一级建造师考试习题《工程法规及知识》(2)
2022一级建造师《建设工程法规及相关知识》测试题II卷（附解析）
标题标题标题标题标题标题标题标题标题标题考试须知：1.考试时间：180分钟，满分为130分。
2.全卷共三大题，包括单项选择题、多项选择题和案例分析题。
3.作答单项选择题和多项选择题时，采用2B铅笔在答题卡上涂黑所选的选项。
4.作答案例分析题时，采用黑色墨水笔在答题卡指定位置作答。
姓名:_________考号:_________一、单选题（共70题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、某建筑企业将自有的一批钢材抵押给甲，后由于资金短缺.又将此批钢材抵押给乙，上述抵押均未办理登记.后建筑企业无力偿还甲.乙的借款，甲.乙拟行使抵押权.下列表述正确的是( )A.由于抵押均未办理登记，抵押权不生效B.甲抵押权成立在先，应先由甲优先受偿C.甲.乙按照债权比例清偿D.乙抵押权成立在后，应先由乙优先受偿2、关于分包工程的税法，正确的是( )A.分包工程承包人在提供分包工程履约担保后，不得要求分包工程发包人提供分包工程付款担保B.中标人可以自行决定将中标项目的部分非主体.非关键性工作分包给他人完成C.中标人和分包人就分包项目向招标人根据各自过错承担相应的责任D.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位完成3、下列需要保全证据的情况为( )A.案外人所掌握的证据B.涉及秘密的证据C.以后难以取得的证据D.因客观原因不能自行收集的证据4、某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4 万元.定金为6 万元。
采购方依约支付了6 万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为( )万元。
A.16B.10C.12D.45、关于中标和签订合同，下列说法中正确的是( )A.招标人应当授权评标委员会确定中标人B.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起15日内签订书面合同C.中标合同的主要条款应当与投标文件的内容一致D.招标人与中标人不得在经备案的中标合同之外另行签订承包合同6、在施工过程中，施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同，但施工企业误将应支付给甲材料供应商的货款支付给了乙材料供应商，关于该货款处理的说法，正确的是( )A.只能由法院确定归属B.施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利C.乙材料供应商应当返还给甲材料供应商D.甲材料供应商可以依据买卖合同要求乙材料供应商返还7、在乡.村庄规划区内进行多村公共设施和公益事业建设时,应当办理( )A.乡村建设规划许可证B.乡村建设工程规划许可证C.乡村建设用地规划许可证D.土地性质变更登记手续8、注册建造师担任施项目负责人,在其承建的工程项目竣工验收手续办结前,可以变更注册至另一个企业的情形是( )A.同一工程分期施工B.发包方同意更换项目负责人C.承包方同意更换项目负责人D.停工超过120天承包方认为需要调整的9、某建设单位与施工单位签订赶工奖罚协议。
2022年-2023年一级建造师之一建工程法规练习题(二)及答案
2022年-2023年一级建造师之一建工程法规练习题(二)及答案单选题（共30题）1、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，工程监理单位的安全责任包括（）。
A.编制基坑支护专项施工方案B.及时提出预防生产安全事故的措施和建议C.审查施工组织设计是否符合工程建设强制性标准D.依法实施拆除工程备案【答案】 C2、有关意外伤害保险理解错误的是()。
A.由总承包单位支付意外伤害保险费B.被保险人因工作需要喝酒而导致的意外保险人应当赔付C.意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止D.保险人按保险合同的最高限额给付死亡保险金【答案】 B3、建设单位办理工程项目质量监督手续应在（）。
A.领取建设工程规划许可证之前B.领取建设用地规划许可证之前C.中标通知书发出后签订施工合同之前D.领取施工许可证或办理开工报告之前【答案】 D4、除双方当事人意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，成为（）。
（2014）A.要式合同B.实践合同C.有偿合同D.双务合同【答案】 B5、某建筑工程经竣工验收合格，但由于承包人存在工程转包行为而导致施工合同无效，则已完工程价款的结算原则是()。
A.按照原无效合同约定B.参照原无效合同约定C.按照合同订立时合同履行地工程造价部门的计价方式D.不予结算【答案】 B6、除可以当场作出行政许可决定的外，行政机关应当自受理行政许可申请之日起()日内作出行政许可决定。
