最新建筑工程合同96058
《建设工程施工合同》
《建设工程施工合同》
合同范本。
甲方，（委托方名称）。
地址：
法定代表人：
联系电话：
乙方，（承包方名称）。
地址：
法定代表人：
联系电话：
鉴于甲方拟进行（项目名称）建设工程施工，经双方协商一致，
达成以下合同：
第一条项目概况。
甲方委托乙方承担（项目名称）建设工程的施工任务，包括但不限于（具体工程内容），工程地点位于（地点），工程工期为（时间）。
第二条施工内容。
乙方应按照甲方提供的设计方案和施工要求，完成工程的施工任务，确保工程质量和进度。
第三条工程质量。
乙方应严格按照国家相关标准和法律法规要求，保证工程质量符合设计要求，达到国家规定的安全标准。
第四条工程进度。
乙方应按照合同约定的工期，合理安排施工进度，保证工程按时完成。
第五条施工安全。
乙方应建立健全的施工安全管理制度，保障施工现场的安全生产，严禁违章操作，确保施工过程中的安全。
第六条变更和索赔。
如因不可抗力或其他合理原因需要变更合同内容，应经双方协
商一致，并签订书面变更协议。
如因乙方原因造成甲方损失，乙方
应承担相应的赔偿责任。
第七条合同解除。
如因一方违约，严重影响工程质量和进度，对方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。
第八条合同生效。
本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
甲方（盖章）：日期：乙方（盖章）：日期：以上内容经双方协商一致，确认无误后签订。
gf—2024建筑工程施工合同6篇
gf—2024建筑工程施工合同6篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]乙方（承包方）：[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工事项协商一致，特订立本合同。
一、工程概况工程名称：[具体工程名称]工程地点：[具体地点]工程内容：[具体工程内容]工程规模：[具体规模描述]（附施工图纸及说明）。
二、工期开工日期：XXXX年XX月XX日（具体以甲方开工令为准）。
竣工日期：XXXX年XX月XX日。
合同工期日历天数XX天。
三、质量标准与保修要求工程质量标准：符合国家现行有关施工规范、设计文件和验收标准所规定的要求。
质量标准评定一次性验收合格并满足用户承诺的工程质量标准的要求。
当设计要求采用特殊质量标准的工程，其质量标准应予以注明。
本工程质量要求达到合格标准。
保修要求：按国家有关规定执行。
四、合同价款及支付方式本合同固定合同总造价：人民币（大写）[具体金额汉字大写]（小写）￥[具体金额]。
合同总价已包括甲方要求的全部内容，在施工中不再追加费用。
乙方完成合同所约定的全部工作内容，并经甲方验收合格后支付全款。
支付时间自竣工验收合格之日起计算一年后的一个月内结清款项。
付款方式通过银行转账支付工程款至乙方指定账户。
五、工程承包方式及设计要求承包方式：包工包料，在施工过程中按照施工规范和施工设计要求完成所有的工作量（不含电梯安装工程及钢结构部分），同时还应符合合同规定的其它责任和义务；施工图以外发生的所有工程项目均为包含性计价；除非乙方实际没有进行相应工程的施工项目及其报价时错误漏项可给予相应增减。
在设计阶段如有项目增减须经双方确认后调整合同总价款。
乙方在施工过程中不得因自身原因擅自停工、退场等违约行为，一经发现扣除合同总造价的百分之XX作为违约金赔付给甲方，工期不予顺延并承担因此造成的相应损失费用等违约行为所造成的其它不利后果均由乙方承担并依法追究违约责任等相应法律责任；在竣工交付使用之前必须配合甲方完成相关竣工验收资料等工作。
2024年建设部工程施工合同
2024年建设部工程施工合同合同书工程施工合同甲方：（建设单位名称）地址：法定代表人：联系人：联系电话：乙方：（施工单位名称）地址：法定代表人：联系人：联系电话：本合同由甲、乙双方经协商一致，于（年）（月）（日）签订，生效期限自双方盖章之日起至工程竣工验收之日止。
一、工程内容及位置甲方委托乙方承担（工程名称），位于（工程位置）的施工任务。
工程范围包括但不限于（详细工程内容）。
二、施工标准乙方在承担工程施工任务时，应严格遵守国家有关标准和规定，确保施工质量符合相关要求。
三、工期安排乙方应按照合同约定的工程时间节点，制定合理的工期计划，并保证按时完成工程施工进度。
四、施工方式乙方应采用符合法律法规的安全生产管理制度和科学施工方法，保证工程施工过程中的安全。
五、施工费用1. 工程总造价为（具体金额），双方约定支付方式为（具体支付方式）。
2. 乙方需对工程施工进度进行确认，如有提前完成或延期，双方应协商确认。
六、变更和索赔1. 工程发生变更需经双方协商一致并经过书面变更合同。
2. 如发生因合同履行而引起的索赔，双方应及时协商解决，并保持合同履行的连续性。
七、质量保证乙方对工程施工质量承担责任，如工程施工质量问题发生，应立即整改并保证安全。
八、合同解除1. 若因一方违约，导致合同无法继续履行，另一方有权解除合同，并有权要求违约方承担相应的违约责任。
2. 若因不可抗力因素，导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。
九、其他事项本合同中未尽事宜，由双方协商解决。
十、合同生效合同自双方盖章即时生效，双方均应按照合同约定履行各自的责任。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：。
建设工程施工合同_58
建设工程施工合同建设工程施工合同1发包方(以下称甲方)：__________________承包方(以下称乙方)：__________________根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目1、工程名称：__________________.2、工程地点：__________________.3、承包方式：__________________.第二条工程期限合同工期总日历天数______天。
第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组______元/组(一组______块电池板)。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。
3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价_安装组数进行费用结算。
4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用。
第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。
第五条安全施工乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。
由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
