工程量签证
合同内工程量签证
合同内工程量签证【标题】合同内工程量签证单【】甲方（业主）：_____________________乙方（承包商）：_____________________工程项目名称：_______________________合同编号：_________________________签证编号：_________________________鉴于甲乙双方就上述工程项目已签订建设工程施工合同（以下简称“原合同”），现因实际施工过程中出现的变更情况，经甲乙双方协商一致，对原合同内的工程量进行如下签证确认：一、工程量变更内容1. 变更原因：（简要说明变更的原因，如设计变更、现场条件变化等）2. 变更描述：（详细描述变更的内容，包括增减的工程量、部位、规格、型号等）3. 变更影响：（分析变更对工期、质量、成本等可能产生的影响）二、工程量核定1. 原合同约定工程量：________________2. 实际完成工程量：________________3. 变更后工程量：________________4. 核定依据：（列出核定工程量所依据的文件、图纸、现场记录等）5. 核定结果：（明确写出最终核定的工程量）三、费用调整1. 原合同总价：________________2. 变更部分费用：________________3. 调整后总价：________________4. 价格调整依据：（如果有价格调整，需列出具体的计算方法和依据）四、其他约定（如有其他需要双方约定的事项，例如后续服务、保修条款等，在此列明）五、签证效力本签证单一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
本签证单是对原合同的补充，与原合同具有同等法律效力。
若本签证单内容与原合同有冲突，以本签证单为准。
六、签字盖章甲方代表（签字）：_______________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_______________ 日期：____年__月__日（此处留空白供甲乙双方盖章）【结束语】。
工程量签证方案
工程量签证方案一、背景工程量签证是指在工程建设过程中，对工程量的确认和调整的一种管理方法，主要用于处理施工过程中出现的工程量变更、索赔、附加费用等问题。
在工程建设过程中，由于设计变更、施工变更等原因，工程量的变更是难免的，而工程量签证作为一种管理工具，能够有效处理工程量变更带来的问题，保证工程建设的顺利进行，是工程建设中不可或缺的一环。
二、工程量签证的意义工程量签证的主要意义在于保证工程建设的合法性和公正性，防止工程量变更过程中出现的纠纷和争议，确保各方的利益得到合理保障。
此外，工程量签证还能够提高工程管理的效率，减少工程建设过程中出现的问题，促进工程建设的顺利进行。
因此，制定科学合理的工程量签证方案对于工程建设的成功实施至关重要。
三、工程量签证的原则1.合法原则：工程量签证必须遵循法律法规的规定，合法合规进行，确保工程建设过程的合法性。
2.公正原则：工程量签证必须公正、公平、透明，保证各方的利益能够得到公正的保障。
3.及时原则：工程量签证必须及时处理，避免因工程量变更带来的延误和影响。
4.合理原则：工程量签证必须合理合规，确保工程量变更的合理性和合理调整。
5.协商原则：工程量签证必须遵循协商的原则，各方共同商定工程量变更事项，达成一致意见。
四、工程量签证的程序1.提交工程量签证申请：施工方在发现工程量变更或需要工程量签证时，必须向相关部门提交工程量签证申请，说明变更的原因和理由。
2.审核工程量签证申请：相关部门对施工方提交的工程量签证申请进行审核，确认申请的合法性和合理性。
3.协商工程量签证事项：在确认工程量签证申请的合法性后，各方进行工程量签证事项的协商，商定变更的工程量和费用等事项。
4.签署工程量签证协议：在协商一致后，各方签署工程量签证协议，并对变更事项进行确认和记录。
5.工程量签证公示：对签署的工程量签证协议进行公示，确保各方知情权得到保障。
6.落实工程量签证事项：各方根据签署的工程量签证协议，落实变更后的工程量和费用等事项。
合同外增加工程量签证
合同外增加工程量签证---甲方（业主）： [甲方名称]乙方（承包商）： [乙方名称]鉴于甲乙双方于[签约日期]签订了关于[项目名称]的建设工程合同（以下简称“原合同”），现因[变更原因，如设计变更、现场条件变化等]，需对原合同范围之外的工程量进行增加。
经双方友好协商，达成如下签证协议：1. 增加工程内容及数量：- 增加的工程内容为[具体工程内容]；- 增加的工程数量为[具体数量]。
2. 增加工程的单价及总价：- 增加工程的单价按照原合同中的相应单价执行，如有新增项目，则按照双方协商确定的单价执行；- 增加工程的总价为[具体总价]。
3. 工期调整：- 由于增加工程量的实施，原合同的工期相应延长至[新的工期]；- 乙方应在新的工期内完成所有工程任务，并保证工程质量。
4. 付款方式：- 增加工程的款项将与原合同款项一并支付，具体的支付时间、方式和比例按照原合同执行。
5. 其他条款：- 乙方应确保增加工程的质量符合国家相关标准和规定；- 如因乙方原因导致增加工程出现质量问题或延误工期，乙方应承担相应的违约责任；- 双方应共同做好增加工程的实施记录和验收工作，确保工程顺利进行。
6. 争议解决：- 如双方在执行本签证协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
