建设工程机械租赁合同模板(7篇)
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建设工程机械租赁合同模板
甲方:_____
乙方:_____
本合同书有承租方(以下简称甲方)与出租方(以下简称乙方)商定并签署。
经双方协商,拟以甲方租赁乙方的水泥搅拌车台,泵车台,经双方协商一致,特签订如下协议,以资共同遵守。
第二条合同内容
1、操作人员、维修人员的工资、社会保险费等费用由乙方负责。
2、设备的保养、维修、辅助油料(含机油、黄油、液压油)等费
用由乙方负责。
3、甲方承担设备的主燃油费等。
4、设备的每月工作日是自然月天数扣减2天的维修时间(仅限月机械设备租赁合同租方式)。
第三条设备的交付及进退场费用
1、乙方在向甲方交付设备时,由甲方验证所交付的设备及其相关
零配件、备件和资料是否符合本合同第一条的约定,并由甲方签收。
如果不符合约定,甲方有权拒收,并要求乙方重新提供合格的设备。
如乙方未能及时重新提供合格设备,甲方有权解除合同,因此给甲方造成的工期延误等损失,乙方应承担赔偿责任。
2、设备的退场费用由乙方承担,在进退场过程中,所发生的交通
安全事故或其它事故,均由乙方负责承担费用。
甲方不承担任何责任和费用。
第四条租赁期限
1、保证施
工期限每年为7个月,租赁费每年不够7个月按7个月结算,超出7个月按实际天数结算(年度以实际租用天数
为准)。
2、乙方同意,本合同设备每台的进场时间和退场时间由甲方根
据其承包工程的施工需要决定。
乙方在接到甲方的进场或退场通知后,按通知规定的时间准时进场或退场。
实际的租赁时间,以设备物进入现场作业的时间至实际停止作业的时间为准。
3、甲方在冬季休息期间,设备将停止租赁费用的计算,具体休
息起止时间,由甲方以书面形式告知乙方。
第五条甲乙双方的权利和义务
1、甲方的权利及义务
1.1、甲方有权根据施工或管理需要安排设备的作业
1.2、甲方应当按合同约定向乙方支付租金
1.3、甲方应乙方要求,甲方向乙方司机免费提供食宿
1.4、甲方应合理、正确指挥乙方设备的作业,不得强行要求操作人员违章操作,如甲方违章指挥造成的安全事故或其它损失由甲方负责承担所有费用。
2、乙方的权利及义务
2.1、乙方有权要求甲方按合同约定支付租金
2.2、乙方应当保证甲方在租赁期间内对设备的使用权不因管理机关的决定或第三人就设备主张权利受到任何中断或侵害。
2.3、乙方按照甲方通知要求,必须按时提供设备和操作人员,保证设备证照齐全,操作人员有相应的有效证件。
甲方:_____(以下简称甲方)
乙方:_____(以下简称乙方)
____年____月____日
建设工程机械租赁合同模板(二)出租方(甲方):
承租方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》的规定,经双方协商一致,就乙方向甲方承租以下设备达成协议:
一、设备的使用地点及工程情况:
二、租赁设备概况
三、设备的所有权:
本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方,承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权,没有对设备的转租权。
承租方不得以任何理由对设备进行抵押,否则造成的全部后果由承租方承担。
四、甲方的基本责任:
1、提供技术型良好的设备。
2、设备进入乙方施工现场厚,甲方机手服从乙方施工管理人员的调度与指挥,并遵守乙方施工现场的规章制度。
3、甲方机手应该按设备操作规程施工。
五、乙方的基本职责:
1、为甲方机手提供食宿。
2、乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备、人员的安全。
由乙方原因造成的设备损坏或丢失,由乙方负责赔偿。
3、乙方不得强迫甲方机手违章作业或超负荷工作。
4、乙方应在交货地点检查验收租赁机械设备,同时将签收盖章后的机械租赁收据交给甲方
5、乙方对甲方进入施工现场的机手要进行安全培训。
六、结算方式及相关事宜:
1、租赁期间:自____年____月____日至____年____月____日,开始计算租金。
如乙方提前使用,则从使用日期开始计算租金。
租赁期满,乙方将设备完好交给甲方后,办理退场手续。
如乙方继续租用需签订续租合同,续租不足一个月时,租赁费按实际天数计算。