第六条奖惩责任1、如______月______日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=______元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条附则本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。
住建部发布2024年版建筑工程施工合同模板
住建部发布2024年版建筑工程施工合同模板本合同目录一览第一条合同主体1.1 发包人1.2 承包人第二条合同项目2.1 工程概况2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程投资第三条合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整3.3 预付款3.4 进度付款3.5 竣工结算第四条合同工期4.1 开工日期4.2 竣工日期4.3 工期延误第五条工程质量5.1 质量标准5.2 质量控制5.3 质量异议第六条材料与设备6.1 材料供应6.2 设备供应6.3 材料质量第七条施工组织与管理7.1 施工方案7.2 施工人员7.3 施工安全管理第八条变更与调整8.1 合同变更8.2 工程量调整8.3 价格调整第九条违约责任9.1 发包人违约9.2 承包人违约9.3 违约赔偿第十条争议解决10.1 争议解决方式10.2 仲裁10.3 诉讼第十一条合同的解除11.1 合同解除的条件11.2 合同解除的后果第十二条合同的转让12.1 合同转让的条件12.2 合同转让的程序第十三条合同的终止13.1 合同终止的条件13.2 合同终止的程序第十四条其他条款14.1 保密条款14.2 法律适用14.3 合同的生效、变更和解除14.4 合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1 发包人1.1.1 发包人名称：____________1.1.2 发包人地址：____________1.1.3 发包人法定代表人：____________ 1.1.4 发包人联系方式：____________1.2 承包人1.2.1 承包人名称：____________1.2.2 承包人地址：____________1.2.3 承包人法定代表人：____________ 1.2.4 承包人联系方式：____________第二条合同项目2.1 工程概况2.1.1 工程名称：____________2.1.2 工程性质：____________2.1.3 工程目标：____________2.2 工程地点2.2.1 具体地点：____________2.2.2 地理坐标：____________2.3 工程规模2.3.1 工程规模描述：____________2.3.2 工程规模附图：____________2.4 工程投资2.4.1 总投资额：____________2.4.2 投资构成：____________第三条合同价格3.1 合同总价3.1.1 合同总价：____________3.1.2 币种：____________3.2 价格调整3.2.1 价格调整条件：____________ 3.2.2 价格调整方式：____________ 3.3 预付款3.3.1 预付款金额：____________3.3.2 预付款支付时间：____________ 3.4 进度付款3.4.1 进度付款条件：____________ 3.4.2 进度付款比例：____________ 3.5 竣工结算3.5.1 竣工结算条件：____________ 3.5.2 竣工结算方式：____________第四条合同工期4.1 开工日期4.1.1 计划开工日期：____________ 4.1.2 实际开工日期：____________ 4.2 竣工日期4.2.1 计划竣工日期：____________ 4.2.2 实际竣工日期：____________ 4.3 工期延误4.3.1 工期延误责任：____________4.3.2 工期延误的后果：____________第五条工程质量5.1 质量标准5.1.1 工程质量标准：____________5.1.2 质量标准依据：____________5.2 质量控制5.2.1 质量控制措施：____________5.2.2 质量检查频率：____________5.3 质量异议5.3.1 质量异议处理程序：____________ 5.3.2 质量异议处理时间：____________第六条材料与设备6.1 材料供应6.1.1 材料供应责任：____________6.1.2 材料供应时间：____________6.2 设备供应6.2.1 设备供应责任：____________6.2.2 设备供应时间：____________6.3 材料质量6.3.1 材料质量标准：____________6.3.2 材料质量检查：____________第八条变更与调整8.1 合同变更8.1.1 合同变更的条件：____________8.1.2 合同变更的程序：____________8.2 工程量调整8.2.1 工程量调整的条件：____________ 8.2.2 工程量调整的方式：____________ 8.3 价格调整8.3.1 价格调整的条件：____________8.3.2 价格调整的计算方法：____________第九条违约责任9.1 发包人违约9.1.1 发包人违约行为：____________9.1.2 发包人违约责任：____________9.2 承包人违约9.2.1 承包人违约行为：____________9.2.2 承包人违约责任：____________9.3 违约赔偿9.3.1 违约赔偿金额：____________9.3.2 违约赔偿方式：____________第十条争议解决10.1 争议解决方式10.1.1 争议解决方式：____________10.1.2 争议解决地点：____________10.2 仲裁10.2.1 仲裁机构：____________10.2.2 仲裁费用承担：____________10.3 诉讼10.3.1 诉讼地点：____________10.3.2 诉讼费用承担：____________第十一条合同的解除11.1 合同解除的条件11.1.1 合同解除的条件：____________11.1.2 合同解除的程序：____________11.2 合同解除的后果11.2.1 合同解除后的工程交接：____________ 11.2.2 合同解除后的赔偿责任：____________第十二条合同的转让12.1 合同转让的条件12.1.1 合同转让的条件：____________12.1.2 合同转让的程序：____________12.2 合同转让的程序12.2.1 转让通知：____________12.2.2 转让生效条件：____________第十三条合同的终止13.1 合同终止的条件13.1.1 