最新管理软件系统买卖合同范本
管理软件系统买卖合同书6篇
管理软件系统买卖合同书6篇篇1管理软件系统买卖合同书甲方（卖方）：_______________乙方（买方）：_______________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为明确双方权利义务，特订立本合同。
第一条产品名称甲方向乙方出售以下产品（管理软件系统）：产品名称：____________________产品型号：____________________数量：____________________单价：____________________总价：____________________第二条产品交付1. 产品的数量、质量应符合双方约定的标准，甲方应负责按时将产品交付给乙方。
2. 产品的交付方式：____________________3. 交付时间：____________________第三条产品验收乙方应在收到产品后的______个工作日内进行验收，如发现产品有质量问题或不符合合同约定的，应及时通知甲方，并要求甲方进行更换或修正。
第四条产品保修1. 产品自交付之日起，享有______年的免费质量保修期。
2. 在保修期内，如产品出现质量问题，乙方可以向甲方提出保修要求，甲方应承担维修费用。
3. 保修期外的维修费用由乙方承担。
第五条产品售后服务1. 产品售后服务包括但不限于技术支持、维护等。
2. 产品售后服务时间：____________________3. 产品售后服务电话：____________________第六条产品所有权及知识产权1. 在产品全款支付后，乙方享有产品的所有权。
2. 产品的一切知识产权归甲方所有，乙方不得擅自复制、修改、传播产品。
第七条违约责任1. 若一方未能按照约定的时间和标准履行合同义务，应当承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若因不可抗力等不可抗拒因素造成合同不能履行，双方互不承担违约责任，但应尽最大努力减少损失。
第八条合同解决方式本合同发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应向中国法院提起诉讼。
管理软件系统买卖的合同范本8篇
管理软件系统买卖的合同范本8篇篇1甲方（买方）：____________________乙方（卖方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方向乙方购买管理软件系统一事，达成如下协议：一、合同标的1. 乙方同意向甲方出售其开发的管理软件系统，包括软件的安装、调试、培训等工作。
2. 软件系统名称：____________________。
3. 软件系统的功能及特点：详见附件《软件功能说明书》。
二、价格及支付方式1. 软件系统总价：人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：甲方应在合同签署后______日内支付总价的______%作为预付款，软件安装、调试、培训完成后______日内支付剩余款项。
3. 乙方在收到全款后，应向甲方提供合法的发票。
三、交付与验收1. 乙方应在收到预付款后______个工作日内，完成软件系统的安装、调试、培训工作。
2. 安装、调试、培训完成后，甲乙双方应共同进行验收测试，并签署《验收报告》。
3. 验收合格后，软件系统风险由乙方转移至甲方。
四、保修与维护1. 乙方提供______个月的免费软件维护服务，自验收合格之日起计算。
2. 保修期内，如因乙方原因造成软件系统的故障，乙方应免费修复。
3. 保修期过后，甲方如需继续维护服务，双方应另行签订维护协议。
五、知识产权1. 乙方保证对出售的软件系统拥有合法的知识产权，不会侵犯第三方的知识产权。
2. 甲方购买后，享有软件系统的使用权，但不得对外转让或许可他人使用。
3. 甲方在使用过程中，不得擅自对软件进行反向工程、破解、抄袭等行为。
六、违约责任1. 甲乙双方如一方违反本合同的任何条款，均应承担违约责任。
2. 违约金的具体数额，应根据违约方的实际损失进行合理约定。
3. 如因违约导致合同无法继续履行，守约方有权解除合同，并追究违约方的法律责任。
管理软件系统购买合同范本7篇
管理软件系统购买合同范本7篇篇1甲方（买方）：________________注册地：________________乙方（卖方）：________________注册地：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就甲方向乙方购买管理软件系统事宜，经友好协商，达成如下合同：一、合同背景及目的本合同旨在明确双方的权利和义务，确保双方在购买、安装、使用和维护管理软件系统过程中，遵循公平交易、诚信合作的原则。
二、产品描述及规格甲方购买乙方的管理软件系统，包括但不限于以下模块：__________（具体模块名称）、系统硬件配置、软件版本及更新服务等内容。
详细的产品描述及规格详见附件一。
三、合同金额及支付方式1. 合同总金额为人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：甲方应按照以下时间节点向乙方支付合同款项：（1）合同签订后5个工作日内支付合同总金额的30%作为预付款；（2）软件安装、调试完毕并验收合格后支付合同总金额的70%。
3. 乙方在收到款项后，应提供相应的收款证明。
四、交货与安装1. 乙方应在合同生效后______个工作日内，将软件系统及硬件设备送达甲方指定地点。
2. 乙方应在收到甲方预付款后______个工作日内，完成软件系统的安装、调试工作。
