建设工程设备采购合同
epc工程设备采购合同
![epc工程设备采购合同](https://img.taocdn.com/s3/m/9d558a34793e0912a21614791711cc7931b7789d.png)
ec工程设备采购合同在工程建设项目中,特别是涉及EC(Engineering, rocurement, and Construction)总承包模式的工程项目中,设备采购是确保项目顺利实施的关键一环。
为了规范设备采购流程,保障采购效率和质量,制定一份详尽而公正的EC工程设备采购合同至关重要。
以下是一份EC工程设备采购合同范本的主要内容。
第一条合同双方信息甲方(业主):_______________地址:_______________________代表人:_______________________联系电话:_____________________传真:_________________________邮箱:_________________________乙方(供应商):_______________地址:_______________________代表人:_______________________联系电话:_____________________传真:_________________________邮箱:_________________________第二条设备信息及技术要求1. 设备名称、型号、规格、数量、单价及总价等详细信息应明确列出。
2. 技术参数及性能标准应符合国家或行业相关标准,并满足甲方特定需求。
3. 质量保证期限及售后服务承诺应具体说明。
4. 设备交付时间、地点以及安装调试等相关要求应明确。
第三条价格条款与付款方式1. 设备总价款为人民币(大写)____________元整(¥__________)。
2. 付款方式应结合项目进度分期支付,具体比例和时间节点需双方协商确定。
3. 预付款、进度款、尾款的支付条件、支付方式和支付时限要详细规定。
4. 如遇额外费用产生,双方应及时协商解决。
第四条交货与验收1. 乙方应按照合同约定的时间和地点交付设备。
2. 甲方应在收到设备后的规定时间内完成验收,并对不合格产品提出书面异议。
建设工程采购合同4篇
![建设工程采购合同4篇](https://img.taocdn.com/s3/m/530351190a4c2e3f5727a5e9856a561252d3211d.png)
建设工程采购合同4篇建设工程采购合同1购货单位:(以下简称甲方)供货单位:(以下简称乙方)签约地点:为保证合同的正确履行,维护合同双方的合法权益,依照《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,根据招投标文件有关条款,甲乙双方本着责任共担,利益共享的原则,经协商一致,达成以下条款,双方共同遵守。
第一条、组成本合同的有关文件下列文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力,这些文件包括:(1)材料(设备)招标文件(2)乙方提供的投标文件;(3)售后服务承诺;(4)甲乙双方商定的其他文件:第二条、合同标的序号、名称、规格、型号、单位、数量、单价、总价总计(大写):第三条、合同总价款合同总价款(大写):人民币元,分项价款见上表本合同总价款是材料(设备)设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前和保修期内备品备件发生的所有含税费用。
本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。
第四条、质量保证1、材料(设备)技术标准应符合标准。
2、乙方应保证材料(设备)是全新、未使用过的原装合格正品,并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求,符合国家有关标准。
乙方应保证其提供的设备在正确安装、正常使用和保养条件下,在其使用寿命内具有良好的性能。
第五条、交货时间、地点、方式1、乙方应按照招投标文件要求或与甲方协商的送货时间、送货方式、送货地点交付货物。
2、乙方交付的材料(设备)应当完全符合招投标文件或者本合同所规定的材料(设备)、数量和规格要求。
3、乙方将合同材料(设备)运至安装调试、投入使用并经过甲方验收合格后,方为材料(设备)交货日期。
合同材料(设备)的毁损、灭失风险自乙方完成交货后转移至甲方。
4、乙方应在合同材料(设备)发运后一个工作日内将发运情况(发运时间、件数等)通知甲方,甲方应在合同材料(设备)到达合同列明的地点后及时将乙方所托运合同材料(设备)提取完毕。
5、甲方提取合同标的物时,应检查合同标的物包装情况。
工程合同采购设备
![工程合同采购设备](https://img.taocdn.com/s3/m/1b81bedcdbef5ef7ba0d4a7302768e9951e76e93.png)
工程合同采购设备合同编号:__________甲方(采购方):__________乙方(供应方):__________鉴于甲乙双方就工程项目的设备采购达成一致,特订立本合同,以便共同遵守执行。
第一条设备信息与技术要求1.1 设备名称:__________1.2 型号规格:__________1.3 数量:__________1.4 单价:__________1.5 总价:__________1.6 生产厂家:__________1.7 主要技术参数及性能要求详见附件《技术规格书》。
第二条交货时间与地点2.1 交货时间:自合同签订之日起_____天内完成交付。
2.2 交货地点:__________2.3 运输方式及费用承担:由乙方负责,并确保设备安全无损运抵指定地点。
第三条验收标准与程序3.1 验收标准:设备必须符合《技术规格书》中的全部指标及性能要求。
3.2 验收程序:甲方应在收到设备后_____天内完成验收,如有问题应及时通知乙方进行整改或更换。
第四条付款方式与条件4.1 支付方式:银行转账或其他双方认可的方式。
4.2 支付条件:分阶段支付,具体如下:- 预付款:合同签订且付定金_______%后,乙方开始执行供货程序。
- 进度款:设备生产至一半时,甲方支付合同总额的_______%。
- 尾款:设备验收合格后,甲方于_______天内支付剩余款项。
第五条质量保证与售后服务5.1 保证期限:设备自验收合格之日起至少保修_______年。
5.2 服务承诺:在保修期内,因质量问题导致的设备故障,乙方应免费提供维修或更换服务。
第六条违约责任6.1 如乙方延迟交货,应按每日未交货物总价值的_______%支付违约金给甲方。
6.2 如甲方延迟付款,应按逾期金额每日的_______%支付滞纳金给乙方。
