公园世纪大酒店泛光照明工程施工合同
泛光照明合同5篇
泛光照明合同5篇篇1泛光照明合同一、合同范围本合同由甲方（委托方）与乙方（承包方）签署，双方同意依照本合同的约定进行合作，完成泛光照明项目。
合同内容包括但不限于项目范围、工作内容、工作标准、工作时间、工程款支付方式等。
二、项目范围本合同涉及泛光照明项目的设计、施工、调试等工作，包括但不限于照明方案设计、灯具选型、线路布置、控制系统配置等。
双方应遵循相关标准和规范执行项目任务。
三、工作内容1. 甲方权利与义务：甲方应提供项目资料、设计要求及技术支持，并按合同约定支付工程款。
甲方应配合乙方开展工作，提供必要的协助与指导。
2. 乙方权利与义务：乙方应按合同约定完成项目目标，保障工程质量与安全，提供技术支持与售后服务。
乙方应设计合理的施工方案，并在规定时间内完成工作。
四、工作标准本项目应符合国家与地方有关标准、规范与设计要求，保证质量、安全、环保、节能等各项指标合格。
乙方应提交详细的施工计划与工程进度表，经甲方审核通过后方可开展工作。
五、工作时间双方应在确认项目细节后确定施工开工时间与竣工时间，并按计划执行。
如有延期情况，应提前沟通并经过双方协商确认后再行计划安排。
六、工程款支付方式根据工程进度与完成质量不同，工程款支付方式将进行分期支付，具体支付比例如下：1. 定金：项目确定后，甲方应支付给乙方适度的定金，作为启动资金使用。
2. 第一期款：完成项目设计后，甲方支付给乙方第一期款（进度款），用于开始施工。
3. 第二期款：工程完成60%后，甲方支付给乙方第二期款，用于资金周转。
4. 尾款：项目全部完成并经甲方验收合格后，甲方支付给乙方尾款。
七、风险管理1. 双方在合作过程中应遵守诚实信用原则，如有纠纷应友好协商解决，如无法达成共识，可通过法律途径解决。
2. 项目期间，如发生意外事故或其他状况，双方应及时通知并协商处理，保障项目安全与顺利进行。
八、保密条款双方应对项目中涉及的技术资料、商业机密等保密信息予以保密，不得擅自泄露给第三方。
泛光照明合同模板
泛光照明合同模板合同编号：甲方：（委托方）：负责人：联系方式：乙方：（承办方）：负责人：联系方式：鉴于甲方委托乙方进行泛光照明项目的设计、施工和调试等工作，双方本着平等互利的原则，经协商一致，达成如下合同：第一条项目概况1.1 项目名称：泛光照明项目1.2 项目地点：1.3 项目内容：包括但不限于设计、材料采购、施工、调试等工作1.4 项目预算：根据实际情况确定第二条工作内容2.1 乙方承诺按照甲方提供的需求和要求，进行泛光照明项目的设计、施工和调试工作。
2.2 乙方应保证项目的质量和进度，如有延误或质量问题，乙方需承担相应的责任并主动协助解决问题。
2.3 项目设计应符合相关的技术标准和法律法规要求，保证使用安全可靠的材料和设备。
第三条价格和支付方式3.1 项目总价为人民币（大写）。
3.2 甲方应在签订合同时支付项目总价的30%作为预付款，余款在工程完工后支付。
3.3 如项目发生额外费用，乙方应提前征得甲方同意并签订补充协议。
第四条保修期和售后服务4.1 乙方承诺提供一定期限的免费保修期，具体期限为（）个月。
4.2 在保修期内，如设备或工程出现问题，乙方应及时响应并提供免费维修服务。
4.3 保修期结束后，乙方可提供收费的维修和维护服务，具体费用另行商议。
第五条违约责任5.1 如任何一方未履行合同义务或履行不完全，应承担违约责任，并赔偿因此造成的损失。
第六条争议解决6.1 双方如发生争议，应协商解决，协商不成的，应提交仲裁机构解决。
第七条其他事项7.1 本合同自双方签订之日起生效，有效期为项目完工并验收合格之日止。
7.2 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：负责人签字：负责人签字：日期：日期：本合同经双方代表签字确认后生效。
以上为泛光照明合同范本，如有需要，可根据实际情况进行修改，以符合双方需求和要求。
愿双方合作愉快，共同完成项目，实现双赢！。
泛光照明专业工程施工合同示范文本
泛光照明专业工程施工合同示范文本一、合同目的1.本合同的目的是明确双方在泛光照明专业工程施工过程中的权利和义务，并确保工程的顺利进行。
2.甲方委托乙方进行泛光照明专业工程施工，乙方应按照约定质量和工期完成工程。
二、合同内容1.工程名称：【填写具体工程名称】。
2.工程地点：【填写工程所在地】。
3.工程范围：【填写工程的具体范围和内容】。
4.工程工期：【填写工程开始和结束的日期】。
5.工程费用：【填写工程的总费用，并明确付款方式和付款时间】。
三、甲方的权利和义务1.提供施工场地：甲方负责为乙方提供施工所需的场地，并确保场地满足施工要求。
2.提供资金支持：甲方按照合同约定的付款方式和时间向乙方支付工程费用。
3.监督工程进展：甲方有权对乙方的施工进度和质量进行监督，并提出合理的要求和建议。
四、乙方的权利和义务1.完成施工任务：乙方按照合同约定的工期、工程范围和质量要求完成工程任务。
2.确保施工质量：乙方应保证工程施工质量符合相关标准和规范，并承担工程质量的保修责任。
3.确保安全施工：乙方应采取必要的措施确保施工过程的安全，包括严格遵守相关安全规定，合理布置工作区域，提供安全的施工设备和人员防护措施等。
4.保护环境：乙方应合理使用资源，减少对环境的影响，并负责施工过程中产生的废弃物的处理和清理。
5.配合监督检查：乙方应积极配合甲方进行工程进度和质量的监督检查，并按要求提供相关资料和技术支持。
五、工程验收和保修1.工程验收：工程竣工后，甲方有权组织验收工程成果，乙方应积极配合。
2.工程保修：工程验收合格后，乙方应提供工程保修，并按约定的保修期为甲方提供维修和服务。
六、违约责任1.若甲方未按合同约定支付工程费用，乙方有权暂停施工并要求甲方支付违约金。
2.若乙方未按合同约定完成工程任务，甲方有权要求乙方继续施工或支付相应的违约金。
3.若双方违约责任均存在，应根据实际情况协商解决，如协商无果，可通过法律途径解决。
泛光照明施工工程合同
泛光照明施工工程合同【合同编号】XXXX-XXXX【甲方（业主）】XX有限公司/XX部门【乙方（承包商）】XX照明工程有限公司【项目名称】XX地区泛光照明施工工程【合同内容】一、工程概述本工程旨在为XX地区的公共设施、建筑物、广场等提供泛光照明设计与施工服务，包括但不限于灯具的选择、安装、调试及后期维护。
