杭州楼盘合同-模板
杭州购房合同范本（四篇）
杭州购房合同范本出售方：（以下简称甲方）联系地址：联系电话：买受方：（以下简称乙方）身份证号：联系地址：联系电话：甲乙双方经充分协商，在平等、真实、自愿的前提下签署本购房，对购房协议书或购房行为可能导致的后果责任，任何一方均完全明白并愿意全部承担。
房屋的基本情况乙方自愿购买甲方开发的位于，购买住宅为号楼单元层户，所购住宅的建筑面积为：____平方米，住宅单价为：_____元/平方米，总金额（人民币）整（￥元）。
二、付款方式乙方选择的付款方式为：一次性付款付款时间：乙方应于____年____月____日一次性付清购房款。
双方的权利义务及违约责任1、甲方应当于____年____月____日收到乙方的房款时将房屋交付给乙方确保其居住权和使用权，甲方如不按协议规定的日期交付房屋，每逾期天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。
逾期超过个月时，乙方有权解除本协议。
2、乙方须按照自己所选定的付款方式按期如数交纳全部房款，履行约定义务。
乙方不履行本协议规定的付款日期及方式的。
其逾期部分乙方应加付按日千分之一计算的违约金给甲方。
逾期超过个月时，甲方有权解除合同。
解约时，乙方已付房价款的作为甲方的损失赔偿金。
3、如果甲方出售的房屋存在质量问题影响到乙方居住权利的行使，一切责任由甲方承担，并应赔偿乙方的损失。
4、乙方所购的房屋仅作使用，乙方使用期间不得擅自改变该房屋的建筑主体结构、承重结构和用途。
除本协议另有规定外，乙方在使用期间有权与其他权利人共同享用与该房屋有关联的公共部位和设施，并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务。
5、甲方不得擅自改变与该房屋有关联的公共部位和设施的使用性质。
6、本合同在履行期间，甲乙双方任何一方要求变更合同条款的，应及时通知对方，并征得对方的同意后，在约定的期限内，签订补充协议，注明变更事项。
未征得对方同意，擅自变更造成的经济损失，由责任方承担。
五、其他约定：1、本认购协议书应由乙方本人亲自签署;如本人确实不能亲自签署，则须依法委托代理人全权代为办理，乙方委托代理人办理的，须向甲方提供有效的、经公证的授权、个人有效身份证等相关资料;未成年人购买房产的须由法定监护人代为签订;因委托代理人或监护人签订合同所产生的责任、损失以及不利后果等的，概由乙方自行承担并负责，甲方不承担任何责任。
杭州楼盘购房合同模板
合同编号：_______甲方（卖方）：名称：________________________法定代表人：_________________地址：_______________________联系电话：___________________乙方（买方）：名称：________________________法定代表人：_________________地址：_______________________联系电话：___________________鉴于：1. 甲方是位于杭州市______区______街道______楼盘的房屋所有权人，拥有该房屋的合法销售权。
2. 乙方有意向购买甲方上述房屋，并愿意按本合同约定支付购房款。
双方经友好协商，达成如下协议：第一条房屋基本情况1. 房屋坐落：______区______街道______楼盘。
2. 房屋建筑面积：______平方米。
3. 房屋户型：______室______厅______卫。
4. 房屋产权证号：______。
5. 房屋交付标准：______（精装修/毛坯）。
第二条购房款1. 本合同房屋总价为人民币______元整（大写：______）。
2. 乙方应在本合同签订之日起______个工作日内，向甲方支付购房定金人民币______元。
3. 乙方在支付定金后______个工作日内，向甲方支付购房款人民币______元。
4. 甲方在收到乙方全部购房款后______个工作日内，向乙方交付房屋。
第三条交付使用1. 甲方应在本合同约定的交付使用日期前______个工作日内，将房屋交付乙方使用。
2. 乙方在收到房屋后______个工作日内，应与甲方共同进行房屋验收，并在验收合格后签署房屋验收合格证明。
第四条产权过户1. 甲方应在本合同约定的产权过户日期前______个工作日内，配合乙方办理房屋产权过户手续。
2. 产权过户所需费用由乙方承担。
第五条违约责任1. 若甲方未按本合同约定交付房屋，每逾期一日，应向乙方支付______元违约金。
杭州房产合同范本(实用11篇)
杭州房产合同范本(实用11篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据书信、讲话致辞、规章制度、策划方案、句子大全、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, document letters, speeches, rules and regulations, planning plans, sentence summaries, teaching materials, other sample texts, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!杭州房产合同范本(实用11篇)杭州房产合同范本第1篇甲方：乙方：甲、乙双方就位于买卖一事，在平等自愿、共同协商的基础上达成如下协议，供遵守执行。