第七条争议解决方式若发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第八条其他事项8.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2024年建筑工程设备购销合同(二篇)
![2024年建筑工程设备购销合同(二篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/522c14c56aec0975f46527d3240c844769eaa0ee.png)
2024年建筑工程设备购销合同需方:(以下简称甲方)供方:(以下简称乙方)一、供货范围、数量、金额及交货时间货币:人民币二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限:按用户签字确认图纸和相关国家标准生产,并指导需方安装调试(派1名技术或售后服务人员到现场进行口头指导);质保期为两年,自交货之日起计。
设备质量不符合本合同的规定,需方有权要求更换不合格的部件或者整台设备,直至取消本合同,供方应对此承担全部责任并应赔偿需方因此造成的损失。
三、交货时间、地点供方所提供货物的时间应满足需方要求,高压环网柜及低压开关柜在____年____月____日前生产完毕,集中表箱及商业表箱在____年____月____日前生产完毕,接到需方通知后三日内到货;交货地点为项目施工现场地面。
四、运输方式及到达站港和费用负担:汽车运输,费用由供方承担。
设备在运输过程中发生损坏和丢失时,供方应在双方协商确定的补货期限内尽快补货。
五、合理损耗及计算:无。
六、包装标准、包装物的供应与回收:简易包装。
七、验收标准、方法及提出异议期限:按照供应图纸和国家相关标准,提出异议期限为需方签收货物后十五日内。
八、随机样品、配件、工具数量及供应方法:配件及专用工具按合同及公司规定,随设备供应。
九、结算方式及期限:需方在合同生效后____日内付给供方合同总金额10%的预付款,货到现场并验收合格后____日内支付合同总金额的30%;本工程竣工验收合格后____日内支付合同金额的55%;余款(即:合同金额5%)作为质保金,两年质保期满后内全部付清。
十、如需提供担保,另立合同,作为本合同附件:无。
十一、合同的更改:本合同的任何变更、修改均须双方同意并签署书面意见方为有效,合同的变更部分构成合同的有效组成部分,与合同具有同等效力。
十二、违约责任:按合同法相关规定执行。
十三、解决合同纠纷的方式:双方协商解决。
十四、其它约定事项:无。
十五、本合同一式肆份,供需双方各执贰份,双方签字盖章后生效。
建设工程中设备采购合同
![建设工程中设备采购合同](https://img.taocdn.com/s3/m/0fcdeb61443610661ed9ad51f01dc281e43a566f.png)
建设工程中设备采购合同是建设工程项目的重要组成部分,对于保证工程质量、进度和投资控制具有重要意义。
本文将详细介绍建设工程中设备采购合同的签订、主要条款和注意事项,以帮助读者更好地了解和运用设备采购合同。
一、设备采购合同的签订1. 招标投标:设备采购合同的签订应当遵循公开、公平、公正的原则,通过招标投标方式确定供应商。
招标文件应当明确设备采购合同的主要内容和要求,包括设备名称、型号、数量、质量标准、交货时间、付款方式等。
2. 供应商选择:招标投标结束后,采购方应当根据投标文件的评审结果,选择具有资质、信誉好、经验丰富的供应商作为设备采购合同的签订对象。
3. 合同谈判:在签订设备采购合同前,采购方应当与供应商进行合同谈判,就合同条款达成一致意见。
合同谈判主要包括价格、交货时间、质量保证、售后服务等方面的内容。
4. 合同签订:合同谈判结束后,采购方与供应商应当签订设备采购合同,明确双方的权利和义务。
设备采购合同应当采用书面形式,并由双方加盖公章、法定代表人签字或者盖章。
二、设备采购合同的主要条款1. 设备名称、型号、数量:合同应当明确设备的具体名称、型号、数量,以便双方准确履行合同义务。
2. 质量标准:合同应当明确设备的质量标准,包括产品质量、技术参数、性能要求等。
3. 交货时间:合同应当明确设备的交货时间,包括交货日期和交货地点。
4. 付款方式:合同应当明确付款方式,包括预付款、进度款、尾款等。
付款方式应当符合双方的商业习惯和合同约定。
5. 售后服务:合同应当明确供应商的售后服务责任,包括设备安装、调试、培训、维护、维修等。
6. 合同价格:合同应当明确设备的价格,包括单价、总价等。
价格应当符合市场行情和双方协商的结果。
7. 合同的变更和解除:合同应当明确合同变更和解除的条件、程序和责任。
8. 违约责任:合同应当明确双方违约的责任,包括违约金、赔偿金额等。
9. 争议解决:合同应当明确双方发生争议时的解决方式,如协商、调解、仲裁或诉讼等。
建设工程材料设备采购合同5篇
![建设工程材料设备采购合同5篇](https://img.taocdn.com/s3/m/dca59eab4793daef5ef7ba0d4a7302768e996f36.png)
建设工程材料设备采购合同5篇建设工程材料设备采购合同精选篇1甲方(购方):乙方(销方):经双方协定一致,签订水泥合同条款如下:一、产品数量、单价:甲方采购乙方水泥约吨,价格以送货同时期市场价为准,(每批次水泥由甲方在送货单上确定价格及金额),且不得高于____市造价办发布的施工周期的价格。
二、质量标准:水泥标号执行国家规定标准,由乙方按每编组向甲方交送水泥出厂质量合格报告。
甲方凭单验质,并按规定复检,复检不合格所造成的损失概由乙方负责。
三、袋重误差必需达到国家规范,超过误差标准按实际结算数量。
四、交货方式、地点和运杂费负担:乙方必需按甲方要求将水泥送到甲方各施工单位工地的指定地点,乙方凭甲方签发单及施工单位出具的收货证明(入库单)作为与甲方结算的依据。
运费,上、下车费均由乙方负责。
五、乙方供应要求:乙方必需按甲方的文字通知要求准时将水泥运到工地(甲方提前15天下达材料需用计划),如乙方不能按期限供货导致甲方不能正常施工的,甲方有权解除合同并追究乙方给甲方造成的停工损失。
六、付款方式和期限:乙方先期垫付吨水泥给付甲方使用,其款项在全部主体工程封顶后7天内付清。
吨以后乙方向甲方供应的水泥每吨凭甲方的收货单结算一次,结算时乙方要供应厂方发票。
如甲方未能按时给付货款,逾期货款按月息利息计息。
计息超过两个月后如仍未能付清货款也可用房屋作抵押。
七、其它:1、乙方不能交货或逾期交货的,按逾期交货货款总值计算,每天偿付的违约金。
2、乙方所交水泥质量、规格不符合合同规定,除自行负责处理外,还要陪偿甲方的实际损失。
八、本合同一式肆份,签字后生效。
双方各执贰份。
甲方:乙方:单位名称(章):单位名称(章):________年____月____日________年____月____日建设工程材料设备采购合同精选篇2供方:(以下简称甲方)需方:(以下简称乙方)经供需双方友好协商,本着公平、互利的原则,需方同意到供方定点采购水泥使用于工程,详细细节达成如下协议:第一条:价款、数量及交(提)货时间:1、成交价格:元吨2、成交数量:吨3、按需方要求供货,大宗货物需提前三天报备计划。