7. 附则：- 本签证协议作为原合同的补充协议，具有同等法律效力；- 本签证协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（业主）：_________________ 乙方（承包商）：_________________代表签字：_________________ 代表签字：_________________日期：______________________ 日期：______________________---。
合同外工程量如何签证
合同外工程量如何签证【项目名称】：XXXX工程【合同编号】：XXXXXXXX【甲方】：（业主名称）【乙方】：（承包商名称）鉴于甲乙双方于（签订合同日期）签订了《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），合同编号为（合同编号），由于（简述变更原因，例如设计变更、现场条件变化等），现需对原合同外的工程量进行签证。
为此，甲乙双方经协商一致，达成如下签证协议：一、工程量签证内容1. 新增/减少工程量的具体描述：（详细列出新增或减少的工程量，包括工程部位、工程内容、材料规格、数量等）。
2. 工程量的计算依据：（提供计算工程量的图纸、设计变更通知单、现场实测记录等相关依据）。
3. 工程量的确认方式：（说明如何确认工程量，如现场测量、第三方审计等）。
二、价格调整1. 对于新增工程量，其单价应参照原合同中相似工程的单价或按照市场价格协商确定。
2. 对于减少工程量，应相应减少合同总价。
三、工期调整1. 新增工程量的施工将导致工期延长，具体延期天数为（明确天数）。
2. 双方应根据变更后的工程量重新评估并确定新的竣工日期。
四、质量要求新增或减少的工程量均应符合原合同中规定的质量标准，不得因工程量的变更而降低工程质量。
五、签证程序1. 乙方应在完成额外工程量后，及时向甲方提出签证申请，并提供必要的证明材料。
2. 甲方在收到签证申请后，应在（规定时间，如5个工作日）内进行审核，并提出书面意见。
3. 双方确认无误后，签署本签证协议，作为原合同的补充文件。
六、其他条款1. 本签证协议一经甲乙双方签字盖章，即成为原合同不可分割的一部分，并具有同等法律效力。
2. 本签证协议未尽事宜，按原合同相关条款执行。
如有争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至原合同约定的仲裁机构进行仲裁。
甲方（签字）：_______________ 日期：____年___月___日乙方（签字）：_______________ 日期：____年___月___日。
工程量签证、结算及注意事项
一、对上工程量签证及注意事项
6、技术措施 （1）现场签证应清楚明确，否则会为结算留下隐患。工程量增加或减少的签证，要具体数 据清晰明确；发生的措施费用是在施工单位范围之外签证要留好证据；发生的项目风险不 属于承包商应考虑的范围内的，也要作好记录。 （2）隐蔽工程环节。在实施施工组织设计和施工方案控制过程中，尤其要把好隐蔽工程量 签认关。隐蔽工程签证是指施工完以后即将被覆盖的工程部分签证。此类签证资料一旦缺 少将难以完成结算。因此，应特别注意搞好以下几方面的记录： （3）基槽开挖验槽记录等，签证必须真实和及时，不能事后补签。
证原则上在下一道工序施工前完成。 （10）现场签证单不用等变更立项，根据施工依据即可签证，越早越好。待变更立项后
再签字中间计量签证单。 （11）现场计日工签证：必须及时，没依据及时补充确认单，及时签证，后续如果需要
再补充联系单，该工作必须及时，2019年吃了很多亏。
a 日期： 2020/7/16 时间： 23:04
1、现场签证的主要内容 （1）现场经济签证包括：
1）零星用工。2）零星工程。3）临时设施增补项目。4）隐蔽工程签证。5）窝工， 非施工单位原因停工造成的人员、机械经济损失。如停水、停电，业主材料不足或不及时， 设计图纸修改等。6）其它需要签证的费用。 （2）工期签证包括：停水、停电签证；非施工单位原因，停工造成的工期拖延。
事件作出符合客观实际的签认证明，确保施工承包商的既有利益，同时也不损害投资建设
项目业主的利益。
a 日期： 2020/7/16 时间： 23:04
二 新增合同外工程管理办法
a 日期： 2020/7/16 时间： 23:04
二、新增合同外工程管理办法
工程量签证单
工程量签证单一、定义工程量签证单是指在工程建设或施工过程中，因为客户需求或者其他原因需要对工程量进行调整，而签发的一种文件，主要用于确认施工方在工程建设或施工过程中的额外劳力、材料或其他费用支出，并由客户对其进行批准。
二、工程量签证单的构成1.标题。
工程量签证单需要用一个简短、明确的标题进行概括，以确保文件的准确性。
2.工程项目名称。
需要明确在工程量签证单中所涉及的工程项目名称。
3.申请单位信息。
对签证发起方进行清晰的说明，包括公司名称、地址、联系方式等。
4.客户单位信息。
对签证接收方进行清晰的说明，包括公司名称、地址、联系方式等。
5.工程变更说明。
需要详细描述在施工过程中客户要求的额外需求以及具体的工程量变更情况。
6.工程量计价。
需要包括工程量的计量信息以及变更前后的价值信息。
7.客户确认。
需要客户对工程量签证单进行认可签字。
8.施工方负责人签署意见。
需要施工方负责人对工程量签证单进行签署意见。
三、工程量签证单的提交流程1.签署。
施工方签署工程量签证单，并提交至客户方。
2.客户审核。
客户方对工程量签证单进行审核并确认，包括工程量变更、计价等信息的准确性。
3.客户确认。
客户方签署确认工程量签证单，并将签字文件发送回施工方。
4.施工方审核。
施工方核对客户确认文件，并将工程量签证单文件归档。
四、工程量签证单的注意事项1.工程量签证单需要在每个工程项目进行管理，并进行严格归档。
