配电房设备安装工程施工合同1
(完整版)配电房工程施工合同(两篇)
(完整版)配电房工程施工合同（二）配电房工程施工合同（二）一、合同签订方甲方：（公司名称）地址：（公司地址）电话：（公司电话）法定代表人：（甲方代表人姓名）乙方：（公司名称）地址：（公司地址）电话：（公司电话）法定代表人：（乙方代表人姓名）二、工程内容1. 工程名称：配电房工程施工。
2. 工程地点：（工程地点）。
3. 工程规模：本工程总面积为（工程总面积），包括（详细的工程内容）等。
4. 工程进度：本工程计划于（开始日期）开始施工，预计完工日期为（完工日期）。
三、合同价款1. 总价款：本合同总价款为（总价款）。
- 工程启动款：工程启动后，甲方在（启动款支付期限）内支付合同总价款的（启动款比例）作为启动款；- 阶段款：根据工程进度表，甲方在每个重要阶段完成后的（阶段款支付期限）内支付相应的阶段款；- 最后付款：工程完成验收合格后，甲方在（最后付款支付期限）内支付合同总价款的剩余部分。
2.2 资金支付方式：款项支付以银行转账方式进行，乙方提供发票和相应的付款申请后，甲方进行支付。
四、合同履行方式1. 工程质量：乙方负责本工程的设计、施工、材料采购等，并保证工程质量符合国家及行业标准和要求。
2. 工期保证：乙方应按照双方约定的工期完成施工任务，如遇特殊情况导致工程进度延误，应提前向甲方报告并协商解决措施。
3. 安全保障：乙方在施工过程中应遵守国家有关安全生产的法律法规和标准，采取相应的安全措施，确保施工安全。
4. 工程变更：如因设计需要或工程实施中的调整需要变更施工内容，双方应通过书面协议进行变更并签署合同补充协议。
五、合同履行期限本合同从双方盖章之日起生效，至工程完工验收合格并付清价款之日止。
六、合同解除与违约责任1. 违约责任：如一方违反合同约定，造成对方损失的，违约方应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此受到的实际损失。
2. 合同解除：合同解除应经双方协商一致，并以书面形式通知对方。
七、争议解决因合同履行发生的争议应协商解决，协商不成的，提交（仲裁机构/法院）进行仲裁/诉讼。
配电室设备安装工程施工合同
配电室设备安装工程施工合同发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行保障房项目总配电室及高低压配电施工达成一致意见，特签订本合同，以资信守。
第一条工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包范围：1）.配电室高低压供配电成套设备的安装及线缆的敷设、调试等一切相关工作（高低压供配电成套设备由乙方采购）。
4、工程内容：按甲方最后确认并经供电部门审批后签订的“供用电方案协议书”内容、电力设计单位提供的（以下简称“本楼盘”）施工图进行施工。
外电工程：根据乙方向市电力局申报，甲方协助、签订的本项目高低压供配电方案协议内容，乙方承包的本工程施工内容为：第二条承包方式该工程乙方负责所有变配电设备材料采购、安装、调试，包报建、包设计、包勘查，包文明施工及安全防护，包供电高可靠性费减免（如有）、包工、包料、包工期、包质量、包验收、包工具、包保修、包安全、包文明施工及安全防护、包税、包材料设备检测费、包设备机具进出场费、包垃圾清运费、包负责代办所有用电相关手续及由此发生的费用、包送电的总价风险大包干，即交钥匙工程。
第三条工期和工程进度1、开工日期：年月日计划竣工日期：年月日本合同计划总工期：日历天乙方应于年月日前向甲方提交供电部门颁发的工程验收通知书、工程验收合格证。
实际开工时间以甲方书面通知为准。
2、进度计划乙方应于甲方发出的开工通知确定的开工时间前14个日历天向监理、甲方提交详细并切实可行的施工组织（设计）方案和进度计划，监理、甲方收到后7天内予以确认或提出修改意见，乙方须按照监理、甲方确认的进度计划组织施工，并接受监理、甲方的检查、监督。
工程实际进度与计划不相符时，乙方应按监理、甲方的要求提出改进措施，经监理、甲方确认后执行。
因乙方的原因导致实际进度与进度计划不符，乙方无权就改进措施提出追加合同价款。
配电工程施工合同
配电工程施工合同甲方（发包方）：统一社会信用代码：乙方（承包方）：统一社会信用代码：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就配电工程施工事宜协商一致，订立本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：配电工程1.2 工程地点：1.3 承包范围：包括但不限于设计、采购、施工、调试、验收、质保等全过程。
1.4 承包方式：包工、包料、包质量、包安全、包工期、包移交、包送电。
1.5 合同价款：合同暂定价款人民币（大写）（元）。
1.6 工程款支付方式：本工程无预付款。
进度款每月支付一次，支付额为每月（上月日至本月日）已完工程量的 %；工程施工全部完成经验收合格后付至已完工程量的 %，整体工程竣工验收合格送电后个月内办完结算并付至结算总价的 %，余款局管部分移交后一个月内无息付清，自管部分质保期满后一个月内付清。
甲方向乙方支付工程款时，乙方须向甲方出具正规等额有效发票。
1.7 合同工期：1.7.1 开工日期：年月日（具体开工日期以甲方开工指令日期为准）1.7.2 竣工日期：竣工日期为年月日。
1.8 工程质量：合格第二条甲方工作2.1 给乙方提供施工用的水、电接口点，施工水电费由乙方自理。
2.2 指派为甲方驻工地代表，负责协调、管理施工现场，确保施工顺利进行。
2.3 负责办理工程所需的相关审批手续，包括但不限于规划、建设、环保、消防等。
2.4 负责提供施工图纸、技术要求、施工标准等资料，并确保资料的准确、完整。
2.5 负责提供施工场地，确保施工场地符合国家有关法律法规及施工要求。
第三条乙方工作3.1 严格按照国家法律法规、施工图纸、技术要求、施工标准等进行施工，确保工程质量。
3.2 严格按照合同约定的工期完成工程施工，确保工程进度。
