2016年监理工程师《合同管理》真题及答案

合集下载

2016年监理工程师考试真题及参考答案

《建设工程合同管理》

一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个符合题意）。

1.市场经济主要是依据（）规范当事人的交易行为。

A.行政手段

B.合同

C.诚信

D.道德

2.根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（）。

A.取得相应的执业资格证书

B.有依法成立的公司

C.具有中华人民共和国国籍

D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力

3.下列合同中，合同法律关系客体属于物的是（）。

A.借款合同

B.勘察合同

C.施工合同

D.技术转让合同

4.下列引起合同法律关系产生变更与消灭的法律事实仲裁，属于“行为”的是（）。

A.因国际禁运解除进口设备运输合同

B.因战争导致在建工程合同工期延长

C.因建设意图改变，建设单位和施工单位协商变更工程承包范围

D.因工程所在地山体滑坡，建设单位和施工单位协商解除合同

5.施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目投标，中标后***的合同义务由（）c承担。

A.施工企业法定代表人

B.拟派项目经理

C.施工项目部

D.施工企业

6.公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款***，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为（）。

A.公司甲

B.公司乙

C.银行

D.登记机关

7.某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订的合同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为（）。

A.4月30日

B.5月5日

C.5月15日

D.6月14日

2016年监理工程师三项控制考试真题及参考答案

1、工程建设过程中，确定工程项目的质量目标应在（）阶段。

A、项目可行性研究

B、项目决策

C、工程设计

D、工程施工

参考答案：B

2、工程项目建成后，难以对工程内在质量进行检验。这是因为工程质量本身具有（）的特点。

A、影响因素多

B、质量波动大

C、检验特殊性

D、终检局限性

参考答案：D

3、工程质量检验机构出具的检验报告需经（）确认后，方可按规定归档。

A、监理单位

B、施工单位

C、设计单位

D、工程质量监督机构

参考答案：A

4、根据《建筑工程质量管理条例》，设计文件中选用的材料、构配件和设备，应当注明（）。

A、生产厂

B、规格和型号

C、供应商

D、使用年限

参考答案：B

5、根据ISO质量管理体系标准，将互相关联的过程作为系统加以识别、理解和管理的质量管理原则是（）。

A、过程方法

B、持续改进

C、过程评价

D、管理的系统方法

参考答案：D

6、根据ISO质量管理体系标准，工程质量单位应以（）为框架，制定具体的质量目标。

A、质量计划

B、质量方针

C、质量策划

D、质量要求

参考答案：B

7、《卓越绩效评价准则》与ISO9000质量管理体系的不同点是（）。

A、基本原理和原则不同

B、基本理念和思维方式不同

C、关注点和目标不同

D、使用方法(工具)不同

参考答案：C

8、下列质量数据特征值中，用来描述数据离散趋势的是（）。

A、极差

B、中位数

C、算术平均数

D、极值

参考答案：D

9、采用排列图法划分质量影响因素时，累计频率达到75%对应的影响因素是（）。

A、主要因素

B、次要因素

C、一般因素

D、基本因素

2016年监理工程师《案例分析》真题答案及解析

建设工程案例分析

第 1题：解析题(本题20分)

某工程的施工合同工期为16周，项目监理机构批准的施工进度计划如下图所示(时间单位：周)。各工作均按匀速施工施工单位的报价单(部分)见下表。

工程施工到第4末周时进行进度检查，发生如下事件：

事件1：A工作已经完成，但由于设计图纸局部修改，实际完成的工程量为840m3，工作持续时间未变。事件2：B工作施工时，遇到异常恶劣的气候，造成施工单位的施工机械损坏和施工人员窝工，损失1万元，实际只完成估算工程量的25%。

事件3：C工作为检验检测配合工作，只完成了估算工程量的20%，施工单位实际发生检验检测配合工作费用5000元。

事件4：施工中发现地下文物，导致D工作尚未开始，造成施工单位自有设备闲置4个台班，台班单价为300元／台班、折旧费为100元／台班。施工单位进行文物现场保护的费用为1200元。

【问题】

1．根据第4周末的检查结果，在上述施工进度计划图中绘制实际进度前锋线，逐项分析B、C、D三项工作的实际进度对工期的影响，并说明理由。

2．若施工单位在第4周末就B、C、D出现的进度偏差提出工程延期的要求，项目监理机构应批准工程延期多长时间?为什么?