合同终止的条件：____________13.1.2 合同终止的程序：____________13.2 合同终止的程序13.2.1 终止通知：____________13.2.2 终止后的工程处理：____________第十四条其他条款14.1 保密条款14.1.1 保密信息范围：____________14.1.2 保密期限：____________14.2 法律适用14.2.1 合同适用的法律：____________14.2.2 法律适用优先级：____________14.3 合同的生效、变更和解除14.3.1 合同生效条件：____________14.3.2 合同变更和解除的条件：____________ 14.4 合同附件14.4.1 附件清单：____________14.4.2 附件份数：____________第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计图纸附件二：工程量清单附件三：材料和设备的技术规格书附件四：施工方案和施工进度计划附件五：合同价款计算明细表附件六：付款申请表附件七：工程变更申请表附件八：质量异议处理申请表附件九：违约行为认定申请表附件十：合同解除申请表附件十一：保密协议附件详细要求和说明：附件一：工程设计图纸要求：须为官方认可的最终设计图纸，包含所有施工细节和规格。
山东建设工程施工合同(2024版)
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX山东建设工程施工合同(2024版)本合同目录一览第一条合同主体1.1 发包方1.2 承包方第二条工程概况2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程内容第三条合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整3.3 支付方式第四条施工期限4.1 开工日期4.2 竣工日期4.3 延期条款第五条工程质量5.1 质量标准5.2 质量保证5.3 质量验收第六条材料设备6.1 材料供应6.2 设备供应6.3 材料设备验收第七条施工安全7.1 安全措施7.2 安全事故处理第八条变更与解除8.1 合同变更8.2 合同解除第九条违约责任9.1 发包方违约9.2 承包方违约第十条争议解决10.1 协商解决10.2 调解解决10.3 仲裁解决第十一条合同的生效、变更和终止11.1 合同生效条件11.2 合同变更条件11.3 合同终止条件第十二条其他条款12.1 保密条款12.2 广告宣传12.3 知识产权第十三条附件13.1 工程图纸13.2 技术说明书13.3 合同补充协议第十四条合同的签订、修改和解除14.1 合同签订14.2 合同修改14.3 合同解除第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1 发包方1.1.1 单位名称：X公司1.1.2 单位地址：省市区路号1.1.3 联系人：X1.1.4 联系电话：X1.2 承包方1.2.1 单位名称：YYY公司1.2.2 单位地址：省市区路号1.2.3 联系人：X1.2.4 联系电话：X第二条工程概况2.1 工程名称：山东建设工程2.2 工程地点：省市区路号2.3 工程规模：平方米2.4 工程内容：包括但不限于土建、装修、安装、施工等。
第三条合同价格3.1 合同总价：人民币万元整3.2 价格调整：合同价格如需调整，应由双方协商一致，并以书面形式确认。
3.3 支付方式：3.3.1 预付款：合同签订后五个工作日内，发包方支付合同总价款的10%作为预付款。
建筑工程合同范本
建筑工程合同范本合同编号：甲方（建设单位）：住所：乙方（施工单位）：住所：经甲、乙双方友好协商，就乙方承接甲方委托的建筑工程（以下简称本工程）的施工进行合作，达成如下合同：第一条工程名称和位置1.1 工程名称：1.2 工程位置：第二条工程范围2.1 本工程的主要内容和范围为：2.2 本工程的总工程量为：第三条价格和支付方式3.1 本工程的总价为人民币（大写）（小写）。
3.2 乙方应在双方签署本合同后，收到甲方支付的人民币（大写）（小写）作为工程进场款。
3.3 工程的支付方式如下：（1）工程进场款：乙方收到甲方支付的工程进场款后，应立即组织施工队伍进场，并按照本合同约定的工程进度完成工程。
（2）中期款：乙方应按照工程进度和甲方支付计划收到甲方支付的中期款。
（3）竣工结算款：乙方完成工程后，甲方应在验收合格后15个工作日内支付竣工结算款。
第四条工期4.1 本工程的开始日期为合同生效后的第三个工作日。
4.2 本工程的竣工日期为：合同签订后的天内4.3 若因甲方责任导致工期延误，甲方应按照本合同约定支付工期延误赔偿款。
第五条材料和设备购置5.1 材料和设备的选购、使用和进场都应符合国家相关法律法规的要求以及有关技术标准和质量标准。
5.2 乙方应按照工程进度和甲方要求的材料和设备规格进行采购和进场，并提供相应的购货凭证和进场材料列表。
第六条现场管理和安全措施6.1 乙方应建立合理的现场管理制度，确保施工按照《建筑工程施工现场管理规范》的要求进行。
6.2 乙方应制定健全的施工安全措施和应急预案，并负责对施工现场的安全进行监督和管理。
第七条变更和索赔7.1 如需对本工程范围进行任何变更，乙方应提前书面通知甲方，并双方协商确定相应的变更方案和费用调整。
7.2 如因不可抗力或其他不可预见的原因导致工程发生延误或额外的费用支出，应按照相关法律法规和双方协商的原则进行索赔和解决。
第八条违约责任8.1 任何一方未履行合同中约定的义务或未按时履行合同中的义务，均应承担违约责任，包括但不限于赔偿责任、违约金等。
建设局公布的2024年建筑工程施工合同5篇
建设局公布的2024年建筑工程施工合同5篇篇1建筑工程施工合同甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________鉴于甲方拟建设位于某地的工程项目，并决定委托乙方承担该项目的施工任务，为明确双方权益和责任，确保工程质量及按时交付，甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经友好协商，达成如下建筑工程施工合同：一、工程概况（一）工程名称：_________。
（二）工程地点：_________。
（三）工程内容：包括但不限于土建、水电安装等施工图纸所示的全部内容。
（四）工程造价：根据工程预算书及实际施工情况结算。
二、工期要求开工日期：_______年_______月_______日。
竣工日期：_______年_______月_______日。
除因甲方原因导致无法连续施工及不可抗力的情形外，乙方不得无故拖延工期。
否则应承担违约责任。
三、工程质量控制与安全责任（一）乙方应严格执行国家有关施工规范和安全标准，确保工程质量达标并安全施工。
如因乙方原因造成工程质量不合格或安全事故的，乙方应承担全部责任。
（二）甲方有权对施工现场进行监督检查，发现质量问题或安全隐患应及时通知乙方整改。
乙方必须立即执行甲方的整改要求。