3. 甲方应为乙方的安装、调试工作提供必要的协助和支持。
五、验收标准与验收流程1. 验收标准：软件系统运行正常，满足合同附件一规定的技术要求。
2. 验收流程：（1）乙方完成软件系统的安装、调试工作；（2）甲方进行初步验收测试；（3）如初步验收测试合格，甲方应在3个工作日内签署验收合格报告；（4）如初步验收测试不合格，双方应就问题进行沟通并协商解决。
六、售后服务及保修1. 乙方应提供至少______个月的质保期，质保期内如因非甲方原因导致软件系统故障，乙方应免费提供维修服务。
管理软件系统买卖合同7篇
管理软件系统买卖合同7篇第1篇示例：管理软件系统买卖合同甲方：（公司名称）法定代表人：（法定代表人）联系地址：（公司地址）开户银行：（开户银行）银行账号：（银行账号）鉴于甲方具备生产制作管理软件系统的技术和资质，乙方有购买管理软件系统的需求，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目描述1.1 乙方委托甲方自制作一套管理软件系统，具体功能包括但不限于财务管理、仓储管理、客户管理等。
1.2 甲方将按照乙方提出的具体需求进行定制开发，并在约定时间内交付测试完成的软件系统。
二、价格及支付方式2.1 根据软件系统的定制程度和功能模块数量，双方约定总价为（金额）人民币。
2.2 乙方需在本合同签署生效后的（天数）内支付合同总价的50%作为定金，余款在软件系统交付前支付。
2.3 乙方支付款项的方式为银行转账，款项到账后即视为支付完成。
三、交付及验收标准3.1 甲方将按照双方约定的时间节点进行软件系统的交付，乙方需要提供必要的测试环境，并在软件系统交付后（天数）内进行验收。
3.2 软件系统的验收标准包括但不限于系统功能是否完整、是否满足乙方提出的需求、运行是否稳定等。
3.3 若软件系统在验收过程中出现问题，甲方将在约定时间内进行修复，直至乙方确认软件系统达到验收标准为止。
四、保密条款4.1 双方在履行合同过程中可能涉及到的技术资料、商业机密等信息，双方均应当予以保密。
4.2 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露包括但不限于软件开发过程、系统框架等涉及到的商业机密。
五、违约责任5.1 若一方未按照合同约定时间履行合同义务，应当支付相应的违约金。
5.2 若因一方的原因导致软件系统无法按时交付或验收未通过的，对方有权解除合同，并要求违约方支付相应的赔偿金。
六、合同解除6.1 若因不可抗力等原因导致双方无法继续履行合同义务，双方应当及时协商解决，并在协商一致的前提下解除合同。
6.2 若一方因自身原因无法履行合同义务，对方有权解除合同，并要求违约方支付相应的赔偿金。
管理软件系统购买合同书样本6篇
管理软件系统购买合同书样本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1管理软件系统购买合同书甲方（购买方）：（公司名称）地址：法定代表人：联系人：电话：乙方（出售方）：（公司名称）地址：法定代表人：联系人：电话：鉴于甲方向乙方购买管理软件系统，为明确双方权利义务，特订立如下合同：第一条产品名称乙方出售给甲方的产品名称为管理软件系统，具体版本为……第二条产品功能管理软件系统的具体功能包括但不限于……第三条产品数量本合同约定的管理软件系统数量为……第四条交付方式1. 乙方应在签订本合同后的……天内将管理软件系统交付至甲方指定地址；2. 交付方式为……第五条价格及支付方式1. 本次管理软件系统的总价格为……元；2. 甲方应在收到管理软件系统后于……日内支付货款；3. 支付方式为……第六条维护服务1. 乙方将提供管理软件系统的一年免费维护服务；2. 维护服务内容包括但不限于……第七条保修期1. 管理软件系统购买后，乙方将提供一年的保修期；2. 保修期内，若产品出现质量问题，乙方将免费维修或更换；第八条违约责任1. 若一方未按约定履行义务，则应承担违约责任；2. 若乙方未能按时交付管理软件系统，则应承担违约责任；3. 若甲方未按时支付货款，则应承担违约责任；第九条合同变更1. 任何关于本合同的修改、补充，应经双方书面协商一致；2. 未经双方同意，任何一方不得擅自变更本合同；第十条法律适用及争议解决1. 本合同的解释及执行应适用中华人民共和国法律；2. 因本合同引起的一切争议，双方应友好协商解决，协商不成的，应提交至……仲裁。
第十一条其他事项（此处可根据实际情况添加其他事项）第十二条合同生效本合同自双方签字盖章后生效，有效期至……甲方（盖章）：日期：乙方（盖章）：日期：签署地点：篇2**管理软件系统购买合同书范本**一、甲方（销售商）：_____________ 乙方（购买方）：_____________二、本合同签订日期：_____________三、乙方购买的管理软件系统内容包括但不限于：软件产品、使用手册、安装指南、技术支持等。
管理软件系统买卖合同6篇
管理软件系统买卖合同6篇篇1管理软件系统买卖合同甲方：（出卖方）法定代表人：联系地址：联系电话：乙方：（购买方）法定代表人：联系地址：联系电话：鉴于甲方是一家经营管理软件系统的公司，具有在软件系统开发领域丰富的经验和技术能力；乙方是一家有管理软件系统需求的公司，希望购买甲方的软件系统，双方经友好协商，达成以下合同：第一条产品范围1.1 甲方向乙方出售其独有开发的管理软件系统，具体包括但不限于以下功能：（1）人力资源管理模块；（2）财务管理模块；（3）进销存管理模块；（4）项目管理模块；（5）其他定制功能模块；1.2 乙方应按照甲方提供的系统要求，提供所需信息和资料，确保软件系统的正常使用。
