工程总包管理费合同6篇

工程总包管理费合同6篇
篇1
甲方（发包方）：_________________________
乙方（承包方）：_________________________
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行工程总承包管理事宜，经友好协商，达成如下协议：
一、工程概况
1. 工程名称：_________________________________。

2. 工程地点：_________________________________。

3. 工程内容：_________________________________。

二、管理事项
乙方负责对整个工程进行总承包管理，包括但不限于工程进度、质量、安全、成本控制等。

具体管理事项如下：
1. 工程进度管理：负责编制工程总体进度计划，并确保按计划进行。

2. 质量管理：确保工程施工质量符合国家相关标准和甲方要求。

3. 安全管理：负责工程安全管理，确保施工现场安全无事故。

4. 成本控制：负责工程成本控制，确保工程成本在预算范围内。

5. 协调沟通：负责与相关部门、单位及甲方沟通协调，确保工程顺利进行。

三、合同金额及支付方式
1. 工程总包管理费总额为人民币_________元（大写：
_____________________元整）。

2. 支付方式：甲方按工程进度支付乙方管理费，具体支付节点及比例为：
（1）工程开工后______天内支付______%；
（2）工程进展至______%时支付______%；
（3）工程竣工并验收合格后______天内支付剩余款项。

四、双方责任与义务
1. 甲方责任与义务：
（1）按时支付管理费；
（2）提供工程相关资料；
（3）协助乙方处理与相关部门的关系。

2. 乙方责任与义务：
（1）按照合同约定履行管理职责；
（2）及时向甲方报告工程进展情况；
（3）对工程质量和安全负总责；
（4）协助甲方进行工程验收。

五、违约责任
1. 若甲方未按合同约定支付管理费，乙方有权顺延工程进度，并要求甲方承担违约责任。

2. 若乙方未按合同约定履行管理职责，导致工程进度延误、质量不达标或发生安全事故，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方相应损失。

六、其他约定事项
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4. 若因本合同发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、附则
本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

附件：_________________________ （根据实际项目需要添加）
甲方（盖章）：_________________________
法定代表人（签字）：_________________________
地址：_________________________ 联系电话：
_________________________
日期：_________________________
篇2
甲方（发包方）：________________
乙方（承包方）：________________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为明确双方在工程总承包过程中的权利和义务，保障工程的顺利进行，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行工程总包管理事宜，特订立本合同。

一、工程概况
1. 工程名称：________________
2. 工程地点：________________
3. 工程规模：________________
4. 工程内容：________________
1. 乙方提供工程总包管理服务，甲方需支付总包管理费给乙方。

2. 总包管理费金额及支付方式：________________。

1. 乙方负责协调各分包单位之间的工程进度、质量控制、安全监管等工作。

2. 乙方负责整个工程进度的把控与调整，确保工程按期完成。

3. 乙方负责工程质量管理，监督各分包单位按照国家标准、规范进行施工。

4. 乙方负责安全管理，制定并落实各项安全措施，确保工程现场安全。

5. 乙方负责工程造价监控，协助甲方进行成本控制。

6. 乙方负责工程资料的管理与归档。

四、甲乙双方的权利与义务
1. 甲方的权利与义务：
（1）按时支付工程款项，包括总包管理费。

（2）为乙方提供必要的工作条件和支持。

（3）对工程进度、质量、安全等方面进行监督。

2. 乙方的权利与义务：
（1）按照合同约定履行工程总包管理职责。

（2）按时向甲方报告工程进度、质量、安全等情况。

（3）遵守相关法律法规，确保工程的合法合规性。

（4）对分包单位的施工行为进行监管。

五、违约责任
1. 若甲方未按时支付工程款项，包括总包管理费，应按合同约定支付违约金。

2. 若乙方未按照合同约定履行工程总包管理职责，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

3. 若因乙方管理不善导致工程出现重大安全事故，乙方应承担全部责任。

六、合同的变更与解除
1. 双方协商一致，可以变更或解除本合同。

2. 如因不可抗力导致合同无法继续履行，双方均可解除合同。

七、争议解决方式
本合同在履行过程中发生争议，双方应首先协商解决；协商不成的，可提交仲裁机关仲裁或向人民法院起诉。

八、其他约定事项
1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（发包方）：________________（盖章）
法定代表人：________________
地址：________________
联系电话：________________
日期：________________
乙方（承包方）：________________（盖章）
法定代表人：________________
地址：________________
联系电话：________________
日期：________________
篇3
甲方（发包方）：____________________
乙方（承包方）：____________________
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方提供工程总承包管理服务，达成如下协议：
一、合同宗旨和目的
为确保工程项目的顺利进行，提高工程建设效率和管理水平，甲方委托乙方承担本工程总承包管理服务工作。

