施工合同文本

瓜州县九支渠临时导流渠工程施工合同文件[合同编号：JZQDLQ/SG—2010]由瓜州县九支渠景观带建设项目管理办公室（业主）和张（承包人）双方签署二〇一〇年九月目录一、工程施工协议书二、中标通知书三、法人证明或法人委托书四、银行履约保函五、合同谈判纪要六、通用合同条款七、专用合同条款八、投标书九、资质证书、人员证件十、技术部分十一、答疑水利水电工程施工协议书本协议是由瓜州县九支渠景观带建设项目管理办公室（以下简称业主）为一方和张（以下简称承包人）为另一方，于2010年9月01日签订。

鉴于业主拟实施下述工程，即瓜州县九支渠临时导流渠工程，并接受了承包人为实施、完成此工程并修复缺陷的承诺，本协议书签署如下：1．本协议书中的词语及措词与以下涉及的合同条件中分别定义的语句及措词意义相同。

2．下列文件构成本协议书的组成部分，供阅读和解释，即（a）合同谈判纪要；（b）法人证明或法人委托书（c）图纸；（另行配发）（d）技术规范及标准；（e）组成合同的其它文件。

3．工程概况：九支渠临时导流渠位于总干渠西侧，进水口与原九支渠分水闸相接，出水口与相交于张芝公园西路的原九支渠连接。

渠道总长度710米，设计流量Q=2.5（m3/s）,底宽1米，渠深1.5米，渠口宽5.5米，边坡系数m=1.5，糙率n=0.02，纵坡（0+000至0+475i=1/2000,0+475至0+710i=1/1000），水深（0+000至0+475h=1.1464,0+475至0+710h=0.7857）。

该工程垫方采用砂砾石分层洒水夯实，渠道采用10cm厚C15混凝土现浇，每5米留一道伸缩缝，伸缩缝采用油渣和焦泥灌缝，渠道岸台2米宽，外边坡系数1:1.75。

4.开竣工时间：该工程计划2010年9月5日开工，2010年10月15日竣工，计划工期40日历天。

5.保修期：因该工程为临时渠道，保修期为1年。

6、考虑到业主应按下条规定给承包人付款，承包人特此与业主立约，保证在所有方面，按照合同条款要求，实施和完成工程并修复工程的任何缺陷。

7．作为对本工程的实施、完成和修复工程的任何缺陷的报酬，业主特此立约，保证按合同规定的时间和方式，向承包人支付合同价万元，即整，或根据合同条款可能支付的其它款项。

8．本协议书经双方法定代表人或其授权代表签名并分别盖本单位公章后生效9．本合同一式贰份，双方各执壹份。

业主：（公章）承包人：（公章）法定代表人：（签名）法定代表人：（签名）授权代理人：（签名）授权代理人：（签名）地址：地址：邮政编码：736100 邮政编码：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：本合同签订于：年月日法人委托书合同谈判纪要合同编号: JZQLSQ/SG—2010由瓜州县九支渠景观带建设项目管理办公室（以下简称甲方）为一方，与张（以下简称乙方）为另一方，于2010年9月01日，就签署瓜州县九支渠临时导流渠工程施工合同达成以下协议：1、承包商确认，将按照合同文件的要求，在本纪要签字之日后的3天内，提交一份整个工程详细的施工组织设计和周进度计划，报业主审查批准。

若未按上述时限提交计划及设计，每推后一天，罚款500元。

2、双方确认，开工时间为2010年9月5日，完工时间为2010年10月15日。

因本工程时间紧、任务重,整个工程的形象进度计划经业主批准后，每周考核一次，如因承包商的原因，主要指标未按计划完成，超工期1天罚款500—1000元，并提出切实有效的赶工计划。

3、图纸供应施工图纸由业主供应，在签订合同后3天内，按计划供给承包商。

4、双方确认，承包商将保证对自己所雇用的劳务人员按约定期限支付劳务工资。

如发生纠纷，业主有权根据政府主管部门或司法部门作出的仲裁或判决，从承包商的合同中扣除这部分费用，并直接支付给这些人员。

5、承包商确认，为维护合同的严肃性，将严格按照投标承诺，向现场选派经书面正式任命的关键性人员和机械设备，并在合同签订后的3天内提供这些人员和业务专用公章的证明文件、授权文书及公证文书。

