建设工程设计、施工总承包(EPC)合同
设计采购施工总承包epc合同范本
设计采购施工总承包epc合同范本甲方（委托方）：___________（以下简称“甲方”）乙方（承包方）：___________（以下简称“乙方”）鉴于甲方为____________（项目名称）的委托方，拟委托乙方为项目的总承包商，经双方友好协商，达成如下合同：第一条项目内容1.1 甲方委托乙方承担____________（项目名称）的总承包工作，包括设计、采购和施工等工作。
1.2 项目工程周期为________________（具体时间），乙方需在规定时间内完成工程。
1.3 项目工程总造价为______________（具体金额），乙方需按照双方签订的合同支付方式进行结算。
第二条设计工作内容2.1 乙方需按照甲方的要求进行设计工作，提供设计方案和图纸，并根据甲方的意见进行修改完善。
2.2 设计工作完成后，乙方需确保设计方案符合国家相关标准和法规，并获得相关批准文件。
第三条采购工作内容3.1 乙方负责项目所需材料和设备的采购工作，采购过程需符合相关法规和甲方的要求。
3.2 乙方需确保采购的材料和设备符合质量标准和工程要求，保证工程顺利进行。
第四条施工工作内容4.1 乙方需组织施工人员进行工程施工，严格按照设计方案和甲方的要求进行施工。
4.2 乙方负责施工中的质量控制和安全管理工作，确保工程质量和工期。
4.3 工程竣工后，乙方需进行验收工作，确保工程实现预期效果。
第五条合同变更5.1 若由于不可抗力等原因，导致合同内容发生变更，双方需经协商一致后进行相应调整。
5.2 双方如需变更合同内容，需以书面形式进行，经双方签字盖章后生效。
第六条违约责任6.1 任何一方如未按合同约定履行义务，造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。
6.2 如发生争议，双方应当协商解决，协商不成的，应提交相关仲裁机构进行仲裁，并承担仲裁费用。
第七条合同解除7.1 有以下情形之一的，乙方无权要求继续履行合同，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金：（1）乙方严重违反合同约定，导致项目无法按期完工；（2）乙方供应的材料或设备严重不符合质量标准，影响工程质量；（3）乙方未按时支付合同款项。
工程总承包(EPC)合同7篇
工程总承包（EPC）合同7篇篇1合同编号：XXXXXXXXXX甲方（发包方）：____________________地址：______________________________法定代表人：________________________联系方式：__________________________营业执照号码：______________________乙方（承包方）：____________________地址：______________________________法定代表人：________________________联系方式：__________________________营业执照号码：______________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方承担工程总承包（EPC）事宜，经友好协商，达成如下合同协议：一、工程概况及承包范围工程名称：______________________________________工程地点：______________________________________承包范围：本工程包括但不限于以下工作：（具体内容可根据实际情况填写）二、合同工期及进度安排开工日期：_______年______月______日。
具体以甲方发出的开工令为准。
工期要求：（双方共同商定合理的工期要求）。
在工程过程中，乙方应确保工程质量和安全的前提下按时完成。
如遇到特殊情况需要调整工期，双方应协商解决。
具体进度计划见附件。
三、承包价格及付款方式承包总价：（双方商定具体金额）。
大写金额：【汉字大写金额】。
该承包总价已包含但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润等费用，乙方必须确保足额支付且不拖欠工人工资和工程费用等款项。
除承包总价中明确的调整和变更事项外，不得有其他任何费用由甲方另行支付。
工程设计、采购、施工总承包(EPC)合同
工程设计、采购、施工总承包(EPC)合同工程设计、采购、施工总承包（EPC）建设项目工程总承包合同正本或副本）发包人（全称）承包人（全称）日期：第一部分合同协议书发包人（全称）承包人（全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程批准、核准或备案文号：工程内容及规模。
工程所在省市详细地址。
工程承包范围：三、主要日期设计开工日期(绝对日期或相对日期)：施工开工日期(绝对日期或相对日期)：工程竣工日期(绝对日期或相对日期)：四、工程质量尺度工程设计质量尺度：按工程可行性研究报告，采取A²O 法处置惩罚工艺，达到污水处置惩罚排放一级A尺度，设计成果应符合国家、行业及地方现行相干法令法规、规范及技术尺度。
工程施工质量标准：按《工程施工质量验收规范》要求，符合国家工程施工质量验收规范合格工程标准。
五、合同价格和付款泉币合同价格为：元（小写金额：/元）。
详见合同价格清单分项表。
除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。
6、定义与解释本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。
