最新2020年监理员考核题库388题(含参考答案)

2020年监理员考试题库388题【含答案】
一、单选题
1．质量验收的首要条件是符合（）要求，同时要满足施工工艺标准.建筑工程质量验收统一标准和专业质量验收规范标准。

A.监理规划；
B.施工组织设计；
C.勘察设计文件；
D.专项方案。

正确答案：[C]
2．建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以（）为限，每次不超过三个月。

既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许
可证自行废止。

A.1次；
B.2次；
C.3次；
D.4次。

正确答案：[B]
3．监理规划在签订建设工程监理合同及收到工程设计文件后，在开工前及召开（）前编制完成，并报送建设单位。

A.设计交底会；
B.图纸会审会议；
C.第一次监理例会；
D.第一次工地会议。

正确答案：[D]
4．建设工程监理是指工程监理单位受建设单位委托，根据法律法规.工程建设标准.勘察设计文件及合同，在（）对建设工程质量.进度.造价进行控制，对合同.信息进行管理，对工程建设相关方
的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

A.设计阶段；
B.施工阶段；
C.可研阶段；
D.材料供应单位。

正确答案：[B]
5．工程监理单位在监理合同签订后，应及时将项目监理机构的组织形式.人员构成及项目总监的任命书面通知（）。

A.建设单位；
B.监理企业；
C.设计单位；
D.当地建设主管部门。

正确答案：[A]
6．（）是指通过对各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路.管道.设备等的安装所形成的工程实体。

A.单位工程；
B.电力工程；
C.市政公用工程；
D.建筑工程。

正确答案：[D]
7．工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告（）要求设计单位改正。

A.审图单位；
B.建设单位；
C.设计单位；
D.主管部门。

正确答案：[B]
8．依据《中华人民共和国刑法》第137条，“建设单位.设计单位.施工单位.工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役
，并处罚金；后果特别严重的，处五年以上（）以下有期徒刑，并处罚金。

”
A.3年；
B.5年；
C.7年；
D.10年。

正确答案：[D]
9．监理单位在监理巡视检查过程中，发现存在安全事故隐患的，应按照有关规定及时下达书面指令要求施工单位进行整改或停止施工，施工单位拒绝按照监理单位的要求进行整改或者停止施工的，监理
单位应及时将情况向（）报告。

A.建设单位；
B.监理企业；
C.设计单位；
D.当地建设主管部门。

正确答案：[D]
10．监理单位应对施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案进行审查，而未进行审查的，或施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案未经监理单位审查签字认可，施工单位擅自施工的，监理
单位应及时下达（），并将情况及时书面报告建设单位。

A.工作联系单；
B.工程暂停令；
C.监理通知单；
D.书面指令。

正确答案：[B]
11．项目总监必须具备国家注册资格，并按照行业规定一名项目总监最多同时可以担任（）项目总监。

A.2个；
B.3个；
C.4个；
D.5个。

正确答案：[B]
12．监理规划和安全监理方案须由监理企业（）审批签名并加盖监理企业法人公章。

A.总监理工程师；
B.法人代表；
C.技术负责人；
D.建设单位代表。

正确答案：[C]
13．监理人员应熟悉工程设计文件，参加（）主持的图纸会审和设计交底会议，会议纪要应由总监理工程师签认。

A.质监单位；
B.设计单位；
C.建设单位；
D.主管部门。

正确答案：[C]
14．工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求.施工技术标准和合同约定的，有权要求（）改正。

A.建设单位；
B.设计单位；
C.建筑施工企业；
D.材料供应单位。

正确答案：[C]
15．施工场地由建设单位移交承包单位，应填写（），并由建设单位.施工单位和监理单位各方签字确认。

A.开工报告；
B.施工场地移交记录；
C.进度计划报表；
D.测量成果记录。

正确答案：[B]
16．建设工程按照自然属性建设工程可分为建筑工程.土木工程和（）三大类。

A.机电工程；
B.电力工程；
C.市政公用工程；
D.通信工程。

正确答案：[A]
17．监理单位应依据（）要求建立安全监理机构及配置安全监理人员和设备，并履行安全监理职责。

A.监理合同；
B.施工组织设计；
C.设计文件；
D.施工承包合同。

正确答案：[A]
18．从事建设工程活动，必须严格执行基本建设程序，坚持先勘察.后（）.再施工的原则，建设单位.勘察单位.设计单位.施工单位.工程监理单位依法对建设工程质量负责。

A.申报；
B.验收；
C.设计；
D.使用。

正确答案：[C]
19．申请领取施工许可证时，建设资金已经落实：建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（），建设工期超过一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的30%。