若需更换关键性人员，必须征得业主的同意，并提交书面申请和新派人员的书面任命文件，同时保证不发生合同转包行为。

如违反上述承诺，将终止施工合同。

6、承包商确认，本工程的正常结算支付申请，以通过了业主组织的分项工程验收及签证的合格工程数量及单价为准，进行填报，不得超出合格工程量，额外要求预结透支。

7、双方确认，实行工程结算与完工项目质量签证挂钩制度，即甲方审查工程中间结算时重点审查质量签证验收资料。

对无签证、签证资料不全或虽有签证，但现场存在有明显质量缺陷的分项工程项目，一律不予结算。

8、承包商确认，将严格按合同文件中的技术规范施工。

若在合同实施过程中，发现工程质量或材料质量未执行技术规范要求的，除按技术规范要求返工，直至达到合格外，按以下标准接受处罚，特别是有下列违规施工行为或质量问题的，接受处罚标准上限：(1)砂、石料未按要求分筛堆方，质量达不到技术要求，未通过质量检查验收用于砼拌合的；(2)拌合砼使用的水泥、砂石骨料、外加剂等材料不按配合比过秤计量、用量超标的；(3)各类材料未办理报验审批，直接用于工程的；或虽办理报验手续，却弄虚作假，以次充好的；(4)不按设计图纸标注，未经批准，私自改变钢筋、砼标号、复合土工膜等材料设计规格的；(5)土方回填工程未按设计指标夯填密实的；(6)重要工程部位或隐蔽工程，未经业主验收签证，强行施工或发现有偷工减料等行为给工程留下质量隐患的；处罚标准为：发现1次：罚款500—1000元；并责令停工整顿，经工程师验收达到要求后复工。

发现2次：罚款1000元—3000元；在项目区通报批评，黄牌警告，停工整顿。

若再次发现，将终止施工合同，并承担相应的经济责任。

9、承包人要按照“谁用工、谁管理”的原则，切实加强对劳务人员的管理，杜绝黄、毒、赌等违法违纪事件的发生。

若发生类似违法违纪行为，承包人负全部责任，并承担相应的法律责任，同时，业主视其影响程度，对承包人处以5000-50000元罚款。

10、双方确认因设计变更增加工程量，合同工期不改变11、本纪要作为《合同协议书》的补充和完善，其效力优于《合同协议书》的相应条款。

12、本纪要由业主方负责解释。

业主授权代表：承包人授权代表：日期：二00七年四月日质量终身责任合同第一章质量责任基本原则1、为贯彻“百年大计，质量第一”的建设方针，根据国家有关规定，实行质量终身责任制精神，并结合本项工程实际情况特签订本合同。

2、本合同甲乙双方均向其上级主管部门负责。

甲方为瓜州县九支渠景观带建设项目管理办公室，乙方为酒泉市水电工程局，即施工单位法定代表人及其授权的代理人，施工单位的项目负责人，技术负责人及质量负责人为项目责任人。

3、建设质量终身责任系指工程施工和设计使用年限内的质量责任，但由于不可抗力及严重自然灾害等原因的质量问题除外。

4、乙方对工程质量事故负有经济责任及法律责任，工程质量事故的界定由甘肃省水利厅指出质量鉴定单位作业。

第二条质量责任目标5、乙方中标承包的全部施工项目及施工过程中由于变更所增加的工程项目均列入质量责任目标，责任期限为该工程的设计使用年限。

第三条质量责任7、乙方必须建立健全质量保障体系，建立项目法人制，对施工项目实行全方位、全过程的质量管理，对工程质量终身负责。

8、甲方对乙方未达到工程质量标准的项目部和责任人有权给予经济处罚，对造成严重质量事故损失巨大的直至追究其法律责任。

第四条其他事项9、本合同自签订之日起终身有效，一般不在变更。

10、本合同一式四份，甲方二份，乙方二份，均具同等法律效力。

甲方：瓜州县九支渠景观带建设项目管理办公室（盖章）项目法人：（签字）责任人：（签字）乙方：酒泉市水电工程局（盖章）项目法人：（签字）责任人：（签字）二〇一〇年七月二十七日安全生产合同为在瓜州县九支渠景观带（张芝公园）一期工程（第一标段）（第一标段）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主瓜州县九支渠景观带建设项目管理办公室（以下简称“甲方”）与承包人酒泉市水电工程局（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：一、甲方职责1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达省、市、县有关安全生产的精神。

5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。

二、乙方职责1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规以及有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求和安全措施。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。

各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。

从派驻项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。

项目经理是安全生产的第一责任人。

现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。

安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。

对于从事特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。

施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。

施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8．所有施工机具设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。