杭州期房合同范本
杭州期房合同范本名称：[公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司地址]联系电话：[联系电话]姓名：[买方姓名]身份证号码：[身份证号码]地址：[买方地址]联系电话：[联系电话]一、房屋基本情况1. 房屋名称：[房屋名称]2. 房屋地址：杭州市[项目地址]3. 房屋用途：[房屋用途]4. 建筑面积：[建筑面积]5. 房屋结构：[房屋结构]二、房屋价格及付款方式1. 房屋总价：人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
定金：人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元），于本合同签订时支付。
首付款：人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元），于[具体日期]支付。
贷款：剩余房款由乙方申请银行贷款支付，具体贷款金额和还款方式以银行批准为准。
户名：[公司名称]账号：[银行账号]开户行：[银行名称]三、房屋交付及产权过户1. 房屋交付时间：甲方应在[具体日期]前将房屋交付给乙方。
2. 产权过户：在房屋交付后[具体日期]内，甲方应协助乙方办理房屋产权过户手续。
四、甲方的权利和义务1. 甲方应保证所售房屋的合法性和真实性，并向乙方提供相关证明文件。
2. 甲方应按照合同约定的时间和方式交付房屋，并确保房屋质量符合国家规定。
3. 甲方应协助乙方办理房屋产权过户手续，并提供必要的协助和文件。
4. 如乙方未按照合同约定支付房款，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。
五、乙方的权利和义务1. 乙方应按照合同约定的时间和方式支付房款。
2. 乙方应在房屋交付后及时办理房屋产权过户手续，并承担相关费用。
3. 乙方应遵守房屋所在小区的管理规定，并按时缴纳相关费用。
4. 如甲方未按照合同约定交付房屋或房屋质量不符合国家规定，乙方有权要求甲方承担违约责任。
六、违约责任1. 如甲方未按照合同约定交付房屋或房屋质量不符合国家规定，甲方应承担违约责任，向乙方支付违约金[违约金金额]元，并赔偿乙方因此遭受的损失。
2. 如乙方未按照合同约定支付房款，乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金[违约金金额]元，并继续履行付款义务。
杭州金越房地产购房合同
甲方（卖方）：杭州金越房地产开发有限公司住所地：杭州市XX区XX路XX号法定代表人：XXX乙方（买方）：XXX住所地：杭州市XX区XX路XX号联系电话：XXX根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。
第一条房产基本情况1.1 甲方同意出售位于杭州市XX区XX路XX号的房产，房产证号为：XX号。
1.2 该房产为住宅性质，建筑面积为XX平方米，土地面积为XX平方米，建筑层数为XX层，所在楼层为XX层。
1.3 该房产已取得预售许可证，预售许可证号为：XX号。
第二条房产交易价格及付款方式2.1 本合同约定的房产交易价格为：人民币XX万元整（大写：拾XX万元整）。
2.2 乙方应于本合同签订之日起XX个工作日内支付首付款，首付款金额为人民币XX万元整（大写：拾XX万元整）。
2.3 乙方应在签订本合同后XX个月内，支付剩余房款人民币XX万元整（大写：拾XX万元整）。
2.4 付款方式：银行转账，乙方应在约定的时间内将房款汇入甲方指定的银行账户。
第三条房屋交付及验收3.1 甲方应在乙方支付首付款后的XX个工作日内，将房产交付给乙方。
3.2 房屋交付时，乙方应进行现场验收。
如有质量问题，乙方应在验收时提出，甲方应在XX个工作日内予以修复。
3.3 房屋交付后，乙方应按照房屋实际使用情况，办理水、电、煤气、物业、供暖等相关事宜。
第四条房产过户及税费4.1 甲方应在本合同签订之日起XX个月内，配合乙方办理房产过户手续。
4.2 过户过程中产生的一切税费，由乙方承担。
4.3 甲方应在过户手续办理完毕后，将房产证及相关证明文件交付给乙方。
第五条违约责任5.1 若甲方未按约定时间交付房产，每逾期一日，应向乙方支付违约金人民币XX 元。
5.2 若乙方未按约定时间支付房款，每逾期一日，应向甲方支付违约金人民币XX 元。
杭州新房购房合同范本
【杭州新房购房合同】合同编号：__________________甲方（出卖人）：__________________乙方（买受人）：__________________鉴于：1. 甲方是位于杭州市__________________的__________________项目的开发商，具备合法的开发销售资格。
2. 乙方愿意购买甲方上述项目中的__________________套房屋，并愿意按照本合同约定支付购房款。
3. 双方经友好协商，达成如下协议：第一条房屋基本情况1.1 房屋坐落：杭州市__________________街道__________________号__________________。
1.2 房屋结构：__________________。