第二条价格与付款方式2.1 甲方向乙方出售的管理软件系统总价为（数字）人民币，大写（金额）元整。
2.2 乙方应于双方签订本合同之日起（数字）个工作日内支付首付款（数字）%作为定金。
2.3 乙方应在软件交付并验收合格后的第（数字）个工作日内支付尾款（数字）%。
2.4 乙方如有逾期付款，应按照逾期付款违约金（数字）%支付罚金。
第三条交付与验收3.1 甲方应于双方签订本合同之日起（数字）个工作日内完成软件系统的开发，并进行系统测试。
3.2 乙方应于软件交付后，对软件系统进行严格的验收和测试，确认系统功能正常后签署收货确认书。
第四条维护与服务4.1 甲方应为乙方提供软件系统的维护服务，包括但不限于bug 修复、升级、培训等。
4.2 甲方应在签订本合同之日起提供（数字）年的免费维护服务，维护期间内，如软件系统出现问题，甲方应在（数字）小时内响应，并及时处理。
第五条保密条款5.1 本合同签订后，双方应互不得向第三方透露合同中的任何商业秘密。
5.2 对于因合同履行过程中获知的对方商业秘密，双方均应负有保密义务。
第六条违约责任6.1 若一方未按照合同约定履行或未按时履行其义务，应当承担违约责任，并赔偿对方因其违约而遭受的一切损失。
管理软件系统买卖的合同范本7篇
管理软件系统买卖的合同范本7篇篇1甲方（买方）：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系方式：____________________乙方（卖方）：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系方式：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就买卖管理软件系统达成如下协议：一、商品描述及规格甲方购买乙方研发的管理软件系统，具体包括以下模块和功能：____________。
软件的详细规格、性能指标和技术标准见附件一。
二、合同价款及支付方式1. 软件系统总价款为人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：甲方应在合同签署后______日内支付总价款的______%作为预付款；软件安装、调试完毕并验收合格后______日内支付剩余款项。
3. 乙方银行账户信息如下：户名______；开户行______；账号______。
三、软件交付与安装1. 乙方应在收到预付款后______个工作日内将软件交付给甲方，并提供必要的交付文件。
2. 乙方应在收到软件安装指令后的______个工作日内完成软件的安装和调试工作。
四、软件质量保证1. 乙方保证所售软件为正版软件，并保证软件的合法性及无瑕疵。
2. 软件运行应符合附件一中所列明的性能指标和技术标准。
如甲方发现软件存在质量问题或性能缺陷，乙方应在接到通知后______个工作日内予以修复或更换。
五、软件培训及售后服务1. 乙方应为甲方提供软件操作培训，确保甲方人员能够熟练操作软件。
2. 乙方提供为期______个月的免费售后服务，包括但不限于软件升级、技术支持和故障处理等。
管理软件系统购销合同范本4篇
管理软件系统购销合同范本4篇篇1管理软件系统购销合同范本一、合同双方甲方：公司名称地址：公司地址联系人：联系人姓名电话：联系电话乙方：公司名称地址：公司地址联系人：联系人姓名电话：联系电话二、合同内容1. 目的：本合同旨在规范双方的购销行为，明确双方的权利和义务，保障双方的利益。
2. 产品描述：乙方向甲方提供管理软件系统，包括但不限于安装、设置、培训等服务。
3. 价格：本次交易的总价格为**元整（大写），其中包括软件系统费用、安装费用、培训费用等。
4. 付款方式：甲方需在签订合同之日起**日内支付**%的费用作为订金，剩余款项在系统正式交付后**日内支付清款。
5. 交付时间：乙方收到订金后，需在**日内完成软件系统的安装和设置，并进行培训。
6. 维护服务：乙方将为甲方提供**年/月（根据实际需求确定）的维护服务，包括系统升级、故障处理等。
7. 保密协议：双方在合作过程中需保守商业机密，不得泄露给第三方，否则将承担相应的法律责任。
8. 违约责任：任何一方违反合同规定，需承担相应的违约责任。
如有损失，需进行赔偿。
9. 其他条款：其他双方约定的条款，以书面形式确认后生效。
三、合同生效本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方盖章之日起生效，至履行完毕终止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：签署日期：以上为管理软件系统购销合同范本，双方需严格遵守合同规定，共同履行合同义务，确保合同顺利执行。
希望双方在合作中取得良好的成效，共同发展。
篇2管理软件系统购销合同范本合同编号：【合同编号】甲方（销售方）：【甲方公司名称】乙方（购买方）：【乙方公司名称】鉴于甲方是一家提供管理软件系统服务的公司，乙方经过审阅并确认甲方提供的管理软件系统，双方达成如下合同：一、软件系统内容1. 甲方将向乙方提供一套管理软件系统，包括但不限于：系统安装、配置、培训服务等。
2. 软件系统的具体内容和功能，双方已经在合同签订前进行充分沟通和确认。
软件管理系统买卖合同样本（5篇）
软件管理系统买卖合同样本甲方：_____ 乙方：_____乙方购买甲方开发的_____管理软件系统，达成以下协议：1、乙方购买甲方的_____汽配、汽修管理系统软件（单机版/网络版），甲方提供软件的安装光盘一张、说明书一本、免费培训操作员、协助乙方进行初始化工作。
2、售后服务工作，具体内容如下：初始化工作由甲方协助乙方完成；软件免费维护____个月，由签定合同日算起；其它不是甲方提供的电脑硬件、网络维护等与甲方无关，不在免费维护范围。
