电力建设工程施工合同范本简洁范本

电力建设工程施工合同范本
电力建设工程施工合同范本
第一章总则
第一条合同目的
本合同根据《合同法》、《招标投标法》等法律法规的规定，以及甲方与乙方的意愿，就乙方承包甲方电力建设工程的施工事项进行约定。

第二条合同文本
本合同包括以下几个部分：
1. 合同
2. 合同附件（包括设计文件、施工图纸等）
3. 其他补充协议（如有需要）
第三条合同金额
本合同的合同金额为人民币（以下简称“元”）壹佰万元整。

第四条合同的履行地点和期限
1. 本合同的履行地点为甲方所在地。

2. 本合同的履行期限为自合同签订之日起，至电力建设工程竣
工验收合格之日止。

第二章甲方的权利和义务
第五条甲方的权利
1. 甲方有权监督乙方按照合同约定进行施工，保证电力建设工
程的质量和安全。

2. 甲方有权要求乙方按照合同约定的施工期限完成工程。

3. 甲方有权对乙方的工程质量进行验收，并要求乙方按照合同
约定进行修补和改进。

第六条甲方的义务
1. 甲方应提供电力建设工程的相关资料和文件，包括设计文件、布置图纸等。

2. 甲方应按照合同约定的付款方式和期限支付工程款项。

3. 甲方应按照合同约定提供施工现场所需的场地和劳动力。

第三章乙方的权利和义务
第七条乙方的权利
1. 乙方有权按照合同约定的施工计划和方案进行施工。

2. 乙方有权要求甲方提供施工现场所需的材料和设备。

3. 乙方有权要求甲方提供施工所需的资金，保证工程的顺利进行。

第八条乙方的义务
1. 乙方应按照合同约定的质量要求和施工标准进行施工。

2. 乙方应按照合同约定的施工期限完成工程。

3. 乙方应保证施工现场的安全，并采取相应的防护措施。

第四章违约责任
第九条违约责任
1. 如果甲方未按照合同约定的付款方式和期限支付工程款项，应支付给乙方违约金，按逾期付款金额的千分之五计算。

2. 如果乙方未按照合同约定的质量要求和施工标准进行施工，甲方有权要求乙方进行修补或改进，并支付相应的违约金。

第五章争议解决
第十条争议解决
1. 甲方与乙方发生本合同履行过程中的争议，应协商解决。

若协商不成，可以通过诉讼或仲裁解决。

2. 诉讼的管辖法院为甲方所在地的人民法院。

3. 仲裁的仲裁机构为中国国际经济贸易仲裁委员会。

第六章其他
第十一条合同的变更和解除
1. 本合同发生变更的，甲乙双方应签订书面的变更协议，变更协议与本合同具有同等效力。

2. 本合同解除的，甲乙双方应协商解决，并签订书面的解除协议。

第十二条附则
本合同自双方盖章生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________。