A.10B.20C.30D.45【答案】 B7、建设单位办理工程项目质量监督手续应在（）A.领取建设工程规划许可证之前B.领取建设用地规划许可证之前C.开工前D.领取施工许可证或办理开工报告之前【答案】 D8、根据《行政强制法》,法律没有规定行政机关强制执行的,作出行政决定的行政机关应当申请强制执行的机关是（）A.人民法院B.人民政府C.公安机关D.监察机关【答案】 A9、在下列建设工程法律关系中，属于合同之债的情形是()。
2024年一级建造师之一建工程法规练习题(二)及答案
2024年一级建造师之一建工程法规练习题(二)及答案单选题（共45题）1、根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在隐蔽工程实施隐蔽前，应通知参加的单位和机构有()。
（2015）A.监理单位和检测机构B.建设单位和检测机构C.建设单位和建设工程质量监督机构D.监理单位和建设工程质量鉴定机构【答案】 C2、有关总分包的责任承担说法不正确的是()A.总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责B.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责C.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任D.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担各自的责任【答案】 D3、下列关于诉讼时效中止的表述，正确的是( )。
A.因法定事由的出现，权利人不能行使请求权的，诉讼时效中止B.因原告起诉，诉讼时效中止C.因被告应诉，诉讼时效中止D.因证人要求，诉讼时效中止【答案】 A4、王某应聘到施工单位，双方于4月15日签订了为期二年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。
7月18目，王某拟解除劳动合同，则（）。
A. 必须取得用人单位同意B. 口头通知用人单位即可C. 应提前30日以书面形式通知用人单位D. 应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位【答案】 C5、根据《建设工程安全生产管理条例》，不需要按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业的人员是( )。
A.垂直运输机械作业人员B.登高架设作业人员C.爆破作业人员D.专职安全管理人员【答案】 D6、甲诉乙施工合同纠纷，案经某市一区法院一审终结，判决乙支付工程款及利息。
乙不服I向该市中级法院提出上诉，二审法院驳回乙的诉讼请求。
乙的住所地在该市二区但在该区没有财产可供执行，而在该市三区存有50万元的钢材。
则甲应当向该市（）法院申请强制执行。
A. —区B.中级C. 二区D.三区7、特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检查合格有效期届满前（）向特种设备检测机构提出定期检验要求。
2023年一级建造师之一建工程法规精选试题及答案二
2023年一级建造师之一建工程法规精选试题及答案二单选题（共40题）1、事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的,自刑罚执行完毕或者受处分之日起,不得担任任何生产经营单位的主要负责人的期限为()。
A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 D2、根据《安全生产法》的规定，用于生产、储存危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行（）。
A.安全环境评估和安全条件论证B.安全条件论证和安全评价C.安全条件评价和安全论证D.安全环境条件论证和安全影响评价【答案】 B3、下列关于职务作品的说法,正确的是()。
A.职务作品的作者是公民个人B.一般情况下,职务作品的著作权由单位享有C.作者可以许可第三人以与单位使用的相同方式使用该作品D.职务作品的著作权一般由作者和单位共同享有4、关于专利申请的说法，正确的是（）。
A.两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人B.职务发明创造申请专利的权利属于发明人或设计人，申请被批准后，单位为专利权人C.在中国没有经常居所的外国人，在中国可以自行申请专利和办理其他专利事务的D.国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日，如果申请文件是邮寄的，以收到的邮戳日为申请日【答案】 A5、根据《绿色施工导则》，临时用电照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的（）。