3、_____汽配汽修管理软件_____版_____套（含____个站点）；总计：____元（不含税）；4、软件付款方式：1、预收软件款的80%为订金。
2、余额到软件安装，调试完工时既付清。
5、软件完成工作日：甲方按时保证质量完成所做工作，乙方按合同及时向甲方付款；6、本合同未尽事宜，甲乙双方应本着真诚合作的态度，友好协商解决；7、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签署之日起生效。
甲方签字：乙方签字：甲方盖章：乙方盖章：签约日期：签约日期：软件管理系统买卖合同样本（二）合同（contract），又称为契约、协议，是平等的当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
下面请看“产权合同：管理软件系统买卖合同”一文：产权合同：管理软件系统买卖合同甲方：乙方：乙方购买甲方开发的_____管理软件系统，达成以下协议：1、乙方购买甲方的_____汽配、汽修管理系统软件（单机版/网络版），甲方提供软件的安装光盘一张、说明书一本、免费培训操作员、协助乙方进行初始化工作。
2、售后服务工作，具体内容如下：初始化工作由甲方协助乙方完成;软件免费维护____个月，由签定合同日算起;其它不是甲方提供的电脑硬件、网络维护等与甲方无关，不在免费维护范围。
3、_____汽配汽修管理软件_____版_____套（含____个站点）;总计：____元（不含税）;4、软件付款方式：1.预收软件款的80%为订金。
管理软件系统买卖合同书7篇
管理软件系统买卖合同书7篇第1篇示例：管理软件系统买卖合同书甲方：（出售方）鉴于甲方拥有一款名为（软件系统名称）的管理软件系统，具有完整的知识产权，现欲将该软件系统以乙方支付的价格转让给乙方，并经双方友好协商达成如下协议：一、软件系统描述1.1 该软件系统的具体信息包括但不限于版本号、功能描述、技术特点等，详见附件《软件系统描述》。
甲方保证所描述内容属实准确，不存在虚假夸大情况。
1.2 该软件系统的使用权已全权归属于甲方，无需向第三方支付任何使用费用或版权费用。
1.3 该软件系统的源代码、数据库结构等相关技术资料也将一并转让给乙方。
二、转让价格及支付方式2.1 软件系统的转让价格为（具体金额），乙方应在签订本合同后的（具体时间）内一次性支付给甲方。
2.2 乙方应将款项支付至甲方指定的账户，到账后甲方将立即办理软件系统的过户手续。
2.3 若乙方在约定时间内未能支付全款，视为乙方自动放弃购买软件系统的权利，甲方有权自行决定处理软件系统。
三、过户手续3.1 乙方支付转让价格后，甲方应及时提供相关的过户手续材料，包括但不限于软件系统使用许可证、技术资料等。
3.2 乙方应在收到过户手续材料后尽快办理相关手续，确保软件系统的合法转让。
四、其他约定4.1 双方约定的软件系统转让交易应保密，未经双方同意，任何一方不得向第三方泄露相关信息。
4.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
4.3 本合同自双方签署之日起生效，至软件系统过户手续完成之日止。
甲方（签字）：乙方（签字）：以上是双方的签署内容，请在确保自身权益的前提下签署该份合同。
【管理软件系统买卖合同书】已生效。
第2篇示例：管理软件系统买卖合同书甲方：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系方式：（联系方式）鉴于甲方具有管理软件系统的开发和运营经验，乙方有意购买甲方开发的管理软件系统，经双方友好协商，达成以下合同：一、软件系统描述1.1 甲方将按照乙方的需求，开发一套适用于乙方公司的管理软件系统，具体功能和技术细节双方已在前期沟通中确认。
管理软件系统买卖合同7篇
管理软件系统买卖合同7篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（买方）：[甲方公司名称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]电话：[甲方公司电话]乙方（卖方）：[乙方公司名称]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]电话：[乙方公司电话]鉴于甲、乙双方本着互惠互利、共同发展的原则，经友好协商，就甲方向乙方购买管理软件系统事宜达成如下协议，以兹信守。
一、买卖标的乙方向甲方提供全套管理软件系统，包括但不限于以下模块：[具体模块列表]。
软件系统的具体功能、性能及配置要求详见附件一《软件需求说明书》。
二、合同总价及支付方式1. 本合同总价为人民币（大写）[合同金额汉字大写]圆整（￥[合同金额]元）。
此价格包括软件费用、安装费用、技术支持及售后服务的费用。
2. 甲方应按照以下方式支付合同款项：（1）合同签订后三个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的XX%作为预付款。
（2）软件安装调试验收合格后三个工作日内，甲方向乙方支付合同余款。
三、交货与安装1. 乙方应在收到甲方预付款后的XX个工作日内完成软件的交付和安装工作。
2. 软件的交付和安装应在甲方指定的地点进行，详细地址和联系人详见附件二《交货与安装信息》。
3. 乙方在安装过程中应确保软件系统的正常运行，并培训甲方人员掌握软件系统的基本操作和日常维护。
四、技术支持及售后服务1. 乙方应向甲方提供必要的技术支持，确保软件系统的正常运行。