2.工程量签证单的内容要求准确明确，避免模糊不清或重复提交问题。
3.工程量签证单需要提前征得客户的同意，并经过客户认可。
4.工程量签证单需要进行分类管理，如分为劳务费、材料费、过路费等。
5.工程量签证单审核过程需有专人负责，避免漏审和错误审核。
6.工程量签证单需要符合相关法律法规，如计价方面的符合有关部门计价标准等。
五、总结工程量签证单在工程建设或施工过程中具有重要的作用，可以为施工方和客户方提供准确的工程量计价信息。
同时，在工程量签证单的管理和审批过程中需要遵循相关管理规定，以确保文件的准确性和提交的规范性。
工程施工计量签证单
工程施工计量签证单是在工程施工过程中，对超出施工合同约定或施工图施工范围与工程施工有一定相关联的工作，由一方工程参与主体（可以是甲方、乙方、设计、监理咨询方或相关政府管理部门）提出并经所有工程主体同意会签形成的文件（或有附图）。
它是工程量项目经济管理、工程造价控制的基本建设核心任务，是正确、快速计算工程量的首要工作，也是编制工程预算的基础工作。
工程量计算具有工作量较大、繁琐、费时、细致等特点，约占编制整份工程预算工作量的50~70%。
因此，改进工程量计算方法，对于提高概预算质量，加速概预算速度，减轻概预算人员的工作量，增强审核、审定透明度都具有十分重要的意义。
工程量签证单的填写要求如下：1. 签证单通常由施工方填写或提出，适用范围一般为发生工程量变更的部分（增或减）。
2. 签证单需要事先约定一些相关的事项，如三方（甲、乙、监理）或四方（甲、乙、监理、设计）签字盖章的级别，签证单留存的分数，具体的填写要求（附图、预算等）。
3. 一般的施工单位都有各自签证单的格式，只要参与各方认可就行。
4. 签证单往往涉及到工程量的变化，所以履行相关手续应该严格，因为它会影响到工程款结算。
5. 对于不发生工程量变更的部分，我们主要采用的是工作联络（或联系）单的方式。
在处理工程量签证单时，需要遵循以下原则：1. 准确计算原则：如工程量签证要尽可能做到详细、准确计算工程量，凡是可明确计算工程量套综合单价（或定额单价）的内容，一般只能签工程量而不能签人工工日和机械台班数量。
2. 实事求是原则：如无法套用综合单价（或定额单价）计算工程量的内容，可只签所发生的人工工日或机械台班数量，但应严格把握，实际发生多少签多少，不得将其他因素考虑进去以增大数量进行补偿。
3. 及时处理原则：现场签证不论是承包商，还是业主均应抓紧时间及时处理，以免由于时过境迁而引起不必要的纠纷，且可避免现场签证日期与实际情况不符的现象产生。
4. 避免重复原则：在办理签证时，必须注意签证单上的内容与合同承诺、设计图纸、预算定额、费用定额、预算定额计价、工程量清单计价等所包含的内容是否有重复，对重复项目内容不得再计算签证费用。
现场工程量签证制度
现场工程量签证制度一、目的和依据为了规范建筑工程现场工程量的确认和签证行为，确保工程质量、进度和投资控制，根据《建设工程民法典》、《建设工程施工合同规定》等相关法律法规，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有参与本工程建设的建设单位、监理单位、施工单位以及其他相关方。
三、签证原则1. 公正性：工程量签证应当客观、公正，不得偏袒任何一方。
2. 准确性：签证内容必须准确无误，真实反映工程实际情况。
3. 及时性：工程量的变化应当在发生后及时进行签证，避免事后纠纷。
4. 合法性：签证行为应遵守国家法律法规，符合合同约定。
四、签证程序1. 提出申请：施工单位应在工程量发生变化时，及时向监理单位提出书面签证申请。
2. 审核确认：监理单位收到申请后，应在规定时间内进行现场核查，并出具初步审核意见。
3. 协商一致：建设单位与施工单位应就工程量变化进行协商，达成一致后签署签证单。
4. 正式签证：监理单位根据协商结果，出具正式的工程量签证单。
五、签证内容1. 工程量增减的具体项目和数量。
2. 增减工程量的原因和依据。
3. 增减工程量对工程造价的影响。
4. 双方对工程量变化的协商结果。
5. 其他需要说明的相关事项。
六、签证责任1. 施工单位应对提出的工程量变化负责，确保信息的真实性和准确性。
2. 监理单位应对签证过程进行监督，确保签证的公正性和合法性。
3. 建设单位应及时响应签证申请，参与协商并履行合同约定。
七、争议解决如在工程量签证过程中出现争议，各方应首先通过协商解决；协商不成的，可按照合同约定的争议解决方式进行处理。
八、附则本制度自发布之日起实施，由建设单位负责解释。
如有未尽事宜，按照国家相关法律法规执行。
项目工程量签证管理办法
项目工程量签证管理办法项目工程量签证管理办法一、概述项目工程量签证管理是指按照相关法律法规和合同约定，对项目工程进度和成本进行验证、核定和结算的过程。
有效的工程量签证管理可以有效控制项目实际成本，维护项目合同的合法权益，保障项目的顺利实施。
二、工程量签证的组成工程量签证包括但不限于以下内容：工程的实际施工情况工程的变更和调整工程的计量标准工程计量的方法和程序工程计量的依据工程计量的审定和确认三、工程量签证的管理原则1. 公平原则工程量签证的过程要公平公正，确保各方权益的平等。
2. 依据合同原则工程量签证要依据项目合同和相关法律法规进行管理，确保各项工程量的签证符合约定。
3. 文明待遇原则在工程量签证过程中，要遵守相关礼仪规范，确保各方沟通畅通，保持良好的工作关系。
4. 依据实际情况原则工程量签证的管理要依据项目实际情况，实事求是，合理合法地进行量化和确认。
四、工程量签证的流程1. 工程计量根据项目进度和合同要求，进行工程的计量工作。
2. 工程计量审定工程计量结果经过相关部门或专业人员审定，确认计量数据的准确性和合法性。