A.40%；
B.20%；
C.60%；
D.50%。

正确答案：[D]
20．设计文件是监理工作的重要依据，设计文件必须经（）审查合格并经建设单位确认后方可作为监理工作的依据，实施过程中设计有重大修改必须重新报审。

A.监理单位；
B.主管部门；
C.业主；
D.审图机构。

正确答案：[D]
二、多选题
21．管好用好监理信息，能够促进监理业务经营和现场监理工作的开展，对监理工作管理水平和业务技能的提高具有（）推动作用。

A.规范作用
B.引领作用
C.示范作用
D.推动作用
正确答案：[D]
22．信息的收集工作必须把握信息（），做到收集及时.准确。

A.系统
B.流程
C.渠道
D.来源
正确答案：[D]
23．（）将带来生产要素结构与管理形式的变化，现代社会中，生产要素结构中的知识与技术的作用大大增强，已经成为第一生产力，而物质资料与资本的作用相对减弱。

A.装配化
B.信息化
C.规范化
D.标准化
正确答案：[B]
24．项目监理机构应建立和完善信息管理制度，设（）管理监理文件资料。

A.兼职人员
B.专人
C.监理员
D.安全监理员
正确答案：[B]
25．信息化将（）管理实现信息化.网络化.个性化.知识与柔性管理。

A.监理单位
B.建设单位
C.施工单位
D.检测单位
正确答案：[A]
26．加强现场（）业务培训工作，不断提高信息管理人员业务水平。

A.资料管理
B.信息管理
C.信息
D.管理
正确答案：[B]
27．监理信息管理任务之一是组织项目（）信息的收集并系统化，编制项目信息管理实施细则或手册。

A.基本情况
B.工程概况
C.基本要求
D.基本工作
正确答案：[A]
28．项目监理机构自身所形成的工程监理信息资料，统一使用（）表式，规范化记录和填写。

A.标准化
B.格式化
C.规范化
D.制度化
正确答案：[B]
29．通过利用计算机辅助管理，使工地现场各类信息.文件和资料能够第一时间传送至建设单位.承包商及监理公司等各部门，保证（）沟通方式的多样化和沟通渠道的畅通。

A.建设单位
B.施工单位
C.监理单位
D.各有关单位
正确答案：[D]
30．《广东省建筑工程竣工验收技术资料统一用表》（2016版）中所列的监理单位用表共有（）个表式。

A.18
B.20
C.24+1
D.36
正确答案：[C]
31．（）主要是在工程建设过程中，上级有关部门的文件.工程前期有关文件.设计变更及工程内部文件。

A.信息
B.文件
C.文件信息
D.资料信息
正确答案：[C]
32．监理信息管理任务之一是明确项目报告.报表及各种资料的规定，例如（）的格式.表式.内容.数据结构及字体字号等要求。

A.文件资料
B.文件资料
C.文件资料
D.文件资料
正确答案：[A]
33．对坠落高度超过（）m及以上的安全防护棚应搭设顶部能防止穿透的双层防护棚廊。

A.2；
B.5；
C.24；
D.30
正确答案：[C]
34．《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2014）规定监理文件资料中有24种资料都要移交给建设单位存档（纸质和电子文件），监理单位要存档的有（）26种，城建档案馆存档的有12种（包括
纸质和电子文件）。

A.26
B.24
C.20
D.18
正确答案：[A]
35．在施工合同中，不论何种形式的仲裁协议，都应包括（）。

A.仲裁申请书
B.请求仲裁的意思表示
C.仲裁事项
D.选定的仲裁员
E.选定的仲裁委员会
正确答案：[BCE]
36．监理信息的加工是信息处理的（），其目的是通过加工为工作提供有用的信息。

A.基本内容
B.基础内容
C.关键内容
D.重要内容
正确答案：[A]
37．项目监理机构工程信息资料管理实行（）负责制，主持制定监理信息管理工作制度。

A.总代
B.总监
C.监理员
D.监理人员
正确答案：[B]
38．项目监理机构在收到建设单位转发的（）后，应尽快指派监理人员现按照程序进行审核后，并将审核意见上报建设单位。

A.指令
B.图纸
C.设计文件
D.文件
正确答案：[C]
39．项目监理机构于第一次工地例会监理交底时，同时交待（）资料管理制度和资料运行传递程序以及各相关工序报审时限的规定及要求。

