈未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资⾦、技术资料的，承包⼈可以顺延⼯程⼯期，并有权要求赔偿停⼯、窝⼯等损失。
5、《民法典》第804条规定，因发包⼈的原因致使⼯程中途停建、缓建的，发包⼈应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包⼈因此造成的停⼯、窝⼯、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费⽤。
⼆、《建设⼯程施⼯合同(⽰范⽂本)》对有关⼯程⼯期可能引起索赔的规定1、《建设⼯程施⼯合同(⽰范⽂本)》第⼋条关于发包⼈未能完成其义务，造成延误，赔偿承包⼈损失的规定：发包⼈未能履⾏合同8.1款各项义务，导致⼯期延误或给承包⼈造成损失的，发包⼈赔偿承包⼈有关损失，顺延延误的⼯期。
2、《建设⼯程施⼯合同(⽰范⽂本)》第⼗⼀条关于发包⼈因其⾃⾝原因，推迟⼯作的规定：因发包⼈原因不能按照协议书约定的开⼯⽇期开⼯，⼯程师应以书⾯形式通知承包⼈，推迟开⼯⽇期。
【整顿】停工整改整顿方案
【关键字】整顿停工整改整顿方案篇一：鸿福矿停工整顿方案山西华润煤业有限公司鸿福煤矿停工整顿实施方案为了认真贯彻落实10月9日省安委会紧急会议精神，以此次整顿为契机，进一步强化安全基础管理，促进安全生产长效机制的建立，特制定停工整顿实施方案如下：一、指导思想1、吸取山西焦煤集团汾西矿业正升煤业重大透水事故的惨痛教训，充分认识当前安全建设面临的严峻形势，加强领导，强化责任，狠抓落实。
2、进一步落实安全生产责任制，健全各项管理规章制度，提高安全技术管理水平。
2、组织领导为保证整顿工作顺利实施和整顿质量，矿决定成立整顿领导小组。
组长：高秀清副组长：韩小增杨奎士李俊明李超王祖继成员：各专业副总工及相关科室负责人。
办公室设在安监科，主任王皂(兼)，负责处理日常事务。
职责和分工：高秀清（矿长）：负责整顿期间的全面工作。
韩小增：负责落实矿井水文地质管理及“一通三防”管理工作。
李俊明：负责落实矿井的安全管理及安全教育工作。
王祖继：负责落实矿井机电运输、安全监控系统和通信联络系统正常运行等安全管理工作。
李超：负责落实矿井“一通三防”安全管理工作。
杨奎士：负责整顿期间各项工程的工作安排、项目部资质管理及质量验收工作。
秦卫山：负责整顿期间的劳动用工及安全教育王拉顺：全面负责工作面存在问题整改及施工队伍、现场安全管理等工作。
张大成：全面负责回风斜井存在问题整改及施工队伍、现场安全管理等工作。
三、整顿标准和要求严格按照省煤炭厅晋煤办发《XX》（1401号）、太原市煤炭工业局《全市建设矿井停建整顿实施方案》、古交市《XX》（277号）文件要求及《煤矿安全规程》、“六大标准”等规程、规范、规定进行整改。
四、时间安排从批准整顿之日起，到复工为止。
五、具体整顿内容（一）水文地质管理工作方面对照我矿地面物探报告、水文类型划分报告、井下物探报告及周边矿井收集资料进行分析讨论，对旧矿井的采空区、塌陷区、地表裂隙进行现场排查，对排查结果与资料进行对照分析，组织人员对地面导水裂隙进行填埋封堵，讨论分析编制调查报告。
工程开工、暂停及复工监理项目部管理规定范文（2篇）
工程开工、暂停及复工监理项目部管理规定范文一、总则本规定制定的目的是为了规范工程开工、暂停及复工的管理工作，确保施工项目顺利进行，保障施工安全和工程质量。
二、工程开工管理1. 施工项目负责人应在施工前按照相关法律法规和工程规范要求，编制施工组织设计方案，并备案报监理单位和相关部门。
2. 施工项目负责人应按照施工组织设计方案和工程进度计划，制定详细的工程开工计划，并提前向监理单位和相关部门报备。
3. 工程开工前，施工项目负责人应组织项目部人员进行安全教育培训，确保施工人员具备相关技能和安全意识。
4. 工程开工前，施工项目负责人应按照施工组织设计方案和工程进度计划，组织项目部人员对施工现场进行准备工作，如清理工地、布置施工现场等。
三、工程暂停管理1. 工程暂停可能会出现的情况包括但不限于：恶劣天气、设备故障、人员安全等，施工项目负责人应根据实际情况及时采取暂停施工措施，并及时通知监理单位和相关部门。