A.10%B.15%C.20%D.30%【答案】 C6、（2019年真题）建设用地使用权自（）时设立。
A.土地交付B.支付出让金C.转让D.登记7、施工合同履行过程中，合同一方当事人提出变更去同要求。
在双方就变更内容协商期内合同应（）履行。
A.中止B.终止C.继续D.对要求变更的部分中止【答案】 C8、依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。
A.30B.25C.20D.15【答案】 C9、《劳动法》规定，国家实行劳动者每日工作时间不超过8小时、平均每周工作时间不超过()小时的工作制度。
一级建造师《工程法规》真题及答案2
一级建造师《工程法规》真题及答案22014年一级建造师《工程法规》真题及答案（2）51.工程建设单位组织验收合格后投入使用，2年后外墙出现裂缝，经查是由于设计缺陷造成的，则下列说法正确的是( )。
A.施工单位维修，建设单位直接承担费用B.建设单位维修并承担费用C.施工单位维修并承担费用D.施工单位维修，设计单位直接承担费用【答案】A52.关于建设工程共同承包的说法，正确的是( )A.中小型工程但技术复杂的，可以采取联合共同承包B.两个不同C.联合体各方应当与建设单位分别签订合同，就承包工程中各自负责的部分承担责任D.共同承担的各方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任【答案】C53.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期( )。
A.以合同约定的竣工日期为准B.相应顺延C.以承包人提交竣工报告之日为准D.以实际通过的竣工验收之日为准【答案】C54.根据《大气污染防治法》，我国颁发主要大气污染物排放许可证的机构是( )。
A.国务院环保部门B.各级地方政府环保部门C.酸雨控制区内的任政府环保部门D.大气污染排放总量控制区内的政府【答案】D55.根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，关于如何确定中标人的说法，正确的是( )。
A.招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人B.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人C.排名第一的中标候选人放弃中标，必须重新招标D.排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新招标【答案】B56.关于施工企业资质序列的说法，正确的是( )。
A.专业承包企业可以将所承接的专业工程再次分包给其他专业承包企业B.专业承包企业可以将所承接的劳务作业依法分包给劳务分包企业C.劳务分包企业只能承接施工总承包企业分包的劳务作业D.劳务分包企业可以承接施工总承包企业或专业承包企业或其他劳务分包企业分包的劳务作业【答案】B57.关于环境保护设施竣工验收的说法，正确的是( )。
一级建造师《工程法规》第二章第二节练习题
1Z302020 施工企业从业资格制度一、单项选择题1.我国施工单位承揽工程或从事建筑施工活动的范围，取决于它的( )。
A.资质等级B.注册所在地C.专业技术D.市场分布【答案】A2.房屋建筑工程施工总承包一级企业法定的注册资本金和净资产分别为( )。
A.注册资本金3亿元以上，净资产3.6亿元以上B.注册资本金5000万元以上，净资产6000万元以上C.注册资本金2000万元以上，净资产2500万元以上D.注册资本金600万元以上，净资产700万元以上【答案】B3.下列关于房屋建筑工程施工总承包特级企业法定的专业技术人员的表述中，正确的是( )。
A.企业总经理具有15年以上工程管理工作经历B.技术负责人具有10年以上从事工程技术管理工作经历C.企业具有注册一级建造师及一级项目经理30人以上D.企业具有本类别相关的行业工程设计甲级资质标准要求的专业技术人员【答案】D4.下列关于房屋建筑工程总承包一级企业法定的专业技术人员的表述中，正确的是( )。
A.企业经理具有10年以上工程管理工作经历或具有高级职称B.总工程师具有10年以上施工技术管理工作经历或本专业高级职称C.企业具有一级资质的项目经理不少于12人D.企业的工程技术人员不少于300人，其中有高级职称的不少于10%【答案】C5.如果以近5年承担过施工总承包项目单项建安合同额来衡量已完成工程的业绩，符合一级施工总承包企业资质等级法定条件的房屋建筑工程单项建安合同额应为( )以上。
A.3000万元B.6000万元C.1亿元D.2亿元【答案】C6.如果以近5年承担过的单项建筑面积来衡量已完成工程的业绩，符合特级企业资质等级法定条件的、质量合格的房屋建筑工程单体建筑面积为( )万平方米以上。
A.5B.4C.3D.2【答案】A7.按照《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为( )三个序列。