3．施工单位是否可以就事件2、事件4提出费用索赔?为什么?可以获得的索赔费用是多少?

4．事件3中C工作发生的费用如何结算?

5．前4周施工单位可以得到的结算款为多少元?

【试题解析】：

1．实际进度前锋线如下图所示。

根据上图中实际进度前锋线，分析如下：

(1)工作B拖后1周，因工作B总时差为1周，所以不影响工期。

2016年河北省监理工程师《合同管理》考试习题(含答案解析)

2016年河北省监理工程师《合同管理》考

试习题(含答案解析)

学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________

一、单选题(50题)

1.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，合同中的“图纸”应包括( )

A.招标图纸

B.施工图

C.招标图纸和施工图

D.承包人依据施工图提供的加工图

2.采用《标准设计施工总承包招标文件》招标的项目，在施工过程中因设计图纸未及时提供，导致施工费用增加的，所增加的费用应由（）承

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.设计人

3.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，发包人应向勘察人提供的文件资料是()

A.施工测量放线成果

B.岩土工程钻探方案

C.标志桩定位报告

D.建筑总平面布置图

4.不可用于抵押的财产是()

A.建设用地使用权

B.正在建造的建筑物

C.土地使用权

D.正在使用的交通工具

5.根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于违约责任的说法，正确的是( )。

A.发包人要求终止合同，设计人未开始工作的，不退还定金

B.合同生效后，设计人要求终止合同的，应全额返还定金

C.发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建，设计人应减收设计费

D.因设计错误造成工程质量事故的，设计人应免收工程全部设计费

6.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，下列工程勘察合同组成文件中，优先解释顺序排在中标通知书之前的是()。

A.合同协议书

B.专用合同条款

C.勘察费用清单

D.通用合同条款

7.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的( )。

监理工程师考试《合同管理》题库及答案

一、单项选择题

1. 依据《民法总则》，在合同法律关系的组成中，不属于法人的有（）。 [单选题] A．特别法人

B．企业法人(正确答案)

C．营利法人

D．非营利法人

答案解析：解析：本题考察的知识点是合同法律关系的构成。合同法律关系的主

体有三类，是承担相应义务的自然人、法人和非法人组织。法人可以分为营利法人、非营利法人、特别法人。

2. 建设工程活动通过（）为纽带结成了项目各方之间的供需关系、经济关系和工

作关系。 [单选题]

A．诚信

B．道德

C．合同(正确答案)

D．招投标活动

答案解析：解析：本题考查的知识点是合同管理任务和方法。选项C正确，建设

工程活动通过合同为纽带结成了项目各方之间的供需关系、经济关系和工作关系。

3. 下列合同中，合同法律关系客体属于物的是（）。 [单选题]

A．借款合同(正确答案)

B．勘察合同

C．施工合同

D．技术转让合同

答案解析：解析：本题考查的知识点是合同法律关系的构成。选项A正确，货币作为一般等价物也是法律意义上的物，可以作为合同法律关系的客体，如借款合同等。

4. 某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以（）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。 [单选题]

A．监理单位

B．分公司

C．建设单位

D．施工企业(正确答案)

答案解析：解析：本题考查的知识点是合同法律关系的构成。选项D正确，法人的分支机构虽然可以作为合同的主体，但不具备法人资格，不能独立的承担义务，法律上的权利义务必须由其母公司承担，题干中的分公司的母公司为施工企业，即由施工企业承担。

2023年监理工程师之合同管理真题精选附答案

单选题（共30题）

1、某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是乙公司的职工。如工程出现质量问题，则（）。

A.由甲公司承担责任

B.由乙公司承担责任

C.由甲公司、乙公司承担连带责任

D.由乙公司承担主要责任，甲公司承担次要责任

【答案】 C

2、下列组织或机构中，不能成为合同主体的是（）。

A.政府机关

B.企业法人

C.项目监理机构

D.社会团体

【答案】 C

3、某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由( )承担。

A.发包人

B.承包人

C.使用人

D.以上都不正确

【答案】 B

4、土方填筑工程的施工中，因连续降雨导致停工15天，其中6天的降雨强度超过专用条款约定的标准构成延长合同工期的条件，则需要承包人应承担的是()。

A.其中6天的不利气候条件风险

B.其余9天的不利气候条件风险

C.停工15天的工期延误

D.停工15天造成的费用损失

【答案】 B

5、建设工程勘察合同文本，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序正确的是（）

A.(1)中标通知书；(2) 中标通知书；(3) 投标函及投标函附录;(4) 专用合同条款；(5) 通用合同条款

B.(1)中标通知书；(2) 合同协议书；(3) 投标函及投标函附录;(4) 专用合同条款；(5) 通用合同条款

2016年四川省监理工程师《合同管理》历年真题(含答案解析)