七、合同生效本合同在以下条件全部满足之后见效：发包人：承包人：公章或合同公用章）（公章或合同公用章）法定代表人或其授权代表：法定代表人或其授权代表：签字）（签字）工商注册住所：工商注册住所：企业组织机构代码：企业组织机构代码：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：受权代表：受权代表：传真：传真：电子邮箱：电子邮箱：开户银行：开户银行：账号：账号：合同订立时间：年月日第二部分通用合同条款略，按中华人民共和国标准设计施工总承包招标文件第二部分合同通用条款执行）第三部分公用合同条款第1条一般规定1.1定义与解释1.1.1不可抗力事件的具体情形按国家相干法令法规的规定执行。
epc工程总承包合同范本(七篇)
epc工程总承包合同范本发包人（全称）：_____有限公司承包人（全称）：_____集团有限责任公司依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：_____工程地点：_____工程内容：土建、装饰、机电安装及室外附属工程工程立项批准文号：_____资金来源：自筹承包范围：_____二、工程承包范围承包范围：1除地下室钢筋混凝土结构工程外，土建、机电、幕墙、高档装饰、景观等全部工程内容。
其中：1.1土建施工承包范围为_____建筑设计院有限公司设计的“_____一期工程”施工图纸范围内的除地下室钢筋混凝土结构工程外的土建主体工程、建筑屋面部分图纸范围内的除地下室钢筋混凝土结构工程外的土建主体工程、建筑屋面部分工程、初步装饰装修工程。
1.2机电安装、幕墙、高档装饰、景观等其他专业工程，待发包人通过招标等形式确定专业承包商后，纳入本合同承包人的总承包施工范围。
2凡发包人另行招标的其他项目，在同等条件下优先选用本合同承包人。
3工程师指令经发包人同意的其他项目。
发包人如有正当理由时，保留对以上工程承包范围根据具体情况对上述承包范围进行调整的权利。
三、合同工期：开工日期：____年____月____日（暂定）竣工日期：____年____月____日合同工期总日历天数928天（暂定），详细分期交付工期约定见专用条款。
四、质量标准工程质量标准：各分部分项工程满足国家、省市现行的各项质量验收规范标准的要求，工程总体质量符合《建筑工程验收统一标准》（GB50300—2001）的规定。
质量目标：确保市优，争创国优。
五、合同价款金额（大写）：暂定陆亿零捌拾捌万元（人民币）￥：60088万元（暂定）此价款为暂定价，发包人支付承包人按照本合同约定完成承包范围内全部工程并承担保修责任的款项以双方确认的价款为准。
工程设计、采购、施工总承包(EPC)合同
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载工程设计、采购、施工总承包(EPC)合同甲方：___________________乙方：___________________日期：___________________建设项目工程总承包合同（正本或副本）发包人（全称） ________________________________________________承包人（全称） ________________________________________________日期：第一部分合同协议书发包人（全称）____________________________承包人（全称）_______________________________________________依照〈〈中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。
、工程概况工程名称：工程批准、核准或备案文号：工程内容及规模：_______________________________________________ 二工程所在省市详细地址：。
—工程承包范围：、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源三、主要日期设计开工日期（绝对日期或相对日期）：施工开工日期（绝对日期或相对日期）：工程竣工日期（绝对日期或相对日期）：四、工程质量标准工程设计质量标准：按工程可行性研究报告，采取A2O法处理工艺，达到污水处理排放一级A标准，设计成果应符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准。
工程施工质量标准：按〈〈工程施工质量验收规范》要求，符合国家工程施工质量验收规范合格工程标准。
五、合同价格和付款货币。
工程总承包(EPC)合同7篇
工程总承包（EPC）合同7篇篇1合同编号：XXXXXXXX甲方（发包方）：XXXXXXXXX乙方（承包方）：XXXXXXXXX根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担工程总承包（EPC）事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：XXX工程。
2. 工程地点：XXX。
3. 工程内容：设计、采购、施工总承包。
二、工程总承包范围乙方负责本工程的规划、设计、采购、施工及竣工验收等全过程工作。
具体包括但不限于以下内容：1. 规划设计：完成本工程的设计、规划等前期工作。
2. 设备材料采购：负责所有设备、材料的采购与供应。
3. 施工组织与管理：负责施工过程中的现场管理、质量控制及安全监管等。
4. 竣工验收：完成工程竣工验收所需的所有工作。
三、合同工期及进度安排1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
3. 进度安排：按照甲方要求和工程实际情况，制定详细进度计划，并按计划执行。
四、工程质量要求及标准1. 乙方应确保工程质量和安全性能符合国家相关标准及规范。
2. 若因乙方原因导致工程质量不达标，乙方应承担全部责任并承担相应损失。
五、合同价款及支付方式1. 工程总价：人民币XXXX元整（大写：圆整）。
具体金额根据工程实际结算确定。