1.3 房屋面积：__________________平方米（建筑面积）。
1.4 房屋用途：__________________。
第二条购房款2.1 乙方同意按照以下方式支付购房款：（1）首付款：__________________元（人民币），于签订本合同之日起____个工作日内支付给甲方。
（2）分期付款：__________________元（人民币），于房屋交付之日起____个工作日内支付给甲方。
2.2 甲方应开具合法有效的发票。
第三条房屋交付3.1 甲方应于__________________年__________________月__________________日前将房屋交付给乙方。
3.2 甲方在房屋交付前应完成以下工作：（1）办理房屋产权证。
（2）确保房屋符合国家和地方相关标准。
（3）提供房屋质量保修书。
第四条产权转移4.1 双方应在房屋交付后____个工作日内办理房屋产权转移手续。
4.2 甲方应协助乙方办理房屋产权转移手续。
第五条违约责任5.1 甲方违约：（1）未按时交付房屋的，每逾期一日，应向乙方支付相当于购房款____%的违约金。
杭州住房合同范本
杭州住房合同范本甲方（卖方）：_________________乙方（买方）：_________________签订日期：____年__月__日第一条房屋基本信息1.1 甲方同意将其位于杭州市_______区_______街道_______号的房屋出售给乙方。
1.2 房屋建筑面积为_______平方米，房屋结构为_______，房屋用途为_______。
第二条房屋价格及支付方式2.1 甲乙双方约定房屋总价为人民币_______元（大写：_______元整）。
2.2 乙方应于本合同签订之日起_______日内支付定金人民币_______元（大写：_______元整）。
2.3 余款支付方式：乙方应在房屋过户手续办理完毕之日起_______日内一次性支付。
第三条房屋交付3.1 甲方应于乙方支付定金后_______日内将房屋交付给乙方。
3.2 交付时，甲方应保证房屋结构安全，设施设备完好，无重大瑕疵。
第四条房屋过户4.1 甲方应协助乙方办理房屋过户手续，并提供必要的文件和证明。
4.2 过户费用由_______方承担。
第五条违约责任5.1 如甲方未按约定交付房屋，应向乙方支付违约金，违约金为房屋总价的_______%。
5.2 如乙方未按约定支付房款，应向甲方支付违约金，违约金为未支付房款的_______%。
第六条争议解决6.1 本合同在履行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成时，可向房屋所在地人民法院提起诉讼。
第七条其他约定7.1 双方可就本合同未尽事宜另行协商，并签订补充协议。
7.2 本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力。
甲方（签字）：_________________乙方（签字）：_________________注：本范本仅供参考，具体合同内容需根据实际情况和相关法律法规进行调整和完善。
杭州新房合同模板
杭州新房合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！杭州新房合同模板甲方（买方）：乙方（卖方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方购买乙方杭州新房事宜，达成如下合同：一、房屋基本信息1.1 房屋坐落：浙江省杭州市XX区XX街道XX幢XX单元XX号。
1.2 房屋结构：建筑结构、户型、面积等详见附件一。
1.3 房屋所有权证号：XXXX号。
二、购买价格及支付方式2.1 双方确认，甲方购买乙方房屋的总价为人民币XX元整（大写：人民币XX 元整），其中包括房屋成交价、契税、维修基金等所有费用。
2.2 甲方应按照以下方式支付房款：（1）双方签署合同之日起5个工作日内，甲方支付人民币XX元整作为定金。
定金支付后，甲方不得以任何理由要求退还。
（2）自合同签署之日起30日内，甲方支付剩余房款（即总房款减去定金）。
三、交付及验收3.1 乙方应按照合同约定的交付日期将房屋交付给甲方。
交付时，甲乙双方应共同对房屋进行验收，确认无质量问题或符合约定条件后，甲方签署验收确认书。
3.2 如乙方未能按照约定时间交付房屋，应当按照逾期交付天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期交付房款总额的千分之五。
四、产权过户4.1 乙方应协助甲方办理房屋产权过户手续，过户费用由甲方承担。
4.2 产权过户过程中，如因乙方原因导致过户失败，乙方应承担相应责任。
五、违约责任5.1 双方应严格履行合同约定的义务，如一方违约，应当按照合同约定承担违约责任。
5.2 乙方如未能按照约定时间交付房屋，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 双方应遵守国家法律法规，不得利用合同进行非法活动。
杭州房地产交易合同模板
杭州房地产交易合同模板1. 合同背景这份文档是用于制定杭州地区房地产交易合同的模板。
本合同旨在明确购房者和房地产开发商之间的权益和责任，并确保双方的合法权益得到保障。
购房者和房地产开发商在签署本合同前应详细阅读本合同的内容，并保留一份副本以备将来参考。