2. 在软件验收合格后的XX个月内，乙方应提供免费的售后服务，包括但不限于软件的升级、维护、故障排除等。
3. 超出免费售后服务期限的，甲乙双方可另行协商签订补充协议。
五、知识产权及保密条款1. 乙方应保证所售软件系统的知识产权合法，不存在任何侵犯第三方知识产权的情况。
2. 甲乙双方应对本合同涉及的软件技术信息、商业信息及其他秘密信息予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。
3. 甲方在合同期内及合同结束后均应尊重和保护乙方享有的软件著作权。
管理软件系统买卖通用版合同7篇
管理软件系统买卖通用版合同7篇第1篇示例：管理软件系统买卖通用版合同甲方：（公司名称/个人姓名）地址：电话：统一社会信用代码/身份证号码：为明确双方权利义务，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，经友好协商，就甲方出售管理软件系统通用版给乙方，达成如下合同：第一条产品描述1.1 甲方出售的管理软件系统通用版包括但不限于软件使用权、系统源代码等相关技术服务内容。
1.2 产品的详细内容和技术参数以甲方提供的产品列表或相关技术规格说明为准。
第二条价格和支付方式2.1 甲方向乙方出售管理软件系统通用版，对应价格为（具体价格）。
2.2 乙方应于签署本合同之日起（具体时间）内支付全部款项。
2.3 乙方支付全部款项后，甲方应向乙方提供软件系统通用版相关技术服务。
第三条交付、验收和安装3.1 乙方应于收到软件系统通用版的第七日内进行验收。
如有问题，应在此期间提出并由甲方负责处理。
3.2 甲方负责为乙方提供有效的软件系统通用版并完成安装调试。
第四条保修期服务4.1 甲方提供的管理软件系统通用版享受免费保修期服务。
保修期自软件系统通用版交付之日起计算，为期一年。
4.2 保修范围包括软件系统通用版出现的故障及应用中遇到的问题，甲方应及时提供解决方案并提供技术支持。
第五条知识产权5.1 甲方向乙方提供的管理软件系统通用版相关技术知识产权归甲方所有，包括但不限于著作权、专利权、商标权、商业机密等。
5.2 乙方不得擅自复制、传播、转让管理软件系统通用版的相关技术内容，不得篡改、删除相关技术信息。
第六条违约责任6.1 任何一方未按照合同规定履行义务，构成违约的，应当向对方承担违约责任。
6.2 违约方应当赔偿因违约所造成的一切损失，包括但不限于直接损失以及合理的间接损失和合同外损失。
6.3 合同解除的，违约方应当支付对方合同总金额30%的违约金。
第七条质量争议处理7.1 在使用过程中，乙方发现管理软件系统通用版存在质量问题，应当及时向甲方提出书面质量异议通知。
管理软件系统买卖合同范本5篇
管理软件系统买卖合同范本5篇篇1甲方（买方）：_________________[公司名称]地址：_________________法定代表人：_________________乙方（卖方）：_________________[公司名称]地址：_________________法定代表人：_________________鉴于甲方需要购买乙方研发的管理软件系统，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条合同标的乙方同意向甲方销售其研发的管理软件系统，包括______模块。
软件系统的具体功能、技术规格、性能指标等详见附件《软件产品说明》。
第二条交易价格及支付方式1. 交易价格：软件系统的总价为人民币______元（大写：______元整）。
该价格包含软件系统的所有费用，除非另有书面约定。
2. 支付方式：甲方应按照以下方式支付软件系统的款项：（1）合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付总金额的______%作为预付款；（2）软件安装调试验收合格后______个工作日内，甲方向乙方支付剩余款项。
第三条交付与验收1. 交付时间：乙方应在合同签订后的______个工作日内完成软件系统的安装和调试。
2. 交付方式：乙方应按照甲方的要求，通过远程网络、现场安装等方式进行软件系统的交付。
3. 验收标准：软件系统的验收标准详见附件《软件验收标准》。
甲方应在安装调试验收合格后出具验收合格报告。
第四条知识产权1. 乙方保证对销售给甲方的软件系统享有完整的知识产权，否则由此引起的侵权责任由乙方承担。
2. 甲方有权使用所购买的软件系统，并享有基于该软件的后续升级和服务。
3. 本合同任何内容不构成甲乙双方在知识产权方面的任何形式的共享或许可。
第五条保密条款1. 双方同意在本合同履行过程中了解到的对方商业秘密予以保密，并不得将相关信息泄露给第三方。
2. 保密信息的范围包括但不限于合同内容、技术资料、商业计划等。
管理软件系统买卖合同5篇
管理软件系统买卖合同5篇篇1管理软件系统买卖合同甲方（出卖方）：____________乙方（购买方）：____________为了明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲乙双方本着自愿、平等互利的原则，就管理软件系统的买卖事宜达成如下合同：第一条买卖标的买卖标的为甲方拥有知识产权的管理软件系统，包括软件的版权、使用权以及相关的技术资料等。
第二条买卖价格1. 买卖价格为___________（大写：人民币__________元整）。
2. 买卖价格不包括安装调试、软件升级、技术支持等费用，如乙方需要相关服务，另行协商确定费用。
第三条交付方式1. 甲方应在本合同签订之日起______天内将管理软件系统的软件程序和相关资料交付给乙方。
2. 交付方式为_______________________（例如：光盘、互联网下载等）。