2. 支付方式：甲方按工程进度支付乙方款项，具体支付比例及时间节点如下：（1）合同签订后XX日内，甲方支付乙方工程总价的XX%作为预付款；（2）工程完成XX%时，甲方支付乙方工程总价的XX%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余的款项。
六、双方权利义务及违约责任1. 甲乙双方应严格遵守合同约定，履行各自义务。
2. 如因乙方原因导致工程延期或质量不达标，乙方应承担违约责任并赔偿甲方相应损失。
3. 如因甲方原因导致工程延期或停工，甲方应承担相应损失并支付乙方已完成的工程量对应的款项。
设计采购施工EPC总承包工程合同合同协议书
设计采购施工EPC总承包工程合同合同协议书一、甲方（甲方名称）：__________________________________地址：________________________________________________邮编：________________________________________________单位代码：______________________________________________法定代表人：___________________________________________联系人：_______________________________________________职务：________________________________________________乙方（乙方名称）：__________________________________地址：________________________________________________邮编：________________________________________________单位代码：______________________________________________法定代表人：___________________________________________联系人：_______________________________________________职务：________________________________________________鉴于：甲方拟对（工程名称）（以下简称“本工程”）进行设计、采购、施工总承包（EPC）服务的委托，乙方有从事本工程相关项目的能力和技术，双方经友好协商一致，达成如下合同：二、项目概述本工程为设计采购施工EPC总承包项目，项目范围包括但不限于（列出具体工程内容）。
住建部关于epc总承包合同
住建部关于epc总承包合同住建部关于EPC总承包合同，是指住房和城乡建设部关于工程设计、采购和施工总承包的合同管理规定。
EPC是Engineering, Procurement, Construction的缩写，即工程设计、采购和施工总承包。
这种合同形式在工程建设领域中被广泛应用。
住建部对EPC总承包合同的管理规定，旨在规范工程建设领域中的合同管理行为，保障工程建设的质量和安全。
首先，EPC总承包合同是指由一个承包商承担工程项目的设计、采购和施工全过程的合同。
这种合同形式能够整合工程建设的各个环节，提高工程建设的效率和协调性。
住建部对EPC总承包合同的管理规定，主要包括合同的签订、履行和变更等方面的规定，以及对合同违约和索赔的处理办法等内容。
其次，EPC总承包合同的管理规定涉及了合同的签订程序和内容。
在签订EPC总承包合同时，双方应当明确工程范围、工程质量要求、工期要求、合同价款、支付方式、保证金、履约保证、合同变更和索赔等内容。
住建部对EPC总承包合同的管理规定，对于这些内容都有详细的规定，以保障合同的公平合法性和合理性。
此外，住建部的管理规定还涉及了EPC总承包合同的履行和变更。
在合同履行过程中，双方应当按照合同约定履行各自的义务，确保工程建设的顺利进行。
而如果因为不可抗力或者其他原因需要变更合同内容，双方也需要按照住建部的管理规定进行程序上的调整和协商。
总的来说，住建部关于EPC总承包合同的管理规定，对于规范工程建设领域的合同行为，保障工程建设的质量和安全具有重要意义。
这些规定能够帮助各方更好地理解和履行EPC总承包合同，促进工程建设行业的健康发展。
设计,采购,施工EPC总承包合同
设计，采购，施工EPC总承包合同一、引言设计、采购、施工(EPC)总承包合同是一种广泛应用于建筑工程项目中的合同形式。
本文将就EPC总承包合同的定义、特点、合同条款和履行流程进行详细分析和解释。
二、定义和特点EPC总承包合同是一种综合性合同，将项目的设计、采购和施工等环节整合在一起，由一个承包商负责执行，并承担相应的责任和风险。
其特点如下：1. 整合性：EPC总承包合同涵盖了整个项目的设计、采购和施工等环节，由一个承包商一揽子承包，确保了项目的一体化和协调性。
2. 综合性：EPC总承包合同将不同环节的工作整合在一起，有利于项目的高效执行和控制，减少了不必要的沟通和协调成本。
3. 责任统一：EPC总承包商承担了整个项目的责任，包括设计、采购和施工等方面的责任，减少了项目管理和风险分散带来的问题。
三、合同条款1. 合同目的和范围：明确合同的目的和范围，包括项目的设计、采购和施工等内容。
2. 合同价格和支付方式：约定项目的总价款和支付方式，以及变更和索赔的处理方式。
3. 设计阶段：规定设计阶段的工作内容、提交时间和验收标准等要求。
4. 采购阶段：约定采购的物资、设备和材料的供应商选择方式、验收标准和支付方式等。
5. 施工阶段：详细规定施工的时间、进度计划、质量要求和合理变更等。
6. 保修期和维护：约定项目的保修期和维护责任，以及承包商的保证义务和维修承诺等。
四、履行流程1. 招标和合同签订：项目业主发布招标文件，承包商参与投标，最终选择中标者签订合同。
2. 设计阶段：承包商按照合同约定进行设计工作，提交设计文件并经业主验收。
3. 采购阶段：承包商根据设计要求采购物资、设备和材料，并按照合同约定进行验收和付款。