3. 工程量签证根据计量结果和合同约定，进行工程量的签证。
4. 工程量结算根据签证结果和相关规定，进行工程量的结算工作。
五、工程量签证管理的注意事项1. 加强沟通在工程量签证过程中，各方要加强沟通，及时沟通工程量变更和调整情况，确保项目正常运行。
2. 确认数据准确性工程量签证管理要确保数据的准确性，避免因数据错误导致签证纠纷。
3. 遵守法律法规工程量签证管理要遵守相关法律法规，合法合规进行签证管理工作。
六、总结项目工程量签证管理是项目管理中重要的一环，合理有效地进行工程量签证管理，可以保障项目合同权益，维护项目正常进度，确保项目顺利实施。
各相关部门和人员要加强沟通协作，严格按照管理原则和流程进行工作，提高工程量签证管理的效率和准确性。
施工合同现场工程量签证单
施工合同现场工程量签证单一、前言为确保施工合同的顺利履行，明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，甲乙双方经充分协商，达成一致，签订本施工合同现场工程量签证单。
二、工程概况1. 工程名称：____________2. 工程地点：____________3. 工程规模：____________4. 工程内容：____________5. 工程总投资：____________三、甲乙双方职责1. 甲方职责：（1）提供施工场地，确保施工场地符合施工条件；（2）按时支付工程进度款，保证工程资金的合理使用；（3）协调解决施工过程中的相关问题，确保工程顺利进行；（4）按照合同约定，提供施工所需的设计图纸、技术资料等相关文件。
2. 乙方职责：（1）按照设计图纸、技术规范和施工合同要求，组织施工；（2）严格控制工程质量、安全、进度和投资；（3）确保施工人员的安全教育及施工现场的安全管理；（4）协助甲方办理工程验收、竣工备案等相关手续。
四、工程量签证1. 签证范围：本合同范围内涉及的工程量变更、现场签证及零星工程。
2. 签证程序：（1）乙方在施工过程中发现工程量变更或现场签证事项，应及时向甲方报告；（2）甲方应在收到报告后7个工作日内，对签证事项进行核实，确认工程量变更或签证的有效性；（3）甲乙双方根据确认的工程量变更或签证，调整合同价款及工程进度款；（4）签证事项完成后，甲乙双方共同签署签证单，作为结算依据。
3. 签证单格式：签证单应包括以下内容：（1）签证单编号；（2）签证事项描述；（3）签证工程量及单价；（4）签证金额；（5）签证人签字；（6）甲方审核人签字；（7）签证日期。
五、工程价款及支付1. 工程总价款：本工程总价款为____________元（大写：____________________________元整）。
2. 支付方式：（1）甲方按工程进度支付乙方工程进度款；（2）签证事项完成后，甲方按签证单确定的金额支付乙方。
施工工程量签证样本(3篇)
第1篇一、签证单基本信息1. 工程名称：XX项目2. 工程地点：XX省XX市XX区XX街道3. 签证编号：XXXXXX4. 签证日期：____年__月__日5. 施工单位：XX建设集团有限公司6. 监理单位：XX工程监理有限公司二、签证内容1. 工程量变更原因：因地质条件复杂，实际施工过程中发现地基承载力不足，需进行地基处理。
2. 工程量变更内容：（1）地基处理：原设计地基承载力为150kPa，实际检测值为100kPa，需对地基进行处理，提高承载力至150kPa。
（2）施工方案调整：根据实际情况，调整部分施工方案，增加地基处理工序。
3. 工程量变更计算：（1）地基处理工程量：根据设计图纸和实际情况，计算地基处理工程量为2000立方米。
（2）施工方案调整工程量：根据实际情况，计算施工方案调整工程量为500立方米。
4. 变更后的工程量：（1）地基处理工程量：2000立方米。
（2）施工方案调整工程量：500立方米。
三、签证费用及结算1. 地基处理工程量费用：根据市场价格，地基处理费用为100元/立方米，共计200,000元。
2. 施工方案调整工程量费用：根据市场价格，施工方案调整费用为80元/立方米，共计40,000元。
3. 变更后的总费用：240,000元。
四、签证审核及确认1. 施工单位代表：____2. 监理单位代表：____3. 建设单位代表：____五、其他事项1. 本签证单作为合同补充协议，与合同具有同等法律效力。
2. 本签证单经三方签字盖章后生效。
3. 本签证单一式三份，施工方、监理方、建设单位各执一份。
附件：1. 地基处理工程量计算书2. 施工方案调整工程量计算书3. 地基承载力检测报告注：本样本仅供参考，具体签证内容可根据实际情况进行调整。
第2篇一、签证基本信息1. 签证编号：_______2. 工程名称：_______3. 施工单位：_______4. 监理单位：_______5. 建设单位：_______6. 签证日期：_______二、签证内容1. 签证项目：_______（如：土方开挖、基础施工、钢筋绑扎等）2. 签证原因：因_______（如：地质条件变化、设计变更、材料代用等）导致实际施工工程量与原设计或合同约定不符。
固定总价合同中工程量签证