A.特级、一级至三级B.特级、一级、二级C.甲级、乙级、丙级D.施工总承包、专业承包和劳务分包【答案】D8.在我国，施工总承包企业资质划分为房屋建筑工程、公路工程等( )个资质类别。
2024年一级建造师之一建工程法规练习题(二)及答案
2024年一级建造师之一建工程法规练习题(二)及答案单选题（共45题）1、对于女职工和未成年工，国家制定了相关特殊保护规定，以下说法不正确的是()。
A.不得安排未成年工从事四级体力劳动强度的劳动B.不得安排女职工从事高处、低温劳动C.应当对未成年工定期进行健康检查D.对怀孕7个月以上女工不得安排夜间劳动【答案】 B2、施工企业与材料供应商订立的合同中约定“任何一方不能履行合同须承担违约金3万元，发生争端由某仲裁机构解决”。
现供应商延期交货给施工企业造成的损失为4.5万元，则施工企业为最大限度维护自身利益应（）。
A.向某仲裁机构请求供应商支付4.5万元B.向某仲裁机构请求供应商支付3万元C.直接要求供应商支付7.5万元D.直接要求供应商支付3万元【答案】 A3、关于建设工程返修中法律责任的说法,正确的是()。
A.因施工企业原因造成的质量问题,施工企业应当负责返修并承担费用B.已发现的工程质量缺陷,由缺陷责任方修复C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的,不可追究项目负责人的责任D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发现的质量问题4、某建设工程施工合同约定工程开工，竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日，2014年10月20日工程实际竣工。
由于发包人未按约定支付工程款，承包人与行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在（）前行使。
（2015）A.2013年9月1日B.2015年4月1日C.2015年4月20日D.2015年10月20日【答案】 C5、可以充抵注册建造师继续教育学时的是()。
A.参加全国建造师执业资格考试命题工作B.从事注册建造师辅导教材编写工作C.在有全国影响力的会议上发表有关建设工程项目管理的学术论文D.参加建造师考前培训授课工作【答案】 A6、关于劳动者工作时间的叙述中，不正确的是（）。
A.用人单位应当保证劳动者每周至少休息1日B.标准工作时间是指每日工作时间不超过8h、平均每周工作时间不超过44h的工时制度C.建筑企业高级管理人员，应当实行标准工作时间制度D.参加紧急抢修抢险时，劳动者延长工作时间不受限7、下列关于民事诉讼执行程序的说法，错误的是（）。
一级建造师《工程法规》考试真题二(含答案)
一级建造师《工程法规》考试真题二(含答案)2015一级建造师《工程法规》考试真题二(含答案) 一、单项选择题(共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1、基层人民法院审理行政诉讼案件，应当在立案之日起三个月内作出第一审判决。
有特殊情况需要延长的，由()批准。
A.高级人民法院B.最高人民法院C.中级人民法院D.该基层法院院长2、关于施工企业与项目经理部法律关系的说法，正确的是()。
A.项目经理部具备法人资格B.项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者C.项目经理部行为的法律后果由其自己承担D.项目经理部是施工企业内部常设机构3、下列行为属于施工单位资质不良行为的是()。
A.以他人名义投标，骗取中标的B.施工单位取得资质证书后，降低安全生产条件的C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械的D.需持证上岗的技术作业人员未经培训考核，未取得证书上岗，情节严重的4、施工合同中对支付工程款的时间约定不明，但建设工程实际交付使用的，计息日期()。
A.从交付之日起计算B.从竣工验收之日起计算C.从当事人起诉之日起计算D.从提交竣工结算文件之日起计算5、按照《建设工程施工合同》GF-2013—0201示范文本通用条款的规定，监理人收到承包人隐蔽工程验收申请后，未按时进行检查，也未提出延期要求的，施工单位应()。
A.再次发出书面通知B.停工等待C.通知建设单位予以验收D.自行完成覆盖施工6、当事人一方履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，其赔偿额度为()。
A.不超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失B.合同中约定的额度C.违反合同一方违反合同时预见到的损失D.给对方造成的实际损失和自己获得的利益7、在建设工程项目招标的开标会议上，有权对投标文件密封情况进行检查的主体是()。