第四条付款方式1. 乙方应在收到管理软件系统后______天内向甲方支付全部购买款。
2. 买卖款项应以_____________方式支付。
第五条知识产权保护1. 甲方保证拥有管理软件系统的知识产权，并保证不存在侵犯第三方知识产权的行为。
2. 乙方不得将管理软件系统用于商业用途，不得私自复制、修改、传播软件程序。
第六条保密条款1. 甲乙双方在交易过程中所知悉的对方商业机密及其他关键信息，应严格保密，未经对方同意不得向第三方透露。
2. 因购买软件系统而涉及的商业合作、技术资料等，双方应共同遵守保密协议。
第七条软件使用期限1. 乙方购买后，拥有永久使用权，但不包括维护和升级服务。
2. 甲方如提供软件升级等服务，费用另行协商确定。
第八条违约责任1. 若一方未能履行合同规定的义务，应承担违约责任，赔偿对方造成的实际损失。
2. 任何一方经向对方书面通知后才能解除合同。
第九条合同变更1. 乙方若有变更合同的要求，需提前书面通知甲方并经双方同意。
2. 双方变更后的合同应签署书面变更协议。
管理软件系统买卖的合同范本4篇
管理软件系统买卖的合同范本4篇篇1管理软件系统买卖合同范本甲方：（出售方）地址：联系人：电话：乙方：（购买方）地址：联系人：电话：鉴于甲方是管理软件系统的所有者，乙方希望购买该软件系统，经双方友好协商，达成如下协议：第一条软件系统描述1.1 甲方是该管理软件系统的唯一合法所有者。
1.2 软件系统包括但不限于软件程序、操作手册、数据库等内容的全套。
1.3 甲方承诺软件系统无抵押、无质押，不存在第三方知识产权纠纷。
第二条价格及支付方式2.1 乙方同意以（数字金额）的价格购买管理软件系统。
2.2 乙方应在签署本合同时支付50%的购买款项，余款支付时机为（具体时间）。
2.3 支付款项的方式为（付款方式）。
第三条交付时间及方式3.1 甲方应在收到50%的购买款项后的（具体时间）内交付软件系统给乙方。
3.2 交付方式为（交付方式）。
3.3 乙方应在收到软件系统后及时验收，确认软件系统的完整性和可用性。
第四条保密条款4.1 双方同意在本合同有效期内及终止后保守软件系统的商业机密。
4.2 未经对方书面同意，任何一方不得将软件系统相关信息透露给第三方。
第五条知识产权5.1 管理软件系统的一切知识产权归属于甲方所有。
5.2 乙方在购买软件系统后仅获得使用权，不得将其用于商业盈利目的。
第六条责任条款6.1 乙方购买软件系统后，需自行承担软件系统的使用风险。
6.2 甲方不对软件系统的适用性做任何明示或默示的担保。
第七条违约责任7.1 若一方未按合同约定履行义务或违约，应对对方承担相应的违约责任。
7.2 违约方应向守约方支付违约金，违约金的金额为购买款项的20%。
第八条其他8.1 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
8.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：篇2管理软件系统买卖合同范本甲方：（出卖方）单位名称：__________ 地址：__________ 法定代表人：__________ 电话：__________乙方：（购买方）单位名称：__________ 地址：__________ 法定代表人：__________ 电话：__________鉴于甲方拥有管理软件系统的使用权，并拟将其出售给乙方，双方经友好协商，达成如下协议：第一条软件系统描述1.1 甲方拥有以下软件系统（以下简称“软件系统”）：名称：__________版本：__________功能：__________1.2 甲方将上述软件系统出售给乙方，乙方同意按约定的价格在协议生效后购买软件系统。
管理软件系统买卖的合同范本6篇
管理软件系统买卖的合同范本6篇篇1甲方（买方）：____________________乙方（卖方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就甲方购买乙方管理软件系统一事，达成如下协议：第一条合同标的乙方同意向甲方出售一套先进的管理软件系统，包括软件的安装、调试、培训、技术支持等。
具体软件名称、版本、功能等详见附件。
第二条合同价款及支付方式1. 本合同总价款为人民币______元（大写：______元整）。
2. 甲方应在合同签订后______日内支付乙方合同总价款的______%作为预付款。
3. 乙方完成软件的安装、调试、培训等工作并经甲方验收合格后，甲方应支付剩余款项。
4. 支付方式：____________________。
第三条软件系统的交付与验收1. 乙方应在收到预付款后______个工作日内，完成软件的安装、调试、培训等工作。
2. 甲方应在收到乙方的验收通知后______个工作日内进行验收，并签署验收报告。
3. 如甲方在验收过程中发现软件存在缺陷或不符合合同约定的功能，乙方应当在______个工作日内进行修正或替换。
第四条知识产权及保密条款1. 乙方保证对所出售的软件拥有合法的知识产权，如因知识产权问题引发的纠纷由乙方承担全部责任。
2. 甲乙双方应对本合同涉及的商业秘密予以保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
第五条技术支持及售后服务1. 乙方应当向甲方提供必要的技术支持，确保软件系统的正常运行。
2. 在保修期内，如软件出现非人为造成的故障，乙方应免费提供维修服务。
保修期结束后，乙方有权收取维修费用。
3. 乙方应提供必要的培训，确保甲方人员能够熟练操作软件系统。