A.信息
B.监理
C.监理信息
D.管理
正确答案：[C]
40．信息管理概念：所谓信息管理是指在开展建设监理工作过程中对信息的收集.（）与应用等一系列工作的总称。

A.加工
B.整理
C.储存
D.传递
E.传输
正确答案：[ABCD]
41．监理文件资料的（）审核.审批.整理.组卷.移交及归档工作的统称，简称监理文件资料管理。

A.归档
B.分类
C.收集
D.填写
E.编制
正确答案：[CDE]
42．信息管理工作原则包括（）。

A.标准化原则；
B.有效性和定量化原则；
C.定性原则；
D.时效性和高效处理原则；
E.可预见原则。

正确答案：[ABDE]
43．及时收集不同来源的监理信息。

监理信息来源可包括（）等四方面。

A.文件
B.资料
C.档案
D.监理报表
E.计算机辅助文档
正确答案：[ACDE]
44．信息管理目的：信息管理是监理工作的一项重要内容，贯穿于监理工作的全过程。

信息管理的目的是通过有组织的信息交流，使有关人员能及时.准确地获得相应的，作为（）的依据，也为工程建
成后的运行.管理.缺陷修复积累资料。

A.纠偏
B.分析
C.判断
D.控制
E.决策
正确答案：[BCDE]
45．计算机辅助文档主要是监理机构书面发出的（）.函告，监理业务开展过程形成的监理日记.月报.专题报告.监理报表.影像.总结及工程质量评估报告等以电子文件形式存在.储存的各种文档
资料。

A.监理通知
B.整改通知
C.会议纪要
D.通知
E.联系单
正确答案：[CDE]
46．监理人员应如实记录监理工作，（）传递信息，按规定汇总整理.分类归档监理文件资料。

A.及时
B.准确
C.完整
D.快速
E.快捷
正确答案：[ABC]
47．监理信息管理的收集按不同来源可分为：文件.档案.（）及计算机辅助文档等四方
面。

A.监理总结
B.监理资料
C.监理报表
D.监理报告
正确答案：[C]
48．合同法律关系的客体分为（）。

A.物
B.行为
C.智力成果
D.自然人
E.法人
正确答案：[ABC]
49．《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)要求《监理日志》填写的主要内容有（）。

A.天气和施工环境情况；
B.当日施工进展情况；
C.当日监理工作情况，包括旁站.巡视.见证取样.平行检验等情况；
D.当日监理审签情况；
E.当日存在的问题及处理情况及其它有关事项。

正确答案：[ABCE]
50．依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号），对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，监测单位应当编制监测方案。

监测方案由监测单位
技术负责人审核签字并加盖单位公章，报送（）后方可实施。

A.建设单位
B.施工单位
C.监理单位
D.安全监督机构
正确答案：[C]
51．总承包单位项目专职安全员配备数量要求：土木工程.线路管道.设备安装工程，5000万～1亿元工程不少于（）人。

A.1；
B.2；
C.3；
D.4
正确答案：[B]
52．依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号），监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制（），并对危大工程施工实施专项巡视检查。

A.监理实施细则
B.监理规划
C.旁站方案
D.安全监理方案
正确答案：[A]
53．依据《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）第二十八条：特种设备（即涉及生命安全.危险性较大的锅炉.压力容器含气瓶.压力管道.电梯.起重机械.客运索道.大型游乐设施和场内
专用机动车辆。

）使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前（）个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。

检验检测机构接到定期检验要求后，应当按照
安全技术规范的要求及时进行安全性能检验和能效测试。

未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。

A.1
B.2
C.3
D.4
正确答案：[A]
54．安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处（）以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，
可处七年以下有期徒刑。

A.三年；
B.两年；
C.一年；
D.四年
正确答案：[A]
55．高度超过（）m及以上的双排脚手架，应在脚手架外侧整个长度和高度上连续设置剪刀撑。

A.24；
B.30；
C.50；
D.60;
正确答案：[A]
56．依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号），监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则，并对危大工程施工实施（）检查。

A.旁站
B.平行检验
C.定期检查
D.专项巡视
正确答案：[D]
57．依据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第45条：两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协
议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定（）进行安全检查与协调。

A.专职安全生产管理人员
B.单位主管安全的负责人
C.单位主管生产的负责人
D.单位负责人
正确答案：[A]
58．依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号），监测单位有下列行为之一的，责令限期改正，并处1万元以上3万元以下的罚款；对直接负责的主管
人员和其他直接责任人员处1000元以上5000元以下的罚款（）。