4. 施工阶段：承包商根据设计和采购要求进行现场施工，按照合同约定的进度和质量要求进行工作。
5. 竣工验收和交付：承包商完成施工工作后，经业主验收合格后进行项目的竣工验收和交付。
6. 保修期和维护：项目竣工后，承包商还需要履行相应的保修责任和维护义务，确保项目的正常运行和使用。
epc总承包合同标准版(建设工程epc总承包合同范本)正规范本(通用版)
EPC总承包合同标准版(建设工程EPC总承包合同范本)1. 引言本文档为EPC(Engineering, Procurement, and Construction)总承包合同的标准版范本，适用于建设工程中的EPC总承包项目。
EPC总承包合同是建设项目中常见的合同形式，包括工程设计、采购、施工、试运行等各个阶段的综合承包。
本合同旨在明确项目各方的权利和义务，确保项目按时、按质、按量完成，并保障各方的利益。
项目的业主和承包商应严格按照本合同的要求执行，同时有权根据实际情况进行必要的合法变更和补充。
2. 基本条款2.1 合同目的本合同的目的是确保EPC总承包项目的顺利进行，明确各方的权利和义务，达成共识，并规定项目的实施、进度、质量和支付等方面的基本规则。
2.2 合同范围本合同的范围包括但不限于内容：•工程设计：包括项目的设计方案、施工图纸等；•采购：包括设备、材料和服务的采购；•施工：包括工程的施工、安装、调试和试运行等；•建设期间的管理：包括项目进度控制、质量检查和安全监管等；•支付和结算：包括合同价款的支付和清算等。
2.3 合同价格本合同的总价款为__________（金额），合同价款应在不同阶段按照合同约定的付款方式支付。
2.4 合同履行期限本合同的履行期限为__________（日期），自合同生效之日起计算。
3. 项目实施3.1 设计阶段3.1.1 设计变更如果项目在设计阶段需要进行任何设计变更，应由项目业主提出变更要求，并与承包商协商达成一致。
设计变更可能导致工期延误或费用变动，变更后双方应重新评估工期和费用，并进行相应的合同变更。
3.1.2 设计文件承包商应按合同约定的时间和质量要求，提供设计文件给项目业主审查和确认。
项目业主有权对设计文件进行审查，并提出必要的修改意见。
承包商应及时进行修改，并经项目业主确认后方可进行下一步工作。
3.2 采购阶段3.2.1 采购计划承包商应根据项目进度和工程需求，制定合理的采购计划，并在合同规定的时间内向项目业主提交采购计划。
epc工程总承包合同范本
epc工程总承包合同范本EPC工程总承包合同范本一、合同背景鉴于：1. 业主拥有本项目的设计、采购和施工总承包权；2. 承包商具备承担本项目的资质和能力；二、合同定义1. EPC工程：指由乙方按照甲方的要求，承担本项目的设计、采购、施工及试运行等全部工作，直至项目交付甲方使用。
2. 设计：指乙方根据甲方的要求和标准，完成本项目的设计文件、施工图纸等。
3. 采购：指乙方根据设计文件和施工图纸，为本项目采购所需的设备、材料、构件等。
4. 施工：指乙方按照设计文件和施工图纸，完成本项目的土建、安装、调试等施工工作。
5. 试运行：指乙方在项目完成后，进行一段时间的运行测试，确保项目达到预定的性能指标。
6. 项目交付：指乙方按照本合同约定，将本项目移交给甲方，并完成所有相关手续。
三、合同内容1. 设计（1）乙方应按照甲方的要求和标准，完成本项目的设计工作，并确保设计文件、施工图纸等符合国家法律法规、行业规范及甲方的实际需求。
（2）乙方在设计过程中，应充分考虑项目的安全性、可靠性、经济性、环保性等因素，确保项目设计合理、先进。
（3）乙方应按甲方要求，提供设计文件的电子版和纸质版。
2. 采购（1）乙方应按照设计文件和施工图纸，为本项目采购所需的设备、材料、构件等。
（2）乙方在采购过程中，应确保设备、材料、构件的质量、价格、交货期等符合甲方的实际需求。
（3）乙方应提供采购合同、发票等证明文件，以证明采购价格合理、合规。
3. 施工（1）乙方应按照设计文件和施工图纸，完成本项目的土建、安装、调试等施工工作。
（2）乙方在施工过程中，应确保工程质量、安全、环保等方面符合国家法律法规、行业规范及甲方的实际需求。
（3）乙方应按照甲方要求，提供施工进度报告、工程质量报告等。
4. 试运行（1）乙方应在项目完成后，进行一段时间的运行测试，确保项目达到预定的性能指标。
（2）乙方应提供试运行报告，包括项目性能、运行状况、存在问题及解决方案等。
工程总承包(EPC)合同
工程总承包（EPC）合同合同编号：XXXXXXXXXX甲方（发包方）：XXXXXX有限公司乙方（承包方）：XXXXXX工程公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担工程总承包（EPC）项目事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：XXXXXX项目2. 工程地点：XXXXXX市XXXXXX区XXXXXX路XXXXXX号3. 工程内容：包括但不限于建筑设计、采购、施工、安装、调试、试运行等。
二、工程总承包范围乙方负责本次工程的建筑设计、采购、施工、安装、调试、试运行等全过程承包。
具体包括但不限于是建筑、结构、给排水、电气、暖通、消防等专业的设计，以及相关的设备材料采购、施工组织和管理工作。
三、合同总价及支付方式1. 合同总价：人民币XXXXXX元（大写：XXXXXX元整）。
该总价包括设计、采购、施工等所有费用。
2. 支付方式：甲方按工程进度支付款项，具体支付节点和金额在补充协议中约定。
四、工期及质量1. 工程开工日期：自合同签订之日起计算。
2. 工程竣工日期：按照补充协议约定的工期完成。
3. 工程质量标准：符合国家相关标准及规范，达到优良标准。
五、双方责任与义务1. 甲方责任与义务：按时支付工程进度款项，提供符合施工条件的现场，确保施工期间的水电供应等。
2. 乙方责任与义务：按照合同约定完成设计、采购、施工等任务，确保工程质量，遵守安全生产规定，文明施工等。