2、结算方式:设备租赁费按包月计算,首月3.8万元/月,次月3.6万元/月,第三月3.4万元/月,第四月3万元/月,第五月2.8万元/月,第六月2.6万元/月,乙方在甲方确认设备后向甲方支付首月租金3.8万元,并且完全支付进场和反程运费押金5000元后办理提货
3、运费的承担:设备的进场费用由乙方承担,退场费用由甲方承担。
如租期不足三月,则退场费由乙方承担,乙方应在设备退场前五日内通知甲方。
4、工作时间:每月工作时间不得超过300小时,超出部分按10小时折合一天计算机械租金和机手加班费。
5、油料提供:乙方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油料,否则造成的停机损失由乙方承担。
6、设备维修:乙方应协助甲方机手作好设备的维修工作,所付的维修费用用以甲方机手签字为准每月每台维修费超过元以上的部分由甲方承担,元以下的部分由乙方承担。
另乙
7、设备因故障造成的停工每月累计布超过3天(维修时累计12小时折合一天),若超出三天,则超出的天数不计租赁费。
8、设备租赁期间,乙方如需转移工地施工,必须征得甲方得书面同意,并保证甲方设备在该协议结束后返回。
七、本合同的附件时本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
本合同附件包括:租赁合同附表、租赁机械收据、及甲、乙双方通过协商做出的补充规定。
八、争议的解决:
有关本合同的一切争议,甲、乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。
如协商不成,提交
甲方所在地的仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。
仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。
九、本合同壹式贰份,由甲、乙双方各执一份。
甲乙双方签字盖章(合同章)之日起生效。
十、如本合同未加盖甲方合同章,则视为无效合同。
甲方(公章):_____ 乙方(公章):_____ 法定代表人(签字):_____ 法定代表人(签字):_____
____年____月____日 ____年____月____日
建设工程机械租赁合同模板(三)
出租方:(以下简称甲方)
承租方:(以下简称乙方)
一、为加快施工进度,乙方需要租用甲方机械设备。
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,本着平等互利的原则,经甲、乙双方友好协商特签订本合同。
二、租赁时间及租赁费用的结算:
(1)租赁期限:时间个月、不足个月按个月计算;每月租金元,超出每天每台按元收取。
如乙方租赁时间不足合同日期一半时,甲方收乙方70%租金作为补偿金。
操作工工资食宿费用由乙方承担。
如乙方超出合同约定时间继续租用时应在合同期满前十五日内重新签订续租合同。
新设备进场配重予制由乙方负责。
(2)机械设备进场前,乙方应先预付人民币:_____元作为押金,待设备使用结束,经检查机械无损后退还,或在租赁后期在租金中扣除。
设备进场后乙方应在24小时内检查验收机械设备可否正常使用。
如不按约定时间验收并提出异议要求整改,即视为该设备合格,可以正常使用。
并开始付在用租金。
(3)结算方式:每月日结算租金,乙方如不能按合同结算租金,甲方有权停止其设备的使用。
三、机械设备进退场费包括安装费、拆卸费、技术指导费、运输费、吊装费、人工费,由下列两种方式任选一种作为依据。
(1)机械设备进退场费为元,由乙方提供,进场时一次性付清。
(2)机械设备的进退场费由乙方承担,退场时由乙方将承租设备送至甲方指定地点,只限颍上城区范围内。
四、双方的权利和义务
(1)甲方经租设备应满足乙方使用要求,保证设备技术运转状态良好,附件、工具齐全,保证乙方能够正常使用。
如果当地技监部门对设备进行检验,甲方积极配合,按技监部门要求提供各种相关技术资料。
(2)甲方出租的设备由乙方安排操作人员使用,该人员必须持证上岗,严格按照该设备的使用规章操作。
凡因违反规程造成的机械损坏和安全事故,后果由乙方承担。
所产生的费用由乙方支付。
(严禁在设备工作中使用学徒工)
(3)甲方对出租设备拥有所有权,并在每月由乙方安排三天时间维护、保养。
(4)甲方在租赁期间内不得将该设备抵押转让等,必须保证乙方正常在用。
(5)乙方负责设备的看管,并搞好设备进退施工现场时场地,人员干扰及其他外部环境的协调,如由此造成的进退场日期延误所产生的费用由乙方支付。
(6)设备交付使用后。