第六条违约责任1. 甲乙双方如一方违反本合同的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 如因乙方原因导致软件无法按时完成交付或存在缺陷，乙方应当按照甲方的损失程度承担违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
最新管理软件系统买卖合同范本甲方:乙方:乙方购买甲方开发的______管理软件系统,达成以下协议:1、乙方购买甲方的______汽配、汽修管理系统软件(单机版/网络版),甲方提供软件的安装光盘一张、说明书一本、免费培训操作员、协助乙方进行初始化工作。
2、售后服务工作,具体内容如下:初始化工作由甲方协助乙方完成;软件免费维护____个月,由签定合同日算起;其它不是甲方提供的电脑硬件、网络维护等与甲方无关,不在免费维护范围。
3、 ______汽配汽修管理软件______________版___套(含____个站点);总计:_______元(不含税);4、软件付款方式:1.预收软件款的80%为订金。
2.余额到软件安装,调试完工时既付清。
5、软件完成工作日:备注: __________________________________________________________________________甲方按时保证质量完成所做工作,乙方按合同及时向甲方付款;6、本合同未尽事宜,甲乙双方应本着真诚合作的态度,友好协商解决;7、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签署之日起生效。
甲方签字: 乙方签字:甲方盖章: 乙方盖章:签约日期: 签约日期:律师事务所印章管理制度律师事务所印章管理制度1.本所所有印章由出纳保管,保管人员接到印章,必须进行登记,登记项目包括颁发机构、收到日期、印章名称、收到枚数、经领人姓名、启用时间,并在登记本加盖印鉴。
2.所有印章,均应专门加锁,置于牢固的柜内或者抽屉之内;管理人员对于自己保管的印章,应该经常检查,及时清洗,细心保护。
3.一旦发现保管的印章有异常情况或丢失,应该保护现场,报告领导,查明情况,及时处理。
4.使用印章必须经主任、副主任、办公室主任批准,批准人应有文字批准手续,并在用印登记表上注明,文字批准手续和用印登记,要妥善保存备查。
5.印章保管人对所盖印章内容必须认真审阅并详细登记,登记项目如下:时间,编号,用印单位,内容,用印数,经办人姓名,批准用印人姓名,盖印人姓名。
6.盖出的各种印章,必须位置恰当,字体端正,图形清晰。
7.凡不符第4条、第5条规定者,印章保管人有权拒绝盖印。
8.本所印章需经主任、副主任、办公室主任签字,登记后方可盖章。
机动车管理行政登记案 (XX)宣中行终字第00016号行政判决书安徽省宣城市中级人民法院行政判决书(XX)宣中行终字第00016号上诉人(一审原告):赵德武,男,1964年1月13日出生,汉族,个体运输,住浙江省安吉县杭垓镇桐坑村伏岭自然村72号,身份证号码.委托代理人:卞国雄,浙江九重天律师事务所律师。
被上诉人(一审被告):安徽省宣城市公安局交通警察支队,住所地安徽省宣城市区梅溪路。
组织机构代码证K1677360-1.法定代表人:刘航,该支队支队长。
委托代理人:汪崇忠,该交警支队车管所副所长。
委托代理人:殷俊,该交警支队二大队副中队长。
一审第三人:宁国市车友汽车运输服务有限公司,住所地安徽省宁国市区宁城南路美都阳光名苑10#楼202室,组织机构代码证-8.法定代表人:费小腊,公司总经理委托代理人:王志昕,安徽杰灵律师事务所律师。
一审第三人:一汽解放青岛汽车有限公司,住所地山东省青岛市李沧区娄山路2号,组织机构代码证-3.法定代表人:丁大海,公司总经理。
一审第三人:安徽亚夏实业股份有限公司,住所地安徽省宁国市宁阳东路,组织机构代码证-5.法定代表人:周夏耘,公司董事长。
委托代理人:王峰,公司职员。
上诉人赵德武因机动车管理行政登记一案,不服宣州区人民法院(XX)宣行初字第2号行政判决,向本院提起上诉。
本院于XX年4月10日立案受理后,依法组成合议庭,于XX 年5月31日公开开庭审理了本案。
上诉人赵德武的委托代理人卞国雄,被上诉人宣城市交警支队委托代理人汪崇忠、殷俊,一审第三人宁国市车友汽车运输服务有限公司(下称车友公司)委托代理人王志昕,一审第三人安徽亚夏实业股份有限公司(下称亚夏公司)委托代理人王峰到庭参加诉讼。
一审第三人一汽解放青岛汽车有限公司(下称一汽青岛公司)经本院传票,无正当理由未到庭参加诉讼,本院依法缺席审理。
现已审理终结。
一审法院审理查明:XX年5月21日,赵德武在亚夏公司购买一汽青岛公司生产的“解放”牌自卸汽车一辆,型号为CA3257P2K2T1EA80,并将车辆挂靠在车友公司名下。
同年5月27日,车友公司委托朱伯武到宁国市车辆管理所办理注册登记,注册凭证、证明材料中机动车安全技术检验报告检验结论为合格,宁国市车辆管理所查验了车辆和注册登记所需材料齐全后,作出准予注册登记,机动车查验记录表中照片显示车辆为低拦板,并核发登记证书、行驶证及皖P38786号牌。
XX年2月,赵德武认为车辆行驶证与车辆实际情况不相符,向宣城市交警支队提出书面申请,请求撤销车辆登记未果,遂提起行政诉讼。
请求撤销涉案车辆登记、核发牌、证、照的具体行政行为。
诉讼中,赵德武于XX年6月8日提出申请对车辆整备质量、车厢尺寸作司法鉴定,经安徽全诚司法鉴定中心鉴定,XX年12月8日作出[XX]车鉴字第11139号《鉴定意见书》,分析说明车厢板高1900mm与出厂合格证标注950mm数据不符,系高拦板,实车称重19565kg与出厂合格证标注的12380kg数据不符。