六、知识产权及保密条款1. 乙方完成的设计成果，其知识产权归甲方所有。
乙方不得将设计成果用于其他项目。
2. 双方应对涉及商业秘密的内容进行保密，未经对方许可，不得泄露。
七、违约责任及赔偿损失1. 若因乙方原因造成工程延期，应按照每天合同总价的千分之XX 进行罚款。
若延期超过XX天，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。
2. 若因甲方原因未按约定支付款项，应按照每天未支付款项的千分之XX进行罚款。
epc工程合同范本3篇
epc工程合同范本3篇篇一工程总承包（EPC）合同合同编号：________________项目名称：________________项目地点：________________发包人（甲方）：________________承包人（乙方）：________________签订日期：________________一、工程概况1. 工程名称：[项目名称]2. 工程地点：[项目地点]3. 工程内容：[具体工程内容]4. 工程规模：[工程规模描述]二、工程承包范围乙方承担本项目的勘察、设计、采购、施工、调试、试运行等全过程的工程总承包工作，具体包括但不限于：1. 勘察工作：[勘察范围和要求]2. 设计工作：[设计范围和要求]3. 采购工作：[采购范围和要求]4. 施工工作：[施工范围和要求]5. 调试工作：[调试范围和要求]6. 试运行工作：[试运行范围和要求]三、合同工期1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 总工期：[总工期天数]四、质量标准工程质量符合[国家/行业/地方标准]及合同约定的标准。
五、合同价款及支付方式1. 合同价款：本项目合同总价为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
2. 支付方式：按照合同约定的进度和条件进行支付。
六、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务提供项目建设所需的相关资料和文件；协助乙方办理项目建设所需的各种手续；按照合同约定支付合同价款；监督乙方的工程进度、质量和安全等工作。
2. 乙方的权利和义务按照合同约定的范围和要求进行工程总承包工作；确保工程质量和工期符合合同约定；负责工程建设过程中的安全管理工作；按照合同约定提交各种报告和文件。
七、工程变更1. 工程变更的提出：任何一方均可提出工程变更的建议。
2. 工程变更的审批：工程变更需经双方协商一致，并按照合同约定的程序进行审批。
3. 工程变更的费用和工期调整：根据工程变更的具体情况，双方协商确定费用和工期的调整。
工程设计、采购、施工总承包(EPC)合同
工程设计、采购、施工总承包(EPC)合同第一条合同双方甲方（全称）：_________（以下称“甲方”）乙方（全称）：_________（以下称“乙方”）基于平等、自愿和诚信的原则，双方决定签署这份合同，明确在工程设计、采购、施工总承包方面的权利与义务。
第二条合同标的1. 本合同的核心内容是_________，包括但不限于：工程设计、物资采购、施工实施及相关服务。
2. 双方同意按照合同约定的条件开展工程项目合作。
第三条工作/服务范围1. 乙方将向甲方提供以下服务：- 工程设计：包括初步设计、施工图设计和相关技术咨询。
- 物资采购：依据设计方案，负责所需材料和设备的采购。
- 施工实施：负责工程施工、质量控制和安全管理。
2. 乙方承诺严格按照合同要求，按时完成工作，并确保质量达标。
第四条合同期限1. 本合同自____年____月____日起生效，有效期至____年____月____日。
2. 合同到期后，若双方无异议，可以续签合同或签订补充协议。
第五条工作/产品质量1. 乙方提供的产品和服务需符合以下质量标准：- 国家和地方相关法律法规；- 行业标准及甲方指定的质量标准。
2. 若交付的工作和产品质量不合格，乙方需免费进行整改或重做，承担相应责任。
第六条付款方式1. 合同总金额为_________元（大写：_________元整）。
2. 付款方式如下：- 合同签署后，甲方支付总金额的______%作为预付款；- 工程设计完成后，甲方支付总金额的______%；- 施工完成并通过验收后，甲方支付总金额的______%。
3. 乙方在收到款项后需提供相应的收据或发票。
第七条双方权利和义务1. 甲方的权利与义务：- 按合同约定及时付款；- 提供必要的协助和资料，包括设计变更的信息；- 有权监督和检查乙方的设计和施工。
2. 乙方的权利与义务：- 按合同要求提供符合标准的产品和服务；- 准时交付，不能随意延误；- 负责施工现场的安全管理，确保施工质量。
建设部epc工程总承包合同范本
建设部ec工程总承包合同范本一、合同目的和范围本合同旨在明确甲乙双方在EC工程项目中的权利、义务与责任。
甲方为项目的业主或委托方，乙方为承接项目的EC总承包商。
合同内容涵盖工程设计、设备材料采购、施工安装、试运行及质量保证等全过程。
二、设计要求乙方应根据甲方提供的基础资料和技术要求，完成项目的工程设计工作。
设计成果需满足国家相关标准和行业规范，同时考虑经济性、安全性和可操作性。
设计方案需经甲方审核同意后方可执行。
三、采购管理乙方负责项目所需设备、材料的采购工作。
采购过程应遵循公开、公平、公正的原则，确保所购设备材料的质量符合设计要求和国家标准。
乙方还需建立健全的供应商管理制度，对供应商进行资质审查和绩效评估。
四、施工管理乙方应按照批准的设计方案和施工图纸组织施工，确保工程质量符合国家标准和设计要求。
施工过程中，乙方需严格遵守安全生产法律法规，加强现场安全管理，防止安全事故的发生。
五、试运行与交付项目竣工后，乙方应组织进行试运行，以验证工程是否符合设计要求和功能需求。
试运行合格后，乙方将工程正式交付给甲方使用。