3.3 确保工程施工安全，防止安全事故的发生。
3.4 负责施工现场的卫生、环保等工作，确保施工环境符合相关要求。
配电房工程合同模板
甲方（承包方）：（甲方名称）地址：（甲方地址）联系人：（联系人姓名）电话：（联系人电话）乙方（发包方）：（乙方名称）地址：（乙方地址）联系人：（联系人姓名）电话：（联系人电话）鉴于甲方具有从事配电房工程的资质和能力，乙方委托甲方进行配电房工程的施工，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目概况1.工程名称：配电房工程2.工程地点：（工程地点）3.工程内容：按照乙方提供的设计图纸和技术要求，进行配电房建设及配套设施安装等工作。
二、工程标准1.本工程应符合国家相关标准及法律法规，并保证工程质量、工程进度及安全生产。
2.甲方应按照乙方的要求进行施工，并经乙方验收合格后交付使用。
三、工程时间1.工程开始时间：自双方签订本合同之日起，甲方应在10个工作日内开展施工。
2.工程完工时间：甲方应在乙方规定的时间内完成工程。
四、费用支付1.乙方应按照工程进度和质量支付工程款项。
支付方式为分期支付，具体按照工程进度分期支付。
2.工程完工后，乙方应在验收合格后的15个工作日内结清尾款。
1.双方若有变更施工内容，需经双方协商一致，并签订书面变更合同。
2.如因甲方原因导致工程不能按期完工或工程质量不符合要求，甲方应赔偿乙方损失并承担相应的法律责任。
六、保修期1.工程保修期为（保修期限），在此期间内发生工程质量问题，甲方应免费修复。
2.超出保修期后，乙方需支付维修费用。
七、保密条款1.双方应保守工程相关信息的机密性，不得泄露给第三方。
2.工程结束后，双方可根据需要签署解除保密协议。
八、争议解决1.因本合同引起的争议，双方应协商解决。
协商不成的，可向有关部门申请仲裁或诉诸法律。
九、附则1.本合同自双方签字生效，至工程完工及验收合格后终止。
2.未尽事宜，双方可签署补充协议。
甲方（承包方）签字：___________________ 日期：___________________乙方（发包方）签字：___________________ 日期：___________________。
(完整版)配电房工程施工合同
(完整版)配电房工程施工合同1. 合同背景本合同是由乙方承建，甲方委托的配电房工程施工合同，旨在确保双方的权益和责任，规范施工过程，保证工程的顺利实施。
2. 合同条款2.1 项目概述甲方将委托乙方承担配电房工程施工任务，包括但不限于配电设备安装、电线敷设和接线等工作。
2.2 工期本项目的工期为合同生效之日起90天，双方同意在必要时可以协商延长工期，但需书面确认，另行商定。
2.3 工程款项甲方应按照合同约定的支付方式和进度支付工程款项。
乙方须按照工程进度和质量要求的达成，申请工程款支付。
甲方在收到工程款支付申请后的10个工作日内，处理完相关手续并支付相应款项。
2.4 工程质保期工程竣工后，乙方承诺提供合格的工程，并承诺质保期为一年。
在质保期内，如因工程质量问题导致设备损坏或故障，乙方将免费提供维修、更换或其他必要措施。
2.5 变更处理任何有关工程的变更都必须经过双方书面同意，并在合同附件中明确变更事项，包括但不限于工程范围、款项支付和工期等方面的调整。
2.6 违约责任乙方如未按照合同约定的时间和质量要求完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任，并有权终止合同。
违约方应承担因此产生的一切损失和费用。
2.7 保密条款双方在合作过程中可能涉及商业秘密和涉密信息，双方应对此类信息采取合理的保密措施，未经另一方书面许可不得向第三方披露。
2.8 合同解除•双方协商一致解除合同•一方严重违反合同并经过书面警告后未能纠正•一方宣布破产或解散2.9 争议解决合同履行中如发生争议，双方应通过友好协商方式解决。
如协商未果，任何一方有权向相关仲裁机构提起仲裁请求。
3. 合同生效本合同经甲乙双方签字盖章后生效，并视为双方之间的法律约束文件。
甲方（盖章）：_________________ 乙方（盖章）：_________________日期：_________________。
配电工程施工合同
配电工程施工合同甲方（甲方全称）、乙方（乙方全称），经友好协商，就甲方委托乙方进行配电工程施工事宜达成如下协议，以明确双方权利和义务：第一条项目概述1.1 甲方委托乙方对项目（项目名称）进行配电工程施工，包括但不限于线路敷设、设备安装、测试调试等工程内容。
1.2 项目地址：（具体地址）1.3 项目工期：从合同签订之日起至工程竣工验收合格日止。
第二条工程内容2.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求，按照国家有关标准和规定进行工程施工。
2.2 施工过程中，乙方需按照进度计划，保质保量完成各项工程内容，并确保工程质量符合相关要求。
2.3 乙方负责选购所需的施工材料和设备，并保证材料符合国家标准，设备符合要求。
第三条技术保证3.1 乙方施工过程中，如有技术问题需要及时与甲方商讨，确保工程顺利进行。
3.2 施工结束后，乙方应提供相关技术资料和保修承诺，并对施工过程中发现的问题负责解决。
第四条工程验收4.1 工程完成后，乙方应与甲方一同进行工程竣工验收，确保工程质量达到双方约定的标准。
4.2 工程竣工验收不合格的，乙方应及时整改，并在规定时间内完成重新验收。
第五条施工进度及款项支付5.1 施工过程中，乙方应按照约定的进度计划进行工程施工，如遇特殊情况需延期或调整进度计划，应提前与甲方协商并取得书面同意。
5.2 甲方应按照约定的支付比例，及时支付乙方相应的款项，以保证施工进度顺利进行。
第六条紧急情况处理6.1 如在施工过程中出现紧急情况，乙方应立即通知甲方，并采取有效措施予以处理，以减少可能的损失。
6.2 甲方在收到乙方通知后，应及时配合乙方处理紧急情况，以确保工程顺利进行。
第七条违约责任7.1 如因乙方原因导致工程质量不符合要求或造成工期延误的，乙方应承担相关责任，并赔偿甲方因此产生的损失。