该设备机械、电器、电机、钢丝绳等如发生损坏其维修更换由乙方支付相关费用。
五、合同自签字时生效,如双方产生纠纷可向颍上县人民法院提出诉讼。
该合同一式两份,每份2页,甲、乙双方各执一份。
未经双方同意不得私自改动条款内容,否则无效。
甲方签字:_____ 乙方签字:_____ ____年____月____日 ____年____月____日
建设工程机械租赁合同模板(四)
承租方(甲方):常州正昌房地产开发有限公司
出租方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》的规定,经双方协商一致,就甲方向乙方承租设备达成如下协议:
一、设备的使用地点及工程情况:
使用地点:码头街____号
工程情况:本地块内原厂房及设备基础地坑等建筑物的清除,便于勘察及打桩。
二、承租方式及相关约定:
1、乙方所提供的机械设备进场前必须提供设备的品牌、型号、功能、购买时间等,经甲方同意后方可进场施工。
2、油料提供:乙方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油料,加油时间由乙方承担。
3、设备维修:乙方机手应提前作好设备的维修工作,所付的维修费用由乙方自行承担。
4、设备如有故障应及时需修理好,如在4小时内不能正常施工,乙方必须调入其他机械进行施工。
5、设备租赁期间,乙方必须按甲方要求直至施工完毕,未经甲方同意中途退场,甲方有权不支付乙方剩余的工程价款。
6、乙方必须保护周边现有建筑及构筑物,如有损坏造成均由乙方自行承担。
三、租金价格及结算方式本合同按固定单价的形式进行租用。
大挖机:225元/小时
大推土机:225元/小时
小挖机:120元/小时
该费用包括了机械设备运转所需的油耗、维修、操作指挥人工等。
在合同实施期间单价保持不变,并不因劳务、材料、机械等成本的价格变动而作任何调整。
结算方法:
合同总价=实际用时×所用机械的单价该价款已包含机械运转施工的所有费用,不在产生其他任何费用。
四、工程款支付方式:
每工作时间完成300个小时,甲方支付乙方5万元作为机械施工进度款,待工程施工完毕结算后,乙方提供全部发票后一个月内支付剩余工程价款。
五、甲乙双方权利与义务
乙方责任:
1、乙方提供本工程所需完好的施工机械设备,进场后确保能够根据甲方要求高效率的施工。
2、乙方驾驶员应按机械设备的安全操作规程施工,施工前要熟悉了解周边的环境。
3、乙方进场施工前应对驾驶员进行安全教育,提高安全意识,如在施工过程中发生安全事故,一切后果与责任均由乙方自行承担,甲方不承担任何责任与经济损失。
4、乙方现场必须有指挥员进行现场调配与指挥。
5、乙方人员施工期间如发现地下管线、构造物、文物等应进行保护,并且第一时间通知甲方管理人员,共同商讨施工方案后再进行施工。
6、乙方现场指挥员及驾驶员需服从甲方的调配和指挥。
7、乙方必须按甲方需求,进行同时提供一台或多台机械设备。
甲方责任:
1、甲方提供已知的地下障碍物、管线及施工总平面图。
2、甲方及时处理障碍物的施工方案。
3、按约定支付乙方的施工机械费。
六、验收要求
按甲方的要求进行施工,施工完毕经甲方验收满意后方可退场。
七、争议的解决:
有关本合同的一切争议,甲、乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。
如协商不成,提交甲方所在地的仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。
仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。
八、本合同壹式贰份,由甲、乙双方各执一份。
甲乙双方签字盖章之日起生效。
甲方:_____ 乙方:_____法人代表:_____ 法人代表:_____ 委托代理人:_____ 委托代理人:_____
时间:_____ 时间:_____
建设工程机械租赁合同模板(五)出租方(以下简称甲方):
承租方(以下简称乙方):
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及其他的有关法律法规的规定,按照平等互利的原则,经双方友好协商,达成此租赁协议。
一、当事人
甲方:
地址:
法定代表人:
电话:
邮编:
乙方:
地址:
法定代表人:
电话:
邮编:
二、租赁机械设备
甲方保证上述机械设备性能良好,绝对不影响使用。
三、甲方保证