2. 合同条款2.1 双方信息购房者信息：姓名：身份证号码：联系地址：联系电话：房地产开发商信息：公司名称：地址：联系人：联系电话：2.2 房屋信息地址：房屋类型：建筑面积：套内面积：使用权类型：房屋编号：土地使用权证号：竣工时间：预计交付时间：2.3 房屋价格和付款方式房屋总价：首付比例：首付金额：贷款金额：贷款利率：贷款期限：每月还款额：签订日期：2.4 付款方式首付款：- 预付金额：- 预付日期：- 预付方式：中期付款：- 中期比例：- 中期金额：- 中期日期：- 中期方式：尾款：- 尾款金额：- 尾款日期：- 尾款方式：2.5 房屋交付和验收房屋交付日期：房屋验收日期：2.6 违约责任在本合同生效期间，任何一方违反合同条款均会产生违约责任，并需要承担相应的法律责任。
违约方应向守约方支付约定的违约金或赔偿金。
2.7 合同解除当双方协商一致或符合法律规定的情况下，本合同可以解除。
2.8 法律适用本合同受中华人民共和国法律约束。
合同中出现的任何争议应通过友好协商解决。
如果协商不成，争议将提交杭州市仲裁委员会进行仲裁。
3. 免责声明本合同模板仅供参考使用。
由于地区法律和市场的不断变化，建议购房者和房地产开发商在签订合同前咨询相关法律专家或行业顾问以获取最新的法律法规和建议。
4. 签署双方同意在本合同的最后签署并盖章，确保双方的合法权益。
本合同一式两份，购房者和房地产开发商各执一份，具有同等法律效力。
日期：____________购房者签名：____________房地产开发商签名：____________请注意：以上只是一个杭州房地产交易合同的模板，鉴于法律法规和市场上的变化，请在签署合同前根据实际情况进行相应的修改。
杭州房产合同范本
杭州房产合同范本一、合同双方甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）二、合同内容根据《中华人民共和国合同法》及土地管理法规的相关规定，请甲乙双方根据自愿原则，在平等、互利的基础上，就房产交易事宜签订本合同，并遵守以下各项约定。
三、房屋信息1.房屋名称：（房屋名称）2.房屋地址：（房屋地址）3.房屋面积：（房屋面积）3.1 房屋权利证书甲方应当向乙方提供房屋权利证书及其它相关证明文件，证明甲方在房屋所有权上具有完全的权利和约束力。
3.2 房屋状况乙方在签署本合同之前已经对房屋的状况进行了全面了解和确认，并知晓存在的任何瑕疵。
甲方不对房屋的任何问题承担责任。
四、合同条款4.1 交易价格1.房屋的交易总价为（交易总价）人民币。
2.乙方应在签署本合同之日起（支付比例）%的房款给甲方。
4.2 付款方式乙方应按照以下方式支付房款给甲方： 1. （首付款金额）人民币，作为首付款，在本合同签订之日起（首付款支付期限）日内支付给甲方。
2. 剩余房款（房款总额减去首付款）应在乙方贷款获批之日起（贷款获批日起），分（还款期数）次平均支付给甲方。
4.3 签订日期本合同自双方签署之日起生效。
4.4 过户及验收1.过户：乙方在付清全部房款之后（过户期限），应当与甲方一同完成房屋的过户手续，并承担过户费用。
2.验收：乙方应在过户之日起（验收期限）日内对房屋进行验收，如发现瑕疵，应及时告知甲方并协商解决方案。
4.5 房屋税费1.乙方需承担房屋过户所需的税费。
2.房屋管理费和公共维修基金等由乙方自行承担。
4.6 违约责任1.若甲方无故不履行合同义务，则乙方有权要求甲方承担相应违约责任，并要求解除合同。
2.若乙方无故不履行合同义务，则甲方有权要求乙方承担相应违约责任，并向乙方追究法律责任。
4.7 合同终止1.本合同经双方协商一致，可以提前解除。
2.若因一方违约导致合同自行终止，非违约方有权要求违约方承担违约责任，并要求赔偿相应损失。
杭州新房合同范本
杭州新房合同范本1. 引言该文档提供了一份杭州地区新房购买合同的范本，用于指导购买新房的交易。
此合同范本适用于在杭州地区，购买新建住宅的各个阶段的交易，包括房屋预售、签订合同、过户等。
请注意，此范本仅供参考，具体合同内容应根据实际情况和双方协商而定。
2. 合同主体信息2.1 买方信息•姓名：•身份证号码：•手机号码：•通讯地址：•邮箱地址：2.2 卖方信息•公司名称：•统一社会信用代码：•法定代表人：•公司地址：•公司电话：•邮箱地址：3. 房屋信息3.1 房屋基本信息•房屋地址：•房屋类型：•房屋面积：•建筑商/开发商：3.2 房屋售价•总价：•首付款金额：•贷款金额：•贷款年限：•贷款利率：•每月还款金额：4. 交易条款与条件4.1 房屋交付时间•开始日期：•完工日期：4.2 买方支付方式与进度•定金金额：•首付款支付日期与金额：•贷款支付日期与金额：•尾款支付日期与金额：4.3 买方权益与责任•对房屋进行合理使用和保管；•按时支付房屋款项；•提供购房所需的必要材料；•享受房屋质量保修服务。
4.4 卖方义务与责任•按照合同交付房屋；•提供房屋包括但不限于房屋内部设施、网络等配套设备的正常运行条件；•保障房屋在交付时的基本质量标准；•负责进行房屋相关的法律手续。
4.5 其他条款•权属证办理时间与费用；•交房前属地移交相关事宜；•临近房屋供水、供电、供气、供暖等问题；•其他双方约定的条款。
5. 合同生效与解除5.1 合同生效该合同在双方签字后生效，并且各方须按照合同条款履行义务。
5.2 合同解除•双方协商一致解除；•违反合同的一方解除，并承担相应的违约责任；•法律法规规定的其他情况。