固定总价合同中工程量签证【工程量签证单】项目名称：______________________合同编号：______________________甲方（建设单位）：______________________乙方（承包单位）：______________________根据甲乙双方签订的《固定总价合同》（合同编号：__________），现因设计变更/现场条件变化等原因，导致以下工程量发生增减，经甲乙双方协商一致，特此签证如下：一、工程量增减内容：1. 增加工程量：- 工程项目名称：______________________- 单位：______________________- 数量：______________________- 单价：______________________- 金额：______________________2. 减少工程量：- 工程项目名称：______________________- 单位：______________________- 数量：______________________- 单价：______________________- 金额：______________________二、工程量增减原因及说明：（在此详细描述导致工程量增减的具体原因，例如设计变更的具体内容、现场条件的变化情况等，以及这些变化对工程量造成的影响。
）三、对合同总价的影响：根据上述工程量的增减，合同总价由原金额人民币（大写）______________________元，调整为人民币（大写）______________________元。
四、其他约定事项：（如有其他需要双方约定的事项，在此列明。
）五、甲乙双方确认：甲方代表（签字）：____________________日期：____年____月____日乙方代表（签字）：____________________日期：____年____月____日【注意事项】1. 工程量签证应当及时进行，一旦发现工程量有变动，应立即通知对方并协商签证事宜。
水利工程合同外工程量签证
水利工程合同外工程量签证我们需要明确什么是工程量签证。
工程量签证是指在工程建设过程中，由于设计变更、施工条件变化等原因，导致实际完成的工程量与合同约定的工程量不符时，由甲方、乙方和监理方共同确认并签署的一种证明文件。
工程量签证是调整合同价款、确定工程结算的重要依据。
我们来看一下水利工程合同外工程量签证的具体流程：1. 发现合同外工程量：在工程建设过程中，施工单位应随时关注工程量的变动情况，一旦发现有超出合同约定的工程量，应及时向监理单位报告。
2. 确认合同外工程量：监理单位收到报告后，应对超出合同约定的工程量进行核实，确认无误后，将情况报告给甲方。
3. 协商处理：甲方、乙方和监理方就超出合同约定的工程量进行协商，达成一致意见后，进行工程量签证。
4. 签订工程量签证单：根据协商结果，甲乙双方签订工程量签证单，明确超出合同约定的工程量及其对应的费用等事项。
5. 调整合同价款：根据工程量签证单，对原合同价款进行调整，确保工程结算的公正合理。
了解了水利工程合同外工程量签证的流程后，我们来看一下具体的范本：【范本】工程项目名称：__________合同编号：__________甲方（业主）：__________乙方（施工单位）：__________监理单位：__________一、事由由于（具体原因），导致本工程项目实际完成的工程量与合同约定的工程量不符，现经甲乙双方及监理单位确认，需进行工程量签证。
二、增加/减少工程量明细1. 项目名称：（具体项目名称）2. 单位：（具体单位）3. 合同内工程量：（合同约定的工程量）4. 实际完成工程量：（实际完成的工程量）5. 增减工程量：（实际完成工程量 - 合同约定的工程量）6. 单价：（具体单价）7. 总价：（增减工程量 × 单价）三、费用承担根据甲乙双方协商一致，本次工程量签证涉及的费用由（甲方/乙方）承担。
四、其他约定1. 本次工程量签证单作为原合同的补充，与原合同具有同等法律效力。
1、设计变更、签证(现场签证)工程量签证、工程量确认单、工程洽商、联系单、会签的区别和联系
设计变更、签证（现场签证）、工程量签证、工程量确认单、工程洽商、联系单的区别一、设计变更（一）设计变更是工程施工过程中保证设计和施工质量，完善工程设计。
设计变更是指设计单位对原施工图纸和设计文件中所表达的设计标准状态的改变和修改。
由此可见，设计变更包含由于设计工作本身的漏项、错误等原因而修改、补充原设计的技术资料。
设计变更费用一般应控制在建安工程总造价的5%以内，由设计变更产生的新增投资不得超过基本预备费的1/3。
纠正设计错误以及满足现场条件变化而进行的设计修改工作。
一般包括由原设计单位出具的设计变更通知单和由施工单位征得由原设计单位同意的设计变更联络单两种。
1、在建设单位组织的有设计单位和施工企业参加的设计交底会上，经施工企业和建设单位提出，各方研究同意而改变施工图的做法，都属于设计变更，为此而增加新的图纸或设计变更说明都由设计单位或建设单位负责。
2、施工企业在施工过程中，遇到一些原设计未预料到的具体情况，需要进行处理；因而发生的设计变更。
如工程的管道安装过程中遇到原设计未考虑到的设备和管墩、在原设计标高处无安装位置等等，需改变原设计管道的走向或标高，经设计单位和建设单位同意，办理设计变更或设计变更联络单。
这类设计变更应注明工程项目、位置、变更的原因、做法、规格和数量，以及变更后的施工图，经方签字确认后即为设计变更。
3、工程开工后，由于某些方面的需要，建设单位提出要求改变某些施工方法，或增减某些具体工程项目等，如在一些工程中由于建设单位要求增加的管线，再征得设计单位的同意后出设计变更。
4、施工企业在施工过程中，由于施工方面、资源市场的原因，如材料供应或者施工条件不成熟，认为需改用其他材料代替，或者需要改变某些工程项目的具体设计等引起的设计变更，经双方或三方签字同意可作为设计变更。
（二）设计变更的签发原则（1）设计变更由哪方提出均应由建设单位、设计单位、施工单位协商，经确认后由设计部门发出相应图纸或说明，并办理签发手续，下发到有关部门付诸实施。
合同外增加工程量签证