7.2 如因甲方原因导致工程质量不符合要求或造成工期延误，甲方应承担相关责任，并赔偿乙方因此产生的损失。
第八条保密条款8.1 双方在履行本合同过程中涉及的商业秘密、技术资料等信息均应保密，不得向第三方泄露。
配电室设备安装工程施工合同范本
配电室设备安装工程施工合同范本合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方为实施配电室设备安装工程，乙方具备相关资质及经验，自愿签订本合同，共同遵照执行。
第一条工程概况1.1 工程名称：__________配电室设备安装工程1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：__________第二条合同价格2.1 本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 乙方报价应包含：设备安装、调试、培训、售后服务等全部费用。
2.3 合同价款支付方式：（1）本合同签订后五个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的30%；（2）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的60%；（3）剩余10%作为质保金，质保期（自工程验收合格之日起）满无质量问题后支付。
第三条工程质量3.1 乙方应按照国家标准、行业标准和设计要求施工，确保工程质量。
3.2 工程验收标准：__________3.3 验收方式：__________第四条工期4.1 合同约定的工期为：__________。
4.2 乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。
第五条技术支持和售后服务5.1 乙方应提供完整的技术资料和操作培训。
5.2 乙方自工程验收合格之日起提供__________年的质保期。
5.3 质保期内，乙方负责设备的维修、更换等售后服务。
第六条保密条款6.1 双方在合同执行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。
6.2 保密期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。
第七条违约责任7.1 双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。
7.2 如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
第八条争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
8.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
配电室工程安装施工合同
配电室工程安装施工合同甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________鉴于甲方拟在其位于___________的地点建设配电室工程，并愿意委托乙方进行该工程的安装施工，经双方友好协商，特订立本合同，以资信守。
一、工程内容1. 本工程包括但不限于配电室的设计、材料采购、施工安装、调试及验收等工作。
2. 乙方应根据甲方提供的技术要求和相关规范，确保工程质量符合国家及行业标准。
二、合同价格1. 本工程总造价为人民币________元，具体费用构成详见附件。
2. 价格包含所有材料费、人工费、管理费及其他相关费用。
三、工期要求1. 工程开工日期自合同签订之日起计算，预计开工日期为____年____月____日。
2. 工程竣工日期预计为____年____月____日，总工期为____天。
3. 如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应协商确定新的工期。
四、质量保证1. 乙方应保证工程质量达到国家规定的标准，并对所施工的工程提供____年的质保期。
2. 在质保期内，如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后____小时内响应，并在合理时间内修复。
五、付款方式1. 甲方应按合同约定支付工程款项，首期款项为合同总价的____%，在合同签订后____天内支付给乙方。
2. 后续付款根据工程进度分期支付，具体支付比例和时间由双方协商确定。
六、违约责任1. 若甲方未按约定支付工程款项，应向乙方支付逾期付款的违约金。
2. 若乙方未按约定完成工程或工程质量不符合标准，应承担返工、修复或赔偿等责任。
七、争议解决本合同在履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
九、合同附件本合同的附件是合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________ 乙方（盖章）：_________________代表签字：_________________ 代表签字：_________________签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日。
配电室设备安装工程施工合同范本
配电室设备安装工程施工合同范本配电室设备安装工程施工合同范本一、甲方与乙方甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]二、合同背景1. 甲方为[甲方公司名称]，具有配电室设备安装工程的需求；2. 乙方为[乙方公司名称]，具有配电室设备安装工程的经验和能力；3. 双方达成一致，愿意通过签订本合同来明确双方的权利和义务。
三、合同内容1. 工程范围1.1 本合同的工程范围为甲方的配电室设备安装工程，包括但不限于：安装配电箱、开关、电表等电器设备；铺设电缆、接线、接地等电气工作；安装消防设备、照明设备等其他相关工作。