二、工程范围详细列出工程所涉及的区域、具体施工内容、技术要求、材料规格等信息，确保乙方清晰理解工程需求。
三、工期要求明确工程的开始日期、阶段性完成日期以及最终竣工日期，并对可能出现的延期情况设定相应的处理办法。
四、质量标准设定工程质量标准，包括照明效果、安全标准、环保要求等，并明确不合格工程的处理措施。
五、价格条款包括工程总价、付款方式、付款时间等财务相关事宜，确保双方经济权益。
六、变更与调整规定工程过程中如需变更设计或调整施工计划的具体流程和责任归属。
七、违约责任明确双方违反合同约定时的责任与处罚，包括但不限于违约金、赔偿等。
八、争议解决设定争议解决的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。
九、其他事项列出合同执行过程中可能涉及的其他事项，如保密协议、知识产权保护等。
十、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
【附件】包括工程设计图纸、技术规范文件、进度计划表等相关附件。
【签署】甲方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日通过上述合同范本，我们可以看到，泛光照明施工工程合同应当具备明确的条款和细节，以保障工程的顺利进行和双方的合法权益。
在实际的合同制定过程中，还需要根据具体的工程特点和双方的实际情况进行适当的调整和补充。
泛光照明工程施工合同
泛光照明工程施工合同发包方：（以下简称甲方）承包方: (以下简称乙方）根据甲方建设需要,依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的有关规定,为实现本合同目的，明确双方的权利和义务,经过充分协商，特订立本合同,共同遵守。
一、项目概况1、工程地点:2、工程名称:外墙泛光照明系统3、承包范围：乙方按照甲方提供的平正大厦外立面效果图，按照泛光照明的设计规范,结合勘查实际施工现场情况，乙方提供的工程报价范围。
本工程的界面划分，原安装的某楼层的照明控制箱（乙方泛光工程需要引出电源线的楼层)下桩头至泛光照明全系统，包括控制装置、灯具,管、线缆、配件、支架等。
4、承包方式：包工包料、包施工、包调试、包一次通过验收。
二、合同总价及付款方式:1、本合同闭口总价为人民币：22。
6万元，大写：贰拾贰万陸仟元整。
2、合同签订后10天内甲方向乙方支付合同总价20％的工程预付款；3、所有管、线缆、支架全部安装完成，灯具全部进场后,甲方向支付乙方支付合同总价30%的工程进度款；4、全部工程安装完成，系统调试完毕并一次通过甲方或专业部门验收合格,办理完工程竣工结算后14天内，甲方付至乙方工程结算金额的95％工程款.5、质保期满后并经物业管理部门确认无质量问题及无维修遗留问题后14天内，甲方无息支付乙方质保金5％。
6、合同总价中包括泛光照明（含附属配套控制装置、灯具,管、线缆、配件、支架等）的设计、制造、运输、安装、调试、管理、利润、税金、保险、验收等一切费用，工程量乙方报价已经包含所有内容，实际工程量大于报价部分，甲方不予追加报价，若实际工程量小于报价，则要按照报价中的相关单价据实下调合同总价。
三、工程质量标准和保修期1、按国家有关泛光照明施工规范和标准及施工图纸保质保量。
2、工程保修期为贰年，保修期自工程竣工验收签字之日起计.四、甲方权利义务1、甲方有权监督乙方的施工，要求乙方遵守施工现场的管理规定，要求乙方保证施工质量，督促乙方施工进度；2、甲方需尽最大可能为乙方提供施工的便利条件,甲方需负责提供乙方施工期间的用水用电，其所产生的相关费用由乙方承担；3、负责合同履行过程中对工程质量、进度进行监督检查，负责沟通解决工程施工中的问题.4、甲方需按本合同约定向乙方支付工程款。
泛光照明工程施工劳务合同
泛光照明工程施工劳务合同乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行泛光照明工程施工事宜达成如下协议：一、工程内容及范围1.1 工程名称：________________1.2 工程地点：________________1.3 工程内容：乙方负责按照甲方提供的设计方案和施工图纸，完成泛光照明工程的施工工作，包括但不限于灯具安装、线路敷设、控制系统调试等。
二、工程质量要求2.1 乙方应严格按照国家和行业相关标准、规范进行施工，确保工程质量符合设计要求和甲方验收标准。
2.2 乙方应保证所使用材料的质量符合国家标准和环保要求，不得使用劣质材料或假冒伪劣产品。
三、工期及进度安排3.1 本工程自合同签订之日起____天内完工。
具体工期安排如下：（1）开工日期：____年__月__日；（2）竣工日期：____年__月__日。
3.2 乙方应按照甲方要求的时间节点，合理安排施工进度，确保按期完成工程任务。
如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任。
四、工程造价及支付方式4.1 本工程总造价为人民币____元整（大写：人民币____元整）。
具体费用构成如下：（1）人工费：人民币____元整；（2）材料费：人民币____元整；（3）机械使用费：人民币____元整；（4）其他费用：人民币____元整。
4.2 支付方式：甲方应按以下方式向乙方支付工程款：（1）预付款：合同签订后__个工作日内，甲方支付乙方预付款人民币____元整；（2）进度款：根据实际施工进度，甲方按月支付乙方进度款，每月支付金额不超过工程总造价的__%；（3）竣工款：工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余工程款人民币____元整。
五、安全生产与环境保护5.1 乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，加强施工现场安全管理，确保施工过程中无安全事故的发生。
2023泛光照明施工合同范本正规范本(通用版)
泛光照明施工合同范本合同编号：-本合同由甲方（下称“甲方”）和乙方（下称“乙方”）订立，双方本着平等、自愿的原则，经友好协商，就泛光照明施工事宜达成合同：一、项目背景本项目旨在对特定场所进行泛光照明施工，以提升场所的美观性和安全性。
甲方作为场所管理方，需要找乙方进行专业的泛光照明施工服务。
二、合同内容1.甲方需提供所有与施工相关的场地图纸、设备清单、工程要求等相关资料，并提供必要的配合与支持。