合同外增加工程量签证甲方（委托方）： [甲方全称]乙方（承包方）： [乙方全称]工程项目名称： [项目名称]合同编号： [合同编号]一、签证事由：由于 [具体原因，如设计变更、现场条件变化、甲方要求等]，导致原合同工程量增加。
二、增加工程量内容：1. [增加工程的具体内容描述，包括工程部位、工程量、所需材料等]2. [如果有多个增加项，继续列出]三、增加工程量依据：1. [设计变更通知单、会议纪要、甲方指令等]2. [其他相关文件或证据]四、增加工程量计算：1. [工程量计算方法，如按照实际完成量、按照合同单价计算等]2. [工程量计算结果]五、增加工程量费用：1. [费用计算方法，如按照合同单价、市场价、协商价等]2. [费用计算结果]六、工程进度及质量要求：1. [增加工程的完成时间要求]2. [工程质量要求，与原合同保持一致或有特别要求]七、双方责任：1. 甲方责任：- [如支付增加工程的费用、提供必要的施工条件等]2. 乙方责任：- [如按照要求完成增加工程、保证工程质量等]八、其他约定：[双方认为需要的其他特别约定或说明]九、签证生效条件：本签证自双方授权代表签字盖章之日起生效。
十、争议解决：双方因本签证执行发生争议，应首先通过友好协商解决，协商不成时，提交 [约定的仲裁机构或法院] 解决。
甲方代表签字： _____________乙方代表签字： _____________日期： [填写日期]请注意，这只是一个模板，具体内容需要根据实际情况和专业法律意见进行调整。
在签订任何正式文件之前，建议咨询法律专业人士。
合同内增加工程量怎么签证
合同内增加工程量的签证是工程建设中常见的一项管理工作，它关系到工程造价的调整和工程进度的控制。
那么，如何进行合同内增加工程量的签证呢？以下几点建议供大家参考。
首先，明确签证的范围和内容。
签证是指在施工过程中，由于设计变更、现场条件变化等原因，导致合同约定的工程量发生增加、减少或调整的情况下，发承包双方就增加或减少的工程量、费用和工期等方面达成一致，并以书面形式确认的一种补充协议。
签证的范围包括：设计变更导致的工程量增加或减少、现场条件变化导致的工程量调整、发包人要求增加的附属工程等。
其次，熟悉签证的程序。
签证的程序如下：1. 发包人根据工程实际情况，向承包人提出签证要求，并提供相关资料。
2. 承包人在收到签证要求后，应及时向发包人提出签证要求，并提供相关资料。
3. 发包人和承包人根据提供的资料，就增加或减少的工程量、费用和工期等方面进行协商，达成一致。
4. 签证内容应以书面形式确认，并由发包人、承包人、监理等有关方签字盖章。
5. 签证协议一经签订，即成为工程结算或最终结算增减工程造价的依据。
再次，注意签证的注意事项。
在进行签证时，应注意以下几点：1. 签证内容应明确、具体，包括增加或减少的工程量、费用、工期等。
2. 签证协议应由发包人、承包人、监理等有关方签字盖章，以确保签证的有效性。
3. 签证协议应与其他合同文件一同保存，以便在工程结算时查阅。
4. 签证过程中，应注意时效性，避免因签证不及时导致工程进度受到影响。
5. 签证协议签订后，承包人应根据签证内容及时调整施工计划，确保工程顺利进行。
最后，加强签证过程中的沟通与协作。
签证过程中，发包人、承包人、监理等各方应加强沟通与协作，确保签证工作的顺利进行。
各方应及时提供相关资料，积极参与签证协商，确保签证内容的准确性和有效性。
总之，合同内增加工程量的签证是工程建设中的一项重要工作。
通过明确签证范围和内容、熟悉签证程序、注意签证注意事项以及加强签证过程中的沟通与协作，可以确保签证工作的顺利进行，为工程建设的顺利进行提供保障。
合同外工程量签证原则
合同外工程量签证原则一、基本原则1. 双方应本着公平、公正、诚实信用的原则，处理合同外的工程量问题。
2. 任何合同外的工程量变更，必须经过双方协商一致，并形成书面签证后方可执行。
3. 签证内容应明确包括变更的原因、工程量的增减、工期的调整、造价的变动等关键信息。
4. 签证文件应作为工程结算的依据，由双方共同保存备查。
二、变更程序1. 发现需要变更的工程量时，施工单位应及时书面通知建设单位，并提出初步的变更方案。
2. 建设单位收到通知后，应在规定时间内组织相关人员进行现场核实，并提出审核意见。
3. 双方根据核实结果和审核意见，协商确定变更的具体内容和影响，包括但不限于工程造价、工期等。
4. 协商一致后，双方应签署书面的工程量签证单，明确变更内容及相关责任。
5. 签证单一式两份，双方各执一份，作为后续结算和纠纷处理的依据。
三、价格调整1. 对于合同外的工程量增加，应根据合同约定或相关行业标准，合理计算增加部分的造价。
2. 如原合同中有类似项目的价格，可参照执行；如无类似项目，可按市场行情或成本加合理利润的方式确定。
3. 价格调整应保证工程质量不受影响，不得因价格变动而降低工程标准。
四、工期调整1. 合同外工程量的增加可能会导致工期延长，双方应根据实际影响协商确定新的工期。
2. 如果变更导致工期缩短，施工单位应采取措施加快施工进度，确保工程质量。
3. 工期的调整应以不影响整体工程进度和质量为前提。
五、质量控制1. 合同外的工程量变更不得影响整体工程的质量标准。
2. 施工单位应按照国家及行业标准，严格控制工程质量，确保变更后的工程符合要求。
3. 建设单位有权对变更部分的工程质量进行监督检查。
六、争议解决1. 双方在执行签证过程中如有争议，应首先通过协商解决。
2. 如果协商不成，可以按照合同约定的争议解决方式进行处理，或依法申请仲裁、提起诉讼。
七、其他事项1. 本签证原则范本适用于常见的建设工程项目，特殊情况下可根据项目特点适当调整。
合同内的工程量需要签证
合同内的工程量需要签证随着城市化进程的不断推进，各种建筑项目如雨后春笋般涌现。