1.2 工程详细范围将在施工前由双方共同确认，具体工程内容详见附件一。
2. 工程进度2.3 工期保证金：甲方应在合同签订后三个工作日内，向乙方支付工程总价款的10%作为工期保证金。
2.4 若工程未按照约定日期完成，乙方应按照每延迟一天支付已支付工程价款千分之五的违约金给甲方。
3. 工程价款3.1 工程总价款：人民币[总价款金额]（大写：[总价款金额大写]）。
3.2 付款方式：甲方应在工程开始前支付工程价款的30%作为预付款；工程完成后，乙方提供竣工验收报告后，甲方应支付剩余款项。
3.3 工程款项支付至乙方指定的银行账户，具体账户信息详见附件二。
4. 规格要求4.1 乙方承诺按照国家相关规定和标准执行本工程，并保证所使用的设备和材料符合相关标准。
4.2 甲方对乙方提供的设备、材料和工程质量有权进行检查和验收；若发现不符合合同约定的，乙方应承担责任并进行及时修复。
5. 违约责任5.1 如果乙方未按照合同约定的工期完成工程，甲方有权要求乙方加速工程进度并支付违约金。
5.2 如果甲方未按照合同约定支付工程价款，乙方可以暂停工程进程，并要求甲方支付滞纳金。
5.3 如果一方未履行本合同约定的其他义务，应承担相应的违约责任。
6. 纠纷解决本合同如发生纠纷，可以协商解决；若协商不成，可向所在地法院提起诉讼。
配电室设备安装工程施工合同范本
配电室设备安装工程施工合同范本1. 合同背景2. 合同目的本合同旨在明确甲方与乙方之间配电室设备安装工程施工的权利和义务，确保工程按时、按质、按量完成，并达到相关标准和要求。
3. 工程内容3.1 乙方承担配电室设备安装工程的具体施工任务，包括但不限于设备的安装、调试和验收等。
3.2 甲方提供必要的施工图纸、资料和指导，并协助乙方办理施工所需的许可证件及手续。
3.3 工程施工过程中遇到的问题和变更事项由甲乙双方协商解决，并在书面形式上明确变更后的约定。
4. 工期要求4.1 乙方应按照双方协商的工期安排进行工程施工，确保工程能够按时完成。
4.2 如遇不可抗力因素影响工期延迟，乙方应及时通知甲方，并经双方协商确定后，可酌情延长工期。
5. 付款方式5.1 乙方完成工程进度后，甲方应按照双方合同约定支付相应的工程款项。
5.2 工程款项支付方式以现金/电汇/支票等形式进行，具体约定如下：预付款：甲方应在合同签订后15个工作日内支付工程总款项的20%作为预付款。
进度款：乙方完成工程进度的20%后，甲方应在5个工作日内支付相应的工程款项。
竣工款：乙方完成全部工程后，甲方应在7个工作日内支付剩余的工程款项。
5.3 如乙方未按时完成工程，并影响工期延误的，甲方有权根据实际情况相应扣减工程款项。
6. 质量保证6.1 乙方承诺工程质量符合相关标准和规范要求，并提供相应的保修期。
6.2 在保修期内，如设备出现质量问题，乙方应及时予以修复或更换。
6.3 如乙方未能及时处理质量问题或提供保修服务，甲方有权要求解决问题，并索取相应的赔偿。
7. 违约责任7.1 若任何一方未履行合同约定的义务，应承担相应的违约责任。
7.2 如乙方未按时完成工程任务，甲方有权要求乙方支付相应的违约金。
7.3 如甲方未按时支付工程款项，乙方有权要求甲方支付相应的违约金。
7.4 如甲乙双方均存在违约行为，应依法进行协商、调解或通过法律途径解决。
8. 争议解决8.1 甲乙双方在履行合同过程中如发生争议，应通过友好协商解决。
完整配电房工程施工合同
完整配电房工程施工合同甲方（发包方）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____乙方（承包方）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____鉴于甲方拟建设配电房工程，乙方具备相关施工资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就配电房工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：＿____配电房工程2、工程地点：＿____3、工程内容：包括但不限于配电房的土建施工、电气设备安装调试、线路敷设等，具体工程内容以施工图纸和双方确认的工程清单为准。
二、工程期限1、本工程的工期为自合同生效之日起_____个日历天。
2、如遇不可抗力或其他不可预见、不可避免的因素，导致工期延误，双方应协商解决，并以书面形式确认工期的调整。
三、工程质量及验收1、乙方应严格按照国家及地方现行的相关标准、规范和设计要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。
2、工程竣工后，乙方应书面通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的_____个工作日内组织验收。
3、验收合格后，双方应签署工程验收单。
如验收不合格，乙方应在规定的时间内整改完毕，直至验收合格。
四、工程价款及支付方式1、本工程的总价款为人民币_____元（大写_____元整）。
此价款为固定总价，包含但不限于工程材料、设备采购、施工安装、运输、调试、税费等所有费用。
2、支付方式：（1）合同签订后_____个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的_____%作为预付款；（2）工程进度达到_____%时，甲方向乙方支付合同总价款的_____%；（3）工程竣工验收合格后_____个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的_____%；（4）剩余合同总价款的_____%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
五、双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1、有权对工程进度、质量进行监督检查。
配电房配电柜安装工程合同