四、工程款支付与结算方式（一）工程款支付方式：分期支付。
具体支付节点和金额按工程进度及合同约定执行。
（二）工程竣工验收合格后，双方进行结算确认实际工程量及造价。
结算完成后，甲方支付至合同总价的XX%，余款作为质保金，待工程保修期满后支付。
五、材料设备供应与保管责任（一）施工过程中所需的材料设备由乙方负责采购并妥善保管。
若因保管不善导致损失或质量问题的，由乙方承担全部责任。
（二）对于双方提供的材料设备，双方应共同确认其质量和数量，并签字确认。
若因材料设备质量问题导致的损失由责任方承担。
六、工程变更与签证管理（一）施工过程中，若发生工程变更，双方应及时协商并签订书面变更协议。
建筑工程施工合同
建筑工程施工合同甲方，（施工单位名称）。
地址：法定代表人：联系电话：统一社会信用代码：乙方，（建设单位名称）。
地址：法定代表人：联系电话：统一社会信用代码：鉴于甲方具有从事建筑工程施工的资质和能力，乙方拟委托甲方进行建筑工程施工，双方经友好协商，达成如下合同：第一条项目名称。
本合同的项目名称为（建筑工程名称），具体地址为（建筑工程地址）。
第二条工程内容。
1. 甲方应按照乙方提供的施工图纸和设计要求，完成建筑工程的施工任务。
2. 甲方应保证施工过程中的质量和安全，确保工程符合国家相关标准和法律法规的要求。
第三条工程期限。
1. 工程期限为（具体施工时间），甲方应按期完成工程施工任务。
2. 若因不可抗力或其他不可预见的情况导致工程延期，双方应友好协商并签订书面变更协议。
第四条施工费用。
1. 乙方应按照合同约定的工程进度及质量验收情况，按期支付施工款项。
2. 施工款项支付方式为（具体支付方式），甲方应提供相应的发票和施工报告。
第五条质量保证。
1. 甲方应对工程质量承担责任，保证工程的质量符合国家相关标准和法律法规的要求。
2. 工程竣工验收合格后，甲方应提供一定期限的质量保修服务。
第六条安全保障。
1. 甲方应建立健全的安全管理制度，确保施工过程中的安全。
2. 如因甲方施工过程中发生安全事故，甲方应承担相应的责任并赔偿乙方的损失。
第七条违约责任。
1. 若甲方未按约定完成工程施工任务，应承担违约责任并赔偿乙方的损失。
2. 若乙方未按约定支付施工款项，应承担违约责任并支付相应的违约金。
第八条合同变更。
1. 如因工程设计变更或其他原因需要变更合同内容，双方应经友好协商并签订书面变更协议。
2. 变更协议经双方签字盖章后生效。
第九条争议解决。
本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十条其他事项。
本合同未尽事宜，双方可另行协商约定并签订书面补充协议。
第十一条合同生效。
山东住建厅2024年版建筑工程协议样本版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX山东住建厅2024年版建筑工程协议样本版本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1 甲方主体1.2 乙方主体1.3 丙方主体第二条：工程概况2.1 工程名称2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程内容第三条：合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整3.3 预付款3.4 进度付款3.5 竣工结算第四条：工程质量4.1 质量标准4.2 质量监督4.3 质量问题处理第五条：工程进度5.1 施工工期5.2 进度计划5.3 工期延误第六条：材料与设备6.1 材料供应6.2 设备供应6.3 材料设备验收第七条：施工安全7.1 安全措施7.2 安全事故处理7.3 安全费用第八条：环境保护8.1 环保措施8.2 环保验收8.3 环保费用第九条：变更与解除9.1 合同变更9.2 合同解除第十条：违约责任10.1 甲方违约10.2 乙方违约10.3 丙方违约第十一条：争议解决11.1 争议解决方式11.2 争议解决机构第十二条：合同的生效、变更和终止12.1 合同生效条件12.2 合同变更条件12.3 合同终止条件第十三条：其他约定13.1 知识产权保护13.2 保密条款13.3 不可抗力13.4 合同附件第十四条：合同的份数和保管14.1 合同份数14.2 合同保管14.3 合同副本效力第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1 甲方主体1.2 乙方主体1.3 丙方主体第二条：工程概况2.1 工程名称2.2 工程地点本项目位于（工程地点），具体位置详见附件一。
2.3 工程规模本项目规模为（工程规模），包括建筑、结构、安装、装饰等工程。
2.4 工程内容工程内容包括但不限于：土建工程、安装工程、装饰工程、园林绿化工程等，具体详见附件二。
第三条：合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整合同总价在（价格调整条款），经双方协商一致可进行调整。
建筑工程合同模板
建筑工程合同模板丙方：（以下简称"承包商"）地址：电话：传真：邮编：乙方：（以下简称"业主"）地址：电话：传真：邮编：鉴于业主拟委托承包商进行建筑工程施工，双方本着平等、自愿、公正、诚实的原则，达成如下协议，以便明确双方的权利和义务。
一、工程概况及位置1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程规模：4. 工程总造价：5. 工程开工日期：6. 工程竣工日期：二、合同价款及支付方式1. 合同总价款：2. 工程款项划分及支付方式：三、施工内容和要求1. 工程的主要内容和要求：2. 施工合同所附图纸、设计文件等作为合同附件，与本合同具有同等效力，供双方遵循。
四、施工期限及进度管理1. 工程的总工期：2. 未经业主同意，承包商不得擅自调整工程进度。
3. 如遇不可抗力等情况致使工期无法按原计划完成，承包商应及时通知业主并提出合理的工期调整方案。
五、质量保证1. 施工质量应符合国家有关规定，同时满足业主对工程质量的要求。
2. 工程竣工验收前，如发现工程质量不符合合同约定要求，则承包商应负责免费修复。
六、合同变更1. 当工程需要进行变更时，须经双方协商一致，并通过书面形式进行变更合同的签署。
2. 变更合同的签署应按照合同签订时的程序进行，具有同等法律效力。
七、违约责任1. 若一方未履行合同所规定的义务，应承担相应的违约责任。
2. 违约方应承担因违约行为导致的对方的损失，并进行相应赔偿。
八、争议解决凡因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决。
如协商不成，任一方可向有权机关或仲裁机构申请解决。
九、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收结束。
2. 本合同一式两份，分别由双方承包商和业主各持一份，具有同等法律效力。
承包商（盖章）：日期：业主（盖章）：日期：。
建筑工程简易合同最新版(2024年版)