交付时，乙方需提供完整的竣工资料和保修承诺书。
六、质量保证与售后服务乙方应对所承建的工程提供质量保证，保修期内如出现质量问题，乙方应及时进行修复并承担相应费用。
乙方还需提供一定期限的售后服务，包括技术支持、维修保养等服务。
七、违约责任与争议解决合同双方应严格履行合同约定的义务。
如一方违约，应承担违约责任并赔偿对方因此造成的损失。
合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构进行仲裁或向人民法院提起诉讼。
八、其他条款合同还包括保密条款、知识产权保护、税费承担等相关条款。
双方可根据项目实际情况协商确定具体细节。
建设工程epc施工总承包合同
建设工程ec施工总承包合同---建设工程EC施工总承包合同甲方（业主）：_______________乙方（承包商）：_______________鉴于甲方拟进行_______________项目的建设，并决定采用EC模式进行施工总承包，甲乙双方经协商一致，就该项目的施工总承包事宜达成以下协议：第一条工程范围和内容1.1 乙方负责本项目的设计、采购、施工及调试等工作，确保工程质量满足国家及行业标准。
1.2 ...第二条工期与进度2.1 本项目的总工期为____个月，自合同签订之日起计算。
2.2 乙方应按照甲方提供的工程进度计划组织施工，确保工程按期完成。
...第三条质量要求3.1 乙方必须遵守国家有关建设工程质量管理的法律、法规，严格执行工程建设强制性标准。
3.2 ...第四条价格与支付方式4.1 本项目的总造价为人民币________万元，具体支付方式如下：4.2 ...第五条变更与索赔5.1 若因设计变更或甲方原因导致工程量增加，乙方有权提出相应的索赔。
5.2 ...第六条违约责任6.1 如乙方未按合同约定的时间、质量完成工作，应向甲方支付违约金。
6.2 ...第七条争议解决7.1 双方因履行本合同所发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第八条其他8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
8.2 ...甲方（盖章）：_______________ 日期：______年______月______日乙方（盖章）：_______________ 日期：______年______月______日---。
建设工程合同七种分类合集正规范本(通用版)
建设工程合同七种分类合集1. 施工总承包合同（EPC）施工总承包合同是指建设工程项目所有工程、设备采购和施工管理等全过程由承包商负责管理的合同。
在该合同中，承包商拥有完整的责任和权力来完成整个项目的建设。
此种合同通常由业主与承包商签订，而承包商通常按照固定的总价进行承包。
施工总承包合同的主要特点是，承包商将全权负责工程的设计、采购、施工和调试等各个阶段，并对工程的成功交付承担风险。
2. 工程设计合同工程设计合同是指业主与设计单位之间签订的合同。
根据该合同，设计单位向业主提供工程设计服务，为建设工程项目提供合理的设计方案。
工程设计合同的主要内容包括设计范围、设计费用、设计时间、设计成果提交等。
设计单位需要根据业主的要求，按照相关的标准和规范，完成设计工作。
3. 施工合同施工合同是指业主与施工单位之间签订的合同。
根据施工合同，施工单位将按照合同约定的内容和要求，对建设工程项目进行实际的施工工作。
施工合同包括工程范围、工程进度、施工质量要求、工程报价、支付方式等重要条款。
施工单位需要按照合同约定的条件和要求，履行施工责任，并保证工程的质量和进度。
4. 设备供应合同设备供应合同是指业主与供应商之间签订的合同。
在该合同中，供应商将向业主供应建设工程项目所需要的设备和材料。
设备供应合同的主要内容包括设备种类、设备数量、设备性能要求、交付时间、设备价格等重要条款。
供应商需要按照合同约定，按时供应合格的设备和材料。
5. 建筑工程勘察合同建筑工程勘察合同是指业主与勘察单位之间签订的合同。
根据该合同，勘察单位将对建设工程项目的地理、地质、水文等情况进行勘察调查，并提供相应的勘察报告。
建筑工程勘察合同的主要内容包括勘察范围、勘察费用、勘察时间、勘察成果提交等重要条款。
勘察单位需按照合同约定的要求，完成勘察任务，并提交勘察报告。
6. 建筑工程监理合同建筑工程监理合同是指业主与监理单位签订的合同。
根据该合同，监理单位将对建设工程项目的施工过程进行监管，并保证工程按照设计要求和合同约定进行施工。
EPC项目总包协议
EPC项目总包协议介绍EPC（设计、采购和施工的总包合同，英文为Engineering, Procurement, and Construction）是指工程设计、采购、施工总承包，一站式的工程项目实施方式。
在EPC项目中，总包商需承担从项目初期的设计咨询、勘察设计、施工安装到后期的调试、试运行的全部工作内容，并对工程质量、安全、进度和造价等方面负主要责任。
EPC项目总包协议是EPC项目中的关键文件之一，其约定了各方在EPC项目实施中的权利和义务。
协议内容一份典型EPC项目总包协议包括以下内容：1. 项目介绍：介绍项目基本情况、目标与范围、需求和要求等。
2. 合同涉及的各方：包括出资方、EPC合同承包人、其他可能涉及的合同方等。
3. 工程设计：涉及设计条件、设计标准、设计文件、设计变更等。
4. 设备采购：涉及产品和设备清单、最终供应商、产品质量和数量、质量控制等。
5. 材料采购：包括材料清单、供应商选择、材料质量控制、交付计划等。
6. 施工和建造：涉及在指定时间内完成工程的责任、施工计划、工艺流程、质量保证、安全保障等内容。
7. 测试和验收：EPC总承包商需提交具有安装和运行等适当性测试证明的验收证明。
协议原则在EPC项目总包协议的起草过程中，应考虑以下原则：1. 严格控制成本：充分考虑项目需求，确保在设计、采购、建造和运营的每个阶段都能够最小化成本。