本合同旨在明确双方的权利和义务，规范双方的行为，保护双方的合法权益。

二、工程概况
工程名称：____________________
工程地点：____________________
工程规模：____________________
工程内容：____________________
三、服务范围和内容
乙方提供的服务范围包括：项目管理、技术管理、质量管理、安全管理、进度管理、成本管理等。

具体内容包括但不限于以下几个方面：
1. 制定项目计划并负责实施；
2. 负责与设计单位、施工单位、供应商等沟通协调；
3. 对工程质量、安全、进度进行监督和管理；
4. 负责项目成本核算和成本控制；
5. 提出工程变更及现场签证等。

四、合同金额及支付方式
1. 本工程总包管理费总额为人民币________万元整。

该费用已包括乙方履行本合同全部义务所需的全部费用。

除非另有约定，甲方无需额外支付任何其他费用。

2. 支付方式：甲方应按照工程进度及时支付乙方的管理费用。

具体支付时间和金额按照双方另行约定的支付计划执行。

五、权利和义务
1. 甲方权利和义务：
（1）按时支付乙方管理费；
（2）对乙方提供的服务质量和进度进行监督；
（3）提供乙方履行本合同所需的相关资料和支持。

2. 乙方权利和义务：
（1）按照合同约定提供工程总承包管理服务；
（2）确保项目质量、安全、进度的达标；
（3）对甲方提出的合理要求及时响应和处理。

六、违约责任和赔偿
1. 甲方如未按时支付管理费，应按日向乙方支付未付款项百分之五的违约金。

2. 乙方如未按照合同约定提供服务，导致工程进度受阻或造成甲方损失，应根据实际情况承担相应的违约责任和赔偿责任。

3. 其他违约责任按照《中华人民共和国合同法》的相关规定处理。

七、合同变更和解除
篇4
甲方（发包方）：________________
乙方（承包方）：________________
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着公平、公正、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行工程总承包管理事宜达成一致意见，特订立本合同。

一、工程概况
1. 工程名称：________________
2. 工程地点：________________
3. 工程规模：________________
4. 工程内容：________________
1. 乙方提供工程总包管理服务，包括但不限于工程协调、进度管理、质量管理、安全管理、成本控制等方面的服务。

2. 总包管理费计算方式及标准：根据工程总造价的百分比计算，具体百分比根据工程实际情况双方协商确定。

三、合同双方职责与义务
1. 甲方职责与义务：
（1）负责提供工程相关资料，确保资料的真实性和完整性；
（2）负责确定工程设计、施工、材料供应等相关事项，确保工程的顺利进行；
（3）按照合同约定支付总包管理费。

2. 乙方职责与义务：
（1）负责工程项目的协调管理，确保工程进度、质量、安全等方面的控制；
（2）负责工程项目的成本控制，提出合理的成本控制建议；
（3）负责工程项目的资料整理与归档，确保资料的完整性和准确性；
（4）按照合同约定提供专业化的服务，保障甲方的合法权益。

四、工程总包管理费的支付与结算
1. 总包管理费的支付：甲方按照合同约定，根据工程进度支付总
包管理费。

2. 结算方式：工程竣工验收合格后，双方进行总包管理费结算，
结算依据为合同约定的计算方式及标准。

五、违约责任
1. 若甲方未按合同约定支付总包管理费，乙方有权停止服务，并
追究甲方的违约责任。

2. 若乙方未按照合同约定履行服务职责，甲方有权要求乙方承担
违约责任。

3. 双方因履行合同产生的纠纷，应当友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

六、合同的变更与解除
1. 本合同一经签订，双方应严格遵守。

在合同履行过程中，如有特殊情况需要变更或解除，应经双方协商一致，并签订书面补充协议。

2. 因不可抗力因素导致合同无法继续履行的，双方可以协商解除合同。

七、其他约定事项
1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

本合同自双方签字盖章之日起生效。

3. 本合同的解释权归甲乙双方共同拥有。

如有任何疑问，双方应友好协商解决。

甲方（盖章）：________________
法定代表人（签字）：________________
日期：________________
乙方（盖章）：________________
法定代表人（签字）：________________
日期：________________
篇5
甲方（发包方）：_________________________
乙方（承包方）：_________________________
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着公平、公正、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行工程总承包管理事宜达成如下协议：
一、工程概况
1. 工程名称：_________________________
2. 工程地点：_________________________
3. 工程规模：_________________________
4. 工程内容：包括基础工程、主体结构、建筑装饰装修、机电安装等。