编号：__________建筑工程简易合同最新版（2024年版）甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日建筑工程简易合同最新版（2024年版）合同编号_________一、合同主体名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________二、合同前言2.1 背景和目的鉴于甲方拟进行建筑工程建设，乙方具备相应的施工资质和能力，双方为明确权利义务，保障工程顺利进行，经友好协商，特订立本合同。
2.2 合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，结合双方实际情况，制定本合同。
三、定义与解释3.1 专业术语（1）建筑工程：指甲方委托乙方进行的房屋建筑、土木工程、装修装饰等工程。
（2）工程款：指甲方按照本合同约定支付给乙方的工程费用。
（3）工程期限：指甲方和乙方约定的完成工程的时间。
（4）工程质量：指甲方和乙方约定的工程质量标准。
3.2 关键词解释（1）简易合同：指双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则下，简化合同条款，明确双方权利义务的建筑工程合同。
（2）工程变更：指甲方在工程进行过程中，因实际需要调整工程内容、规模、标准等。
四、权利与义务4.1 甲方的权利和义务（1）甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度等进行监督、检查。
（2）甲方应按时支付工程款，确保乙方正常施工。
（3）甲方负责提供施工所需的场地、水、电等基础设施。
（4）甲方应配合乙方办理相关手续，确保工程顺利进行。
4.2 乙方的权利和义务（1）乙方有权按照本合同约定收取工程款。
建设工程施工合同(GF(最新版)
建设工程施工合同(GF(最新版)合同编号：__________第一条工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程规模：____________________1.4 工程内容：____________________1.5 工程预算：____________________第二条施工工期2.1 工期总日历天数：_____________天2.2 开工日期：____________________2.3 竣工日期：____________________2.4 工期延误：____________________第三条施工质量3.1 工程质量标准：____________________3.2 质量验收：____________________3.3 质量保修：____________________第四条施工费用及支付4.1 工程总价：____________________4.2 付款方式：____________________4.3 进度付款：____________________4.4 竣工付款：____________________4.5 质量保证金：____________________第五条施工方的义务5.1 施工方的施工义务：____________________5.2 施工方的安全义务：____________________5.3 施工方的保密义务：____________________第六条业主的义务6.1 业主的协助义务：____________________6.2 业主的支付义务：____________________6.3 业主的变更义务：____________________第七条违约责任7.1 施工方的违约责任：____________________7.2 业主的违约责任：____________________7.3 违约赔偿：____________________第八条争议解决8.1 争议解决方式：____________________8.2 争议解决地点：____________________8.3 争议解决机构：____________________第九条其他条款9.1 不可抗力：____________________9.2 合同的变更、解除和终止：____________________ 9.3 合同的附件：____________________9.4 通知与送达：____________________9.5 合同的生效、修改和解除：____________________第十条附则10.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
建筑工程合同范本
建筑工程合同范本甲方（全称）：地址：法定代表人：联系电话：乙方（全称）：地址：法定代表人：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方就甲方委托乙方进行工程施工事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程内容：4. 工程承包方式：5. 工程期限：二、工程造价1. 工程总造价为：人民币元（大写：元整）。
2. 工程造价包含的内容：三、付款方式1. 甲方在合同签订后日内，向乙方支付工程预付款，即人民币元（大写：元整）；2. 甲方在工程进度达到时，向乙方支付工程进度款，即人民币元（大写：元整）；3. 工程竣工验收合格后，甲方一次性支付剩余的工程款，即人民币元（大写：元整）。
四、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务：（1）甲方的权利：a. 负责工程的报建、审批等手续；b. 审核乙方提交的施工方案、施工图纸等资料；c. 按合同约定及时支付工程款；d. 维护乙方的合法权益，协调处理施工过程中的纠纷；e. 及时组织工程竣工验收。
（2）甲方的义务：a. 按照合同约定提供施工所需的图纸、资料等；b. 按时支付工程款；c. 维护乙方的施工安全；d. 协调处理施工过程中的纠纷。
2. 乙方的权利和义务：（1）乙方的权利：a. 按照合同约定组织施工；b. 按照规定提交施工方案、施工图纸等资料；c. 按照合同约定的时间完成施工任务；d. 负责施工现场的安全防护措施；e. 及时对工程进度及质量进行自检，并接受甲方及监理单位的检查；f. 按照规定程序进行工程竣工验收。
（2）乙方的义务：a. 遵守法律法规和建筑行业的规范，确保工程质量；b. 严格按照合同约定的工期完成施工任务；c. 保证施工现场的安全，预防事故发生；d. 负责已完工程的保护工作；e. 提供必要的施工条件，如脚手架、水电等；f. 对施工现场的环境保护负责，防止污染；g. 及时与甲方沟通，汇报施工进展情况。
五、违约责任和处理1. 甲方如未按照合同约定的时间和比例支付工程款，乙方有权停止施工，并要求甲方支付违约金。
建筑工程工程合同样本(范本)(2023范文免修改)
建筑工程工程合同样本（范本）合同主要内容本合同由甲方（建筑工程建设单位）和乙方（建筑工程承包商）签订，双方根据《合同法》及相关法律和法规的规定，就某项建筑工程的承包事宜达成协议：1. 工程名称本承包合同涉及的工程名称为X。