2016年四川省监理工程师《合同管理》历

年真题(含答案解析)

学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________

一、单选题(50题)

1.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人依据施工合同约定，指承包人对施工的临时道路进行必要的养护，由此产生的费用应由（）

A.承包人

B.发包人

C.发包人和承包人共同

D.监理人

2.根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为( )。

A.工程结算价的2%

B.签约合同价的2%

C.工程结算价的3%

D.签约合同价的3%

3.在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是

A.投标文件没有按要求密封

B.投标人在投标有效期内撤销投标

C.中标人拒绝订立合同

D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正

4.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应

保证其投保需第三者责任险在( )前一直有效。

A.签发工程验收证书

B.出具最终结清证书

C.提交竣工验收报告

D.颁发缺陷责任期终止证书

5.大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于( )。

A.施工承包合同

B.买卖合同

C.设备安装合同

D.加工承揽合同

6.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人职责和权利的说法正确的是( )。

A.监理人在施工合同履行过程中行使任何权利前均需经发包人批准

B.监理人有权变更施工合同约定的承包人的义

C.监理人无权免除施工合同约定的发包人和承包人的责任

D.监理人对工程材料检验合格则视为其批准，可减轻承包人的责任和义务

监理工程师《建设工程合同管理》考试真题卷1（含答案）

监理工程师《建设工程合同管理》考试真题卷1

（含答案）

1 2021 年监理工程师考试题库

《建设工程合同管理》真题卷（含答案）

一、单选题（总共0 50 题）

1.下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是()。

A、自然人

B、项目经理部

C、设计事务所

D、监理事务所答案：B 解析：2020 版教材P6-9 法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织（CD 属于法人，B 不属于法人）。合同法律关系主体是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的自然人、法人和非法人组织，为合同当事人。

2.按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，在施工组织设计中应针对深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、高空作业工程、深水作业工程、大爆破工程的施工编制专项施工方案。对于前3 项危险|生较大的分部分项工程的专项施工，还需经（）人以上专家论证方案的安全性和可靠性。

A、3

B、5

C、7

D、9 答案：B

解析：2020 版教材P97-98 按照《建设工程安全生产管理条例》规定，在施工组织设计中应针对深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、高空作业工程、深水作业工程、大爆破工程的施工编制专项施工方

案。对于前 3 项危险性较大的分部分项工程的专项施工，还需经 5 人以上专家论证方案的安全性和可靠性。

3.工程设计招标通常采用的评标方法是(?)。

A、最低评标价法

B、经评审的最低投标价法

C、综合评估法

D、设计费比选法答案：C 解析：2020 版教材P35-37 根据《建设工程勘察设计管理条例》，建设工程勘察设计评标，应当以投标人的业绩、信誉和勘察、设计人员的能力以及勘察、设计方案的优劣为依据综合评定，通常采用综合评估法。