甲方保证,甲方有权利就本合同第二条所列的机械设备进行对外租赁,这种权利既包括就机械设备的所有权、使用权或者处置权,也包括就机械设备进行对外租赁的经营权,若第三方主张对该机械设备的权利或者政府机构就甲方违法进行对外租赁业务而造成乙方的损失,甲方应承担赔偿责任。
四、租赁期限
1、设备租赁期限为____月,即自____年____月____日至____年____月____日。
2、乙方根据施工需要可以提前退租,但应提前天书面通知甲方。
3、若乙方因工程需要延长租期,应在本合同届满前____日内,与出租方协商,延长租赁期限或达成续租协议。
五、调遣费、租金、燃油和油料,及支付方式
1、调遣费:
乙方应支付甲方调遣费(往、返)元。
除本条款规定外,甲方不再支付乙方任何形式的进场费、退场费。
2、租金:租金____元/台班;租金____元/台班;租金____元/台班;租金____元/台班
乙方按照甲方实际提供的机械设备数量、实际的台班数支付租金。
对于甲方应缴纳的税费,由甲方自行承担。
实际使用中连续工作不满1个小时的按1小时计。
超过1小时的累加计算。
每满8个小时
计为1个台班。
不足1个台班的租金按1个台班租金/8x实际工作的小时数。
3、燃油:
燃油及其费用应由承担。
若本合同约定由乙方提供燃油并承担费用的,要写明:甲方同意乙方按租赁设备的实际用油量且不高于下列标准向甲方提供燃油,提供_____升/台班提供_____升/台班提供_____升/台班
若租赁设备实际用油量超出以上标准的部分燃油,由甲方自担。
4、支付方式:
租金每月结算一次。
每月____日,甲方持乙方签认的上个月完工证办理结算,实际结算数量以乙方现场授权代表开具的完工证数量为准,结算总价款以乙方最终审计值为准。
结算后付款前,甲方应向乙方提供符合税收法律规定的发票。
在双方办完结算手续后,乙方视工程业主的付款情况向甲方支付租金。
5、其它油料由_____负责并承担费用。
六、工程项目、工作内容和工作地点
1、工程项目:_____
2、工作内容:_____
3、工作地点:_____
七、机械设备的检验
甲方应在合同约定的租赁期限前天达到工作地点。
由甲乙双方按照合同约定的数量、型号、规格、技术参数等进行检验,以保证机械设备符合合同约定。
检验的时间不计入租赁期限,乙方也不承担任何费用。
八、甲方的的责任和义务
1、负责提供符合合同约定的机械设备,并配备符合操作规范所要求的机械设备操作人员。
机械设备和操作人员具备国家有关部门规定的各种有效证照。
机械设备符合安全环保等相关要求。
未经乙方同意,甲方及其操作人员不得私自退场,不得将用于本工程的机械设备用于其他工程。
2、甲方司操人员应身体健康,持证上岗并具有熟练的操作技术,应遵纪守法并严格遵守乙方的规章制度,服从乙方现场管理人员的调度和指挥,密切配合乙方的施工生产。
若由甲方原因造成工期延误,应赔偿乙方相应的经济损失。
3、甲方操作人员应按设备操作规程施工,必须按照有关规定配齐灯光、信号、救生、消防设备及通讯设备。
在正常施工条件下,甲方操作人员不得拒绝乙方的施工要求以及连续施工要求。
4、甲方操作人员应严格填写租赁机械设备施工表等签证表格,按照合同规定的时间或者乙方现场管理人员要求的时间递交给乙方进行审核、签字、盖章,以此作为计算租金的依据之一。
5、负责机械设备的日常维护保养、保管和故障处理,确保机械设备状态良好。
对机械设备、司操人员进行投保,自行承担费用。
6、负责操作人员的工资、奖金、福利、津贴等各种人工费用。
负责自有人员的劳动保护用品。
7、应对司操人员进行上岗前安全教育,熟练掌握操作规程,严禁违章作业,避免发生安全及人身伤亡事故。
甲方应做好特殊情况的应急预案处理。
8、对于甲方原因发生的人身伤亡、机损事故、交通事故等均由甲方承担全部责任及经济损失。
对于第三方原因造成的人身伤亡、机损事故、交通事故等的经济损失,由甲方直接向第三方索赔。
九、乙方的权利义务
1、负责租赁设备的进场签认及每月租费的签认工作。
2、承担因乙方原因造成的机械设备的损坏、丢失。
3、严禁违章指挥,不得强迫甲方操作人员违章作业或超负荷作业。
4、应在约定的交货地点检查验收机械设备,及时交付有关验收单证。
5、应按照合同约定支付租金、调遣费等,及时进行施工机械设备施工表等签证表格的签认。
6、委派设备的调度、使用及单证签认。
十、违约责任
1、任何一方都应按照合同严格履行,不得违反合同约定。
没有按照合同约定履行义务的,应承担相应的违约责任。
2、甲方应按照合同约定严格履行,若有任何违约行为,甲方应按照以下规