建设工程设备采购合同(设备采购合同专用条款)
![建设工程设备采购合同(设备采购合同专用条款)](https://img.taocdn.com/s3/m/ba3db379ce84b9d528ea81c758f5f61fb7362806.png)
建设工程设备采购合同(设备采购合同专用条款)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典合同,如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等,想了解不同合同格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!建设工程设备采购合同(设备采购合同专用条款)建设工程设备采购合同1公路工程材料采购合同合同编号:买方:卖方:根据《中华人·民共·和国合同法》及相关法律法规的规定,依照平等互利的原则,为明确买卖双方的权利和义务,经双方协商一致,订立本合同。
建设工程设备采购合同范本
![建设工程设备采购合同范本](https://img.taocdn.com/s3/m/609e4ec5d1d233d4b14e852458fb770bf78a3b06.png)
建设工程设备采购合同范本甲方:(委托方名称)地址:(委托方地址)法定代表人:(法定代表人姓名)联系人:(联系人姓名)联系电话:(联系电话)乙方:(供应方名称)地址:(供应方地址)法定代表人:(法定代表人姓名)联系人:(联系人姓名)联系电话:(联系电话)鉴于甲方拟在建设工程中使用设备,现委托乙方进行设备采购,甲乙双方经友好协商,达成如下协议:第一条设备内容1.1 乙方应按照甲方提供的设备清单,采购相关设备,并确保设备的品质、功能、数量等符合甲方的要求。
第二条交付时间2.1 乙方应在签订合同之日起**天内完成设备的采购并交付至甲方指定的地点。
第三条设备价格3.1 设备的采购价格为**元(大写)整,乙方应在交付设备时向甲方提供出厂合格证和发票。
第四条付款方式4.1 甲方应在设备交付后**日内将设备款项支付至乙方指定账户。
4.2 甲方支付设备款项时需提供付款凭证,以确保双方交易的透明和安全。
第五条设备保修5.1 设备交付后,乙方应提供设备保修期为**年,设备保修期内,如设备出现质量问题,乙方应负责维修和更换。
第六条违约责任6.1 任何一方如未能履行合同规定的义务或有违反合同内容的行为,应承担相应的违约责任。
6.2 如因不可抗力因素造成合同无法履行,甲乙双方可以协商解除合同,但应保证对方不因此受到不必要的损失。
第七条争议解决7.1 因合同引起的争议,甲乙双方应友好协商解决;如协商不成,应提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。
第八条其他事项8.1 本合同未尽事宜,甲乙双方可另行协商签订补充协议,补充协议的内容与本合同具有同等法律效力。
8.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):签字:签字:日期:日期:以上为建设工程设备采购合同的范本,希望双方能依据此合同保障双方的权益,确保合作顺利进行。
建筑设备采购合同(通用15篇)
![建筑设备采购合同(通用15篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/95b8b236a200a6c30c22590102020740be1ecdaa.png)
建筑设备采购合同(通用15篇)建筑设备采购篇1订货方(以下称甲方):供货方(以下称乙方):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国质量管理法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保供货质量,经双方协商一致,签订本合同。
第一条:工程概况1.1工程名称:1.2工程建设地点:1.3工程建设规模:第二条:设备的名称、规格、质量标准2.1设备名称:2.2规格:2.3型号:2.4设备的包括范围:2.5质量标准:各标准之间不一致时,按要求最高的标准执行;2.6数量:2.7产品包装要求:第三条:合同文件组成3.1合同和合同条款;3.2中标;3.3招标文件及其附件;3.4投标书、及其附件;3.5工程技术规范(或技术要求)、标准和设计图纸;3.6产品;双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
本合同所有附件为合同不可分割的部分,与合同正文具有同等法律效力。
第四条:合同价款支付及结算办法4.1订货设备的数量和单价合同总价暂定为人民币(大写: )本合同为以功能设备为计量单位的单价合同,详细组成见投标报价表(附件一),结算时将根据实际设备数量及单价调整。
4.2本合同单价包括但不限于以下各项内容:A、设备供应价;B、运输费、设备配件在运输阶段的损耗费;C、保险费;D、工地卸车费;E、乙方的利润、风险、各种政策性上缴费用和税金;F、系统调试的配合费;G、现场技术服务人员工资、津贴、补助和差旅费等;H、设备调试费;4.3凡现场使用该设备所需零配件,无论是否在报价清单中有所注明,均视为已包含在乙方设备单价中,由乙方提供。
4.4 乙方提供的设备应该是完整的、系统的,所需备件、部件、零件、工具都应该配备齐全,并与设备主机相匹配一致,此等费用均已包含在投标单价中。
4.5付款方式:4.5.1自本合同签订之日起日内,甲方向乙方支付设备价值的 %的预付款;4.5.2乙方将设备运至甲方指定地点,经甲方、监理、总包方共同检验合格后,付给乙方进场设备价值的 %;4.5.3设备安装调试合格后,甲方向乙方支付实际安装设备价值的 % ;4.5.4按甲方要求提交结算资料并在办理完结算后,甲方向乙方支付结算价的 %;4.5.5扣除结算总价的 %作为设备质保金,甲方在设备保修期( 年)满后按保修条款支付给乙方(无息);4.5.6在本合同下,除了最后的付款外,任何其他的付款都不应理解为是对乙方部分或全部履行合同的认可,任何付款都不应理解为对缺陷工作或不合格品的确认。
建筑工程施工用设备买卖
![建筑工程施工用设备买卖](https://img.taocdn.com/s3/m/d125f758b6360b4c2e3f5727a5e9856a57122646.png)
建筑工程施工用设备买卖设备买卖协议本设备买卖协议(以下简称“协议”)由甲方(买方)和乙方(卖方)共同签订,并共同遵守以下条款和条件。
一、定义1.1 “设备”指甲方购买并乙方出售的建筑工程施工所需的机械设备、工具和器材。
1.2 “买方”指购买设备的一方,即甲方。
1.3 “卖方”指出售设备的一方,即乙方。