2. 提高质量：确保在设计、采购和施工过程中，对设备和材料等工程必需品的质量控制得到很好的关注，以确保工程形成的质量和性能。
3. 缩短工期：确保采取最佳的项目管理和执行，在不牺牲质量和成本的前提下，缩短预计的工期。
4. 提高安全性：确保在项目的所有阶段都充分考虑安全隐患，并采取必要的防范措施。
总结EPC项目总包协议的目标是确保在一个项目中的所有工作阶段，从最初的设计到开发和交付阶段，所有合同都符合要求，并能够满足业务需求和所有方的利益，同时最小化风险并实现其预算目标和质量要求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程设计、施工总承包（EPC）合同项目名称：广州巴塞罗那国际医院发包人：广州科城筑康运营管理有限公司承包人(主办方）：承包人(成员)：签订地点：广州市黄埔区第一部分协议书发包人（全称）：广州科城筑康运营管理有限公司承包人（主办方全称）：承包人（成员全称）：发包人、承包人就广州巴塞罗那国际医院设计施工总承包事宜协商一致，并依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》及其他有关法律、行政法规和规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程设计施工总承包事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：广州巴塞罗那国际医院工程地点：项目选址知识城ZSCXN-B3-2地块，位于广州市黄埔区知识城信息西路以北，创新大道以西，信息一路以南。
工程内容：建设规模：总用地面积43,161平方米，土地性质为A5/B1/B9（医疗卫生用地/商业设施用地+其它服务设施用地）。
A5占总用地77%,用地面积为33,234平方米。
B1+B9共占总用地23%，面积为9,927平方米；其中，B1占B1+B9的计容建筑面积3%；B9占B1+B9的计容建筑面积97%。
容积率≤3.0，计算容积率建筑面积≤129,483平方米，其中A5用地计容建筑面积≤99,702平方米，B1+B9用地计容建筑面积≤29,781平方米；建筑密度≤40%；绿地率≥35%总建筑面积≥189,483平方米。
工程立项批准文号：广东省企业投资项目备案证（项目代码：2019-440112-84-03-086167）资金来源：自筹资金二、工程承包范围及承包方式（一）承包范围：包含但不限于设计阶段（方案设计、初步设计、概算、规划报建调整、施工图设计、施工图概算、消防设计等以及各设计阶段的相关报批审查、报建、验收等）；施工阶段（施工实施建设阶段、采购、安装、试验、运营调试阶段、竣工验收、资料编制归档、交付使用手续办理等以及各阶段的相关报批、报建、检验、审查、备案等）。
具体以招标人实际要求通知为准。
（二）承包方式：包设计、包施工、包工、包料、包设备、包工期、包质量、包造价控制、包安全、包文明施工、包项目协调管理、包竣工图编制、包资料收集整理及城建归档、包验收移交、包保修、措施费项目包干。
本工程实行全过程限额设计、施工，发包人有权在限额范围内，对承包人的承包范围和承包工程量进行适当调整。
三、合同工期设计工期：120日历天。
施工工期：820日历天，预计从2020年 6 月开工，具体开工日期以监理单位签发的开工令之日起计，至本工程竣工验收合格。
四、质量标准工程质量标准：合格。
五、合同价款合同暂定价款为￥元（大写：人民币），其中，设计合同暂定价为元，工程施工合同暂定价为元。
承包人需在施工图确定后30个日历天内完成施工图预算并提交发包人或其委托的第三方审核。
建安工程费以发包人审定后的工程量清单作为施工图预算编制依据，并执行合同下浮率（本项目合同下浮率=固定下浮率8%+投标中标的下浮率X% ）调整工程施工合同价款，施工图预算执行合同下浮率后不得超过施工合同暂定价，超过部分发包人不予支付，由联合体各方自行协商解决。
合同结算价款以发包人或其授权委托的第三方按合同下浮率审定的结算为原则。
其中建安工程费部分，工程完工后，合同双方在合同约定时间内以经核定的结算工程量及发包人或其授权委托的第三方审定的施工图预算中综合单价并执行合同下浮率为基础，依据合同、招标文件的相关约定办理结算并报发包人评审，合同结算价款以发包人与承包人共同确认为准（施工结算价款不得超过施工合同暂定价，超过部分发包人不予支付，由联合体各方自行协商解决）。
如遇审计部门审计，本合同最终结算价款以审计部门的审计结果为准。
六、组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序：1.本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同（协议）或修正文件；2.本合同协议书；3.国家、广东省、广州市、广州开发区、黄埔区关于本工程设计、施工的有关文件（发包人在收到后尽快通报给承包人）；4.中标通知书；5.本合同设计部分合同条款、施工部分专用合同条款；6.本合同施工部分通用合同条款；7.招标文件及附件（包括补充、修改、澄清文件及答疑纪要等）；8.投标文件及附件；9.标准、规范和其他有关技术文件；10.图纸；11.工程量清单；12.合同附件（工程质量保修责任书、标函承诺书、项目负责人驻场承诺书、工程建设廉政协议书等）；七、承包人承诺承包人向发包人承诺按照合同约定进行设计、施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
八、发包人承诺发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
九、本合同需缴纳合同印花税，承包人需在有关税务部门规定期限及结清本合同费用前，代缴按规定属发包人缴纳的部分，代缴后发包人按代缴金额实报实销。
承包人未能按规定期限代缴印花税而产生滞纳金的，滞纳金由承包人承担。