6. 争议解决6.1 和解与协商对于合同履行过程中的争议，双方应优先进行和解与协商，解决纠纷。
6.2 司法管辖如和解与协商无法解决争议，应提交杭州市人民法院管辖。
7. 其他事宜7.1 合同份数双方共签订本合同___份，每份具有同等法律效力。
杭州精装房合同模板
杭州精装房合同模板甲方（出卖方）：地址：法定代表人：联系电话：乙方（购买方）：地址：身份证号码：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲、乙双方在平等自愿的基础上，就甲方拟出售位于杭州市某某区某小区的一套精装房进行交易，达成以下协议：第一条房屋基本情况1.1 房屋地址：杭州市某某区某小区XX号楼XX单元XX室，房屋共计建筑面积XX平方米，其中使用面积为XX平方米。
1.2 房屋权属：该房屋系甲方合法拥有，无任何抵押或质押，不存在任何未解决的纠纷。
1.3 房屋装修情况：该房屋是精装修房，装修风格为现代简约风格，装修材料为环保材料，设备设施齐全，符合乙方的购房需求。
第二条交易价格及付款方式2.1 交易价格：乙方同意以人民币___________元的价格购买该房屋。
2.2 付款方式：乙方需在签订本合同之日起______天内支付房屋定金人民币___________元作为认购金，余款需在房屋交房时一次性支付。
第三条签约程序3.1 乙方需在收到房屋认购金后，与甲方签订《房屋买卖合同》，并按合同约定的时间履行付款义务。
3.2 双方签订的《房屋买卖合同》一式两份，甲、乙双方各持一份合同文件，合同自双方签字盖章之日生效。
第四条房屋交割4.1 房屋装修及交房标准：甲方应在签订购房合同之日起______天内，按照约定交付装修完毕的房屋给乙方，房屋需符合国家相关规定标准。
4.2 甲方应向乙方提供房屋的产权证书、土地证等相关证件，并协助乙方办理过户手续。
第五条违约责任5.1 若任何一方未能按照本合同的约定履行义务，应承担相应的违约责任，违约方应赔偿对方由此产生的全部经济损失。
第六条其他约定6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，合同履行过程中如有任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向杭州市某某区人民法院提起诉讼解决。
6.2 本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
杭州期房合同范本
杭州期房合同范本甲方（卖方）：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系电话：__________________乙方（买方）：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系电话：__________________鉴于甲方拥有位于杭州市[具体地址]的期房项目，乙方有意购买该项目中的房屋，双方经友好协商，达成如下协议：一、房屋基本情况1. 房屋具体位置：[详细楼层及房号]2. 房屋面积：[具体面积]平方米（最终面积以实测为准）3. 房屋户型：[具体户型描述]二、房屋价款及支付方式1. 房屋总价为人民币（大写）__________元整（小写：￥__________元）。
[具体首付款金额及支付时间][后续款项的支付方式及时间安排]三、交付时间及条件1. 甲方应于______年____月____日前将房屋交付给乙方。
房屋主体结构完成；水、电、燃气等基础设施接通；[其他约定的交付条件]四、权属登记1. 甲方应在房屋交付后______日内，协助乙方办理房屋权属登记手续。
2. 办理权属登记所需费用由[约定方]承担。
五、违约责任1. 若甲方未能按时交付房屋，每逾期一天，应按照房屋总价的______%向乙方支付违约金；若逾期超过______天，乙方有权解除本合同，并要求甲方退还已支付的购房款及利息，同时甲方应按照房屋总价的______%向乙方支付违约金。
2. 若乙方未能按时支付购房款，每逾期一天，应按照未支付款项的______%向甲方支付违约金；若逾期超过______天，甲方有权解除本合同，并没收乙方已支付的购房款。
六、争议解决如双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. [其他双方约定的条款]2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
杭州新房购房合同范本
杭州新房购房合同范本甲方（出卖人）：____________________乙方（买受人）：____________________一、房屋基本情况1.1 房屋位置：位于杭州市某区某街道某住宅小区，具体位置为_______。
1.2 房屋编号：_______。
1.3 房屋性质：新建住宅。
1.4 房屋面积：建筑面积为_______平方米，套内面积为_______平方米。
1.5 房屋结构：_______。
1.6 房屋用途：住宅。
1.7 交付标准：_______（毛坯/精装修）。
名词解释：套内面积：指套内使用面积、套内墙体面积和套内阳台面积的总和。
二、房屋价格及支付方式2.1 房屋总价：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