甲方的机械设备或操作人员延期____日入场的或者甲方的机械设备或操作人员私自退场超过____日的,乙方有权随时解除本合同,并对甲方进行相应处罚。
3、甲方机械因故障停机,应在小时内恢复使用,如果超过小时但不足一个工作日,扣一个台班的租金,如果一个月中因故障停机天数累加超过个工作日,扣十五个台班的租金,如果一个月中因故障停机天数累加超过个工作日,扣三十个台班的租金。
如果甲方的机械设备一个月内因故障停机天数累计超过2天(或48个小时)的,乙方有权随时解除本合同,并对甲方进行相应处罚。
4、由于甲方原因造成乙方工期延误的,甲方应相应赔偿乙方的经济损失。
5、因甲方其他违约给乙方造成经济损失的。
十一、通知
根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_____(邮寄、电报、当面送交等方式)传递。
以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。
双方的有效通讯地址以本合同第一条所约定的地址为准,一方
变更通知或通讯地址,应提前____日以书面形式通知对方,并告知变更生效日期。
否则,由未通知方承担由此而引起的相应责任。
十二、争议的处理
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解。
协商或调解不成的,按下列第_____种方式解决(1)提交_____仲裁委员会仲裁。
(2)依法向人民法院起诉。
十三、其他约定事项
1、甲方机械设备或服务不能满足乙方要求,甲方应向乙方支付不低于相应费用2倍的违约金,且甲方可以随时解除协议。
2、甲方机械设备的产品合格证书、特种设备安全检验合格证书、作业人员身份证和操作证书复印件作为本合同附件。
3、甲乙双方可签订安全生产协议,并作为本合同的附件。
4、本合同未尽事宜,由双方协商解决。
5、本合同自双方签字并盖章之日起生效,结清租金后自行失效。
6、本合同一式六份,双方各执三份。
甲方(公章):_____
乙方(公章):_____
法定代表人(签字):_____
法定代表人(签字):_____
____年____月____日
____年____月____日
建设工程机械租赁合同模板(六)
出租方(以下简称甲方):
承租方(以下简称乙方):
因乙方在____县_____工地(项目部)建设需要,现向甲方租赁工程机械(以下称挖机)_____台。
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规之规定,本着平等互利、自愿的原则,为了明确甲乙双方各自的权利和义务,经双方协商达成协议,特签订本合同,以便双方共同遵守。
第一条租赁期限
乙方向甲方租赁挖机,租赁期限自____年____月____日起至____年____月____日止。
第二条租金及租金计算办法
正常工作时间每天按八小时计算,每天租金为____元,乙方挖掘机在施工中受阻每天按____元计算。
租金计算从进场之日起开始计算到乙方归还挖机之日止(租赁期间不扣节假日)。
租金支付方式:甲方挖机进场后,乙方支付_____,之后按天支付;如超过三天不支付工程款,甲方有权停工,并照付租金。
挖机拖车费进场由乙方支付,满三个月租用期出场拖车费由甲方自付,未满三个月租用期出场拖车费由乙方全付。
拖车费金额为____元。
第三条操作人员安排
操作人员由甲方安排,工资由甲方承担和发放;乙方负责安排生活和食宿等;操作人员必须服从安排,听从指挥(乙方指定指挥人员)。
第四条安全管理及责任
如因甲方操作人员不听从乙方指挥所造成的机械或人员事故,由甲方负责;其它原因所造成的机械及人员事故均由乙方全部承担。
如遇政府部门及其他干预,所产生费用一律由乙方负责。
第五条解决合同的方式
本合同在执行过程中发生争议,由双方协商解决,作出的补充规定内容与本合同具有同等效力。
如协商不能达成一致的可向人民法院起诉,甲乙双方一致同意选择甲方住所地人民法院管辖并审理本合同的纠纷。
第六条其它约定
乙方在报停后当天必须和甲方结算并付清所有应付款项,否则租金计算到付款之日止。
甲方任何人员在乙方处借款都必须要甲方同意,否则由乙方自行负责。
第七条本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(公章):_____ 乙方(公章):_____ 法定代表人(签字):_____ 法定代表人(签字):_____ ____年____月____日 ____年____月____日
建设工程机械租赁合同模板(七)甲方:(承租单位全称)(以下简称甲方)。