一审法院认为:本案中车友公司申请机动车登记时,所提供的证明、凭证完备齐全,宣城市交警支队对车辆、注册凭证证明材料进行查验,准予注册登记,没有违反法律法规的规定;对于车辆现为高拦板,与登记时的外观状况不符,并不能证实宣城市交警支队对车辆注册登记时违法;至于整车质量系核发机动车安全技术检验合格证的技术性范畴,不属于行政诉讼的审查范围。
赵德武诉讼请求缺乏事实和法律依据。
依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第(一)项、《最高人民法院关于执行若干问题的解释》第四十九第三款之规定,判决:维持被告安徽省宣城市交警支队为皖P38786号车进行机动车车辆登记,核发牌、证照的具体行政行为。
案件受理费及鉴定费合计5050元,由赵德武负担。
赵德武上诉称:1、一审判决对上诉人提交的涉案车辆行驶证复印件和安徽电视台新闻聚焦栏目dvd证据不予认定,不符合法律规定。
2、一审判决认定“宁国市车辆管理所查验了车辆”、“车辆现为高拦板,与登记时的外观状况不符,并不能证明宣城市交警支队对车辆注册登记时违法”,进而认定被上诉人的涉案具体行政行为没有违反法律法规的规定是没有任何依据,不符合涉案客观事实。
3、一审判决认定“整车质量系核发机动车安全技术检验合格证的技术范畴,不属于行政诉讼审查范围”,不符合法律规定。
请求撤销一审判决,重新审理本案,判准上诉人一审期间的全部诉讼请求。
被上诉人宣城市交警支队未提交书面答辩状,庭审中辩称:一审判决认定事实清楚,证据充分,被上诉人具体行政行为合法。
上诉人上诉理由和请求不能成立。
请求依法驳回上诉,维持原判。
一审第三人车友公司、亚夏公司均同意被上诉人宣城市交警支队答辩意见。
一审被告宣城市交警支队向一审法院提交的主要证据有:一、宣公交字[XX]79号“关于授权委托宁国市公安局交管大队办理部分汽车登记业务的批复”,证明宣城市公安局交警支队授权宁国市车辆管理所办理汽车登记业务符合规定;二、机动车登记业务流水信息1份,证明宁国市车辆管理所办理皖P38786货车注册登记的流水记录;三、机动车查验凭证、组织机构代码证书、机动车注册登记授权委托书、朱伯武身份证、机动车注册申请表各1份,证明皖P38786货车的所有人为车友公司,该公司委托朱伯武办理机动车注册登记;四、购车发票1份,证明该机动车是新购,购买人是车友公司;五、车辆购置税完税证明、机动车交通事故责任强制保险单各1份,证明该车依法交纳了车辆购置税、购买了机动车交通事故责任强制保险,宁国市公安局交通警察大队按程序办理注册登记;六、机动车整车出厂合格证1份,证明车辆是合格产品;七、机动车安全技术检验报告1份,证明该机动车安全技术检验合格;八、机动车查验记录表1份,证明宁国市车辆管理所依照规定对该车进行了查验,经查验该车合格;九、车辆产品详细信息1份,证明车友公司申请车辆登记符合法律规定。
十、《中华人民共和国道路交通安全法》第八、九、十条,《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五条,《机动车登记规定》(公安部102号令),《机动车查验工作规程》,证明涉案车辆注册登记符合法律、法规规定,程序合法。
一审原告赵德武向一审法院提交的主要证据有:一、赵德武身份证复印件、挂靠协议各1份,证明赵德武诉讼主体资格;赵德武将涉案车辆挂靠车友公司,涉案车辆为赵德武所有的事实;二、皖P38786号车辆行驶证1份(复印件)、车辆档案资料1组;证明:1、宣城市交警支队核发行驶证上的车辆照片与涉案车辆实际外形不相符;2、涉案车辆的档案登记车厢内部尺寸、整备质量与车辆实际情况不相符;3、车友公司于XX年5月25日委托朱伯武代为办理了涉案车辆的行驶证,XX年6月7日,车友公司以行驶证遗失为由,又委托朱伯武为该涉案车辆补办行驶证;三、安徽电视台新闻聚焦栏目DVD1份,证明:1、涉案车辆在交警车辆管理部门的登记档案与实际车辆不相符;2、销售商亚夏公司承认涉案大货车销售时就已经改装;3、办理涉案大货车登记注册的民警承认在涉案大货车车辆注册登记时,未按机动车辆登记的规定进行审查;四、司法鉴定意见书1份,证明涉案车辆的外部情况与实际情况有差异,行驶证与车辆外部情况有差异。
五、鉴定费发票1份,证明赵德武支付鉴定费7020元;六、呈请确认行政许可行为违法,请求予以撤销,并请求给予国家赔偿申请书1份;澄清调查车辆行驶证与实际车辆不相符的原因,并请求严肃查处的申请报告1份;收讫单1份,证明赵德武曾于XX年2月11日,依法向宣城市交警支队提交了上述申请报告并请求查处的事实。
一审第三人亚夏公司向一审法院提交的主要证据有:一、营业执照、组织机构代码证及法定代表人身份证明各1份,证明亚夏公司的主体资格;二、亚夏公司出货单1份,证明在提货时已经按照合同对车辆的相关情况进行了检验,并签字验收,亚夏公司出售的车辆符合规定;三、宣城市中级人民法院行政判决书1份,证明在其它案件中宣城市中级人民法院已经认定机动车的整备质量不属于判定机动车检验合格的标准。
上述证据均已随案移送本院,二审庭审中,各方当事人对证据的质证意见与一审质证意见无异。
经审查,一审法院对证据的认定符合法律规定,本院予以确认。
根据采信的证据,并结合当事人的陈述,二审查明的事实一审判决认定的事实相同,二审对一审判决认定的事实予以确认。
本院认为:根据《中华人民共和国道路交通安全法》第九条第一款和《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五条第一款的规定,申请机动车注册登记应当提交以下证明、凭证:(一)机动车所有人的身份证明,(二)机动车来历证明,(三)机动车整车出厂合格证明或者进口机动车进口凭证,(四)车辆购置税的完税证明或者免税证明,(五)机动车第三者责任强制保险凭证,(六)法律、行政法规规定应当在机动车注册登记时提交的其他证明、凭证。