监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0206-68

监理工程师考试《合同管理》历年真题和解

析答案0206-68

61.关于经评审的最低投标价法的说法，正确的有()。

A、该方法适用于具有通用技术、性能标准没有特殊要求的项目评标

B、该方法一般将投标人施工组成设计审查放在初步评审阶段

C、中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同

D、投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价

E、投标人可以低于成本的价格报价

参考答案：ABD

62、国有资金控股必须依法招标的项目，招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有()。

A、排名第一的中标候选人放弃中标

B、排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同

C、招标人认为排名第一的中标候选人价格提高

D、第一中标候选人未按招标文件要求提交合约保证金

E、第一中标候选人为接受招标人提出缩短工期要求

参考答案：ABD

63、机电设备采购招标范围的伴随服务内容包括()。

A、负责所供货的设备监造

B、提供货物组装和维修所需的专用工具

C、提供详细的操作和维护手册

D、监管施工承包商的设备安装并对安装质量负责

E、对买方的维修、运行和管理人员进行培训

参考答案：BCE

64、建设工程勘察合同委托的工作内容有()。

A、工程放线测量

B、大地测量

C、结算工程量测量

D、水文地质勘察

E、工程地质勘察

参考答案：BDE

65、根据《建设工程设计合同(示范文本)》，设计方的合同责

任有()。

A、保护设计方案、图纸、数据等知识产权

B、保证设计质量满足规定的标准和合同要求

C、施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批

D、负责向发包人和施工单位进行设计交底

历年监理工程师《合同管理》真题与解析

C.外部协调工作应由承包人自行完成
D.设计人不承担参加工程验收的责任
【答案】B
26.《标准施工招标文件》的适用范围是()。
A.大型复杂的工程项目
B.元投资主体的工程项目
C.工期在一年之内的工程项目
D.跨行业的工程项目
【答案】A
27.根据《标准施工合同》屨约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至()之日止。
C.CM承包商在施工阶段与分包商签订分包合同
D.CM承包商在施工阶段承担分包合同协调管理责任
ECM承包商在保证工程最大费用的前提下完成工程施工任务
【答案】ABD
80.根据NEC《工程施工合同》关于合同风险预警机制“早期警告”的说法,正确的是()。
A.项目经理遇有风险事件可以向对方发出早期警告
B.承包商可以提出召开早期警告线议
6.根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的（）。
A.2%
B.3%
C.5%
D.10%
参考答案：A
7.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在（）。
A.与中标人签订书面合同后的15日内
B.与中标人签订书面合同后的5日内
c.招投标结束后的30日内
A.以书面形式修馥招标文件，但不延长投标截止日期
B.以口头形式修馥招标文件，但不延长投标截止日期

2023年监理工程师之合同管理练习题(一)及答案

单选题（共30题）

1、根据九部委发布的标准设计合同，因发包人原因造成合同签订之日起（）内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

A.30天

B.60天

C.90天

D.180天

【答案】 C

2、某工程项目，承包人于2013年5月1日提交了工程竣工报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日监理人向承包人出具有经发包人签认的工程接收证书，承包人的竣工日期应确定为()。

A.5月1日

B.5月15日

C.5月25日

D.5月28日

【答案】 A

3、根据《招投标法实施条例》，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当采用的方式是（）。

A.邀请招标

B.一次性招标

C.公开招标

D.分阶段招标

【答案】 C

4、工程设计招标采用的开标形式是（）。

A.由招标单位直接宣读各投标人报价

B.由招标单位宣布按报价高低排定的次序

C.由投标单位说明投标方案的基本构想并提出报价

D.由投标单位报价后，招标人按报价高低排出次序

【答案】 C

5、(2017年真题)根据《标准施工合同》，承包人在工程施工准备阶段的义务是（）。

A.办理出入施工现场的道路通行手续

B.建立施工现场质量管理体系

C.确定施工测量的基准点和基准线

D.收集地下管线和地下设施相关资料

【答案】 B

6、《建设工程委托监理合同（示范文本）》规定，监理人承担违约责任的原则是()

A.补偿性原则

B.惩罚性原则

C.无过错原则

D.有限责任和过错责任原则

【答案】 D

监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0126-54

监理工程师考试《合同管理》历年真题和解

析答案0126-54

1、施工合同示范文本规定，发包人应完成的工作包括( )。【多选题】

A.在开工后继续解决土地征用、拆迁补偿遗留问题

B.按工程需要提供围栏设施

C.提供具备施工条件的场地

D.将水、电、电信线路从施工场地外部接到施工场地

E.协调处理施工现场周围地下管线

正确答案:A、C、D

答案解析:

2、下列资料中，属于发包人应向设计人提供的设计依据文件和资料的有（）。【多选题】

A.经批准的可行性研究报告

B.设计依据的标准

C.城市规划许可文件

D.限额设计要求

E.工程勘察资料

正确答案:A、C、E

答案解析:本题考查的是订立设计合同时应约定的内容。发包人应提供的设计依据文件和资料包括：（1）经批准的项目可行性研究报告或项目建议书；（2）城市规划许可文件；（3）工程勘察资料。