A.未按照本规定参与组织危大工程验收的
B.未取得相应勘察资质从事第三方监测的
C.未按照本规定编制监测方案的
D.未按照监测方案开展监测的
E.发现异常未及时报告的
正确答案：[BCDE]
59．合同当事人承担违约责任的形式有（）。

A.支付违约金
B.支付赔偿金
C.返回财产
D.追缴财产
E.定金罚则
正确答案：[ABE]
60．对于重要的文件资料应做书面（）。

A.备份
B.存档
C.保存
D.保留
正确答案：[A]
61．在施工中由于（）造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。

A.承包人未能及时调整施工机械
B.发生不可抗力
C.雨季天数增多
D.工程变化和设计变更
E.一周内非承包人原因停电.停水.停气.等造成停工累计超过8小时
正确答案：[BDE]
62．公开招标设置资格预审程序的目的是（）。

A.选取中标人
B.减少评标工程量
C.优选最有实力的承包商参加投标
D.迫使投标单位降低投标报价
E.了解投标人准备实施招标项目的方案
正确答案：[BC]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
63．合同在履行中既可能是按照市场行情约定价格，也可能执行政府定价或政府指导价。

下列说法正确的有（）。

A.如果是按照市场行情约定价格履行，则市场行情的波动不应影响合同价，合同仍执行原价格
B.如果是按照市场行情约定价格履行，合同按市场行情波动的新价格执行
C.如果执行政府定价或政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价
D.如果执行政府定价或政府指导价的，逾期交付标的物的，遇价格上涨时按照新价格执行；遇价格下降时，按原价格执行
E.如果执行政府定价或政府指导价的，逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按新价格执行；价格下降时，按原价格执行
正确答案：[ACE]
64．设计合同履行过程中，设计人应负责情况包括（）。

A.收集设计依据文件和现场地质.水文资料
B.施工现场必要的工作和生活条件
C.采用先进的设计方案
D.向设计审批部门完成报批手续
E.对外商的设计资料进行审查
正确答案：[CE]
65．施工合同履行过程中，发生（）等情况，应给承包人顺延合同工期。

A.发生设计变更
B.发包人延误移交施工现场
C.承包人采购的材料供货商未能按时交货
D.基础开挖时遇到图纸未标明的地下通讯管线
E.发包人的施工干扰了承包人按计划进度施工
正确答案：[ABD]
66．设备制造阶段的监理任务包括（）。

A.使用原材料质量的确认
B.制造过程重要试验结果的质量确认
C.审查供货方提供的月报表
D.对发运设备前包装质量的检验
E.货物运抵现场后进行开箱检验
正确答案：[ABCD]
67．监理单位的义务包括（）。

A.选择承担工程项目建设的实施单位
B.与承包商签订施工合同
C.公正地维护有关各方的合法权益
D.不得泄露与本工程有关的保密资料
E.不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动
正确答案：[CDE]
68．下列关于抵押权的实现和有关质押的说法正确的有（）。

A.质押可分为动产质押.不动产质押和权利质押
B.抵押权的实现一般按抵押物登记的先后顺序清偿
C.抵押物未登记的，按照合同成立的先后顺序清偿
D.可以质押的权利包括汇票.支票.债券.存款单.仓单.提单
E.可以质押的权利包括所有股份.股票以及商标专用权.专利权.著作权的财产权
正确答案：[BD]
69．合同生效后，当事人对履行方式约定不明确的，可以按照（）确定履行方式。

A.协议补充
B.按照有利于债务人的方式履行
C.按照交易习惯确定
D.按照有利于债权人的方式履行
E.按照有利于实现合同目的方式履行
正确答案：[ACE]
70．委托人在监理合同中的委托工作内容可以是（）。

A.完成设计任务
B.制订特殊工艺的质量标准
C.编制施工组织设计
D.监督工程施工质量
E.负责采购设备
正确答案：[BD]
71．下列哪些合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销（）。

A.因重大误解而订立的合同
B.显失公平的合同
C.以欺诈.胁迫等手段使对方在违背真实意思的情况下订立的合同
D.乘人之危使对方在违背真实意思的情况下订立的合同
E.以合法形式掩盖非法目的的合同
正确答案：[ABCD]
72．可撤消的建设工程施工合同应当由（）撤消。

A.建设行政主管部门
B.人民法院
C.仲裁机构
D.工商行政管理部门
正确答案：[BC]
73．下列关于合同不当履行中的保全措施的说法正确的有（）。

A.保全措施包括代位权和撤消权两种
B.代位权是指债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权。