配电房配电柜安装工程合同乙方（承包商）：_________________鉴于甲方拟进行配电房配电柜的安装工程，乙方具备相应的资质和经验，双方经友好协商，就配电房配电柜安装工程达成以下合同：一、工程内容1. 乙方负责为甲方提供配电房配电柜的安装服务，包括但不限于设备的运输、安装、调试等。
2. 乙方需确保所提供设备符合国家相关标准和行业规范，保证设备质量。
3. 乙方需按照甲方的要求和时间节点完成安装工作，确保工程顺利进行。
4. 乙方需在安装过程中遵守安全操作规程，确保施工安全。
二、合同金额及支付方式1. 双方约定合同总金额为人民币______元整（￥______）。
2. 甲方需在合同签订后支付预付款，预付款金额为合同总金额的30%。
3. 乙方完成设备运输并开始安装工作后，甲方需支付进度款，进度款金额为合同总金额的40%。
4. 乙方完成全部安装工作并通过甲方验收后，甲方需支付尾款，尾款金额为合同总金额的30%。
三、工程期限1. 双方约定工程期限为自合同签订之日起至______年______月______日止。
2. 如遇不可抗力因素导致工程延期，双方应及时协商解决。
四、质量保证1. 乙方需对所提供设备的质量负责，确保设备符合国家相关标准和行业规范。
2. 乙方需在设备运输过程中采取有效措施，防止设备损坏。
3. 乙方需在安装过程中严格按照操作规程进行，确保设备安装质量。
4. 设备安装完成后，乙方需协助甲方进行设备调试，确保设备正常运行。
五、违约责任1. 如乙方未按照合同约定的时间、质量、数量完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任。
2. 如甲方未按照合同约定支付工程款项，乙方有权暂停工程施工，并要求甲方承担违约责任。
3. 如因一方原因导致合同不能履行，另一方有权解除合同，并要求对方承担违约责任。
六、争议解决本合同在履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
配电房安装工程合同范本
配电房安装工程合同范本一、工程概述甲方（业主）委托乙方（承包商）负责某项目配电房的安装工程。
该工程包括但不限于配电设备的采购、运输、安装、调试以及后续的维护服务。
二、合同金额及支付方式双方约定工程总金额为人民币XXXX元。
甲方需按以下方式支付给乙方：1. 预付款：合同签订后一周内支付总额的30%。
2. 进度款：根据工程进度分阶段支付，每完成一个主要节点支付相应比例款项。
3. 竣工款：工程验收合格后支付剩余款项。
三、工期与交付乙方承诺自合同签订之日起90天内完成配电房的安装工程，并确保工程质量符合国家相关标准和规定。
如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方并协商解决。
四、质量保证乙方必须保证所使用的材料和设备均为合格产品，并提供相应的质量证明文件。
配电房安装完成后，应通过甲方组织的验收，如有不合格之处，乙方需负责无偿修复至合格标准。
五、变更与调整在施工过程中，如遇设计变更或现场条件变化，双方应及时沟通并签署书面变更协议。
任何未经双方确认的变更均不得执行。
六、违约责任若甲方未按时支付工程款项，应按未付金额的5‰/日向乙方支付违约金；若乙方未能按期完成工程或工程质量不符合约定标准，应按合同总额的1%/日向甲方支付违约金。
七、争议解决双方因履行本合同所发生的一切争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，任一方可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他条款本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
九、附件本合同附件包括工程设计图纸、技术规范、材料清单等，与本合同具有同等法律效力。
配电房设备安装工程施工合同1(2023范文免修改)
配电房设备安装工程施工合同11. 项目背景本项目是针对某公司配电房设备安装工程的施工合同。
合同的签订双方为乙方（承包方）和甲方（业主方）。
本文档详细描述了双方在项目实施过程中的权利、义务和责任。
2. 合同内容2.1 项目目的甲方委托乙方负责配电房设备的安装工程，确保设备能够正常运行，满足甲方的需求。
2.2 项目工期双方约定，本项目的工期为X个工作日。
乙方应按照约定时间完成设备的安装工作，并保证项目按时交付。
2.3 工程范围本项目的工程范围包括但不限于几个方面：设备的运输、搬运和安装设备的电气连接和调试环境整理和安全检查2.4 材料供应甲方负责向乙方提供所需的设备材料，包括但不限于：电缆开关设备配电盘乙方则负责对提供的材料进行验收，并保证使用合格的材料进行施工。
2.5 施工质量和验收标准乙方应按照行业标准和法律法规的要求进行工程施工，保证施工质量符合甲方的要求。
甲方有权在工程竣工后进行验收，并对工程质量进行评估。
2.6 费用和支付方式甲方应按照合同约定的工程价格支付给乙方。
支付方式约定为每周支付一次，支付金额为已完成工作的合同价款的X%。
2.7 保修和维护乙方承诺在项目竣工后的X个月内对设备进行免费维护和保修，保证设备的正常运行。
在保修期内，如设备发生故障，乙方应及时进行维修和处理。
3. 合同生效和终止3.1 合同生效条件本合同自双方盖章之日起生效。
双方确认在签署合同时，已对合同的所有条款和内容达成一致。
3.2 合同违约和终止任何一方在履行合同过程中违反合同条款的，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此产生的损失。
合同的终止需要经过双方协商一致，并签署书面协议。
4. 其他条款4.1 保密条款双方承诺在项目执行过程中保守商业机密，不得擅自泄露相关信息。
4.2 争议解决双方如对合同的解释和执行发生争议，应通过友好协商解决。
如协商不成，将提交相关争议解决机构或仲裁机构进行仲裁。
4.3 附加条款本合同还附加了补充条款：条款：关于施工过程中的安全措施和责任划分。