A.招标代理机构人员B.投标人代表C.工作人员D.评标委员会主任8、建设单位于2012年2月15日申请领取了施工许可证，但因项目拆迁受阻，工程于2013年2月22日才决定开工。
2020年一级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟题(二)
2020一建法规模拟题2一、单选题1、建筑业企业不再符合相应资质标准条件的，县级以上住房城乡建设主管部门应当责令其限期改正并向社会公告，（）。
A.整改期限最长不超过1年B.整改期间不得提出资质升级申请，但可以提出增项申请C.整改期间不能承揽新的工程D.逾期仍未达到建筑业企业资质条件的，资质许可机关可以撤回其资质证书。
企业可以在资质被撤回后3个月内，提出恢复资质的申请2、甲乙双方因工程施工合同发生纠纷，甲公司向法院提起了民事诉讼。
审理过程中，在法院的主持下，双方达成了调解协议，法院制作了调解书并送达双方当事人。
双方签收后乙公司又反悔，则下列说法正确的是（）。
A.甲公司可以向人民法院申请强制执行B.人民法院应当根据调解书进行判决C.人民法院应当认定调解书无效并及时判决D.人民法院应当认定调解书无效并重新进行调解3、关于委托代理的说法，正确的是（）A.民事法律行为的委托代理必须采用书面形式B.被委托为诉讼代理人的只能是法律服务工作者或近亲属C.经建设单位同意，建设工程的承包活动可以委托代理D.数人为同一代理事项的代理人的，应当共同行使代理权4、关于建设用地使用权的说法，正确的有（）A.建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上B.基于便利性原则，建设用地使用权只能设立于地上、地表，不得设立于地下C.建设用地使用权，可以采取出让、划拨或捐赠的方式设立D.建设用地使用权转让后，其使用期限应向登记部门重新确定5、某施工现场发生安全事故，造成3人死亡，1人重伤，500万元直接经济损失，1300万元间接经济损失，该事故应由（）组织调查。
A.省级建设行政主管部门B.省级人民政府C.设区的市人民政府D.县级人民政府6、担保方式分为保证、抵押、质押、留置、定金。
关于担保方式，说法正确的是（）。
A.银行为施工单位提供的投标保函，属于保证B.建设单位以其取得的建设用地使用权作为担保向银行贷款，属于权利质押C.运输公司为施工单位运输一批水泥，施工单位拖欠运费，运输公司扣押部分水泥作为担保，属于动产质押D.建设单位拖欠工程款，施工单位拒不交工，属于留置7、下列不属于工程监理单位对施工质量实施监理依据的是（）。
一级建造师《建设工程法规及相关知识》考试卷(附答案)
一级建造师《建设工程法规及相关知识》考试卷（附答案）一、单选题1. 《民法典》物权编调整的法律关系是（）。
A: 因物的占有和使用产生的民事关系B: 因物的收益和处分产生的民事关系C: 因物的占有和处分产生的民事关系D: 因物的归属和利用产生的民事关系2. 根据《生产安全事故应急预案管理办法》，关于生产经营单位应急预案的说法，下列说法正确是的（）A: 综合应急预案是针对具体场所、装置或者设施所制定的应急处置措施B: 专项应急预案应当规定事故风险描述，预警和信息报告C: 专项应急预案是针对重要生产设施、重大危险源、重大活动防止生产安全事故而制定的专项性工作方案。
D: 现场处置方案是针对重要生产设施、重大危险源、重大活动防止生产安全事故而制定的专项性工作方案。
3. 根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，下列安全生产许可证违法行为中，罚款额度区间最小的是（）。
A: 未取得安全生产许可证擅自从事施工活动B: 转让安全生产许可证C: 冒用安全生产许可证D: 安全生产许可证有效期满未办理延期手续继续从事施工活动4. 根据《建筑市场信用管理暂行办法》，属于建筑市场基本信息的是（）。
A: 行政机关奖励信息B: 群团组织奖励信息C: 注册执业人员信息D: 行政处罚信息5. 下列情形中，属于违法分包的是（）A: 施工总承包单位将施工总承包合同中的幕墙工程分包给具有相应资质单位的B: 施工总承包单位将施工总承包合同中的钢结构工程分包给具有相应资质单位的位的C: 专业分包单位将其承包的专业工程中的劳务作业部分分包的D: 施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的6. 根据《历史文化名城名镇名村保护条例》规定，可以在历史文化名城、名镇、名村保护范围内进行下列活动的有（）。
A: 修建储存腐蚀性物品的仓库B: 占用保护规划确定保留的道路C: 在历史建筑上刻划、涂污D: 改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动7. 某项目在施工过程中脚手架坍塌，造成5人死亡，60人重伤，直接经济损失900余万元。
2022年一级建造师考试真题《建设工程法规及相关知识》2
11.下列属于转包的（）。