二、工程总包管理费的内容和范围
1. 乙方负责工程的整体规划、组织、协调和管理。

2. 乙方负责工程进度的把控，确保工程按期完成。

3. 乙方负责工程质量的监督和管理，确保工程质量符合相关标准和规范。

4. 乙方负责工程安全生产的监督和管理，确保安全生产无事故。

5. 乙方负责与其他相关单位（如设计单位、监理单位、供应商等）的沟通协调。

6. 乙方负责工程的竣工验收和交付。

三、工程总包管理费金额及支付方式
1. 工程总包管理费总额为人民币________万元整（大写：
_________________________）。

该费用包含乙方为完成本合同约定的管理任务所需的所有费用。

2. 支付方式：甲方按工程进度支付乙方工程总包管理费。

具体支付时间和金额如下：
（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总包管理费的XX%作为启动资金；
（2）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余的XX%；
（3）质量保证金为总管理费的XX%，自工程竣工验收合格之日起一年后支付。

四、违约责任
1. 若甲方未按合同约定支付工程总包管理费，乙方有权要求甲方支付逾期违约金，并有权停止管理工作。

2. 若因乙方原因造成工程进度延误或工程质量不符合要求，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

3. 若因甲方原因造成工程进度延误或工程质量不符合要求，甲方应承担违约责任，并支付乙方因此产生的额外费用。

4. 其他违约责任按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定处理。

五、其他约定事项
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

篇6
甲方（发包方）：________________
乙方（承包方）：________________
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程总承包管理事宜，达成如下协议：
一、工程概况
1. 工程名称：________________
2. 工程地点：________________
3. 工程规模：________________
乙方负责以下管理内容：
1. 施工管理：负责施工现场的整体管理，确保施工进度、质量和安全。

2. 质量管理：负责监督施工质量，确保工程达到合同约定的质量标准。

3. 安全管理：负责施工现场的安全管理，确保施工过程中不发生安全事故。

4. 成本控制：负责工程项目的成本控制，提出降低成本的措施和建议。

5. 协调沟通：负责与建设单位、设计单位、监理单位等相关方的沟通协调。

本工程总包管理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格并交付使用之日止。

1. 甲方支付乙方工程总包管理费总额为_____元（大写：
_______________）。

2. 支付方式：甲方按工程进度支付乙方工程总包管理费，具体支付时间和金额如下：
（1）合同签订后___日内支付总额的___%作为启动资金；
（2）工程完成___%时，支付总额的___%；
（3）工程竣工验收合格并交付使用时，支付剩余款项。

五、甲方的权利与义务
1. 甲方有权要求乙方按照合同约定履行工程总包管理职责。

2. 甲方有义务按时支付乙方工程总包管理费。

3. 甲方应提供工程项目的相关资料，协助乙方进行工程总包管理。

六、乙方的权利与义务
1. 乙方有权获得甲方支付的工程总包管理费。

2. 乙方有义务按照合同约定履行工程总包管理职责，确保工程顺利进行。

3. 乙方应组织好施工管理，确保施工进度、质量和安全。

4. 乙方应提出降低成本的措施和建议，协助甲方控制工程项目成本。

七、违约责任
1. 甲方未按时支付乙方工程总包管理费的，应按每日___%的标准支付逾期违约金。

2. 乙方未按照合同约定履行工程总包管理职责的，应按合同总价款的___%支付违约金。

3. 如因乙方原因导致工程进度延误、质量不符合要求或发生安全事故的，乙方应承担相应的赔偿责任。

八、争议解决方式
本合同在履行过程中发生争议时，甲乙双方应首先协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他事项
1. 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3. 本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。

甲方（发包方）：________________（盖章）
法定代表人：________________（签字）
联系方式：________________
地址：________________
日期：_________________年____月____日签订地点：____________。

乙方（承包方）：________________（盖章）法定代表人：________________（签字）联系方式：________________地址：________________日期：
_________年______月______日签订地点：____________
------------------------------------------------------以上为《工程总
包管理费合同》的基本内容框架，具体的条款需要根据工程项目的实际情况进行调整和完善。

在您实际使用前请务必咨询专业法律人士进行
审查和修改以确保合同的合法性和实用性。

同时请注意本合同仅为参
考并非专业法律意见。