2.2 付款方式：（1）一次性付款：买受人应在本合同签订之日起_______日内，将房屋总价支付至出卖人指定的账户。
（2）按揭付款：买受人应在本合同签订之日起_______日内，向出卖人提供有效的按揭贷款审批文件，并按照贷款银行的要求支付首付款及后续还款。
三、房屋交付及验收3.1 交付时间：出卖人应在_______年_______月_______日前，将符合本合同约定的房屋交付给买受人。
3.2 验收标准：买受人应在房屋交付之日起_______日内，按照国家和地方的相关验收标准进行验收。
如验收合格，买受人应签署验收合格确认书；如验收不合格，买受人有权要求出卖人在合理期限内进行整改，直至验收合格。
四、物业管理4.1 物业公司：出卖人指定的物业管理公司为_______。
4.2 物业费用：买受人应按照出卖人指定的物业管理公司的收费标准，按时支付物业管理费。
五、违约责任5.1 如果出卖人未能按照本合同约定的期限交付房屋，应向买受人支付违约金，违约金计算方式为：每逾期一日，出卖人应支付给买受人房屋总价款的_______%作为违约金。
5.2 如果买受人未能按照本合同约定的期限支付房屋总价款，应向出卖人支付违约金，违约金计算方式为：每逾期一日，买受人应支付给出卖人未付款项的_______%作为违约金。
钱塘星宇大厦购房合同
合同编号：_______甲方（出卖方）：_______地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______乙方（买受方）：_______地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______鉴于：1. 甲方是位于杭州市滨江区钱塘星宇大厦公寓的房屋所有权人；2. 乙方有意向购买该房屋的9年使用权；3. 双方经友好协商，就甲方出售房屋9年使用权事宜达成如下协议：第一条房屋基本情况1.1 房屋坐落：杭州市滨江区钱塘星宇大厦公寓；1.2 房屋编号：_______；1.3 土地使用年限：至2053年；1.4 建筑面积：64.92平米；1.5 户型：两室两厅两卫开放式厨房（跃层）；1.6 带电梯，朝南，总楼层十八层，房屋所在二层。
第二条 9年使用权及价格2.1 乙方同意购买甲方上述房屋的9年使用权；2.2 9年使用权总价为人民币拾伍万元整（￥150,000.00）；2.3 乙方支付上述款项后，甲方将上述房屋的9年使用权无偿转让给乙方。
第三条付款方式3.1 乙方应在合同签订之日起_______日内支付甲方全部9年使用权款项；3.2 付款方式：现金支付或银行转账，具体方式由双方另行约定。
第四条交付使用4.1 甲方应在乙方支付全部款项后_______日内，将上述房屋的9年使用权交付给乙方；4.2 交付时，甲方应向乙方提供房屋的钥匙、产权证明等相关文件。
第五条产权及使用权5.1 甲方保证上述房屋的产权清晰，无任何权利瑕疵；5.2 乙方获得的是上述房屋的9年使用权，而非所有权；5.3 9年使用权到期后，乙方不再享有上述房屋的使用权。
第六条违约责任6.1 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任；6.2 甲方未按约定交付房屋使用权的，应向乙方支付_______%的违约金；6.3 乙方未按约定支付款项的，应向甲方支付_______%的违约金。
第七条争议解决7.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；7.2 若协商不成，任何一方均可向房屋所在地人民法院提起诉讼。
杭州购房合同样本
杭州购房合同样本本合同由以下双方于____年___月___日在杭州市签订：买方：________________________卖方：________________________【房屋信息】房屋位于杭州市______区（县）______小区（街道）______号楼______单元______室，建筑面积为______平方米，房屋类型为住宅/商用/其他，房屋所有权证号为______。
【交易价格及支付方式】双方约定房屋交易总价为人民币______元。
买方应于合同签订之日起___日内支付定金人民币______元，余款支付方式如下：________________________。
【房屋交付】卖方应于______年___月___日前将房屋交付给买方，并保证房屋设施完好无损。
买方有权对房屋进行验收，如发现设施损坏或缺失，卖方应负责修复或赔偿。
【权属转移】卖方应协助买方办理房屋权属转移手续，包括但不限于提供相关证明材料、签署必要文件等。
房屋权属转移完成后，买方应承担相应的税费。
【违约责任】如买方未按约定时间支付房款，每逾期一日需向卖方支付违约金人民币______元；如卖方未按约定时间交付房屋，每逾期一日需向买方支付违约金人民币______元。
【争议解决】如双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成时，可向杭州市仲裁委员会申请仲裁，或依法向人民法院提起诉讼。
【其他约定】双方可根据具体情况另行约定其他事项，包括但不限于房屋装修标准、配套设施使用等，并以书面形式作为本合同不可分割的一部分。
本合同一式两份，买卖双方各执一份，具有同等法律效力。
双方确认以上条款无误后，签字盖章以示认可。