二、设备描述2.1 买方同意购买,卖方同意出售以下设备(下称“设备”):(此处依次描述设备的名称、型号、数量、规格、质量、配置、要求等信息)2.2 设备必须符合国家及相关行业的标准、规定和要求,并适合甲方的施工需求。
三、价格与支付方式3.1 设备总价为(金额),币种为(币种)。
3.2 甲方同意在签署本协议后,按以下方式支付购买设备的款项:(此处描述支付方式,如分期付款、一次性付款等)3.3 如买方选择分期付款方式,买方应根据协议约定的时间和金额进行付款,包括首付款和尾款。
四、设备交付与验收4.1 设备的交付时间和地点由双方在签署本协议时约定,并在此处描述。
4.2 设备自交付之日起,买方有权对设备进行验收。
验收应根据交付的设备数量、质量、配置等进行。
4.3 买方应在收到设备后的(天数)内完成验收工作,如买方未在约定时间内提出异议或交付了验收报告,视为买方对设备的全部接受。
五、设备所有权和风险转移5.1 设备的所有权在付款完毕并完成设备交付后转移给买方。
5.2 设备的风险在设备交付时转移给买方。
在此之前,设备的保管、运输、使用等风险由卖方承担。
六、保证与维修6.1 卖方保证所售设备是新的、完好的、符合约定规格和质量要求的,并且可以满足买方所需的施工要求。
6.2 如设备在保修期内出现质量问题,卖方应负责修理或更换设备,修理或更换工作不收取额外费用。
6.3 买方对设备的使用、保养、维修等应按照设备说明书的要求进行,并采取措施确保设备正常运行和延长设备寿命。
七、知识产权7.1 卖方保证出售的设备不侵犯任何第三方的知识产权。
建设工程设备采购书
![建设工程设备采购书](https://img.taocdn.com/s3/m/99815a05a9956bec0975f46527d3240c8447a191.png)
建设工程设备采购书协议书范本:建设工程设备采购书甲方:(全称)地址:联系人:联系电话:乙方:(全称)地址:联系人:联系电话:一、背景和目的1.1 甲方计划进行某项建设工程,并需要采购相关设备。
为确保采购过程的公平、公正和透明,甲方特邀请乙方参与本次设备采购。
1.2 乙方具备相关经验和能力,愿意为甲方提供所需的设备,并承诺提供满足甲方要求的产品和服务。
二、设备需求2.1 甲方需要采购的设备包括但不限于:(1)设备一:规格、数量等详细说明;(2)设备二:规格、数量等详细说明;(3)设备三:规格、数量等详细说明。
2.2 乙方应在合同签订后合理时间内将设备交付至甲方指定的地点,且设备必须符合国家相关标准,并具备优良的质量和性能。
三、价格和支付条款3.1 甲方将根据设备的种类、规格和数量,与乙方商定相应的价格,价格将包含设备的运输、包装和安装费用。
3.2 付款方式:(1)首付款:甲方在合同签订后的第一个工作日内,支付合同总价款的50%作为首付款项;(2)进度款:甲方在设备验收合格后的第一个月内,支付合同总价款的30%作为进度款项;(3)尾款:甲方在设备安装完成并投入使用后的第一个月内,支付合同总价款的20%作为尾款项。
3.3 乙方应提供合法的发票和相关税务文件,并承担与税务有关的一切责任和义务。
四、设备交付和验收4.1 乙方应按照合同约定的时间和地点,将所采购的设备交付至甲方指定的地点。
4.2 甲方在设备交付后,应在合理时间内进行验收工作。
若设备存在质量问题或与合同约定不符,甲方有权要求乙方进行调整、更换或退货。
4.3 若设备验收合格,甲方应在合理时间内向乙方出具验收合格证明,并确认设备责任的转移。
五、保修和售后服务5.1 乙方应为所提供的设备提供合理的保修服务。
保修期为合同签订后一年,若设备在保修期内出现质量问题,乙方应负责修理或更换。
5.2 乙方应提供设备的售后服务,包括但不限于设备维护、保养以及技术支持等。
建设工程设备采购范本
![建设工程设备采购范本](https://img.taocdn.com/s3/m/cf9327c4aff8941ea76e58fafab069dc50224783.png)
建设工程设备采购范本一、采购项目概述建设工程设备采购是指为了完成某项建筑工程项目,采购必要的设备、机械和工具等物资,以保障工程质量和进度的需要。
本文以某建筑工程项目的设备采购为例,介绍建设工程设备采购品目、采购要求以及合同条款等。
二、采购品目及技术要求1. 设备品目:a)起重设备:包括塔式起重机、移动起重机等。
b)混凝土搅拌设备:包括混凝土搅拌车、混凝土泵等。
c)施工机械:包括挖掘机、泥浆泵等。
d)检测设备:包括裂缝检测仪、测量仪器等。
e)其他:根据具体工程需要而确定。
2. 采购要求:a)设备应符合国家相关标准和规定,并具备相应的产品认证;b)设备供应商应具有相应的资质和经验,且能提供售后服务;c)设备的交付时间、数量和质量要求等均应明确;d)设备价格及支付方式应合理合法。
三、供应商选择与评估1. 供应商选择:a)采取公开招标的方式进行供应商选择,发布招标公告,并邀请符合条件的供应商进行投标;b)供应商应向采购单位提供企业资质、过往业绩、技术能力、售后服务等相关证明材料;c)采购单位根据评标标准对投标供应商进行评估,并选择具备合适信誉和能力的供应商。
2. 供应商评估标准:a)企业资质:包括工商营业执照、税务登记证明等;b)经验和业绩:供应商过往的类似项目经验和业绩;c)技术能力:供应商的生产设备、研发能力等;d)售后服务:供应商提供的产品保修期、维修服务等;e)价格及支付方式:供应商的报价和支付方式是否合理。
四、合同条款1. 合同签订:a)采购单位与供应商在双方达成采购意向后,签订正式的采购合同;b)合同应包括双方的基本信息、采购品目、数量、价格、交付时间、质量要求、支付方式等。
2. 合同履约:a)供应商应按照合同约定的时间和质量要求交付设备;b)采购单位应按合同约定的支付方式及时支付货款。
3. 违约责任:a)如供应商未按合同约定交付设备,应承担违约责任,并赔偿采购单位的损失;b)如采购单位未按合同约定支付货款,应承担违约责任,并赔偿供应商的损失。
分包前施工合同还是设备采购合同
![分包前施工合同还是设备采购合同](https://img.taocdn.com/s3/m/5a2063520640be1e650e52ea551810a6f524c820.png)
分包前施工合同与设备采购合同一、引言在工程建设领域,合同是保障各方权益、明确各方责任的重要法律文件。
合同的种类繁多,根据不同的分类标准,可以分为不同的类型。
其中,分包前施工合同和设备采购合同是工程建设中常见的两种合同。
本文将对这两种合同的概念、特点、主要条款进行详细解析,以帮助读者更好地了解和运用这两种合同。
二、分包前施工合同1. 定义分包前施工合同,是指在施工总承包模式下,总承包单位与分包单位之间签订的,明确双方在施工过程中权利、义务和责任的合同。
分包前施工合同是施工总承包模式下的重要组成部分,有利于明确分包单位在施工过程中的职责,确保工程质量、安全、进度等方面的顺利推进。