2.乙方按照甲方提供的相关资料进行泛光照明施工，保证施工过程的质量和进度。
3.乙方负责施工所需的人工、材料和设备等的采购，并对采购进行合理的计划及控制，确保施工过程的顺利进行。
4.乙方应按照合同约定的工期完成施工，并保证施工过程中的安全和质量。
5.甲方应确保施工现场的安全和秩序，提供必要的协助和支持，如需关闭相关场所进行施工，应提前与甲方协商确定时间。
6.若乙方出现质量问题或违约行为，甲方有权要求乙方整改，并承担相应的违约责任。
7.若甲方因自身原因取消该项目，甲方需在取消前提前通知乙方，并支付相应的费用。
三、费用及支付方式1.泛光照明施工总费用为元（大写：人民币X元整），包含人工、材料和设备费用。
2.施工过程中，如有变动或增加费用的情况，双方需另行商议并签订补充协议。
3.甲方应于合同签订后支付合同总费用的50%作为预付款，剩余费用在项目完成后支付。
4.付款方式为银行转账，乙方提供相关银行账户信息后，由甲方进行支付。
四、保修期及售后服务1.泛光照明施工竣工验收合格后，乙方提供六个月的免费保修期，用于解决施工中出现的质量问题。
2.在保修期内，如出现质量问题，乙方应及时采取修补措施，并承担相应费用。
3.保修期过后，甲方可根据实际情况选择是否续签售后服务合同，由乙方提供相应的维修和保养服务。
五、合同解除1.如因不可抗力等不可预测因素导致本合同无法履行，双方可以协商解除合同，并以书面形式确认解除的事实。
2.若一方违约致使另一方受到损失的，受损害方有权解除合同，并要求违约方赔偿相应的损失。
泛光照明施工工程合同
泛光照明施工工程合同合同编号：[填写合同编号]甲方（业主）：[填写甲方名称]乙方（承包商）：[填写乙方名称]签订日期：[填写签订日期]签订地点：[填写签订地点]一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在泛光照明施工工程中的权利与义务，确保工程质量，保障双方的合法权益。
二、工程概况1. 工程名称：[填写工程名称]2. 工程地点：[填写工程地点]3. 工程内容：包括但不限于灯具安装、线路铺设、控制系统设置等泛光照明系统的全部施工内容。
4. 工程标准：按照国家相关标准及行业规范执行。
三、工程期限1. 开工日期：[填写开工日期]2. 竣工日期：[填写竣工日期]3. 工期延误：如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应协商解决。
四、工程质量乙方必须保证工程质量符合国家标准及行业规范，确保照明效果达到设计要求。
五、合同价款1. 合同总价：[填写合同总价]2. 付款方式：[详细描述付款方式及时间节点]3. 价格调整：如遇材料价格大幅波动或其他特殊情况，双方可协商调整合同价款。
六、违约责任1. 如甲方未按约定支付工程款项，应承担相应违约责任。
2. 如乙方未按约定完成工程质量或工期，应承担相应违约责任。
七、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至[填写仲裁机构名称]进行仲裁。
八、其他条款1. 保密条款：双方应对合同内容及相关信息保密。
2. 附加条款：[根据具体情况添加其他必要条款]九、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
十、附则本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：___________乙方代表（签字）：___________（注：以上合同范本仅供参考，具体条款应根据实际情况和当地法律法规进行调整。
签订合同前，建议双方咨询法律专业人士。
）。
泛光照明施工(合同)范本
泛光照明施工合同范本1. 合同背景本合同是由一方作为业主（简称“甲方”），另一方作为承包商（简称“乙方”）之间，就泛光照明施工项目（简称“项目”）所达成的协议。
根据双方自愿、平等互利的原则，就项目的工程内容、工期、报酬等事项作出约定，保证双方的权益，确保工程的顺利进行。
2. 项目描述2.1 项目名称本项目的名称为：2.2 工程地点本项目的施工地点为：2.3 工程内容本项目的工程内容包括但不限于：1.设计并安装适合该工程的泛光照明设备；2.进行线路布置和接线工作；3.完成后期的调试和测试。
2.4 工期本项目的施工期限为合同签订后90天内完成。
3. 甲方责任1.提供准确、完整的项目需求和资料，并及时提供工作需要的支持和协助；2.负责与相关部门协调沟通，确保工程施工进程顺利进行；3.按照合同约定的工期支付报酬。
4. 乙方责任1.根据甲方的需求和资料，设计并安装符合工程要求的泛光照明设备；2.按照合同约定的工期完成项目的施工工作；3.对施工结果负责，确保工程质量达到预期效果；4.在完成工程后，对设备进行调试和测试，确保设备正常运转；5.在甲方付清全部报酬后，移交项目并提供相应的维修保养服务。
5. 报酬方式1.甲方应在合同签订后15天内支付乙方合同总额的30%作为预付款；2.甲方应在项目完成验收并满意后的15天内支付乙方合同总额的40%作为中期款；3.甲方应在项目正式交付后30天内支付乙方合同总额的30%作为尾款。
6. 违约责任6.1 甲方违约如甲方未按合同约定支付报酬或未提供工作所需的相关支持和协助，则甲方需向乙方支付合同总额的10%作为违约金。
6.2 乙方违约如乙方未按合同约定的工期完成工程施工、工程质量不符合预期要求或未提供维修保养服务，则乙方需向甲方支付合同总额的10%作为违约金，并承担由此造成的一切损失。
7. 不可抗力在合同有效期内，若因不可抗力因素导致工程无法进行或延误，双方可协商解决，延长工期并适当调整合同约定的工程报酬。
泛光照明工程施工合同范本
泛光照明工程施工合同范本甲方（委托方）：联系地址：联系电话：联系人：乙方（承包方）：统一社会信用代码：联系地址：联系电话：联系人：鉴于甲、乙双方达成一致意见，就泛光照明工程施工事宜签订本合同，共同遵守以下条款：一、工程内容及要求1.1 乙方承诺按照甲方的要求和设计图纸进行泛光照明工程施工，保证工程质量符合国家标准和相关规定。
1.2 工程包括但不限于灯具安装、电路布线、控制系统组装等。
1.3 泛光照明工程施工的具体内容和要求由双方共同确认，并以书面形式记录。
二、工程期限和费用2.1 工程开始日期：____________预计完工日期：____________2.2 工程费用为人民币（￥）____________元，甲方将于工程竣工后支付给乙方。