在建筑项目的实施过程中，工程签证成为了必不可少的环节。
工程签证是指在合同约定的范围内，由于设计变更、工程量增减等原因，需要对原有合同工程量进行调整的一种合同补充协议。
那么，在合同内的工程量需要签证的情况下，我们应该怎样处理呢？首先，我们要明确合同内工程量签证的必要性。
合同是建筑项目双方当事人依法约定的权利和义务，是工程实施的基础。
然而，在实际施工过程中，受各种因素的影响，很难保证合同约定的工程量完全准确。
例如，地质条件的变化、设计方案的调整、政策法规的变动等，都可能导致工程量的增减。
因此，合同内的工程量签证是确保工程顺利进行、维护双方合法权益的重要手段。
其次，要熟悉签证程序。
合同内的工程量签证通常分为以下几个步骤：1. 签证申请：当工程量发生变化时，施工方应及时向业主或监理单位提出签证申请，并提供相关证明材料，如设计变更通知、施工图纸等。
2. 签证审核：业主或监理单位收到签证申请后，应认真审核申请内容，必要时可组织相关人员进行现场查勘，确认工程量变化情况。
3. 签证审批：审核通过后，业主或监理单位应签字批准，并将签证报告纳入工程结算。
4. 签证执行：施工方在获得签证批准后，应按照签证报告约定的工程量进行施工。
再次，要明确签证注意事项。
为确保签证工作的顺利进行，各方当事人应遵守以下注意事项：1. 及时性：施工方发现工程量变化时，应立即提出签证申请，避免因拖延导致工程进度受到影响。
2. 真实性：签证申请中所涉及的工程量变化应真实可靠，不得有虚报、谎报等情况。
3. 规范性：签证申请应按照相关规范和要求进行，确保签证报告的合法性、有效性。
4. 协调性：签证过程中，各方当事人应加强沟通与协调，确保签证工作的顺利进行。
5. 合法性：签证报告应符合国家法律法规、政策规定，不得违反合同约定。
最后，要关注签证后的工程结算。
签证后的工程结算是指根据签证报告约定的工程量，对施工方进行工程款支付和结算。
合同内工程量做签证
合同内工程量做签证【工程量签证范本】甲方（业主）：_________________乙方（承包商）：_______________工程项目名称：_________________合同编号：_________________签证编号：_________________根据甲乙双方签订的《建设工程合同》（以下简称“原合同”），现因实际施工需要，对原合同约定的工程量进行如下签证：一、变更内容：（在此详细描述变更的具体内容，包括新增或减少的工程量、材料、规格等。
）二、变更原因：（在此说明引起工程量变更的原因，如设计变更、现场条件变化、甲方要求等。
）三、变更工程量及计算依据：（在此列出具体的变更工程量及其计算方法，附上详细的计算书和图纸。
）四、变更影响分析：（在此分析变更对工期、成本、质量等方面的影响，并提出相应的解决方案。
）五、变更费用：（在此列出因工程量变更而产生的额外费用或减少的费用，并提供详细的费用计算表。
）六、双方确认：1. 甲方确认上述变更内容、原因、工程量及费用的真实性，并同意按照变更后的内容执行。
2. 乙方确认已充分理解变更内容，并承诺按照甲方的要求完成变更工作。
七、其他约定：（如有其他需要双方共同遵守的事项，在此列明。
）八、签字盖章：本签证一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：_______ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年__月__日（甲方盖章）（乙方盖章）注：本签证范本仅供参考，具体签证内容应根据实际情况和相关法律法规进行调整。
在签署任何工程量签证之前，建议双方咨询法律专业人士，确保所有条款的合法性和有效性。
商务合同部工程量签证
商务合同部工程量签证工程量签证范本应当明确工程项目的基本信息，包括项目名称、合同编号、甲方（业主）和乙方（承包商）的名称及联系方式。
这些信息是确认合同当事人身份的基础，也是后续沟通和文件归档的重要依据。
范本中应当详细列出工程项目的具体工程量，包括但不限于施工图纸、设计变更、现场实际情况等所确定的工作量。
这些内容应当详尽无遗，以确保所有工作都能得到相应的计量和认可。
工程量的计算方法和标准也应当在范本中予以明确。
这包括了工程量的计量单位、计算公式、以及可能出现的误差范围等。
明确的计算标准有助于避免在工程实施过程中因为理解偏差而产生的争议。
为了确保工程量的公正性，范本还应当规定工程量的审核流程。
这通常包括初步审核、复核以及最终确认三个阶段。
每个阶段都应当有明确的时间节点和责任人，以保证审核工作的及时性和准确性。
在工程量签证过程中，如果出现了争议或者变更，范本也应当提供相应的处理机制。
这可能包括争议解决的程序、变更申请的提交和审批流程等。
通过预先设定的规则来处理可能出现的问题，可以有效地减少项目延误和成本增加。
为了确保文件的法律效力，工程量签证范本应当包含双方签字盖章的部分。
这不仅是对签证内容的认可，也是对整个工程项目负责的表现。
一份好的商务合同部工程量签证范本应当具备完整性、准确性和可操作性。
它不仅要涵盖所有必要的信息，还要确保这些信息的准确无误，并且在实际操作中能够被有效地执行。
通过这样的范本，可以大大提高工程项目的管理效率，减少不必要的纠纷，确保项目的顺利完成。
在实际应用中，根据具体的工程项目特点和合同要求，工程量签证范本可能会有所调整和变化。
因此，项目负责人和合同管理人员应当根据实际情况灵活运用范本，确保每一项工作都能得到合理的评估和认可。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
5m2×235m=1175m2
建设单位