2. 特点(1)合同主体:分包前施工合同的双方主体分别是总承包单位和分包单位。
总承包单位对整个工程负总责,分包单位负责分包范围内的施工任务。
(2)合同内容:分包前施工合同主要包括工程范围、施工质量、施工进度、安全防护、费用结算等方面的内容。
(3)合同性质:分包前施工合同属于承包合同的一种,具有法律效力。
3. 主要条款(1)工程范围:明确分包单位负责的施工内容,包括工程部位、工程量等。
(2)施工质量:分包单位应按照合同约定和国家相关标准,保证施工质量。
(3)施工进度:分包单位应按照工程总体进度要求,完成施工任务。
(4)安全防护:分包单位应加强施工现场安全管理,确保施工过程中的人员和设备安全。
(5)费用结算:明确分包单位的工程款支付方式、支付时间等。
三、设备采购合同1. 定义设备采购合同,是指采购方与供应商之间签订的,明确双方在设备采购过程中权利、义务和责任的合同。
设备采购合同是工程建设中常见的合同类型,有利于确保设备质量、进度和投资控制等方面的顺利推进。
2. 特点(1)合同主体:设备采购合同的双方主体分别是采购方和供应商。
采购方负责设备的采购和使用,供应商负责设备的供应和售后服务。
(2)合同内容:设备采购合同主要包括设备名称、规格、数量、质量标准、价格、交货时间等方面的内容。
建设工程物资采购合同案例
![建设工程物资采购合同案例](https://img.taocdn.com/s3/m/ba0015fddc3383c4bb4cf7ec4afe04a1b071b0e7.png)
建设工程物资采购合同案例甲方(建设单位):___________乙方(供应商):___________鉴于甲乙双方就建设工程物资的采购与供应达成一致,特订立本合同,以资遵守。
第一条物资描述1.1 物资名称:_________________1.2 规格型号:_________________1.3 数量:_______________________1.4 质量标准:_________________1.5 包装要求:_________________1.6 交货日期:_________________第二条价格条款2.1 单价:____________________2.2 总价:____________________2.3 价格包含税费及至交货地点前的所有费用。
第三条付款方式3.1 预付款:合同签订后,甲方需支付总货款的30%作为预付款。
3.2 进度款:物资生产完成50%时,甲方需支付总货款的20%。
3.3 尾款:物资交付验收合格后,甲方需支付剩余的50%货款。
第四条交货与验收4.1 乙方应按照约定时间将物资送至指定地点。
4.2 甲方负责对物资进行验收,验收合格后视为交货完成。
4.3 如发现物资存在质量问题,甲方有权要求乙方无偿更换或修复。
第五条违约责任5.1 如乙方未能按期交货,应按未交货物总价值的千分之五支付违约金给甲方。
5.2 如甲方未能按期支付款项,应按逾期金额的千分之五支付违约金给乙方。
第六条争议解决6.1 本合同在履行过程中发生争议,双方应友好协商解决;协商不成时,可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第七条其他事项7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
7.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方代表(签字):___________ 日期:____年__月__日乙方代表(签字):___________ 日期:____年__月__日。
建设工程物资采购合同是什么合同
![建设工程物资采购合同是什么合同](https://img.taocdn.com/s3/m/5814565003020740be1e650e52ea551810a6c9d6.png)
建设工程物资采购合同是什么合同建设工程物资采购合同是建设单位(甲方)与供应商(乙方)之间就建设工程所需物资的购买与销售达成的法律协议。
该合同通常包括以下几个核心部分:一、合同当事人信息在合同的开头部分,应详细列出甲方(建设单位)和乙方(供应商)的名称、地址、法定代表人或授权代表、联系方式等基本信息,确保双方身份明确,便于日后沟通和法律追责。
二、合同标的合同中应明确物资的名称、规格、型号、数量、质量标准、包装要求等,以及是否包含相关的技术资料、图纸等。
这些内容是合同的核心,直接关系到工程的质量和进度。
三、价格条款价格条款应包括物资的单价、总价、价格的构成方式(是否含税、运费等),以及价格调整的条件和方式。
还应注明付款方式、付款时间、分期付款的比例等。
四、交货条款交货条款要明确交货的时间、地点、方式和运输责任。
对于大宗物资或特殊物资,还应详细说明装卸、运输过程中的安全保障措施。
五、质量保证质量保证部分应规定物资必须符合国家或行业的质量标准,乙方应提供相应的质量检验报告或合格证明。
同时,应约定如发现质量问题时的处理办法,包括退换货、赔偿损失等。
六、违约责任违约责任部分应明确双方违反合同约定时应承担的责任,包括违约金的计算方法、赔偿责任的范围等。
这有助于增强合同的约束力,保障双方权益。
七、争议解决在合同中应约定如出现争议时的解决方式,比如协商解决、提交仲裁委员会仲裁或向人民法院起诉等。
八、其他条款根据具体需要,合同还可以包括保密条款、知识产权条款、不可抗力条款等其他必要内容。
九、合同生效合同应由双方授权代表签字盖章,并注明合同的生效日期。
有些情况下,还需经过公证或备案等程序。
设备采购合同工程合同区别
![设备采购合同工程合同区别](https://img.taocdn.com/s3/m/d750c53426d3240c844769eae009581b6bd9bd26.png)
设备采购合同工程合同区别设备采购合同,顾名思义,是指购买方与供应方就设备的购买、交付以及服务等方面达成的法律协议。
此类合同通常包含以下关键要素:设备的详细规格和参数、价格条款、交付期限、质量保证、售后服务以及违约责任等。
一个典型的设备采购合同范本会这样开始:【设备采购合同范本】甲方(购买方):_____________乙方(供应方):_____________鉴于甲乙双方就下述设备的购买与销售达成一致,特订立本合同:第一条设备描述及技术要求1.1 设备名称:___________1.2 型号规格:___________...第二条价格及支付方式2.1 设备总价:人民币(大写)_________元整(¥_________)...第三条交付条件及验收3.1 交货日期:自合同签订之日起____天内...而工程合同则涉及到工程项目的施工建设,它包括了工程设计、施工、监理以及验收等一系列复杂的过程。
工程合同中不仅需要明确工程的规模、质量标准、工期、造价等,还要对参与方的责任、安全生产、环境保护等做出规定。