2.3 如因甲方要求增加工程内容或工期延长而产生的额外费用，应由双方协商确认并另行签订补充协议。
三、质量保证和维护3.1 乙方承诺对工程质量负责，确保设备安装牢固，电路连接可靠，控制系统正常运作。
3.2 在工程竣工验收合格后，乙方将提供一定期限的免费维护服务，持续时间为_______（如6个月）。
四、违约责任4.1 若乙方未按照本合同的约定履行合同义务，应承担违约责任，并在双方协商后进行补救。
4.2 若因甲方原因导致工程延误或质量问题，则由甲方承担相应责任。
五、其他条款5.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程结束后解散。
5.2 本合同未尽事宜，双方可在诚信合作的基础上进行协商解决。
甲方（委托方）签字盖章：日期：乙方（承包方）签字盖章：日期：。
泛光照明施工合同
泛光照明施工合同合同编号：XXXXX签订日期：XXXX年XX月XX日甲方：（以下简称“甲方”）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（以下简称“乙方”）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方拟开展泛光照明施工项目，为明确双方的权益和义务，经双方友好协商，达成如下合同：第一条合同目的甲方委托乙方进行泛光照明施工项目，乙方接受委托并承担相应责任。
第二条工程内容1. 根据甲方要求，在（具体地点）进行泛光照明施工项目，具体施工范围包括（详细描述施工范围）。
2. 泛光照明施工的具体工作包括但不限于：设备安装、电线敷设、灯光照明效果调试等。
第三条工期和交付1. 乙方应在签订合同后的（具体天数）内完成整个泛光照明施工项目。
2. 工程交付标准：灯光照明效果达到甲方要求并通过验收方可交付。
第四条技术要求1. 泛光照明施工应符合甲方提供的设计方案，并按照国家相关标准进行施工。
2. 乙方应派出具备相应技术资质的专业人员进行施工，并确保施工质量符合要求。
第五条合同价款及付款方式1. 合同总价款为人民币（具体金额）。
2. 甲方应在合同签订后的（具体时间）内支付合同总价款的30%作为预付款。
3. 泛光照明施工完成后，甲方应在（具体时间）内支付合同总价款的70%作为尾款。
第六条保修期1. 泛光照明施工项目的保修期为（具体时间），自项目交付之日起计算。
2. 在保修期内，如设备出现故障或施工质量存在问题，乙方应免费维修或更换。
第七条合同变更任何一方需变更合同内容，应提前书面通知对方，并经双方协商达成一致后，签订变更协议。
第八条违约责任1. 如乙方未按照合同约定时间完成泛光照明施工项目，每延迟一天甲方有权要求乙方支付合同总价款1%的违约金。
2. 如甲方未按照合同约定时间支付款项，每延迟一天乙方有权要求甲方支付合同总价款1%的违约金。
第九条争议解决因履行本合同发生争议，双方应友好协商解决；若协商不成，可向法院提起诉讼。
第十条合同解除1. 经双方协商一致，可解除本合同。
泛光照明工程施工劳务合同
甲方（委托方）：____________________乙方（施工方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行泛光照明工程施工劳务事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程内容：泛光照明工程施工，包括但不限于灯具安装、线路敷设、调试等。
二、工程工期1. 工程开工日期：____________________2. 工程竣工日期：____________________3. 工程工期为______天。
三、工程劳务费用1. 乙方施工劳务费用总额为人民币______元整（￥______元）。
2. 乙方施工劳务费用包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费、运输费、临时设施费等。
四、付款方式1. 甲方应于工程开工前支付乙方施工劳务费用的______%，即人民币______元整（￥______元）。
2. 工程完工验收合格后，甲方应在______日内支付乙方施工劳务费用的______%，即人民币______元整（￥______元）。
3. 工程竣工验收合格并交付使用后，甲方应在______日内支付乙方施工劳务费用的______%，即人民币______元整（￥______元）。
五、工程验收1. 乙方应在工程竣工后______日内完成自检，并将自检报告提交甲方。
2. 甲方应在收到乙方自检报告后______日内组织验收，如验收合格，甲方应在______日内支付乙方施工劳务费用的______%。
3. 如验收不合格，乙方应在甲方提出整改要求后______日内完成整改，整改后重新进行验收。
六、工程保修1. 乙方对工程保修期为______年。
2. 在保修期内，因乙方施工原因造成的工程质量问题，乙方应负责无偿维修。
泛光照明工程施工合同
泛光照明工程施工合同甲方（业主）：_______________乙方（承包商）：_______________鉴于甲方拟对其所属的__________（项目名称）进行泛光照明工程施工，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守执行。
一、工程内容1. 本工程包括但不限于灯具的选择与采购、光源的布置、电缆线路的敷设、控制系统的安装与调试等。
2. 乙方应按照甲方提供的设计方案和技术要求进行施工，并确保工程质量符合相关标准。
二、施工周期1. 本工程计划施工周期为____天，自____年____月____日起至____年____月____日止。
2. 如遇不可抗力因素影响施工进度，双方应及时沟通并协商调整施工周期。
三、工程造价及支付方式1. 本工程总造价为人民币____元，具体费用构成详见附件。
2. 甲方应在合同签订后支付乙方预付款，金额为工程总造价的____%。
3. 余款在工程竣工验收合格后一次性付清。
四、质量保证1. 乙方应保证所提供的材料和施工质量符合国家标准及行业规范。
2. 工程竣工后，乙方应提供相应的质保服务，期限为____年。
五、违约责任1. 如乙方未能按合同约定时间完成工程，应按每日未完工程总造价的____%向甲方支付违约金。