2. 工程地点工程地点位于X。
3. 工程规模和范围工程的规模和范围根据双方确认的工程设计文件确定。
4. 工期4.1 工程总工期为X天，自双方签订合同生效之日起计算。
4.2 工程分阶段完成，详细工期安排根据双方进一步协商确定。
5. 工程造价5.1 工程总造价为X元（大写：人民币元整），包括但不限于费用：建筑材料采购费用施工人工费用设备租赁费用技术服务费用5.2 工程款项支付方式：甲方按工程进展情况支付工程款项，具体支付方式双方协商确定。
5.3 工程款项支付期限：工程款项应在X天内支付完毕。
6. 资质及责任6.1 甲方应向乙方提供项目开工之前所需相关审批文件和许可证明。
6.2 乙方应按照合同约定的工期和质量要求，完成工程任务，并承担由此产生的责任。
7. 质量监督与验收7.1 乙方应设立专门的质量管理部门，并按照相关法律、法规和标准要求，进行工程质量监督与验收。
7.2 甲方有权对乙方进行工程施工过程和成果的质量监督与验收，并提出必要的整改要求。
8. 变更和索赔8.1 双方一致同意，在工程施工过程中可能出现变化的情况下，应及时进行变更协商和签订变更合同。
8.2 如发生施工意外事故或工程质量问题，双方应依法进行索赔和解决争议。
9. 违约与解除9.1 若一方未按照合同约定的条件履行合同义务，应承担违约责任。
9.2 发生解除合同的情况下，双方应依法履行终止合同的程序。
10. 争议解决双方在履行合同过程中发生争议的，应通过友好协商解决。
如协商不成，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
11. 合同生效与备案本合同自双方签字盖章之日起生效，由双方各执一份原件，备案至相关部门。
其他事项本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议。
建设工程施工合同最新版
建设工程施工合同最新版建设工程施工合同甲方：建设单位地址：XXX法定代表人：XXX乙方：施工单位地址：XXX法定代表人：XXX签订日期：XXXX年XX月XX日一、协议或合同的目的和背景为了明确双方在建设工程施工过程中的权利和义务，保障工程顺利进行，特制定本建设工程施工合同。
二、具体的条款和条件1. 乙方应按照甲方的设计要求和施工方案，按时、按质、按量完成工程施工任务。
2. 甲方应按照合同约定支付工程款项，并在工程验收合格后及时支付尾款。
3. 双方应遵守相关法律法规，确保工程质量和安全。
4. 工程变更或补充协议需经双方协商一致，并签订书面文件。
三、保密事项双方在合作过程中涉及到的商业秘密和技术资料应保密，未经对方同意不得向第三方透露。
四、不可抗力因素的处理若因不可抗力因素导致工程无法按期完成，双方应及时通知对方，并协商解决方案。
五、协议终止的条件1. 双方协商一致解除合同。
2. 一方严重违约，经通知后仍未改正。
3. 法律法规规定的其他终止条件。
六、违约和争议解决方式若一方违约，应承担相应责任。
若发生争议，双方应先协商解决，若无法达成一致意见，则提交相关部门仲裁或诉讼解决。
七、其他附加条款1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字生效，至工程完工验收结束。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
本建设工程施工合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________以上为建设工程施工合同最新版，双方应严格遵守合同约定，共同完成工程目标。
建设工程合同模板百度文库
建设工程合同模板百度文库一、前言本文档为建设工程合同模板，适用于需要进行建设工程合作的各方。
本合同模板包含了必要的条款和条件，旨在明确各方的权利和责任，确保项目的顺利进行。
以下是具体的合同内容。
二、合同主要条款1. 合同目的本合同的目的是为了明确双方在建设工程合作中的权利和义务，并规定相关的约定事项，以确保项目的顺利进行。
2. 合同订立本合同由甲方（业主）和乙方（承包商）共同订立，双方应当在合同签订前充分了解并确认各自的权益和义务。
3. 工程范围本合同的工程范围包括但不限于工程的设计、施工、监理、验收等工作内容。
具体工程范围应在合同附件中详细列明。
4. 工程进度和期限本合同应明确工程的计划进度和竣工期限，并规定工程进度调整和延期申请的程序和条件。
5. 价格和支付方式本合同应明确工程的价格和支付方式。
价格应包括工程实施所需的人工、材料、设备等费用，支付方式可以选择一次性支付或分批支付。
6. 保证金本合同应规定双方关于保证金的约定，包括保证金金额以及保证金的退还方式和条件。
7. 违约责任本合同应规定双方在履行合同过程中的违约责任，并约定相应的违约金和违约赔偿方式。
8. 争议解决本合同应明确争议解决的方式和程序，可以选择仲裁或诉讼等方式进行解决。
三、合同签署和生效1. 合同签署本合同应由甲方和乙方共同签署，并加盖公章或个人签章，以表示双方的完全同意和接受。
2. 合同生效本合同自双方签署之日起生效，至工程竣工并结算完毕之日止。
四、其他事项1. 合同变更和解释本合同如需进行变更或解释，应由甲方和乙方协商一致，并以书面形式作出。
2. 合同附件本合同附件包括但不限于项目计划、图纸、合同费用等相关文件。
3. 合同的可分割性本合同中的任何一条或多条被认定为无效、违法或不可执行的，不影响其他条款的效力和可执行性。
五、合同终止1. 合同终止原因本合同可以因以下原因终止：一方违约且无法在规定期限内纠正违约行为，或双方一致同意终止。
新版建设工程施工合同范本[1]
![新版建设工程施工合同范本[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/0b36534302d8ce2f0066f5335a8102d277a26151.png)
新版建设工程施工合同范本新版建设工程施工合同范本1. 合同背景本合同由甲方（建设工程业主）和乙方（施工单位）共同订立，为了规范建设工程的施工过程，确保工程质量和按期完成工程，双方根据《建设工程施工合同法》以及相关法律法规的规定，达成如下合作协议。
2. 项目信息项目名称：工程地点：建设规模：工期要求：付款方式：其他约定事项：3. 合同内容3.1 项目概况项目概况描述3.2 工程费用及付款方式工程费用总额为（具体金额），乙方将按照以下付款方式收取工程款项：预付款（具体金额）：甲方在合同签订后的（具体天数）内，向乙方支付的预付款。
进度款：乙方根据工程进度和甲方确认的进度款支付比例，向甲方申请支付的款项，甲方将在收到申请后（具体天数）内支付。
竣工验收款：工程完工后，乙方向甲方提出竣工验收申请并通过验收后，甲方将支付工程尾款。
3.3 工期要求根据双方协商，确定本工程的工期要求如下：3.4 质量控制1. 乙方应按照国家有关法律法规和工程质量标准要求执行，确保工程质量符合相关标准。
2. 乙方应按照规范要求对施工过程进行监督和检测，及时处理和消除质量问题。