一个标准的工程合同范本可能会这样表述:【工程合同范本】甲方(业主):_____________乙方(承包人):_____________根据《中华人民共和国民法典》及相关法规的规定,结合本项目的实际情况,甲乙双方本着平等自愿的原则,就下列工程项目的施工达成如下合同:第一条工程概述1.1 工程名称:___________1.2 工程地点:___________...第二条工程造价及支付条件2.1 工程总价:人民币(大写)_________元整(¥_________)...第三条施工进度及质量控制3.1 开工日期:____年____月____日...从上述两个范本中可以看出,设备采购合同更偏重于物品的交易,而工程合同则侧重于整个项目的执行和管理。
在实际运用中,根据交易内容的不同特点选择正确的合同类型至关重要,这直接关系到合同执行的效率和风险控制。
建设工程采购合同定义
![建设工程采购合同定义](https://img.taocdn.com/s3/m/a4e7ed948ad63186bceb19e8b8f67c1cfad6ee25.png)
建设工程采购合同是指在建设工程项目中,为了实现项目的目标,完成工程建设任务,所需材料、设备、技术服务等采购活动中,各方之间签订的具有法律效力的协议。
它明确了采购双方在采购活动中的权利、义务和责任,是保障采购活动顺利进行的重要法律文件。
一、建设工程采购合同的定义及特点1. 定义建设工程采购合同,是指在建设工程项目中,采购方为实现工程建设目标,向供应方购买所需的材料、设备、技术服务等,双方签订的明确双方权利、义务和责任的法律文件。
2. 特点(1)专业性:建设工程采购合同涉及的专业领域广泛,包括土木工程、建筑工程、安装工程、装饰工程等,需要具备相应的专业知识和技能。
(2)复杂性:建设工程项目周期长、投资大、涉及环节多,采购合同的内容复杂,包括合同主体、合同标的、合同价格、合同履行等方面的规定。
(3)长期性:建设工程采购合同的履行周期通常较长,从合同签订到工程竣工验收阶段,双方需要长期合作。
(4)法律约束力:建设工程采购合同是具有法律效力的文件,双方必须遵守合同约定,履行合同义务,否则将承担法律责任。
二、建设工程采购合同的主要内容1. 合同主体:合同双方分别是采购方和供应方。
采购方一般为建设工程项目的业主或施工单位,供应方为材料、设备、技术服务等提供商。
2. 合同标的:合同标的是指采购方所需购买的材料、设备、技术服务等。
合同标的具体包括名称、规格、数量、质量等方面的规定。
3. 合同价格:合同价格是指采购方支付给供应方的价款。
合同价格通常包括单价、总价、支付方式、支付时间等方面的规定。
4. 合同履行:合同履行包括合同的交付、安装、调试、验收等方面的规定。
供应方应当按照合同约定,按时、按质、按量提供合同标的,并承担相应的售后服务。
5. 违约责任:违约责任是指合同双方在履行合同过程中,违反合同约定所应承担的法律责任。
违约责任包括违约金、赔偿损失等方面的规定。
6. 争议解决:争议解决是指合同双方在履行合同过程中发生纠纷时,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的方法。
设备采购合同算施工合同吗
![设备采购合同算施工合同吗](https://img.taocdn.com/s3/m/3c4d2d7d7275a417866fb84ae45c3b3567ecdd9d.png)
设备采购合同不算施工合同。
这是因为设备采购合同和施工合同在合同性质、合同主体、合同内容以及合同目的等方面都存在较大差异。
本文将从以下几个方面进行分析。
一、合同性质的区别1. 设备采购合同的性质设备采购合同属于买卖合同的一种。
根据《中华人民共和国合同法》的规定,买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人,买受人支付价款的合同。
在设备采购合同中,卖方承担交付设备、保证设备质量等义务,买方承担支付货款、接收设备等义务。
2. 施工合同的性质施工合同属于建设工程合同的一种。
根据《中华人民共和国合同法》的规定,建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。
在施工合同中,承包人承担施工、交付合格的建设工程等义务,发包人承担支付工程款、接收工程等义务。
二、合同主体的区别1. 设备采购合同的主体设备采购合同的主体通常是设备生产厂家或销售商与采购方。
双方为平等的民事主体,不存在隶属关系。
2. 施工合同的主体施工合同的主体通常是施工企业与建设单位。
施工企业为承包人,建设单位为发包人。
双方存在一定的隶属关系,施工企业需按照建设单位的要求进行工程建设。
三、合同内容的区别1. 设备采购合同的内容设备采购合同的内容主要包括设备名称、型号、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等。
合同双方的主要义务是交付设备与支付货款。
2. 施工合同的内容施工合同的内容主要包括工程名称、工程地点、工程规模、工程质量标准、工程工期、工程价款等。
合同双方的主要义务是完成工程建设与支付工程款。
四、合同目的的区别1. 设备采购合同的目的设备采购合同的目的是为了购买设备,满足采购方的生产、科研等需求。
通过设备采购合同,采购方可以获得所需的设备,提高生产效率,降低生产成本。
2. 施工合同的目的施工合同的目的是为了完成一定规模的建设工程,满足建设单位的需求。
通过施工合同,建设单位可以实现建设项目的投资回报,推动经济发展。
综上所述,设备采购合同与施工合同在合同性质、合同主体、合同内容以及合同目的等方面存在较大差异。
生产设备建设工程合同范本
![生产设备建设工程合同范本](https://img.taocdn.com/s3/m/b71616dba1116c175f0e7cd184254b35effd1a73.png)
生产设备建设工程合同范本甲方(委托方):____________________乙方(承包方):____________________第一条工程概况1.1 工程名称:____________________1.2 工程地点:____________________1.3 工程内容:包括但不限于生产设备的设计、采购、安装、调试等。
1.4 工程期限:______年______月______日至______年______月______日。
第二条工程质量2.1 乙方应按照国家及行业相关标准、规范进行工程设计、施工和验收。
2.2 工程质量应符合______标准,并达到______要求。
2.3 乙方应确保工程使用的材料、设备均符合国家标准,并提供相应的合格证明。
第三条工程费用3.1 工程总费用为人民币(大写):______元整(小写):______元。
3.2 付款方式:按照工程进度分期支付,具体支付方式如下:3.2.1 工程开工后______日内,甲方支付乙方工程总费用的______%;3.2.2 工程进度达到______%时,甲方支付乙方工程总费用的______%;3.2.3 工程竣工并验收合格后______日内,甲方支付乙方工程总费用的剩余部分。