A.企业相互借用资质B.母公司接工程子公司来施工C.施工总承包将主体结构部分分包D.没有资质借用揽工程【答案】B【解析】存在下列情形之一的，应当认定为转包，但有证据证明属于挂靠或者其他违法行为的除外：(1)承包单位将其承包的全部工程转给其他单位(包括母公司承接建筑工程后将所承接工程交由具有独立法人资格的子公司施工的情形或个人施工的。
12.下列项目，要求必须有监理的是（）。
A.国有资金占主导地位的投资项目B.国外组织提供援助资金的项目C.大型公共事业项目D.居民住宅楼【答案】C【解析】《建设工程质量管理条例》进一步规定，下列建设工程必须实行监理：（1）国家重点建设工程；（2）大中型公用事业工程；（3）成片开发建设的住宅小区工程；（4）利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程；（5）国家规定必须实行监理的其他工程13.联合体施工过程中出现问题则（）。
A.按份承担责任B.承担连带责任C.由任意一家承担责任D.由甲方随意指定一家【答案】B【解析】联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。
14.根据《绿色施工导则》，“四节一环保”是指（）。
A.节能、节地、节水、节材和资源保护B.节能、节地、节水、节材和环境保护C.节能、节电、节水、节材和环境保护D.节能、节电、节水、节材和资源保护【答案】B【解析】所谓“四节一环保”是指“节能、节地、节水、节材和环境保护15.按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》，建筑施工过程中场界环境噪声排放限制是（）。
A.昼间60dB(A)，夜间50dB(A)B.昼间65dB(A)，夜间50dB(A)C.昼间70dB(A)，夜间55dB(A)D.昼间75dB(A)，夜间60dB(A)【答案】C【解析】《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011规定，建筑施工过程中场界环境噪声不得超过规定的排放限值建筑施工场界环境噪声排放值，昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。
2023年一级建造师之一建工程法规精选试题及答案二
2023年一级建造师之一建工程法规精选试题及答案二单选题（共40题）1、专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由( )审查签字、加盖执业印章后方可实施。
A.专业技术人员B.总监理工程师C.施工单位技术负责人D.安全管理员【答案】 B2、关于表见代理的说法，正确的是（）。
A.表见代理属于无权代理，对本人不发生法律效力B.本人承担的表见代理产生的任后，可以向无权代理人追偿因理行为而遭受的损失C.表见代理中，由行为人和本人承担连带责任D.第三人明知行为人无权代理仍与之实施民事行为，构成表见代理【答案】 B3、在下列常见的合同中，对合同的分类的说法错误的是（）。
A. 加工承揽合同属于不要式合同B. 建设工程施工合同属于要式合同C. 建设单位与商业银行的贷款合同属于不要式合同D. 自然人之间的借款合同属于不要式合同【答案】 C4、某高速公路项目进行招标，开标后允许（）。
A.评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容B.投标人再增加优惠条件C.投标人撤销投标文件D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法【答案】 A5、关于法的效力层级的说法，正确的是（）。
A.当一般规定与特别规定不一致时，优先适用一般规定B.地方性法规的效力高于本级地方政府规章C.特殊情况下，法律法规可以违背宪法D.行政法规的法律地位仅次于宪法【答案】 B6、根据《固体废物污染环境防治法》，下列处置危险废物的方式中，不符合国务院环境保护行政主管部门规定，应当缴纳危险废物排污费的方式是（）。
（2015）A.填埋B.热解C.堆肥D.焚烧【答案】 A7、根据《招标投标法》，投标人补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在()（2013）A.评标截止时间前B.评标开始前C.提交投标文件的截止时间前D.投标有按期自【答案】 C8、某工程项目工期为20个月，其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用为100万元。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一级建造师考试习题《工程法规及知识》（2）
1、行政责任的承担方式）两种。
A．行政处罚
B．行政处分
C．记过
D．撤职
E．行政拘留
2、某施工单位在施工作业时，向周边环境排放的建筑施工噪声超出国家规定的建筑施工场界噪声排放标准，则受到危害的人有权要求（）承担责任。
A．建设单位
B．设计单位
C．施工单位
D．监理单位
3、负有安全生产监督管理职责的部门的工作人员，有（）行为的，将受到降级或撤职的行政处分。