3. 若发现工程质量问题或施工不合格情况，乙方应承担相应的质量返工责任。
3.5 材料和设备1. 乙方应按照合同约定和工程规格，采购符合质量要求的材料和设备，并提供相关的质保文件和合格证明。
2. 甲方有权对乙方所选用的材料和设备进行抽查和验收，如发现存在质量问题，乙方应及时更换或修复。
3.6 变更和索赔1. 若发生施工方案变更、工程范围变更或施工进度变更，双方应协商解决，并及时签订补充协议或变更合同。
2. 若双方发生合同履行过程中的争议，应通过友好协商解决。
如协商不成，可依法向相关仲裁机构申请仲裁。
4. 合同生效与终止1. 本合同自甲方和乙方签字盖章之日起生效，并持续有效直至工程完工验收并完成所有付款义务。
2. 合同解除或终止需经双方协商一致，并签订解除合同协议或终止合同协议。
工程建设工程施工合同范本新(2023范文免修改)
工程建设工程施工合同范本新1. 合同主要内容本工程建设工程施工合同范本适用于各类工程建设项目，旨在规范双方在工程建设过程中的权益和义务，保障工程施工的顺利进行。
2. 合同签署2.1 合同签署地点本合同在双方当事人协商一致的情况下，在工程承包商的办公地点签署。
2.2 合同签署日期本合同于签署之日起生效。
3. 合同条款3.1 工程概况双方约定的工程建设项目的基本情况和工程概况。
3.2 工期及进度根据工程概况和工程进度计划，约定该工程的总工期和各阶段的工期。
同时，规定了工期延误和加班的相关规定。
3.3 工程款项及支付方式规定了工程款项和支付的方式及时间。
明确了款项的计价依据、支付周期和支付方式。
同时，约定了不同工程阶段的付款比例。
3.4 材料采购和保管约定了材料采购的标准和程序，包括材料的验收标准、质量要求和采购渠道。
另外，规定了材料的保管和储存方式。
3.5 施工质量和验收标准约定了工程的施工质量和验收标准。
规定了施工过程中涉及到的具体质量要求和验收程序。
3.6 安全管理约定了工程施工的安全管理要求。
包括施工期间的安全措施、责任分工和应急措施等方面。
3.7 争议解决约定了合同履行过程中可能发生的争议解决方式。
双方约定了通过友好协商解决争议，如协商不成，可以提交仲裁机构解决。
4. 合同附件4.1 工程图纸和设计文件约定了该工程项目的相关图纸和设计文件，作为合同的附件。
4.2 工程施工批准文件约定了工程施工需要的批准文件，如审批文件、施工许可证等。
5. 合同生效和变更5.1 合同生效本合同自双方当事人签字、盖章并交换合同正本时即生效。
5.2 合同变更双方当事人在履行合同过程中，若发生变更，则应采取书面形式，经双方当事人签字、盖章后方可生效。
6. 合同解除合同解除的情况包括双方一致解除、严重违约等特殊情况。
规定了解除合同的程序和责任分担等事项。
7. 合同解释和补充本合同如有未尽事宜，双方当事人可通过友好协商进行补充和解释。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建筑工程合同管理96058合同管理1.目标管理为规范项目部合同的管理，防范与控制合同风险，做到管理有规章，签约有约束，履行有检查，维护项目部的合法权益，制定本制度。
2.适用范围本制度适用于项目部签订和履行的所有建设工程施工合同、劳务分包合同、专业分包合同、施工内部承包合同、材料设备买卖合同等。
3.职责项目经理部经理（或分管副经理）负责建设工程合同、劳务班组合同、材料设备买卖合同及专项工程合同的签订、监督、履行工作。
4.签订4.1合同主体的审查订立合同前，应当对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同。
签订建设工程施工合同要重点审查业主的项目立项文件、招标文件，以确定发包人的主体资格；审查项目资金落实程度及业主以往合同履约情况，以确定业主的履约能力。
签订分包合同要重点审查承包人的营业执照规定的经营范围、资质等级、管理能力和实际业绩。
4.2合同的形式订立合同，除即时交割（银货两讫）的简单小额经济事务外，应当采用书面形式。
4.3合同的内容建设工程施工合同、各类分包合同、工程项目施工内部承包合同、材料设备买卖合同应当按照国家或公司制定的示范文本和公司编制的操作指导书规定的内容填写。
合同范本详见附件4.4签订合同的工作程序4.4.1劳务（专业）分包合同的签订4.4.1.1合同洽谈前，项目部按本制度条的规定对分包人的综合情况进行考察，要求分包方提供以下证件原件：有效的企业法人营业执照、建筑业企业资质证书、施工许可证、施工收费标准证书、安全资格证书、劳务队伍资格证书、关于签订合同的法定代表人身份证明书或法人授权委托书。
4.4.1.2项目经理部在符合分包方条件的企业中进行招（议）标工作。
合同管理部对招标文件、评标办法及合同条件进行审查，并对招标工作进行监督。
4.4.1.3劳务（专业）分包队伍中标后，在征得业主同意（若建设工程施工合同有此约定）后，由项目经理部（重大分包合同应报公司总经理审批）与分包方签订分包施工合同。
工程所在地地方主管部门有分包合同示范文本的，采用该示范文本地方主管部门无示范文本的采用公司制定的示范文本。
4.4.1.4项目部在签订合同后，将合同文本报公司合同管理部备案。
4.4.2材料设备采购合同的签订材料设备采购合同由采购部根据建设工程合同要求与供应方进行洽谈，拟订合同条款，交项目经理部、合同管理部会审后，由采购部签订，合同管理部加盖合同专用章，重大买卖合同会审后，由总经理批准签订。
4.4.3其他经济合同的签订其他经济合同由主办人员与对方当事人商谈后拟好合同条款，附合同会审表报部门（项目）经理批准审批或预审，在部门（项目）经理权限范围内的合同由部门（项目）经理批准，由部门（项目经理部）合同管理员加盖合同专用章；内部承包合同和其他重大经济合同由部门（项目）经理签署意见后由合同管理部进行合法性审查，报总经理批准签订。
4.4.4合同正式签订后，合同文本除相关部门自行保管外，应当随合同评审表交存公司合同管理部一份备案。
5.变更、解除遵循公司以及华航管理条例及合同范本。
建立合同变更管理台账。
6.合同的履行6.1按照合同约定全面履行自己的义务，并随时督促对方当事人及时履行其义务。
合同履行中发生的情况应建立合同履行执行情况台帐。
6.3对合同履行过程中的违约情况或违反合同的干扰事件，合同履行单位、项目经理部应及时查明原因，通过取证按照合同约定及时、合理、准确地向对方提出索赔（含违约）报告。
6.4在履行合同过程中，经办人员若发现并有确切证据证明对方当事人有下列情况之一的，应立即中止履行，并及时书面上报项目部办公室处理。
6.4.1经营状况严重恶化；6.4.2转移财产，抽逃资金，以逃避债务；6.4.3丧失商业信誉；6.4.4有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情6.5债权债务的定期确认和发生重大变动时的确认：6.5.1在重大、复杂合同的履行过程中，经办人员应定期与对方对帐，确认双方债权债务；6.5.2在对方当事人发生兼（合）并、分立、改制或其他重大事项以及本公司或对方当事人的合同经办人员发生变动时，应及时对帐，确认合同效力及双方债权债务。