2023配电房设备安装工程施工合同1
配电房设备安装工程施工合同11. 合同背景为确保配电房设备安装工程施工质量，明确各方责任和权益，制定本合同。
2. 合同有效期本合同自双方签署之日起生效，至合同履行完毕之日终止。
3. 合同内容本合同涉及内容：•设备供应商：•设备安装工程施工方：•合同标的：•工程地点：•工程时间：•施工费用：•施工期限：•施工质量保证：•质量验收标准：•合同变更：•违约责任：•法律适用：•争议解决：4. 设备供应商设备供应商为：[供应商名称]，供应商将按照双方商定的规格和数量提供相应的设备。
供应商需按照本合同约定的时间交付设备，并对设备负责，确保设备的质量和性能符合国家标准及合同约定。
5. 设备安装工程施工方设备安装工程施工方为：[施工方名称]，施工方具备相关资质和技术实力，有能力按照双方商定的工程标准进行设备的安装和施工。
6. 合同标的合同标的是指双方共同商定的配电房设备安装工程。
合同标的详细描述如下：•设备清单：–设备1：•规格：•数量：–设备2：•规格：•数量：7. 工程地点工程地点为：[工程地点]，施工方将在工程地点按照合同约定进行设备安装和施工工作。
如需变更工程地点，应经双方协商一致，并书面确认变更。
8. 工程时间工程时间为：[工程时间]，施工方将在工程时间内完成设备安装和施工工作。
如因不可抗力等原因导致工程时间延迟或变更，应及时通知对方，并协商解决方案。
9. 施工费用施工费用为：[施工费用]，双方约定施工方应按照合同约定的工程标准和时间要求进行设备安装和施工。
如施工方需要额外费用或发生超出合同金额的情况，应提前告知需求方，并经双方协商确定是否支付额外费用。
10. 施工期限施工期限为：[施工期限]，施工方应在施工期限内完成设备安装和施工工作。
如无法按时完成，应提前向需求方说明原因，并请求延长施工期限。
11. 施工质量保证施工方对设备安装和施工工程质量负责，保证设备安装和施工符合国家标准及合同约定要求。
如果设备在质量保证期内出现质量问题，施工方应该及时进行修复或更换，不得向需求方收取额外费用。
通用范文(正式版)配电房设备安装工程施工合同1
配电房设备安装工程施工合同11. 合同背景该合同是由甲方（简称“甲方”）与乙方（简称“乙方”）就配电房设备安装工程进行合作签订的。
本合同旨在明确双方的权利和义务，确保工程的顺利进行，保证工程质量和安全。
2. 项目概述2.1 工程名称配电房设备安装工程2.2 工程地点工程地点位于甲方指定的配电房。
2.3 工程内容乙方将承担工作：配电房设备的安装、调试和验收；管理工程进度和质量，确保按时完成工程；配合甲方进行相关工程验收。
3. 合同条款3.1 合同价款本合同总价款为X万元（大写）。
3.2 付款方式乙方按照工程进展情况，分阶段向甲方提出工程付款申请。
甲方将根据工程进度及验收结果，及时支付相应的工程款项。
3.3 工程期限工程的施工期限为X天，自合同签订之日起计算。
3.4 工程质量及保修期乙方应确保工程质量符合国家相关标准和规定，并提供X年的质量保修期。
3.5 工程变更如需对工程进行任何变更，双方应书面协商，并签订工程变更协议。
变更后的工程费用、期限等条款将根据协议进行调整。
3.6 违约责任•若甲方未按时支付工程款项，乙方有权暂停工程进行，并有权要求甲方支付违约金；•若乙方未按合同约定完成工程，并且未经合理解释或甲方同意，甲方有权要求乙方支付违约金。
4. 保密条款甲方与乙方共同承担保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方透露涉及本合同的商业机密、技术细节等。
5. 法律适用和争议解决本合同的解释和适用以相关法律法规为准。
双方在履行合同过程中如发生争议，应友好协商解决。
若协商不成，任何一方均有权向相关法院提起诉讼解决。
6. 合同签署本合同正本一式两份，甲方和乙方各执一份。
合同自双方签署并盖章之日起生效。
甲方（盖章）：________________________乙方（盖章）：________________________日期：________________________。
配电室设备安装工程施工合同[1]简版
![配电室设备安装工程施工合同[1]简版](https://img.taocdn.com/s3/m/fbb94616bc64783e0912a21614791711cc79790b.png)
配电室设备安装工程施工合同配电室设备安装工程施工合同1. 合同背景和目的本合同由甲方（以下简称“业主”）和乙方（以下简称“承包商”）订立，旨在规定配电室设备安装工程的施工相关事项。
业主希望承包商能够按照约定的条件和标准完成工程施工，确保配电室设备安装工程的顺利进行。
2. 工程范围2.1 工程名称：配电室设备安装工程；2.2 工程地质：【填写具体地质】；2.3 工程内容：- 安装配电室设备，包括但不限于变压器、开关、电缆等；- 确保设备的正确安装和连接；- 进行设备调试和测试，确保设备正常运行；- 提供必要的工程技术图纸和施工文件。
3. 工期要求3.1 合同工期为从【填写具体日期】开始至项目竣工验收的【填写工期】内完成；3.2 若因不可抗力等特殊原因导致工期延迟，应及时通知业主，并在双方协商后确定新的工期。
4. 质量要求4.1 本工程应符合国家相关法律法规和标准的要求；4.2 施工过程中应保证施工质量，确保设备的稳定和安全运行；4.3 工程完工后，承包商应进行相关设备的检测和验收，确保设备运行正常。
5. 付款方式5.1 本工程总合同金额为【填写金额】，分为以下几个阶段付款：- 签订合同后，甲方支付合同总金额的40%作为预付款；- 工程完成30%时，甲方支付合同总金额的30%作为第二笔款项；- 工程完成100%时，甲方支付合同总金额的30%作为质保金；5.2 支付方式：- 采用银行转账或现金支付方式进行付款；- 承包商提供相关发票和付款凭证。
6. 双方责任6.1 业主责任：- 向承包商提供工程相关资料和技术要求；- 提供施工现场，并保证施工环境的安全和通畅；- 在施工过程中协助承包商解决工程问题；- 保证按时支付合同款项。