买方签字：_____________________卖方签字：_____________________ 日期：____年___月___日。
杭州开发商合同模板
杭州开发商合同模板甲方（开发商）：_______________乙方（承包商）：_______________鉴于甲方计划开发位于杭州市的房地产项目，乙方具有相应的资质和能力承接该开发项目，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条项目概况1.1 项目名称：_____________________1.2 项目地点：_____________________1.3 项目规模：_____________________1.4 项目性质：_____________________1.5 开发期限：_____________________1.6 项目总投资额：_____________________1.7 项目开发方式：_____________________第二条承包范围2.1 乙方负责本项目的设计、施工、监理等全部或部分工程。
2.2 乙方应按照甲方提供的项目要求和标准进行施工。
第三条合同价款及支付方式3.1 合同总价款为人民币（大写）：_____________________3.2 支付方式：_____________________3.3 付款进度：_____________________3.4 乙方应向甲方提供符合要求的发票。
第四条质量要求4.1 乙方应保证工程质量符合国家及地方的相关规定和标准。
4.2 乙方应接受甲方或甲方委托的第三方对工程质量的监督和检查。
第五条工程进度5.1 乙方应按照合同约定的时间节点完成工程进度。
5.2 如遇不可抗力或其他特殊情况，双方应协商解决。
第六条安全生产6.1 乙方应严格遵守安全生产法律法规，确保施工安全。
6.2 乙方应承担因违反安全生产规定造成的一切责任和损失。
第七条违约责任7.1 如乙方未按合同约定完成工程或工程质量不符合要求，应承担违约责任。
7.2 如甲方未按合同约定支付工程款，应承担违约责任。
第八条争议解决8.1 双方因履行本合同发生争议，应首先通过协商解决。
杭州开发商与业主合作协议书
杭州开发商与业主合作协议书甲方（开发商）：杭州XX房地产开发有限公司地址：杭州市XX区XX路XX号联系电话：XXXXXXXXXX乙方（业主）：地址：杭州市XX区XX路XX号联系电话：XXXXXXXXXX鉴于甲方为杭州市XX区XX路XX号项目的开发商，拥有该项目的开发、建设、销售及管理权利，乙方为该项目的业主，拥有该项目的购买权及使用权。
为明确双方的权利义务，经甲乙双方友好协商，特订立本合作协议，以共同遵守。
一、合作项目概述1.1 项目名称：杭州市XX区XX路XX号项目1.2 项目地点：杭州市XX区XX路XX号1.3 项目性质：住宅小区1.4 项目规模：占地面积XX平方米，总建筑面积XX平方米二、甲方权利与义务2.1 甲方应按照本项目规划方案和设计要求，完成项目的建设、装修及配套设施设备的安装，确保项目符合国家相关法律法规及质量标准。
2.2 甲方应按照双方约定的价格和时间，将符合交付条件的物业交付给乙方。
2.3 甲方应为本项目的业主提供物业管理服务，包括但不限于公共区域的管理、维护和保养，公共设施设备的维修等。
2.4 甲方应按照相关法律法规和物业服务合同的约定，保障乙方的物业权益，维护项目的公共秩序和环境卫生。
三、乙方权利与义务3.1 乙方应按照双方约定的价格和时间，支付购房款及各项费用。
3.2 乙方应遵守项目的物业管理规定，合理使用物业，维护项目的公共秩序和环境卫生。
3.3 乙方应按照相关法律法规和物业服务合同的约定，履行业主的义务，参与物业管理的监督和决策。
3.4 乙方应在入住前向甲方提供必要的个人资料，并签署相关协议和文件。
四、合作期限4.1 本合作协议自双方签署之日起生效，合作期限为XX年。
4.2 合作期满后，双方可根据实际情况协商续签事宜。
五、争议解决5.1 双方在履行本合作协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
六、其他约定6.1 本合作协议一式两份，甲乙双方各执一份。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
杭州楼盘合同
本合同双方当事人：
出租方（以下简称甲方）：____________
身份证：_______________________
联系电话：_________ __
承租方（以下简称乙方）：____________
身份证：_______________________
联系电话：_______ ____
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，甲、乙双方就下列房屋的租赁达成如下协议：
第一条房屋基本情况
甲方房屋（以下简称该房屋）坐落于________；位于第____层，共_____ 〔套〕〔间〕，房屋结构为_________，建筑面积_______平方米（其中实际建筑面积_______平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积_______平方米）；该房屋的土地使用权以〔出让〕〔划拨〕方式取得；该房屋平面图见本合同附件一，该房屋附着设施见附件二；〔房屋所有权证号、土地使用权证号〕〔房地产权证号〕为：________。