2. 如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应负责无偿修复直至达到合同要求。
六、争议解决合同履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院进行诉讼。
七、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：_______________法定代表人或授权代表签字：_______________日期：____年____月____日乙方（盖章）：_______________法定代表人或授权代表签字：_______________日期：____年____月____日。
泛光照明亮化工程施工合同
泛光照明亮化工程施工合同甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及国家有关规定，为明确双方的权力、义务和经济责任，经甲、乙双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：XXX项目泛光照明亮化工程2. 工程地点：XXX项目现场3. 工程性质：本工程属包工包料工程，乙方负责完成泛光照明亮化工程的施工，包括但不限于灯具安装、管线敷设、照明系统调试等工作。
二、工程承包价款1. 工程承包总价：人民币【】元整（大写：【】元整）。
2. 付款方式：（1）合同签订后，甲方应支付乙方工程总价的30%作为预付款，即人民币【】元整（大写：【】元整）。
（2）工程完工并经验收合格后，甲方再支付乙方工程总价的60%，即人民币【】元整（大写：【】元整）。
（3）剩余的10%作为质保金，在工程验收合格后三个月内无质量问题支付给乙方。
三、施工要求1. 乙方必须严格按照建设方审定的设计方案及做法要求进行施工，并保证按期完工。
2. 所有设备设施的安装要牢固安全、可靠，电线、电缆的敷设路径须合理、规范。
施工质量应符合国家《建筑电气工程施工质量验收规范（JB50303-2002）》有关规范和标准。
四、工程材料1. 本工程所需全部安装材料由甲方负责采购并送至工地，由乙方当场验收并承担保管责任，乙方须保管好材料签收单据，工程竣工办理安装费结款时交回甲方。
2. 乙方在使用时须尽量做到节约用材，避免不必要的浪费。
五、双方责任范围1. 甲方：提供施工用电电源及材料存放并承担费用，按时支付工程价款，组织工程竣工验收，提供广告位用电电线，每栋楼主电线配电箱提供到位，所有辅材提供。
2. 乙方：负责做好材料保管，按有关规范、施工图及说明精心施工，保证质量，按时完工和交付使用，办理结算，参加竣工验收。
六、其他事项1. 乙方应负责合同范围之内的安全防火、防盗等工作，确保工程施工期间的安全。
2. 乙方应遵守施工现场的规章制度，服从甲方管理。
泛光照明工程施工合同范本
泛光照明工程施工合同范本合同编号：____________甲方（以下简称“业主”）：____________乙方（以下简称“施工方”）：____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行泛光照明工程（以下简称“工程”）施工事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：包括但不限于泛光照明系统的设计、采购、安装、调试及验收等。
1.4 工程规模：__________1.5 工程投资总额：__________二、合同工期2.1 合同工期自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止，工期为__________日。
2.2 乙方应按合同约定的工期保证工程按时完成。
如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
三、工程质量3.1 乙方应按照甲方提供的工程设计文件、技术规范及标准要求进行施工，确保工程质量。
3.2 工程验收标准应符合国家及行业相关法律法规、规范标准要求。
3.3 工程验收合格后，乙方应承担一定期限的质保责任，质保期限自工程验收合格之日起计算，为期__________年。
四、合同价格4.1 工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
4.2 乙方应按照合同约定的价格提供货物及服务，不得以任何形式增加甲方负担。
五、支付方式5.1 甲方按照乙方实际完成工程进度，分期支付工程款项。
具体支付方式如下：（1）合同签订后____天内，支付合同总价款的____%；（2）工程进度达到____%后，支付合同总价款的____%；（3）工程验收合格并办理完相关手续后，支付剩余的款项。
5.2 乙方应按照甲方的支付要求，及时提供相应的发票。
六、违约责任6.1 乙方如未按合同约定的工期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款×违约天数×____%。
公园照明工程施工合同(3篇)
第1篇甲方：（以下简称“甲方”）乙方：（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及相关法律法规，为明确双方的权利、义务和经济责任，经甲乙双方友好协商一致，就甲方委托乙方实施的公园照明工程施工项目签订本合同，具体内容如下：一、工程概况1. 工程名称：________公园照明工程2. 工程地点：________3. 工程内容：- 照明灯具的安装及调试；- 照明配电箱、电缆、管道等配套设施的安装；- 照明系统的运行维护；- 工程图纸及设计要求中规定的其他内容。
4. 工程承包价：人民币________元整（大写：________元整）。
二、工期1. 开工日期：________2. 竣工日期：________3. 工期延误责任：如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，应向甲方支付________元违约金；如因甲方原因导致工期延误，工期相应顺延。
三、工程材料1. 乙方负责工程材料的采购、运输、保管，并确保材料质量符合国家及行业相关标准。
2. 甲方提供的材料，乙方应按甲方要求进行验收，并在验收合格后妥善保管。
四、施工要求1. 乙方必须严格按照甲方提供的工程图纸、设计文件及施工规范进行施工，确保工程质量符合国家及行业相关标准。