6.2 承包商责任：- 按照合同约定承担工程施工责任；- 监督和管理施工现场，确保施工进度和质量；- 保证安装工程符合法律法规和技术标准；- 配合业主提供施工过程中需要的信息和数据。
配电室设备安装工程施工合同正规范本(通用版)
配电室设备安装工程施工合同一、合同背景本合同由甲方（简称“承包商”）与乙方（简称“业主”）共同签署，双方就配电室设备安装工程施工事宜达成如下协议。
二、工程概况1.项目名称：配电室设备安装工程。
2.工程地质：（填写详细地质）。
3.工程内容：本工程包括主要内容：–配电室设备的选购、运输、安装、调试。
–相关管线的布置、连接及配电室设备的电气接线。
–完成前期工程准备工作。
三、工期及支付方式1.工期：本合同规定的工期为（填写工期，以天、周或月为单位）。
2.工期延误：若由于承包商原因造成工期延误，承包商需承担相应的赔偿责任。
3.支付方式：–第一阶段支付：承包商在工程开工前，需支付合同总金额的20%作为预付款。
–第二阶段支付：工程完成50%后，承包商可向业主申请支付合同总金额的40%作为进度款。
–第三阶段支付：工程完成后，经验收合格后，业主需支付剩余款项。
四、质量要求和保修期1.质量要求：承包商需保证工程施工质量符合规范和设计要求，并承担因施工质量不符合要求而产生的责任。
2.保修期：工程竣工后，承包商须提供一年的免费质量保修期。
五、接受与验收1.接受标准：工程的接受标准按照国家相关规范和设计要求执行。
2.验收时间：工程竣工后，双方应在合理时间内进行竣工验收。
六、违约责任1.若由于承包商原因导致工程或严重影响工程质量，承包商应承担相应的违约责任。
2.若由于业主原因导致工程无法按时进行或者无法满足需求，则业主应承担相应的赔偿责任。
七、争议解决1.双方如发生争议，应友好沟通解决，若无法达成一致，则提交相关争议解决机构进行调解或仲裁。
八、其他条款1.本合同经双方签字盖章后生效，并作为双方之间必须履行的法律文件。
2.本合同的修改、补充以及解除需经双方协商一致，并以书面形式进行确认。
3.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
合同签署人：甲方（承包商）：（签字）：（法定代表人）：乙方（业主）：（签字）：（法定代表人）：。
配电室设备安装工程施工合同(一)
配电室设备安装工程施工合同（一）甲方：（甲方信息）乙方：（乙方信息）一、工程概况1.1 甲方委托乙方进行配电室设备安装工程的施工。
1.2 工程地点：（工程地点）1.3 工程内容：甲方根据工程需求提供相应的设备，乙方负责对配电室设备的安装、调试、验收等工作。
二、工程费用2.1 甲方支付给乙方的工程费用为（金额）。
2.2 工程费用支付方式：甲方在工程开工前支付（金额），余下金额在工程竣工后（天数）内结清。
三、工程标准3.1 乙方在施工过程中应严格遵守相关的国家标准和技术规范，确保施工质量。
3.2 施工时间安排：乙方应根据实际工程需要制定合理的施工计划，并提前与甲方协商确定施工时间表。
四、责任与义务4.1 甲方责任：4.1.1 提供配电室设备的购买清单和相关技术要求，并按时提供给乙方。
4.1.2 向乙方提供符合安全要求和施工需要的工程场地。
4.1.3 提前告知乙方工程变更和工程延期的情况。
4.2 乙方责任：4.2.1 按照甲方提供的技术要求和施工计划进行设备安装工作，确保施工质量和进度。
4.2.2 严格执行相关的安全操作规程，确保施工过程安全。
4.2.3 在工程竣工后，协助甲方进行设备的调试与验收工作。
4.2.4 工程竣工后，按要求提供相关的施工记录和技术资料。
五、工程变更及索赔5.1 工程变更：如因甲方需要或工程实际情况变化，需要对工程范围、进度或费用等进行调整时，甲方应书面通知乙方，并协商达成一致意见后进行变更。
5.2 索赔处理：如因工程设计不合理、施工质量不达标或其他原因导致工程质量问题，甲方有权向乙方提出索赔，并提供相应的证据和理由。
六、工程竣工与验收6.1 工程竣工：乙方在完成设备安装、调试等工程后，应书面通知甲方进行工程竣工验收。
6.2 工程验收：甲方应派出相关人员进行工程质量验收，验收应满足相关的技术要求和规范。
6.3 工程结算：甲方在验收合格后，应及时对乙方进行工程费用结算。
七、违约责任7.1 如乙方未按合同约定的时间完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为每延迟一天支付应付款项的1%。
配电室设备安装工程施工合同简版修正
配电室设备安装工程施工合同一、工程概述本合同是由甲方和乙方签订的配电室设备安装工程施工合同，旨在明确双方的权利和义务，并保证工程按照双方约定的要求和时间节点进行顺利进行。
二、工程内容1. 乙方负责为甲方配电室进行设备安装工程，包括但不限于设备布线、设备安装、设备调试等工作。
2. 工程所需的设备和材料由甲方提供，乙方应按照甲方要求进行安装和调试。
三、工程进度和支付1. 工程进度按照双方协商确定，乙方需按照进度表完成工程，并在每个节点向甲方提交工作进度报告。
2. 工程支付方式为分期支付，根据工程进度，甲方将根据实际完成的工作量支付相应的款项给乙方。
3. 工程支付的款项应在乙方提交相应的发票和工程报告后的15个工作日内支付。
四、质量要求和保证1. 乙方应按照相关标准和规范进行设备安装工程，确保工程质量符合甲方要求和规定。
2. 工程完工后，乙方应提供完工报告书和设备使用和维护手册给甲方。
3. 对已安装的设备，乙方应提供合理的保修期，对设备出现质量问题，乙方应负责修理或更换。
五、合同期限和终止1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为工程完工并经验收通过之日起一年。
2. 若双方协商一致，可提前终止合同，终止合同应提前提出，合同终止后，双方均不再有任何权利和义务。
六、违约责任1. 如因乙方原因导致工期延误或工程质量问题，乙方应赔偿甲方而产生的直接和间接损失。
2. 如因甲方原因导致工期延误或工程质量问题，甲方应赔偿乙方而产生的直接和间接损失。