C.代位权是指债权人可以向人民法院请求以债务人的名义代位行使债务人的债权
D.债权人请求人民法院撤消债务人的行为的前提是债务人以明显不合理低价转让财产，对
债权人造成伤害的，并且受让人知道该情形
E.撤消权自债权人知道或者应当知道撤消事由之日起2年内行使
正确答案：[ABD]
74．《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)中对监理文件资料一般规定有（）。

A.项目监理机构应建立和完善信息管理制度，设专人管理监理文件资料。

B.监理人员应如实记录监理工作，及时.准确.完整传递信息，按规定汇总整理.分类归档监理文件资料。

C.认真编写《监理工作总结》。

D.及时编写《工程质量评估报告》。

E.监理单位应按规定编制和移交监理档案，并根据工程特点和有关规定，合理确定监理单位档案保存期限。

正确答案：[ABE]
75．下列关于竣工验收说法正确的是（）。

A.工程验收是合同履行中的一个重要工作阶段个，工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用
B.发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任
C.竣工验收是指整体工程的竣工验收
D.对符合竣工验收要求的工程，发包人收到工程竣工报告后14天内，组织勘察.设计.施工.监理.质量监督机构和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案
E.发包人在验收后14天内给予认可或提出修改意见。

发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告以被认可正确答案：[ABE]
76．关于施工现场易燃易爆物品储存及管理要求，正确的是（）。

A.乙炔气瓶与氧气瓶应保持不少于5m距离；
B.乙炔气瓶与氧气瓶应保持不少于10m距离；
C.乙炔气瓶与与明火距离不少于10m；
D.乙炔橡胶软管应为耐腐蚀助燃管，颜色为蓝色
E.乙炔橡胶软管应为耐腐蚀助燃管，颜色为红色。

正确答案：[ACE]
77．信息管理的内容一般包括（）.传输.存储.检索.应用六项内容。

A.收集
B.整理
C.加工
D.归档
E.分类
正确答案：[AC]
78．设备采购和设备监造工作计划的内容应包括（）。

A.监理人员岗位职责
B.监理工作的方法和手段
C.进度计划
D.监理工作程序
正确答案：[ABCD]
79．试运行包括（）阶段。

A.单机试车
B.联动试车
C.投料试车
D.试生产
正确答案：[ABCD]
80．下列属于政府采购的招标形式是（）。

A.单一来源采购
B.竞争性谈判
C.议价
D.询价
正确答案：[ABD]
81．根据《建筑施工企业主要负责人.项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》，以下项目专职安全管理人员配置正确的是（）。

A.建筑或装修工程：0.5万m2以下工程不少于1人；
B.建筑或装修工程：1万m2以下工程不少于1人；
C.建筑或装修工程：1～5万m2工程不少于2人；
D.建筑或装修工程：1～3万m2工程不少于2人
E.建筑或装修工程：3万m2及以上工程不少于3人
正确答案：[BC]
82．依据《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）有关规定，勘察单位.（）及其他与建设工程安全生产有关的单位，必须遵守安全生产法律.法规的规定，保证建设工程安
全生产，依法承担建设工程安全生产责任。

A.建设主管部门
B.监理单位
C.设计单位
D.施工单位
E.建设单位
正确答案：[BCDE]
83．住建部《房屋市政工程生产安全事故报告和查处工作规程》（建质[2013]4号）第三条：根据造成的人员伤亡或者直接经济损失，房屋市政工程生产安全事故中的较大事故，包括以下内容（）。

A.指造成10人以上30人以下死亡；
B.50人以上100人以下重伤；
C.5000万元以上1亿元以下直接经济损失；
D.10人以上50人以下重伤；
E.1000万元以上5000万元以下直接经济损失
正确答案：[DE]
84．依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号），危大工程发生险情或者事故时，施工单位应当立即采取应急处置措施，并报告工程所在地住房城乡
建设主管部门。

（）等单位应当配合施工单位开展应急抢险工作。

A.设计
B.建设
C.监理
D.建设主管部门
E.勘察
正确答案：[ABCE]
85．依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号），下列工程属于危险性较大的分部分项工程的有（）。

A.建筑幕墙安装工程；
B.钢结构.网架安装工程；
C.人工挖孔桩工程；
D.预应力工程；
E.混凝土工程
正确答案：[ABC]
86．依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发房屋建筑和市政基础设施工程施工质量安全动态管理办法的通知》（粤建规范〔2017〕2号），县级以上建设行政主管部门及其委托的建设工程质量安全监督
机构（以下简称“质安监机构”）可以对其量化记分的质量安全管理人员包括（）。

A.建设.勘察.设计单位的项目负责人；。