2. 工程暂停期间，施工项目负责人应做好施工现场的安全防护工作，并对已暂停的施工工程进行保护措施，避免造成进一步损失。
3. 工程暂停时，施工项目负责人应及时向监理单位和相关部门报备，重新制定工程复工计划，并经批准后方可进行复工。
四、工程复工管理1. 工程复工前，施工项目负责人应编制详细的工程复工计划，并提前向监理单位和相关部门报备，复工计划应包括复工人员、设备材料准备、工序安排等内容。
2. 工程复工前，施工项目负责人应组织项目部人员进行安全教育培训，确保复工人员具备相关技能和安全意识。
3. 工程复工前，施工项目负责人应组织项目部人员对施工现场进行清理和整治工作，确保施工现场符合相关要求。
4. 工程复工期间，施工项目负责人应严格按照工程复工计划进行施工，保障施工安全和工程质量。
五、其他管理1. 施工项目负责人应对监理单位和相关部门的管理要求进行配合，并及时提供相关资料和信息。
2. 施工项目负责人应定期组织项目部人员进行安全检查和质量检验，发现问题及时整改，确保工程质量和安全。
工程停工安全管理合同（二篇）
工程停工安全管理合同甲方（主管单位）：_____法定地址：_____ 法定代表人：_____乙方（建设单位）：_____法定地址：_____ 法定代表人：_____丙方（施工单位）：_____法定地址：_____ 法定代表人：_____为加强对乙方开发丙方建设但处于停工状态的_____（以下简称停建工地）的安全管理，明确责任，防止停建工地因管理不严而发生完全事故，根据安全管理实行国家监察、行业管理、群众监督、企业负责的原则，乙、丙方特向甲方签订停建工地安全管理合同书。
现将乙、丙责任明确如下：一、甲方（主管单位）责任1.甲方切实做好监督职责，每月巡查停建工地一次。
2.甲方发现停建工地安全隐患时，有权责令乙方和丙方改正。
二、乙方（建设单位）责任1.监督丙方按责任履行职责；2.负责安全防护和值班所需费用。
如丙方垫付，待工程结算时一并结算；3.施工单位（丙方）已解除合同离场的，其丙方责任由乙方履行。
三、丙方（施工单位）责任1.切实做好停建工地的安全防护。
未建围墙的停工工地待____市政府批准后，按规定砌筑_____米高、美观大方的封闭式围墙（样式由甲方提供），设一处封闭式大门并上锁。
平时加强对围墙的监测，防止因基础不牢或台风暴雨发生围墙倒塌造成伤人事故；2.建立值班制度，定人、定职责并安排24小时值班，禁止无关人员进入停建工地范围；3.停建工地四周悬挂明显的安全警示标志；4.加强对现在脚手架的检查，对搭设时间长，已出现变形和快要倒塌的脚手架，应采取措施加固或拆除。
不能留有任何安全隐患，要防止台风吹倒脚手架而伤人伤物。
5.带地下室的停建工地，要加强对地下室的管理，尽可能长期抽干地下室的积水，将地下室的所有入口暂时封闭，禁止无关人员进入地下室，要加强临边洞庭洞口的防护。
6.做好工地内的临时用电管理，对已停止使用的线路、电箱、开关等全部切断电源，防止雷击、台风带来的触电伤亡事故和人为的误触伤亡；7.彻底清理三无人员在停建工地生活居住，要坚持未完工验收绝不能使用的原则；8.不准将停建楼房出租经营方式或居住，已出生经营的单位要采取措施结束经营，封闭经营场所。
某大厦工程停工期间窝工机械停置等费用的计算
某大厦工程停工期间窝工机械停置等费用的计算某大厦工程停工期间窝工、机械停置等费用的计算建筑工程停工期间停工和停工费用的计算某大厦为二栋28层商住楼,建筑面积3万平方米。
建设单位为深圳某房地产开发公司，施工单位为深圳某建筑工程公司。
本工程施工过程，由于工程款支付问题，合同工程于1996年5月停建，同年8月复工。
待施工完主体工程后，于1996年11月工程再次停工，直至1999年8月。
由于工程停建的原因是建设单位无法按合同约定支付工程合同价款。
根据合同，应认定建设单位违约，并承担违约责任。
经调解，建设单位同意补偿人工窝工、机械停置台班数量和脚手架闲置补偿费用（停工时间双方均无异议）。
根据本工程停工起始时间工程进度情况，核定费用如下：I.对现场生产工人放缓的补偿本工程合同签订于1995年5月，根据深圳市建设局公布的停工窝工费用补偿办法的规定，该时期工程窝工费补偿按“人工费补贴系数表”中各类停工、窝工损失每日补贴标准计算，本工程合同约定为一类工程，每日补贴标准为38.05元;1.自1996年5月10日至1996年7月10日，暂停95天，有效工作日73天。