第二条房屋用途
该房屋用途为____________________。
除双方另有约定外，乙方不得任改变房屋用途。
第三条租赁期限
租赁期限自____年___月___日至___年___月___日止。
第四条租金
该房屋租金为（人民币）___万___千___百__拾__元整。
租赁期间，如遇到市场变化，双方可另行协商调整租金标准；除此之外，出租方不得以任何理由任意调整租金。
第五条付款方式
乙方应于本合同生效之日向甲方支付定金（人民币）___万___千___百__拾__元整。
租金按〔月〕〔季〕〔年〕结算，由乙方于每〔月〕〔季〕〔年〕的第__个月的___日交付给甲方。
第六条交付房屋期限
甲方于本合同生效之日起____日内，将该房屋交付给乙方。
第七条甲方对产权的承诺
甲方保证在出租该房屋没有产权纠纷；除补充协议另有约定外，有关按揭、抵押债务、税项及租金等，甲方均在出租该房屋前办妥。
出租后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任，由此给乙方造成经济损失的，由甲方负责赔偿。
第八条维修养护责任
租赁期间，甲方对房屋及其附着设施每隔____〔月〕〔年〕检查、修缮一次，乙方应予积极协助，不得阻挠施工。
正常的房屋大修理费用由甲方承担；日常的房屋维修由____方承担。
因乙方管理使用不善造成房屋及其相连设备的损失和维修费用，由乙方承担责任并赔偿损失。
租赁期间，防火安全、门前三包、综合治理及安全、保卫等工作，乙方应执行当地有关部门规定并承担全部责任和服从甲方监督检查。
第九条关于装修和改变房屋结构的约定
乙方不得随意损坏房屋设施，如需改变房屋的内部结构和装修或设置对房屋结构影响的设备，需先征得甲方书面同意，投资由乙方自理。
退租时，除另有约定外，甲方有权要求乙方按原状恢复或向甲方交纳恢复工程所需费用。
第十条关于房屋租赁期间的有关费用
在房屋租赁期间，以下费用由乙方支付，并由乙方承担延期付款的违约责任：1．水、电费；
2．煤气费；
3．电话费；
4．物业管理费；
5．________________；
6．________________。
在租赁期，如果发生政府有关部门征收本合同未列出项目但与使用该房屋有关的费用，均由乙方支付。
第十一条租赁期满
租赁期满后，本合同即终止，届时乙方须将房屋退还甲方。
如乙方要求继续租赁，则须提前____个月书面向甲方提出，甲方在合同期满前____个月内向乙方正式书面答复，如同意继续租赁，则续签租赁合同。
第十二条因乙方责任终止合同的约定
乙方有下列情形之一的，甲方可终止合同并收回房屋，造成甲方损失，由乙方负责赔偿：
1．擅自将承租的房屋转租的；
2．擅自将承租的房屋转让、转借他人或擅自调换使用的；
3．擅自拆改承租房屋结构或改变承租房屋用途的；
4．拖欠租金累计达____个月；
5．利用承租房屋进行违法活动的；
6．故意损坏承租房屋的；
7．_____________________________。
第十三条提前终止合同
租赁期间，任何一方提出终止合同，需提前_____月书面通知对方，经双方协商后签订终止合同书，在终止合同书签订前，本合同仍有效。
如因国家建设、不可抗力因素或出现本合同第十条规定的情形，甲方必须终止合同时，一般应提前_____个月书面通知乙方。
乙方的经济损失甲方不予补偿。
第十四条登记备案的约定
自本合同生效之日起_____日内，甲、乙双方持本合同及有关证明文件向______申请登记备案。
劲爆！买房必备-杭州楼盘地图一天免费送了600份！
您只要点击这里也可以扫描二维码进行领取即可免费领取了！免费包邮哦！
第十五条违约责任
租赁期间双方必须信守合同，任何一方违反本合同的规定，按年度须向对方交纳年度租金的_____%作为违约金。
乙方逾期未交付租金的，每逾期一日，甲方有权按月租金的____%向乙方加收滞纳金。
第十六条不可抗力
因不可抗力原因导致该房屋毁损和造成损失的，双方互不承担责任。
第十七条其它
本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行议定，并签定补充协议。
补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。
第十八条合同效力
本合同之附件均为本合同不可分割之一部分。
本合同及其附件内空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。
本合同及其附件和补充协议中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规执行。
第十九条争议的解决
本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。
协商不成时，甲、乙双方同意提交中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
第二十条合同份数
本合同连同附件共___页，一式___份，甲、乙双方各执一份，均具有同等效力。
甲方（签章）：_____________ 乙方（签章）___________
授权代表（签字）：_________ 授权代表（签字）__________
_____年_____月____日_____年_____月____日。