十、承包人为联合体，本合同协议书部分由联合体共同签订、本合同由联合体共同加盖骑缝章；本合同第二部分设计合同由联合体授权负责设计工作的负责签订，本合同第三部分施工合同由联合体授权负责施工的签订，联合体各方对本项目承担连带责任，在合同实施过程中如发生联合体成员违约行为的，发包人有权要求联合体任一成员单位履行合同全部义务并将款项直接支付给履行合同义务的联合体成员。
承包人收取款项时，由联合体各方负责根据各自承担的任务开具其对应价款的全额发票（专用发票）。
十一、特别条款1、本项目如因发包人原因导致本项目规模缩小或大幅调减工程量的，发包人均按承包人实际完成的工作量结算费用，不另行给予承包人任何补偿。
2、如项目取消或部分取消实施，承包人不得以已开展前期准备工作要求发包人给予任何补偿。
3、本合同联合体主办单位为，本项目协调工作由联合体主办单位负责，若联合体任一方违约导致联合体其它方产生损失的，由联合体各方内部协商解决，发包人不承担任何责任。
十二、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：广州市黄埔区本合同双方约定：双方签名、盖章并在承包人提交施工履约担保后生效。
本合同正本一式叁份，发包人执一份、承包人执两份；副本玖份，发包人执三份，承包人执陆份。
发包人：承包人：（施工）(主办方) （盖章）（盖章）地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：纳税人识别号：纳税人识别号：邮政编码：邮政编码：承包人：（设计）（成员）（盖章）地址：法定代表人：委托代理人：电话：传真：开户银行：帐号：纳税人识别号：邮政编码：第二部分设计合同发包人：广州科城筑康运营管理有限公司设计人：工程名称：广州巴塞罗那国际医院工程地点: 项目选址知识城ZSCXN-B3-2地块，位于广州市黄埔区知识城信息西路以北，创新大道以西，信息一路以南。
设计证书等级：发包人委托设计人承担设计工作。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同。
第一条本合同签订依据1.1中华人民共和国的法律、法规、司法解释、部门规章、广东省、广州市、广州开发区、广州市黄埔区现行有关法律、法规和相关的工程设计技术规范、规定及标准；1.2本项目的立项批复文件；1.3发包人提供的规划建设主管部门对本项目的规划设计要点；1.4发包人提供的本项目基础资料；1.5中标通知书；1.6招标文件；1.7设计人参加投标的方案，以及评标委员会的意见、发包人提出的修改意见，使用权属于发包人的其他投标方案。
第二条合同文件的优先次序本合同组成文件优先次序参照协议书。
第三条本合同设计项目的名称、规模、阶段、设计内容及设计估算投资3.1工程名称：广州科城筑康运营管理有限公司3.2规模：（具体以本工程招标文件及发包人要求为准）。
3.3阶段：从本合同签订开始到本工程约定的缺陷责任期为止。
3.4项目设计内容（包含但不限于以下内容）：完成本项目经审定的可行性研究报告范围内所有专业的设计工作：包括但不限于方案设计及估算、初步设计及概算、施工图设计、各专业深化设计、市政管网接驳等工程设计活动、报建通、全过程的技术把关及跟踪服务、施工过程中的方案优化及设计变更等。
按相关要求包工、包料、包安全、包交通等其它费用，包通过建设等主管部门组织的成果报告（图纸）审查，包配合各阶段设计审查，包验收以及其它相关的技术支持和服务。
范围主要包括：（1）负责项目编制方案设计及深化、报建，修建性详细规划设计及报批。
（2）负责项目编制初步设计（含编制项目概算），配合初步设计审查及概算审核。
（3）负责规划用地红线范围内所有正式建筑物和市政配套工程各专业的施工图设计，包括但不限于：①建筑、结构（含钢结构）、给排水、照明、供配电（含永久供电等供电局提出的相关配电的施工图设计）、弱电智能化、建筑智能化、暖通、防雷、人防、消防、燃气、室内外环境设计及建筑装饰装修（其中包括医院建筑室内精装修的施工图设计；商服配套部分的公共区域精装修设计，不含二次装修设计，其余区域为毛坯交付）、标识标志、幕墙、泛光照明、建筑节能和绿色建筑三星（包括建筑节能、太阳能利用、节水报告编制、中水系统、雨水回用和屋顶绿化等）、充电桩、电梯（升降梯及自动扶梯）、废水治理及海绵城市设计、各类管线管网设计。
②室外配套工程、多层地表、室外环境园林景观设计、道路（含规划市政道路接驳、小区道路、永久路口）、市政管网接驳（包括燃气、通讯、永久用电及市政给排水等）、室外广场、围墙等施工图设计。
③钢结构、网架、预应力、建筑声学、灯光、音响、地基处理、边坡治理、建设用地范围外的管线接入工程、污水处理工程、医用气体工程、专业科室净化与防辐射工程、纯水及饮用水工程、信息系统工程、物流传输系统、永久性标识系统等设计。
（4）配合发包人办理项目建设工程规划许可证、基坑支护、深基坑审查（如有）、各专业报建、施工图报建、竣工图备案等各专项报批报建和验收工作。
（5）负责配合沙盘模型制作、三维动画（不少于2分钟）、效果图制作等。
（6）负责工程施工过程直至竣工验收前的设计服务等工作，保证设计变更满足施工进度要求，并按业主要求准备汇报材料。
（7）负责项目竣工图签审。
（8）项目实行限额设计，设计限额为万元（其中暂列金为万元，本限额不含商服建筑套内精装修）。
（9）设计工作内容详见设计任务书。
（10）设计其他服务①全过程设计服务及协调工作（含派设计代表驻现场）。
②负责根据建设要求组织各项专家设计评审，并承担设计评审所需相关费用。
③设计允许非主体、非主要专业分包。
3.4.1设计工作（1）负责本项目用地红线范围内的建筑设计总包工作，具体包括：总图设计、建筑设计、结构设计（含钢结构）、智能化设计、机电设计、给排水设计、暖通设计、消防设计、人防设计、燃气设计、防雷设计、医院建筑的室内精装修、商服建筑的公共区域精装修设计（公共配套设施用房、设备用房、地下室、电梯间、走道、大堂的精装）、园林景观设计、幕墙设计、标识系统设计、泛光照明设计、市政设计（红线范围内及红线外接驳）、绿色建筑3星及海绵城市设计。