2. 乙方应确保施工现场的安全，遵守施工现场的安全管理规定，防止发生安全事故。
3. 乙方应合理组织施工，确保工程进度，按时完成施工任务。
五、验收与交付1. 工程完工后，乙方应向甲方提交工程验收申请，甲方应在收到申请后________日内组织验收。
2. 工程验收合格后，乙方应向甲方提交工程交付申请，甲方应在收到申请后________日内办理工程交付手续。
六、付款方式1. 甲方在工程验收合格后________日内，支付工程承包价的________%；2. 乙方在工程竣工交付后________日内，提交工程结算报告，甲方在收到报告后________日内支付工程承包价的________%；3. 乙方在工程保修期满后________日内，提交工程保修金退还申请，甲方在收到申请后________日内退还工程保修金。
泛光照明施工合同范本
泛光照明施工合同范本甲方：（委托单位）地址：联系人：电话：乙方：（施工单位）地址：联系人：电话：根据双方自愿原则，在平等互利的基础上，就甲方委托乙方为其进行泛光照明工程施工事宜，达成如下协议：一、施工内容1.1 乙方将根据甲方要求，对指定地点进行泛光照明设施的安装和调试工作。
1.2 施工工程包括但不限于灯具的安装、线路的敷设、控制系统的调试等。
二、工程进度2.1 双方约定工程开始日期为（具体时间），工程完成日期为（具体时间）。
2.2 如因不可抗力因素导致工程进度延迟，双方协商后可适当延长工程进度。
三、合同价款3.1 本工程总价为（具体金额），乙方应按照竣工验收合格后甲方依据实际完成情况支付。
3.2 乙方在工程施工过程中如需额外费用，应提前向甲方提出并经甲方同意后支付。
四、质量保证4.1 乙方保证所提供的设备及施工工艺符合国家标准，并提供一年质量保修期。
4.2 工程完工后，乙方应向甲方提供完工资料及相关证明文件。
五、验收标准5.1 工程完工后，甲方有权进行验收。
如发现质量问题，乙方需在规定时间内整改。
5.2 若甲方对工程质量有争议，可协商第三方技术机构进行鉴定。
六、保密协议6.1 本合同中的所有信息及文件均属于双方商业机密，未经双方书面同意不得向第三方透露。
6.2 如一方未履行保密义务，应承担相应的法律责任。
七、其他约定7.1 本合同经双方签字盖章即生效，不可单方擅自修改。
7.2 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：。
泛光照明施工合同范本(2024精)
泛光照明施工合同范本
1. 合同参与方
2. 项目概述
•设计、安装和调试泛光照明设备；
•保证项目符合相关法律法规和技术标准；
项目地点：[项目所在地]
3. 合同条款
3.1 项目价格
本合同的总项目价格为：[金额]。
3.2 工作时间和期限
•泛光照明施工工作将在合同生效后开始，并在约定的期限内完成。
3.3 工程款支付方式
•甲方应按如下方式支付工程款项给乙方：
–第一阶段：[阶段工程款比例]，于合同签订后 [时间] 内支付。
–第二阶段：[阶段工程款比例]，于工程施工完成并经甲方验收合格后 [时间] 内支付。
–第三阶段：[阶段工程款比例]，于项目最终竣工并经甲方验收合格后 [时间] 内支付。
–注：工程款支付应在到期日前通过电汇方式支付至乙方指定的银行账户。
3.4 变更管理
•如有需要对项目进行变更，应由双方协商一致并签署书面变更协议。
3.5 保修期
•自项目验收合格之日起，乙方承担一年的维修、保养和替换责任。
3.6 违约责任
•任何一方违约应由违约方承担相应的违约责任，并支付因此造成对方的一切损失。
3.7 保密条款
•甲方和乙方须对双方在本合同履行过程中所获得的商业秘密保密。
3.8 法律适用和争议解决
•本合同的解释和执行应适用相关法律法规。
•对于本合同履行过程中产生的纠纷和争议，应由双方友好协商解决，协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
4. 合同生效
本合同自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有合同法律效力。
甲方（需方）：签名：日期：
乙方（承包商）：签名：日期：。
泛光照明工程合同范本
泛光照明工程合同范本甲方（委托方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需要进行泛光照明工程，乙方具有相应的资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程范围：_____________________1.4 工程内容：_____________________1.5 工程规模：_____________________1.6 工程质量标准：_____________________1.7 工程期限：_____________________1.8 工程价款：_____________________1.9 工程验收标准：_____________________1.10 其他：_______________________第二条甲方权利与义务2.1 甲方应按照合同约定支付工程价款。
2.2 甲方应提供必要的施工条件和施工场地。
2.3 甲方有权对乙方的施工进度和质量进行监督。
2.4 甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的非乙方原因的问题。
2.5 甲方应按照合同约定及时验收工程，并支付相应款项。
第三条乙方权利与义务3.1 乙方应按照合同约定的工程范围、内容和标准进行施工。
3.2 乙方应保证工程质量，满足甲方的要求。
3.3 乙方应按照合同约定的工期完成工程。
3.4 乙方应负责工程的安全管理，遵守相关安全规定。
3.5 乙方有权按照合同约定收取工程价款。
第四条工程价款及支付方式4.1 工程总价款为：_____________________4.2 支付方式为：_____________________4.3 支付时间节点：_____________________4.4 甲方逾期支付工程款的，应按照合同约定支付违约金。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