3、根据建设工程施工合同示范文本的规定，导致现场发生暂停施工的下列情形中，承包商在执行工程师暂停施工的指

示后，可以要求发包人追加合同价款并顺延工期的包括( )。【不定项】

A.施工作业方法可能危及邻近建筑物的安全

B.施工中遇到了有考古价值的文物

C.发包人订购的设备不能按时到货

D.施工作业危及人身安全

E.发包人未能按时移交后续施工的现场

正确答案:B、C、E

答案解析:本题考核的是暂停施工的原因及责任的承担。在施工过程中，发出暂停施工指示的起因可能源于以下情况：(1)外部条件的变化，如后续法规政策的变化导致工程停、缓建；地方法规要求在某一时段内不允许施工等。(2)发包人应承担责任的原因。如发包人未能按时完成后续施工的现场或通道的移交工作；发包人订购的设备不能按时到货；施工中遇到了有考古价值的文物或古迹需要进行现场保护等。(3)协调管

监理工程师《建设工程合同管理》历年真题及答案

1依据《标准勘察招标文件》，属于"勘察服务"内容的是()。

A.进行技术交底

B.供应施工协作

C.评估工程条件

D.参加竣工验收

【参考答案】C

【解析】勘察服务包括：制订勘察纲要、进行测绘、勘探、取样和试验等，查明、分析和评估地质特征和工程条件，编制勘察报告和供应发包人托付的其他服务。

2.依据《标准勘察招标文件》，属于"勘察纲要"内容的是()

A.勘察平安保证措施

B.勘察成果文件

C.勘察人资质文件

D.勘察分包合同

【参考答案】A

【解析】国家进展改革委员会等九部委《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》规定，勘察纲要或设计方案应包括下列内容：

(1)勘察设计工程概况;

(2)勘察设计范围及内容;

(3)勘察设计依据及工作目标;

(4)勘察设计机构设置及岗位职责;

(5)勘察设计说明，勘察、设计方案;

(6)拟投入的勘察设计人员;

(7)勘察设备(适用于勘察投标);

(8)勘察设计质量、进度、保密等保证措施;

(9)勘察设计平安保证措施;

(10)勘察设计工作重点和难点分析;

(11)对本工程勘察设计的合理化建议等。

3.某工程施工招标时，评标委员会成员拟由9人组成，依据《招标投标法》，

其中技术、经济等方面的专家应不少于()人。

A.4

B.5

C.6

D.7

【参考答案】C

【解析】评标委员会由招标人或其托付的招标代理机构生疏相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

2023年监理工程师之合同管理基础试题库和答案要点

2023年监理工程师之合同管理基础试题库和答案要

点

单选题（共30题）

1、根据FIDIC《施工合同条件》，工程竣工验收不合格且经过修复缺陷后重新检验仍未通过的，工程师有权选择处理方法。下列处理方法中，错误的是()。

A.指示承包商修复缺陷后再进行检验

B.经业主同意折价接收工程并签发接收证书

C.建议业主解除施工合同

D.颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限

【答案】 D

2、由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过（）次。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】 C

3、以下有关材料招标文件要求的说法，不正确的是（）。

A.招标文件中的实质性要求和条件，不满足其中任何一项实质性要求和条件的投标将被拒绝

B.非实质性要求和条件，应规定允许偏差的最大范围、最高项数，以及对这些偏差进行调整的方法

C.主要材料或者供货合同的主要部分不得要求或者允许分包

D.招标人不得允许中标人对非主体货物进行分包

【答案】 D

4、设计施工总承包合同文件组成中，解释顺序在投标函及投标函附录条款之前的为()。

A.投标函

B.中标通知书

C.专用条款

D.承包人建议书

【答案】 B

5、在NEC 合同文本中，目标合同（）。

A.适用于签订合同时价格已经确定的合同

B.适用于在签订合同时工程范围尚未确定

C.适用于工程范围很不确定且急需尽早动工的项目

D.适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同

【答案】 B

6、（）是指出卖人允许买受人试验其标的物、买受人认可后再支付价款的交易。

2016年黑龙江省监理工程师《合同管理》考试习题(含答案解析)

学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________

一、单选题(50题)

1.工程设计招标通常采用的评标方法是

A.最低评标价法

B.经评审的最低投标价法

C.综合评估法

D.设计费必选法

2.某建设单位与设计单位签订合同，委托设计单位进行工程设计。该合同法律关系的客体应属于（）。

A.物

B.事件

C.智力成果

D..行为

3.某施工项目，单位甲和单位乙组成联合体投标，其中单位甲投入编制投标文件人手多，单位乙承担投标施工项目工作量大，则该联合体投标后，其履行担保应有( ) 递交

A.单位甲

B.单位乙

C.单位甲乙共同

D.联合体牵头单位

4.根据英国工程施工合同，条件属于ECC核心条款的是() .