签字：
2013年月日
监理单位
签字：
2013年月日
施工单位
签字：
2013年月日
现场签证单
工程名称
农十师北屯新城区供水工程
施工单位
阿勒泰福利建筑有限公司
建设单位
北屯得仁建设投资经营有限公司
监理单位
新疆华瑞工程管理咨询公司
材料采购：800元
安装费：2200元
人工: 15工日
建设单位
签字：
2013年月日
监理单位
签字：
2013年月日
施工单位
签字：
2013年月日
现场签证单
工程名称
农十师北屯新城区供水工程
施工单位
阿勒泰福利建筑有限公司
建设单位
北屯得仁建设投资经营有限公司
监理单位
新疆华瑞工程管理咨询公司
签证事由：
因供水管道位于道路人行道下土质不符合要求需进行换填戈壁料，因此产生工程量如下：
签证事由：
因道路施工弃土堆于我供水管道上阻碍我方施工，因此产生工程量如下：
签证内容及工程量：
喀纳斯路:
0+000—0+210段，长210米：
3.5×1.8×210=1323m2
建设单位
签字：
2013年月日
监理单位
签字：
2013年月日
施工单位
签字：
2013年月日
得仁山路：
挖掘机破渠及恢复：
挖掘机用时3小时
恢复渠道用塑料布一处：
15 m长×8m宽
人工：2工日
建设单位
签字：
2013年月日
监理单位
签字：
2013年月日
施工单位
签字：
2013年月日
现场签证单
工程名称
农十师北屯新城区供水工程
施工单位
阿勒泰福利建筑有限公司
建设单位
北屯得仁建设投资经营有限公司
监理单位
新疆华瑞工程管理咨询公司
签证事由：
因道路施工弃土堆于我供水管道上阻碍我方施工及恢复渠道，因此产生工程量如下：
签证内容及工程量：
七星路：
0+220—0+600段，长380米：
7.6×2.3×380=6642.4m2
挖掘机破渠及恢复：
挖掘机用时3小时
恢复渠道用塑料布两处：
15 m长×8m宽
建设单位
签字：
2013年月日
监理单位
签字：
2013年月日
施工单位
签字：
2013年月日
现场签证单
工程名称
农十师北屯新城区供水工程
施工单位
阿勒泰福利建筑有限公司
建设单位
北屯得仁建设投资经营有限公司
监理单位
新疆华瑞工程管理咨询公司
签证事由：
给换热站安装供水管道，因此产生工程量如下：
签证内容及工程量：
七星路：
挖掘机倒土及管沟开挖：15小时
抽水台班：四寸泵5台班
施工单位
阿勒泰福利建筑有限公司
建设单位
北屯得仁建设投资经营有限公司
监理单位
新疆华瑞工程管理咨询公司
签证事由：
因供水管道埋深不满足设计及冻深要求需进行取土回填，因此产生土方量如下：
签证内容及工程量：
军垦路：
2+410—2+980段，长570米：
4m
6.5m
注明：尺寸以米为单位，长度为570m，平均宽度5.25m平均高度1.39 m 土方量（4+6.5）/2×1.39×570=4159.58m3
监理单位
新疆华瑞工程管理咨询公司
签证事由：
因供水管道破损返工，因此产生工程量清理如下：
签证内容及工程量：
额河路：
土方开挖及其回填：
挖掘机用时9小时
人工：5工日
材料采购：300
安装费：5000元
建设单位
签字：
2013年月日
监理单位
签字：
2013年月日
施工单位
签字：
2013年月日
现场签证单
工程名称
农十师北屯新城区供水工程
现场签证单
工程名称
农十师北屯新城区供水工程
施工单位
阿勒泰福利建筑有限公司
建设单位
北屯得仁建设投资经营有限公司
监理单位
新疆华瑞工程管理咨询公司
签证事由：
因道路施工弃土堆于我供水管道上阻碍我方施工，因此产生工程量如下：
签证内容及工程量：
布尔津路：
1+780—1+520段，260米长，每米按6m2计：
6m2×260m=1560m2
建设单位
签字：
2013年月日
监理单位
签字：
2013年月日
施工单位
签字：
2013年月日
现场签证单
工程名称
农十师北屯新城区供水工程
施工单位
阿勒泰利建筑有限公司
建设单位
北屯得仁建设投资经营有限公司
监理单位
新疆华瑞工程管理咨询公司
签证事由：
因供水管道破损返工（三处），因此产生工程量如下：
签证内容及工程量：
施工单位
阿勒泰福利建筑有限公司
建设单位
北屯得仁建设投资经营有限公司
监理单位
新疆华瑞工程管理咨询公司
签证事由：
因防渗渠在我管线上阻碍我方施工，需破渠及恢复渠道，因此产生工程量如下：
签证内容及工程量：
奉天路：
挖掘机破渠及恢复：
挖掘机用时3小时
恢复渠道用塑料布三处：
15 m长×8m宽
人工：2工日
建设单位
签字：
布尔津路：
土方开挖及其回填：
挖掘机用时19小时
购买柔性橡胶接头：3个×300元=900元
购买编织袋：815个×0.9元=733.5元
人工装沙袋：815个
安装费：19000元
人工：15工日
建设单位
签字：
2013年月日
监理单位
签字：
2013年月日
施工单位
签字：
2013年月日
现场签证单
工程名称
农十师北屯新城区供水工程
签证内容及工程量：
迎宾南路：
0+320—0+680段换填，长360m
戈壁料换填量2.8×1.5×360m=1512m2
建设单位
签字：
2013年月日
监理单位
签字：
2013年月日
施工单位
签字：
2013年月日
现场签证单
工程名称
农十师北屯新城区供水工程
施工单位
阿勒泰福利建筑有限公司
建设单位
北屯得仁建设投资经营有限公司
2013年月日
监理单位
签字：
2013年月日
施工单位
签字：
2013年月日
现场签证单
工程名称
农十师北屯新城区供水工程
施工单位
阿勒泰福利建筑有限公司
建设单位
北屯得仁建设投资经营有限公司
监理单位
新疆华瑞工程管理咨询公司
签证事由：
因防渗渠在我管线上阻碍我方施工，需破渠及恢复渠道，因此产生工程量如下：
签证内容及工程量：