泛光照明工程施工合同上宅·公园世纪大酒店泛光照明工程施工合同发包人：原阳县公园世纪大酒店有限公司承包人：河南省杨刚照明装饰工程有限公司签约地点：郑州市经三路金成国际1#楼A座1608室签订日期：2011年09月上宅·公园世纪大酒店泛光照明工程施工合同发包人（以下简称甲方）：原阳县公园世纪大酒店有限公司承包人（以下简称乙方）：河南省杨刚照明装饰工程有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致订立本协议。
第一条：工程概况一、工程名称：公园世纪大酒店泛光照明工程。
二、工程地点：原阳县新区富康路与民主路交叉口三、工程内容：乙方负责按甲方确认的施工图纸及相关设计变更通知对酒店进行泛光照明工程施工。
第二条：承包范围及承包方式一、承包范围：本次招标项目为图纸范围内酒店ABCD四个功能分区及三栋别墅的泛光照明工程施工。
具体详见发标方提供图纸。
具体施工内容及项目见本协议书附表1.2。
二、承包方式：乙方以包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包市场风险、包验收、包税金的形式承包本项目。
第三条：工程质量标准质量标准按国家、地方现行相关规范及通用条款第9条执行,并达到合格。
第四条：验收及移交按照本合同通用条款第12条以及协议书第三条、第七条的约定进行验收。
第五条：质量保修期一、本合同工程项目的质量保修期为两年。
二、其余执行本合同通用条款第13条。
第六条：合同工期合同总工期： 60个日历天。
开工日期：暂定为 2011年8月26日，具体开工日期以甲方现场管理代表签发的开工令确定的开工日期为准。
竣工日期：2011年10月26日，具体竣工日期以甲方现场管理代表签发的开工令日期及合同总工期顺延。
节点工期要求：甲方可以根据现场的施工条件，合理安排本合同工程项目进行分段施工，乙方应按甲方现场管理代表下发的分段施工指令组织施工。
第七条：材料的供应及计价一、由乙方自行选择供货商进行采购的材料由乙方在签订合同前按照甲方确认的设计图纸要求注明的颜色、质量、质感、规格、品牌送实物样品供甲方确认，经甲方确认后，作为实物样板封存，并由乙方按甲方确认的实物样板自行采购。
二、乙方应根据材料需进场的时间，在图纸下发后7天内，以书面形式提交属于代供代扣代付的材料进场计划报工程师审核，计划须包含品种、规格、等级、数量、品牌及进场时间等内容。
如设计变更需取消原材料计划，应在变更下发后3天内通知甲方（代供代扣代付材料已按计划进场后，因设计变更所导致的相关责任均由甲方承担）。
如因乙方未及时提交代供代扣代付材料进场计划或提交错漏计划，导致甲方不能及时进行代供代扣代付材料采购或采购错漏时，一切不利后果均由乙方自行承担。
若代供代扣代付材料的进场未满足乙方提交的材料进场计划的要求，属甲方原因所造成的损失和因此延误的工期责任经甲方确认后，由甲方承担；第八条：合同价一、合同包干总价： 550000.00元整（大写人民币：伍拾伍万元整）二、计价方式本合同总价包干形式1、工程量的计算：以合同报价清单为准。
2、按以上计价方式计算的工程造价包含的内容：人、材、机费用、搭设脚手架工料费用、工程及材料(乙方自行采购的材料)所须的各种检测费及试验费、各种材料损耗费、负责其它专业承包人施工收边收口产生的费用、卸车费、材料场内二次运输费、技术处理费、合同工期内的赶工费、施工水电费、技术措施费、文明施工费、雨季或异常气候施工措施费、综合管理费、利润、税金、垃圾清运到甲方指定点堆放费用及其它一切费用。
3、水电费按甲方实际代缴数额由甲方从乙方的每一次工程进度款中扣除。
4、合同包干总价包含主体单位的配合费，该部分费用由甲方另行支付给主体单位。
5、主体单位的配合内容为：提供场内具备的垂直运输工具及相应脚手架的使用、提供水源电源、施工垃圾外运（乙方需把施工垃圾堆放至甲方指定场内地点）。
三、调价方法：除甲方原因引起的设计变更外，本合同执行期间，附件1.2中的单价和取费不因任何因素而作调整。
若因甲方设计原因引起的设计变更，本合同附件1.2已有的项目按合同附件1.2的项目单价执行，合同附件1.2外的项目，由甲方签证，双方协商签订补充协议，对变更部分的造价增减进行约定。
第九条：付款方式甲方按照A、B、C、D区及三栋别墅六个单体工程（按照清单分区）分别支付乙方工程款。
一、乙方每个单体工程灯具全部进场并经验收后，甲方支付乙方单体工程量总造价的30%；二、单体工程全部完工经验收合格后，甲方支付至单体合同价款的80%；三、工程竣工验收合格并办理结算后30天内，甲方累计支付乙方至实际结算工程款的95%。
四、工程结算款的5%作为保修金，待两年质保期满后工程如无质量问题、无发生甲方代扣代付维修费用，则甲方在7天内无息一次付清保修金。
五、乙方在领取每一次工程付款时须向甲方提交等额建安发票。
否则甲方有权拒绝付款。
第十条：现场移交标准以现场踏勘条件为准第十一条：双方现场代表一、甲方授权郭剑鸣为现场管理代表，监督检查工程质量、进度、负责设计图纸的变更，工程期间的质量验收及其他事宜。
二、乙方委派苏学涛为现场管理代表。
负责施工期间的施工质量、安全等问题。
第十二条：其它约定一、甲方只负责提供施工现场堆放材料的场地，乙方自行解决施工及管理人员住宿办公场所，甲方不予补偿费用。
二、乙方未能按合同约定工期如期竣工移交工程的，延误天数≤10天，每延迟1天，乙方按合同总价或合同暂定总价的1%向甲方支付违约金；10天＜延误天数≤20天，每延迟1天，乙方按合同总价或合同暂定总价的2%向甲方支付违约金；20天＜延误天数≤30天，每延迟1天，乙方按合同总价或合同暂定总价的5%向甲方支付违约金；延误天数＞30天，每延迟1天，乙方按合同总价或合同暂定总价的10%向甲方支付违约金，并且甲方有权单方解除合同，乙方应支付前述违约金和返还甲方已付款。
因甲方工程验收及付款不及时造成的工期延误，乙方不负赔偿责任。
三、乙方确保农民工工资发放按新乡市及当地有关规定履行，足额存入农民工工资保障金，在施工期间，保证按政府文件规定及时发放现场施工工人工资，并提交其具体实施的措施；如实际未及时发放工人工资，给发包人的办公、品牌、销售以及在媒体曝光等造成负面影响，每出现一次乙方支付给甲方人民币10万元的违约金，甲方从保证金中或支付的工程款中扣除，并由乙方承担由此造成的一切损失及引发的所有责任。
乙方随时接受上级劳动主管部门的检查和发包人的监督，如有违反，自愿接受上级主管部门的处罚。