A.履约保证

B.承包商预付款

C.区段竣工

D.测试和缺陷

5.某政府投资项目，采用公开招标方式选择施工承包商，招标文件规定的开标日为2021 年6 月1 日，投标有效期至2021 年8 月30 日止。该项目如期开标并于2021 年6 月7 日完成评标，6 月11 日向

中标人发出中标通知书，则招标人与中标人最迟应在2021 年0 订立书面合同。

A.6 月27 日

B.7 月11 日

C.8 月1 日

D.8 月30 日

6.根据《标准勘察招标文件》，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议，评标结论应当( )作出

A.征询招标人意见后

B.根据评标委员会负责人意见

C.由招标管理机构

D.按照少数服从多数原则

7.建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的( ) 。

往年监理工程师考试合同管理真题及答案

1.为了建立能够独立承担民事责任的主体制度 ,在工程建设领域推行的管理制度是 ()。

A.项目法人责任制

B.招标投标制

C.工程监理制

D.合同管理制

参考答案： A

参考解析：本题考查的是建设工程合同管理的目标。我国建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。参见教材 P1

2.关于法人应当具备的条件的说法 ,正确的是()。

A.法人应在政府主管部门备案

B.法人应具有规定数额的经费

C.法人应由自己的组织机构

D.法人应抵押与经营规模相适应的财产

参考答案： C

参考解析：本题考查的是合同法律关系的构成。法人应当具备以下条件：(1)依法成立;(2) 有必要的财产或者经费;(3)有自己的名称、组织机构和场所 ;(4)能够独立承担民事责任。参见教材 P5。

3 关于法律事实的说法 ,正确的是()。

A.法律事实不包括事件

B.罢工属于法律事实中的行为

C.法院判决不属于法律事实中的行为

D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

参考答案： D

参考解析：本题考查的是合同法律关系的产生、变更与消灭。选项 A 错误,发两次事实包括行为和事件;选项 B 错误,罢工属于法律事实中的事件 ,不属于行为;选项 c 错误,发生法律效力的法院判决属于行为 ;选项 D 正确,合同当事人违约属于法律事实中的行为。参加教材P7。

4.工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于 ()。

A.法定代理

B.委托代理

C.制定代理

D.延伸代理

参考答案： B

参考解析：本题考查的是 .代理关系。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理 ,如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人等 ,当然,授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的、项目经理、总监理工程师作为施工企业、监理单位的代理人,应当在授权范围内行使代理权。参见教材 P8

2016年监理工程师《合同管理》真题及答案

2016年监理工程师考试真题及参考答案

2016年监理工程师三项控制考试真题及参考答案

2016年监理工程师《案例分析》真题答案及解析

2016年河北省监理工程师《合同管理 》考试习题(含答案解析)

监理工程师考试 《合同管理》题库及答案

2023年监理工程师之合同管理真题精选附答案

2016年四川省监理工程师《合同管理 》历年真题(含答案解析)

监理工程师《建设工程合同管理》考试真题卷1（含答案）

监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0206-68

历年监理工程师《合同管理》真题与解析

2023年监理工程师之合同管理练习题(一)及答案

监理工程师考试《合同管理》历年真题和解析答案0126-54

监理工程师《建设工程合同管理》历年真题及答案

2023年监理工程师之合同管理基础试题库和答案要点

2016年黑龙江省监理工程师《合同管理 》考试习题(含答案解析)

往年监理工程师考试合同管理真题及答案

2016年河北省监理工程师《合同管理》考试习题(含答案解析)

监理工程师考试《合同管理》题库及答案

2016年四川省监理工程师《合同管理》历年真题(含答案解析)

2016年黑龙江省监理工程师《合同管理》考试习题(含答案解析)