A．对不符合法定安全生产条件的涉及安全生产的事项予以批准
B．发现未依法取得批准的单位擅自从事有关活动而不予以处理
C．发现依法已取得批准的单位不再具备安全生产条件的不予撤销原批准
D．未督促生产经营单位向从业人员提供符合国家标准的劳动防护用品
E．未督促生产经营单位对特种作业人员进行专门的培训
4、债务人或第三人将其动产或权利转移债权人占有，用以担保债权的实现，当债务人不能履行债务时，债权人依法有权就该动产或权利优先得到清偿的法律行为，叫做（）。
A．保证
B．抵押
C．留置
D．质押
5、欣欣公司新建一职工宿舍，合同工期6个月，工程合同价1000万元人民币，原则上资金应到位（）方能领取施工许可证。
A．1000 万元人民币
B．500万元人民币
C．300万元人民币
D．100万元人民币
6、根据《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》规定，下列关于最高出让年限的表述正确的是（）。
A．甲商业大楼用地使用权出让年限是50年
B．乙工厂用地使用权出让年限是40年
C．丙私立医院土地使用权出让年限是70年
D．丁旅游娱乐中心土地使用权出让年限是40年
7、甲乙签订水泥订购合同，甲委托丙送货，并订立运输合同。
丙送货途中，遭遇泥石流导致延迟送货，水泥受到部分损失。
于是乙方以逾期交货和货物不符合约定为由拒收货物、拒付货款。
丙多次与乙交涉未果，发现水泥受潮部分扩大，就将水泥作价卖给另一个厂家。
下列表述中正确的是（）。
A．水泥价值减少的损失由甲承担
B．水泥价值减少的损失由乙承担
C．水泥价值减少的损失由丙承担
D．丙为处理水泥的费用可以要求甲支付
E．丙为处理水泥的费用可以要求乙支付
8、知识产权是指民事主体对智力成果依法享有的专有权利，它与物权、债权相区别的首要特征是（）。
A．其客体是不具有物质形态的智力成果
B．其权利主体依法享有独占使用智力成果的权利
C．其只有在特定国家内有效
D．其只有在法律规定的期限内有效
9、下列对于合同权利义务终止的说法正确的是（）。
A．合同终止会引起合同权利义务客观上不复存在
B．合同权利义务终止是合同责任的终止
C．合同权利义务终止就终止了合同的经济往来结算条款的效力
D．合同权利义务终止后合同的遗留问题无须再处理
10、某工程试验员王某欲对正在浇筑的二层框架柱混凝土取样，按《建设工程质量管理条例》要求，试验员王某应当在（）监督下在混凝土浇筑口制备试块。
A．建设单位
B．监理单位
C．建设单位或监理单位
D．建设单位和监理单位
11、根据《建设工程勘察设计管理条例》，可以直接发包的工程建设勘察、设计项目有（）。
A．采用特定专利的项目
B．采用特定的专有技术的项目
C．小型项目
D．私人投资的项目
E．建筑艺术造型有特定要求的项目
12、施工单位的主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责或者作业人员不服管理、违反规章制度和操作规程冒险作业，造成事故但尚不够刑事处罚的可（）。
A．处1 万元以上10 万元以下的罚款或者按照管理权限给予撤职处分
B．处2万元以上20万元以下的罚款或者按照管理权限给予撤职处分
C．处3万元以上 30 万元以下的罚款或者按照管理权限给予撤职处分
D．处4万元以上40万元以下的罚款或者按照管理权限给予撤职处分
13、在城市房屋拆迁过程中，在拆迁范围内的下列建筑物中，应予以相应补偿的是（）。
A．甲从乙手中购买的一套住房，房屋过户手续尚未办清
B．居住在底层临街的乙将住房改为商店后要求商业用途补偿的
C．丙在自家楼前自建的储藏间
D．丁单位在数年前施工中搭建的工人宿舍
14、下列选项中（）不属于建筑工程一切险承保的危险与损害。
A．爆炸
B．地震
C．设计错误
D．洪水
15、根据《招标投标法》及有关规定，下列建设项目中属于必须进行招标的项目范围的有（）。
A．利用世界银行贷款新建水电站
B．某市居民用水水库工程
C．某涉及国家秘密的军事工程
D．某市利用国有资金建的垃圾处理场
E．某高校的图书馆改建工程
16、环境行政主管部门应该在收到环境影响报告书之日起（）日内，做出审批决定并通知建设单位。
A．7
B．15
C．30
D．60
17、市建委的下列行为中，如当事人不服，可以申请行政复议的包括（）。
A．限制某项目经理的人身自由
B．查封某建筑公司的主要财产
C．给其内部某公务员行政处分
D．冻结某建筑公司的银行账户
E．向某建筑公司摊派赞助费用
18、建没工程合同当事人一方不履行非金钱债务，存在（）情形的，对方不能要求继续实际履行。
A．法律上或事实上不能履行的
B．当事人以自己的行为表明不履行的
C．债务标的不适于强制履行或者履行费用过高的
D．债权人在合理期限内未要求履行的
E．当事人愿意履行金钱债务来替代的
19、从主体上看，债权是（）。
A．相对权
B．绝对权
C．对人权
D．对世权
20、下列选项中，（）不是安装工程一切险的被保险人。
A．建设行政主管部门
B．业主
C．制造商
D．供应商。