在此阶段，乙方将在满足暂停等待条件（进度款）后恢复工作。
暂停前，施工进度在21层主体结构中。
根据施工定额和现场施工日志记录，我们认为在现阶段停止工作，每天闲置94名生产工人是合理的。
按有效工作日计算，应补偿94个闲置工作日×73=6862人工日，计算闲置成本×38.05=261099.10元；2、1996年11月8日至1996年11月18日,停工8天,按8天计算施工人员退场补贴费,现场全部施工人员110人（根据施工组织设计估算）,计算补贴费用110×8×38.05=33484.00元;3.1996年11月3日后，该项目处于长期关闭状态。
现场的所有施工人员都应撤离现场，只留下三人三班来管理现场。
甲方支付保安工资（每人每天38.05元）。
宁夏回族自治区发展和改革委员会关于严格党政机关团体办公用房等楼堂馆所及技术业务用房项目管理的通知
宁夏回族自治区发展和改革委员会关于严格党政机关团体办公用房等楼堂馆所及技术业务用房项目管理的通知文章属性•【制定机关】宁夏回族自治区发展和改革委员会•【公布日期】2018.05.21•【字号】宁发改明电〔2018〕12号•【施行日期】2018.05.21•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作正文宁夏回族自治区发展和改革委员会关于严格党政机关团体办公用房等楼堂馆所及技术业务用房项目管理的通知宁发改明电〔2018〕12号各市县（区）发展改革委（局）、宁东管委会经济发展局，自治区各部门：近期，按照自治区党委《关于深入开展违反中央八项规定精神突出问题专项治理的通知》(宁党发〔2018〕15号，以下简称《通知》)的要求，我委对党的十八大以来由自治区审批的党政机关团体办公用房、技术业务用房项目进行了认真自查清理，发现一些部门和地区仍然存在认识不到位、执行有偏差的问题。
为了进一步落实中央、自治区有关文件精神，现就有关事项通知如下:一、严禁申报审批党政机关办公用房项目按照《宁夏回族自治区党政机关楼堂馆所建设管理实施细则》（宁党办〔2014〕81号)明确的项目审批权限，各级审批部门一律不再受理机关团体办公用房等楼堂馆所项目。
已经受理并正在开展审批的，一律停止办理。
如遇各级党委、政府拟研究建设办公用房等楼堂馆所项目，同级审批部门应及时向其报告有关政策要求，并不得受理办理。
二、进一步严格各类技术业务用房审批除已列入国家规划、有中央专项资金支持的项目外，各级审批部门全面暂停机关团体各类技术业务用房项目审批。
已列入国家规划、有中央专项资金支持的项目，在申报审批中不得以技术业务用房名义建设办公用房，或违反规定在技术业务用房中设置办公用房。
技术业务用房审批必须严格执行国家有关建设标准。
如标准中允许建设一定面积的办公用房的，要严格审查核实，在申报文件和审批文件中均应专门说明核定的办公用房面积。
凡国家没有建设标准，或标准中没有明确办公用房面积的，一律不得搭车审批办公用房。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
关于停建工程暂停质量监督管理工作的通知书
武市政质管字0 【201 】号
：
你单位工程，因故于年月停止建设，停建时间达个月。
根据有关法规规定，现将质量监督管理工作要求通知如下：
一、你单位应自中止施工之日起1个月内向施工许可证部门报告，并应组织施工、监理、设计等单位对已施工部分的实体质量进行检查验收，保存全套工程技术资料。
二、请你单位按规定做好工程停建期间的质量和安全管理维护工作，防止意外质量安全事故的发生。
若发生异常情况，应按规定及时报告有关部门。
三、工程停建期间，我站将暂停该工程的质量监督管理工作，不承担该工程停建期间的质量监督管理责任。
四、该工程恢复施工之前，请你单位及时向施工许可发证部门报告，并将有关情况书面报告我站。
停建工程恢复施工应遵守国家有关规定。
五、违反有关规定造成工程质量事故的，将依法追究相关责任单位与人员的责任。
武汉市市政工程质量监督站
年月日抄送：
主送单位签收人：。