七、争议解决本合同履行中如发生争议，双方应协商解决；协商无果的，可以向有关仲裁机构申请仲裁，一切仲裁费用由败诉方承担。
八、其他条款1. 本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力。
2. 本合同项下未尽事宜由双方协商解决。
3. 本合同的附件为不可分割的合同部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
配电房工程施工合同
甲方：
乙方：
经甲乙双方共同协商，就安宁园区钛材加工园一期厂房10kV配电工程配电房新建工程达成如下协议，为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共同遵守。
一、工程名称：安宁园区钛材加工园一期厂房10kV配电工程
二、工程地点：盐边县安宁园区
三、工程范围：安宁园区钛材加工园一期厂房10kV配电工程（配电房）施工设计图（土建部分）所有工程范围，接地网安装及测试、门窗安装、配电房电缆沟、室内轻型沟盖板、配电房照明安装（不包含电气设备安装及设备调试）。
四、工程价款及工程结算：
乙方的报价是根据甲方提供的设计图纸进行报价，合同单价为人民币：1400元/m2。
施工面积合同总价：128296元，工程结算以施工图工程量为基础，根据最终完成的工程量及单价进行结算。
五、工程工期：
根据甲乙双方商定，乙方在2016年05月05日开始施工，2016年06月15日前完成配电房所有土建工程（含接地网）设备基础工作。
在乙方施工过程中，如遇不可抗拒自然因素，工期顺延。
如乙方原因造成工期延误，则相应责任方按照每月5000元人民币为标准赔偿甲方。
六、付款方式：
（1）工程预付款：
在本合同签订后15天内，甲方按乙方进度支付工程预付款60%，便于乙方组织生产、生活设施及人员开支。
（2）工程进度款：
按进度实际完成工程量（甲方派出现场人员验收合格）和合同单价支付工程款，并按照比例扣去工程预付款，留足10%的保修金后支付。
保留金在工程竣工验收未发现质量事故并通过相关部门验收后甲方一次性结算付清给乙方。
七、双方责任：
甲方：
1、提供技术资料一套（或现场口头交待乙方），并组织乙方进行施工现场及技术交底。
2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电（有需要时）。
乙方：
1、严格按设计施工图纸及有关电力施工规程、规范及甲乙双方签订的技术协议进行施工，不得随意更改设计，若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。
2、乙方在施工期间，做好安全生产、文明施工，尊重单位驻派人员，并处理好与各施工单位的关系。
4、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。
八、质量验收：
1、乙方在配电房施工（含接地网）设备的基础过程中，严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工，确保工程质量达到设计图纸和标准要求，接地网布置好后应自行检测是否符合设计要求，如验收时接地网不满足设计规范要求造成返工，一切费用由乙方负责。
2、配电房施工（含接地网）设备的基础单元质量检查、验收的签证单，作为工程款结算支付的依据。
3、由乙方自行采购的材料，必须保证质量可靠、进货渠道正常，配置合理,主要材料必须提供生产及相关厂家的合格证，必须报审相关单位送检（混凝土试块、钢筋）。
坚决杜绝使用不合格的材料。
4、全部工程完工后保证相关部门验收一次合格通过，如质量和不按照施工图纸施工的原因造成返工，乙方承担全部承认。
九、安全管理：
1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规，牢固树立安全生产，责任重于泰山的高度责任感，建立完善的安全管理机构，严格执行安全技术操作规程，加强安全管理工作，强化安全技术措施的实施，并接受甲方和有关安检部门的监督和检查。
2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作，坚持持证上岗；以提高全体施工人员的安全意识，保证施工现场安全。
3、设置必要的安全设施和配备防护用品，对于危险地段，设置必要的警示标志、安全哨和防护设施。
4、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作，杜绝发生安全责任事故。
如果施工中发生因乙方原因的人员伤害、机械设备损坏及材料损失，所发生的一切费用由乙方自行负责，甲方不给予经济补偿。
由于乙方的原因造成对第三者的伤害和其他损失，均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任。
十、违约、仲裁：
1、甲、乙各方不得无正当理由（除不可抗拒因素外）拒不履行合同。
如一方违约，对方有权按《经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》追究其经济责任，违约方必须赔偿对方经济损失。
违约金按工程承包总价5%进行处罚。
2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时，双方友好协商解决，当不能协商时，
可在甲方当地，按法律有关程序执行，其发生的费用由违约方承担。
十一、其他：
1、下列文件均作为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。
1）设计变更通知等技术文件。
2、乙方必须对现场的施工人员进行人身保险，保险费由乙方自行承担。
3、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。
十三、合同份数：
本合同一式贰份，甲、乙双方各持壹份。
甲方：乙方：
身份证号码（附复印件）：身份证号码（附复印件）：
联系电话：联系电话：
签订日期：年月日。