第四条工程变更4.1 在工程实施过程中,如甲方提出变更要求,乙方应按照甲方的要求进行变更,并提交变更方案。
4.2 变更方案经甲方确认后,乙方应按照变更方案进行施工。
4.3 因变更导致的工程费用增减,按照实际发生情况由甲乙双方协商确定。
第五条工程验收5.1 工程竣工后,乙方应向甲方提交完整的竣工资料,并通知甲方进行验收。
5.2 甲方应在接到乙方通知后______日内组织验收,并出具验收合格证明。
5.3 验收合格后,甲方应按照约定支付乙方工程总费用的剩余部分。
第六条工程保修6.1 乙方应按照国家及行业相关标准、规范提供工程保修服务。
6.2 保修期限为______年,自工程验收合格之日起计算。
工程采购合同合同范本
![工程采购合同合同范本](https://img.taocdn.com/s3/m/c487f7b1988fcc22bcd126fff705cc1754275f51.png)
工程采购合同合同范本甲方(买方):地址:联系电话:法定代表人:乙方(卖方):地址:联系电话:法定代表人:鉴于甲方因工程建设需要,拟向乙方采购相关工程材料及设备,双方本着平等互利的原则,经协商一致,特订立本合同,以资共同遵守。
第一条合同标的1.1 甲方采购的工程材料及设备详见附件一《工程采购清单》。
1.2 乙方应保证所提供的材料及设备符合国家及行业相关质量标准。
第二条合同价格2.1 本合同总价为人民币(大写):[金额]元整(¥[金额])。
2.2 价格包含材料费、运输费、税费等所有费用。
第三条支付方式3.1 甲方在合同签订后[支付比例]个工作日内支付合同总价的[支付比例]%作为预付款。
3.2 材料及设备交付并经验收合格后,甲方在[支付比例]个工作日内支付合同总价的[支付比例]%。
3.3 余款在工程竣工验收合格后[时间]个工作日内支付。
第四条交货期限4.1 乙方应在合同签订后[具体时间]内,将合同标的物送达甲方指定地点。
4.2 如遇不可抗力因素导致交货延期,乙方应及时通知甲方,并提供相应证明。
第五条质量保证5.1 乙方保证所提供的材料及设备为全新、未使用过的,并符合合同约定的质量标准。
5.2 乙方应对所供材料及设备提供至少[保证期限]年的质量保证。
第六条验收标准6.1 甲方应在材料及设备到货后[时间]日内进行验收。
6.2 如发现质量问题,甲方有权要求乙方在[时间]日内更换或修复。
第七条违约责任7.1 如乙方未能按时交货或质量不符合约定,应按合同总价的[比例]%向甲方支付违约金。
7.2 如甲方未能按时支付货款,应按未付款项的[比例]%向乙方支付违约金。
第八条不可抗力8.1 因不可抗力导致合同不能履行或部分不能履行,受影响一方应及时通知对方,并在合理期限内提供证明。
8.2 双方应根据不可抗力的影响程度协商解决合同履行问题。
第九条争议解决9.1 双方因履行本合同所发生的任何争议,应首先通过友好协商解决。
9.2 协商不成时,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建设工程设备采购合同年月曰建设工程设备采购合同工 程 名 称: 工 程 地点: 设 备 名 称:订 货 方:供 货 方:签 订 日 期:设备采购合同 订货方(以下称甲方) : 法定代表人 / 职务: 委托人 / 职务: 营业执照注册号: 开户银行 / 帐号: 地址: 邮编: 电话: 供货方(以下称乙方) : 法定代表人 / 职务: 委托人 / 职务: 营业执照注册号:开户银行 / 帐号:地址:邮编: 传真:电话:根据《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国招投标法》 《中华人民共和国质量管理法》及国家有关法规规定,结合本工程 的具体情况,为明确责任,协作配合,确保供货质量,经双方协商 一致,签订本合同。
第一条:工程概况 传真:工程名称:工程建设地点:工程建设规模:第二条:设备的名称、规格、质量标准设备名称:规格:型号:设备的包括范围:质量标准:各标准之间不一致时,按要求最高的标准执行;数量:产品包装要求:第三条:合同文件组成合同协议书和合同条款;中标通知书;招标文件及其附件;投标书、承诺书及其附件;工程技术规范(或技术要求)、标准和设计图纸;产品说明书;双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
本合同所有附件为合同不可分割的部分,与合同正文具有同等法律效力。
第四条:合同价款支付及结算办法订货设备的数量和单价合同总价暂定为人民币(大写:)本合同为以功能设备为计量单位的单价合同,详细组成见投标报价表(附件一),结算时将根据实际设备数量及单价调整。
本合同单价包括但不限于以下各项内容:A、设备供应价;B、运输费、设备配件在运输阶段的损耗费;C、保险费;D、工地卸车费;E、乙方的利润、风险、各种政策性上缴费用和税金;F、系统调试的配合费;G、现场技术服务人员工资、津贴、补助和差旅费等;H、设备调试费;凡现场使用该设备所需零配件,无论是否在报价清单中有所注明,均视为已包含在乙方设备单价中,由乙方提供。
乙方提供的设备应该是完整的、系统的,所需备件、部件、零件、工具都应该配备齐全,并与设备主机相匹配一致,此等费用均已包含在投标单价中。
付款方式:自本合同签订之日起日内,甲方向乙方支付设备价值的% 的预付款;乙方将设备运至甲方指定地点,经甲方、监理、总包方共同检验合格后,付给乙方进场设备价值的% ;设备安装调试合格后,甲方向乙方支付实际安装设备价值的% ;按甲方要求提交结算资料并在办理完结算后,甲方向乙方支付结算价的% ;扣除结算总价的% 作为设备质保金,甲方在设备保修期(年)满后按保修条款支付给乙方(无息);在本合同下,除了最后的付款外,任何其他的付款都不应理解为是对乙方部分或全部履行合同的认可,任何付款都不应理解为对缺陷工作或不合格品的确认。
第五条:交货规定交货方式:乙方送货到现场;交货地点:;交货日期:,以满足工程总包单位制订的总工期进度要求为准,具体日期由甲方或其授权人指令确定。
(附件二:供货进度表)第六条:安装规定安装地点:;安装工期:乙方自接到甲方安装通知指令后,日内完成设备的安装、调试和验收工作,以满足工程总包单位制订的总工期进度要求为准,具体日期由甲方或其授权人指令确定。
(附件三:安装进度表)乙方应遵守设备安装验收规范标准,预先制定安装方案和计划,与甲方进行研究协调,做出统一具体安排。
乙方要使用完整的、全新的、系统的安装材料和零部件,在设备安装过程中的成品保护和设备零部件的保护工作由乙方负责直至设备安装完成,验收合格交付甲方为止。
乙方在安装过程中,要严格遵守国家和北京市有关安全规定,若发生人身或财产损失,概由乙方负责。
第七条:甲方权利和义务向乙方下达设备的进场计划, 并组织监理单位和施工单位对进场设备进行验收。