四、本合同签订前，乙方应向甲方提供人民币（￥20000.00元）的履约保证金，若发生下列情况，甲方有权用履约保证金作为赔偿：(1)施工过程中，乙方中途毁约，或任意中断工程；(2)乙方破产，倒闭。
履约保证金在工程竣工验收合格并在甲方签发工程竣工结算后移交证明文件后7天内无息退还给乙方。
五、合同发生纠纷协商不成时，双方约定由工程所在地人民法院裁判。
第十三条：合同生效一、本合同自双方盖章后生效。
二、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，均具同等法律效力。
双方盖章后合同生效，双方责任和义务履行完后自行终止。
第十四条：附件本合同附件有工程投标报价汇总表、工程量清单；本工程招标文件及谈判记录等相关文件与本合同具有同等法律效力。
附件一：《公园世纪大酒店泛光照明工程投标报价汇总表》附件二：《公园世纪大酒店ABCD区及三栋别墅泛光照明工程量清单》附件三：《付款流程》附件四：《工程签证管理规程》附件五：ABCD区及三栋别墅泛光照明电气施工图（提供电子版一份）发包人（盖章）：承包人（盖章）：代表人：代表人：通讯地址：通讯地址：电话与传真：电话与传真：签约日期：年月日签约日期：年月日附件1：上宅·公园世纪大酒店泛光照明工程投标报价汇总表序号单位项目名称造价(人民币：元)优惠后造价（人民币：元）备注一酒店A区泛光照明工程a 材料费合计78060.4b 综合管理费 =a*费率3903.02c 安装调试费=a*费率7806.04d 利润7806.04e 税金=（a+b+c+d）*税率4683.62工程造价= a+b+c+d+e 102259.12 二酒店B区泛光照明工程a 材料费合计118862.1b 综合管理费 =a*费率5943.1c 安装调试费=a*费率11886.2d 利润11886.2e 税金=（a+b+c+d）*税率7131.73工程造价= a+b+c+d+e 155709.32 三酒店C区泛光照明工程a 材料费合计95716b 综合管理费 =a*费率4785.8c 安装调试费=a*费率9571.6d 利润9571.6e 税金=（a+b+c+d）*税率5742.96工程造价= a+b+c+d+e 125387.96 四酒店D区泛光照明工程a 材料费合计45456.1b 综合管理费 =a*费率2272.8c 安装调试费=a*费率 4545.6d 利润4545.6e 税金=（a+b+c+d）*税率2727.37工程造价= a+b+c+d+e 59547.47 五大别墅区泛光照明工程a 材料费合计 33514.6b 综合管理费 =a*费率1675.73c 安装调试费=a*费率3351.46d 利润3351.46附件二：公园世纪大酒店泛光照明工程量报价清单序号项目名称规格型号单位数量单价（元）合价（元）e 税金=（a+b+c+d）*税率2010.88工程造价= a+b+c+d+e 43904.13六小别墅区泛光照明工程（两套）a 材料费合计59537.7b 综合管理费 =a*费率2976.89c 安装调试费=a*费率5953.77d 利润5953.77e 税金=（a+b+c+d）*税率3572.26工程造价= a+b+c+d+e 77994.39工程总造价（一+二+三+四+五+六）564802.39 0.00 工程最终优惠报价伍拾伍万元整（￥550000.00元）A区1 配电箱500*500*125 台 1 1450 14502 电缆YJV-3*4mm2 米504 16.5 83163 地埋灯150W 套60 820 492004 圆体投光灯150W 套26 550 143005 电缆穿管SCφ25，FC 米477 7.5 3577.56 金属软管包塑型米129 3.3 425.77 灯具接线BV2.5 mm2 米172 2.0 3448 接线盒个86 5.2 447.2小计78060.4B区1 配电箱500*500*125 台 1 1450 14502 电缆YJV-3*4mm2 米1094 16.5 180513 地埋灯150W 套72 820 590404 圆体投光灯150W 套56 550 308005 电缆穿管SCφ25，FC 米1028 7.5 77106 金属软管包塑型米192 3.3 633.67 灯具接线BV2.5 mm2 米256 2.0 5128 接线盒个128 5.2 665.5小计118862.1C区1 配电箱500*500*125 台 1 1450 14502 电缆YJV-3*4mm2 米658 16.5 108573 地埋灯150W 套62 820 508404 圆体投光灯150W 套48 550 264005 电缆穿管SCφ25，FC 米615 7.5 4612.56 金属软管包塑型米165 3.3 544.57 灯具接线BV2.5 mm2 米220 2.0 4408 接线盒个110 5.2 572小计95716D区1 配电箱500*500*125 台 1 1450 14502 电缆YJV-3*4mm2 米309 16.5 5098.53 地埋灯150W 套44 820 360804 电缆穿管SCφ25，FC 米294 7.5 22055 金属软管包塑型米66 3.3 217.86 灯具接线BV2.5 mm2 米88 2.0 1767 接线盒个44 5.2 228.8小计45456.1大别墅区1 配电箱500*500*125 台 1 1450 14502 电缆YJV-3*4mm2 米159 16.5 2623.53 地埋灯150W 套34 820 278804 电缆穿管SCφ25，FC 米144 7.5 10805 金属软管包塑型米51 3.3 168.36 灯具接线BV2.5 mm2 米68 2.0 1367 接线盒个34 5.2 176.8小计33514.6小别墅区(两套)1 配电箱500*500*125 台2 1450 14502 电缆YJV-3*4mm2 米407 16.5 6715.53 地埋灯70W 套46 780 358804 壁灯35W 套22 580 127605 电缆穿管SCφ25，FC 米236 7.5 17706 金属软管包塑型米102 3.3 336.67 灯具接线BV2.5 mm2 米136 2.0 2728 接线盒个68 5.2 353.6小计59537.7合计431146.9 最终优惠报价：伍拾伍万元整（￥550000.00元）附件三：合同付款制度第一条、合同付款的原则：1、见合同付款合同作为财务付款的依据，原则上不见合同不付款。