7.纠纷的调解、仲裁、诉讼7.1合同双方在履行过程中发生纠纷时，应首先按照实事求是的原则，平等协商解决；7.2合同双方在一定期限（一般为一个月）内无法就纠纷的处理达成一致意思或对方当事人无意协商解决的，经办人员应及时书面报告部门经理及公司办公室，由部门经理和办公室负责人拟定处理意思，报总经理或副总经理决定。
对方当事人涉嫌合同诈骗的，立即报告公司办公室。
7.3公司决定采用诉讼或仲裁处理的合同纠纷，以及获知对方当事人准备或已经申请仲裁或提起诉讼的，相关部门应及时将合同的签订、履行、纠纷的产生及协商情况整理成书面材料连同有关证据报公司办公室，由公司办公室统一委托律师或其他专业人员办理。
8.日常管理8.1由项目部商务部、采购部、项目经理部设立的合同管理员负责所在部门的合同管理，其他部门不设合同管理员。
签订合同时，合同各方应在同一时间、同一地点签字并盖章，合同各页之间应当加盖公司骑缝章。
空白合同、授权委托书也由专人管理，业务人员不得随带合同专用章或已盖章的空白授权委托书、空白合同出差。
合同专用章、盖章的空白合同、授权委托书、（已签订的合同）遗失的，应及时向当地公安机关报案，并登报声明。
8.2签订合同正本、副本份数按需要确定，正副本应区分清楚。
合同签订后交公司办公室留存，其余各职能部门或合同履行部门由公司办公室负责编号受控分发。
除项目部办公室外，其他部门复印合同必须事先征得项目部办公室同意，由项目部办公室统一编号受控，并加盖专用印章。
所有合同发放均应做好发放记录。
8.3已签订的合同以及与合同有关的补充协议、会议纪要、业务往来传真、信函、索赔报告、对帐单、合同台帐等资料应集中由合同管理员保管。
合同管理员应对上述材料分类登记成册，业务人员与对方当事人结帐时可从合同管理员签领相关材料。
8.4对于合同履行和竣工结算均已完成的工程，合同执行部门应向合同管理部提交合同履行情况的工作报告。
合同管理部审查后，连同合同、结算书以及一切往来文书、经济签证、变更记录、竣工验收证书等所有资料装订成册，送交项目部档案室存档保存。
8.5合同经办人员与本项目部终止劳动关系前应把有关材料及空白合同、名片、委托书等相关材料交回项目部档案管理部。
9.考核与奖惩9.1项目全体人员应当严格遵守本制度，有效订立、履行合同，切实维护项目部的整体利益。
9.2履行过程中发现重大问题，积极采取补救措施，避免重大经济损失以及在经济纠纷处理过程中，避免或挽回重大经济损失的，予以奖励。
9.3合同经办人员出现下列情况之一，给项目部造成损失的，项目部将依法向责任人员追偿损失：9.3.1未经授权批准或超越职权签订合同；9.3.2为他人提供合同专用章或盖章的空白合同，授权委托书；9.3.3应当签订书面合同而未签订书面合同。
9.4合同经办人员出现下列情况之一，给项目部造成损失的，项目部酌情向有关人员追偿损失：9.4.1因工作过失致使项目部被诈骗；9.4.2项目部履行合同未经对方当事人确认；9.4.3遗失重要证据；9.4.4发生纠纷后隐瞒不报或私自了结或报告避重就轻，从而贻误时机的；9.4.5合同专用章、盖章的空白合同、授权委托书遗失未及时报案和报告；9.4.6未履行规定手续擅自在对方出具的确认书、索赔报告上签字而给项目部造成损失的；9.4.7其他违反项目部相关制度的。
9.5项目部职员在签订、履行合同过程中触犯刑法，构成犯罪的，将依法移交司法机关处理。
10.合同管理附件10.1劳务班组长履历10.2带班人员履历10.3劳动合同签订登记表10.4班组人员花名册10.5终止劳动关系协议书10.6月工资公示栏10.7分包合同台账10.8考核表10.9工资表10.10证据电子台账（发文）10.11证据电子台账（收文）10.12合同履行情况表劳务班组长个人信息档案附件1编号：1、各项目负责人，您的评价将直接影响公司今后劳务队伍建设工作，为构建一个和谐、稳定的劳务用氛围，请您认真、真实填写，并积极将优秀的劳务队伍推荐到企业发展中来，非常感谢您的支持与配合！现场带班人员信息档案附件2编号：2、各项目负责人，您的评价将直接影响公司今后劳务队伍建设工作，为构建一个和谐、稳定的劳务用氛围，请您认真、真实填写，并积极将优秀的劳务队伍推荐到企业发展中来，非常感谢您的支持与配合！附件3劳动合同签订登记表班组名称：班组长：精品好文档，推荐学习交流谢谢17项目 班组人员花名册 附件4姓名：姓名：姓名： 工种：工种：工种：进场时期：进场日期：进场日期：姓名： 姓名： 姓名：工种： 工种： 工种：进场日期：进场日期：进场日期：附件5终止劳动关系协议书甲方：乙方姓名：性别：民族：出生年月：年月日，身份证号码：联系电话：家庭住址：甲、乙双方依照《劳动法》及相关法律法规的规定，遵照平等自愿、诚实信用、协商一致的原则，经过充分协商，就双方解除劳动关系有关事宜达成协议如下,并承诺共同遵守:一、经甲、乙双方当事人协商一致，从年月日起终止双方的劳动关系。
二、甲方支付乙方的工资已全部结清，双方再无任何关系。
三、本协议签订后，甲、乙双方的权利义务即行终止，乙方不得再要求甲方承担任何费用和责任。
四、甲、乙双方应遵守本协议之约定，否则由违约方向守约方支付违约金。
五、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
六、本协议经甲、乙双方签字或者盖章后即生效。
甲方代表签字: 乙方签字：签订日期：年月日仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢17附件6仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢17附件8 仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢17建筑施工现场务工人员考勤表项目部：年月班组名称：考核员：班组长：项目经理：仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢17建筑施工现场务工人员工资表附件9考核员：班组长：项目经理：仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢17____________项目证据电子管理台帐（发文）附件10制表说明：1、责任人员：填写（发文）管理台帐的职责人员为各项目部文员，若未设置文员岗位，则由资料员负责。
项目执行经理为监督职责人员，负责监督具体责任人的落实情况；2、登记内容：（发文）管理台帐中主要登记项目部向业主或监理发送的函件，不登记项目部发送的工程技术资料，不登记项目部内部发文；3、填写方法：（1）文件名称：按照发文的名称填写；（2）编号：按发文编号填写；（3）主要事由：发文的主要内容填写；（4）证据类别：按工期证据、工程款证据、签证索赔证据及其他证据四类填写；（5）资料类别：按联系单、签证单、工期签证、进度款申请报告、施工周报、施工月报等填写；（6）收文单位：按实际接收文件的单位填写；（7）收文人员：按实际签收的人员填写（8）收文时间：按签收人员收文的实际时间填写；（8）备注：将发文对应的业主或监理回函的情况进行注明、是否回复、何时回复。