甲方如中途变更设备品种、规格、质量或包装的要求,应提前通知乙方,乙方应满足甲方的要求。
因乙方不能按合同履约而中途退货,甲方就同意接受并使用的设备向乙方支付价款,如果甲方要求全部退货,乙方应返还已付款。
第八条:乙方的权利和义务向甲方提供符合合同规定、国家标准、设计图纸和规范的设备。
乙方向甲方提供的设备必须保证是拥有全部专利权和生产许可手续的合法产品, 由于乙方侵占其他机构或个人的专利权所造成的一切后果由乙方承担。
甲方出于对乙方专业技术知识、经验和实力的信任,向乙方进行订货,乙方应仔细研究甲方提供的设计图纸和工程规范,乙方如发现设计或工程规范不合理或不确切之处,应及时通知甲方和请甲方予以确认,乙方不会因上述问题停工、返工向甲方索要追加费用和工期,任何由于上述问题没有及时提出而造成的甲方工程费用和工期损失均由乙方承担。
乙方自行采购设备加工中所需的原材料和零配件,如甲方有需要,乙方应提供材料、零配件的材质证明和合格证书。
乙方主动核对土建、机电等各方专业图纸,确认现有预留预埋、层高、空间等是否能满足设备安装要求,如有不满足,应立刻通知甲方,乙方在合同签订后7天内,向甲方提出关于设备安装所需环境的技术要求,如乙方没有提供,视为乙方无此类要求,由于乙方没有提出要求,造成设备不能被恰当、顺利安装所导致的损失由乙方承担。
乙方承担甲方办理正式验收手续前设备的全部保险责任及风险。
为保证乙方供应设备能在工地现场被正确地安装和使用,乙方应派技术人员在工地现场进行技术服务,进行技术交底, 解答设备安装和使用单位的技术询问等工作。
设备安装完毕后, 现场具备调试条件时, 接到甲方通知后48小时内到现场免费进行调试。
乙方免费提供设备的有关安装工艺、保养说明、操作说明和注意事项等资料负责培训甲方现场操作人员,由于乙方未提供上述资料或未培训造成甲方或甲方下属承包商施工错误所导致的经济损失以及最终客户使用不当造成的经济损失由乙方承担。
第九条:设备质量保证乙方保证为本合同所提供的设备是优质的、全新的、未曾使用过的、全套齐全的、无损的、符合本合同的技术规格和质量的产品。
乙方保证为本合同所提供的设备质量符合国家有关主管部门的行业标准。
乙方在设备进场时同时提供有关的国家权威部门的检验报告、厂家的材质证明和设备的出厂合格证(一式份)。
如果乙方运至甲方工地的设备有质量缺陷或不符合甲方进场计划的要求,甲方有权拒收并通知乙方立即运离施工工地,甲方亦有权要求乙方无条件修复缺陷或调换直至满足甲方要求。
甲方对设备的验收并不会解除乙方在合同上对质量的保证责任,如在设备开始正常运转前的任何时间内及在工程竣工后个月内发现设备的质量问题,乙方仍然要承担责任。
第十条:违约责任由于一方过失造成合同不能履行时,由过失一方承担违约责任,如属双方过失,根据实际情况,由双方承担各自的违约责任,如属不可抗力因素,双方协商解决。
设备品种、规格、质量、数量、交货时间和安装工期等其中任何一项不符合本合同规定时,甲方有权要求乙方退货或按合同规定重新供货。
由于上述原因致使交货时间延误,每逾期一日,乙方应按逾期交货部分设备款总值的% 向甲方偿付逾期交货的违约金。
该违约金可由甲方从给供货商的货款中扣除,由于乙方的违约给甲方造成的一切经济损失均由乙方承担;乙方交货期比进场计划逾期7天以上,甲方有权终止该合同,由乙方承担由此造成的一切费用及损失,同时乙方向甲方承担合同总价% 的违约金。
如乙方未按合同约定将设备运至甲方指定地点,乙方需承担违约责任,如乙方由于自身条件所限,不能按甲方要求运送设备到工地指定地点,甲方可自行组织工地范围内的搬运,费用可从甲方给乙方的设备款项中扣除。
乙方必须保证进场设备满足设计要求,如乙方违反此款规定,进场设备不符合合同约定或低于样品质量水平,甲方有权退货, 甲方重新订货所增加的费用和经济损失由乙方承担,如因甲方使用时间的迫切, 不能重新订货时, 甲方有权在乙方单价上扣减作为让步接收的价格。
为规范供货商行为,甲方一经发现乙方使用假冒伪劣设备或将订单外包生产,甲方有权立即停止结算一切费用,乙方应向甲方承担合同总价% 的违约金,乙方并应承担由此给甲方造成的一切费用及损失。
如由于乙方产品质量问题造成承包商和最终客户向甲方进行索赔时,甲方有权停止向乙方支付任何款项,乙方必须赔偿承包商和最终客户的损失。
乙方不能积极主动解决质量问题并赔偿损失时,甲方可代为赔偿,但有权向乙方追索该笔赔偿金。
第十一条:保修期本合同中所有设备、备件和配件的保修期为个月,保修期从设备开始运行之日起算。
在保修期间内,设备运行如发生问题,乙方须在接到甲方书面或电话通知后24 小时内到达现场进行保修,甲方由此造成的全部损失由乙方承担。
如乙方未能及时到达现场或设备经过维修后仍无法达到使用要求,甲方有权指定第三方进行维修,所花费费用从乙方剩余保修款中扣除,如保修款不足以支付第三方维修费用,甲方有权要求乙方补齐不足部分。
乙方在保修期内应对产品本身的任何原因造成的缺陷免费进行修补或更换。
第十二条:不可抗力不可抗力是指战争、严重火灾、水灾、台风,地震等人力不可抗拒的因素引起的延误和影响。
当甲方或乙方因不可抗力的影响不能履行合同义务时,履行合同的时间将予以顺延,延长期与不可抗力影响期相同但合同价格不因此而改变。
不可抗力发生后,受影响方应立即将不可抗力发生的情况通知另一方,并在不可抗力发生后14天内出具事故发生地区的有关机构证明并取得对方认可。
上述情况发生后,双方应努力采取必要措施,密切配合减少不可抗力的影响。
不可抗力的影响消除后应立即通知另一方。
甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。
在取得对方认可后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。
本条款所定义的不可抗力是指不能预见,不能避免并不能克服的客观情况;对于市场环境变化、乙方经营状况严重恶化及生产安排不周等情形,无论严重程度如何,均不理解为不可抗力。
第十三条:特别条款本合同一经签订, 设备价格不再调整,无论原材料涨价、国家税费调整、运输费用变化等任何条件发生变化,乙方均不得以亏损为由,要求甲方提高价格。
本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝生产或收货,并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
甲乙双方的任何一方未经另一方同意,不得将与合同有关或执行合同有关的资料文件、往来信函及合同文本以任何形式传播给与执行合同无关的任何组织或个人。
第十四条:争议任何因履行合同或与之有关而引起的争议,应通过双方友好协商解决,如通过协商不能解决时,则提交合同履行地北京市丰台区人民法院解决。
第十五条: 合同生效本合同自双方签章之日起生效,到乙方设备质量保证期满,并按本合同规定双方将最后一笔货款结算以后终止。
双方在本合同签字之日起以往的一切与本合同有抵触的函电和文件随之失效。