广西年公路造价师《基础理论》：合同的履行试题复习课程
2024公路造价师考试公路工程造价案例分析备考练习(四)
2024马路造价师考试马路工程造价案例分析备考练习(四)为了帮助考生系统的复习2024年马路造价工程师考试课程，全面的了解马路造价工程师考试教材的相关重点，小编特编辑汇总了2024年马路造价工程师考试模拟试题：马路工程造价案例分析，希望对您参与本次考试有所帮助！案例1：╳╳马路工程工作量计600万元，安排当年上半年内完工，主要材料金额占施工总产量的62.5%，预付备料款占工程款25%，当年上半年各月实际完成施工产值见下表所示。
问题：1.工程价款结算的方式有哪些?2.计算本工程的预付备料款和起扣点。
3.计算按月结算的工程进度款。
4.计算本工程竣工结算工程款。
分析要点：本案例主要考核工程结算方式，按月结算工程款的计算方法，工程预付备料款和起扣点的计算等。
预付备料款=工程价款总额*预付备料款额度起扣点=工程价款总额-预付备料款/主要材料所占比重答案：1.工程价款结算的方式工程价款的结算方式主要分为：按月结算、竣工后一次结算、分段结算、目标结算和双方仪定的其他方式。
2.预付备料款：600*0.25=150(万元)起扣点：600-150/0.625=360(万元)3.各月结算的工程进度款1月份：工程款60万元，累计完成60万元;2月份：工程款80万元，累计完成140万元;3月份：工程款100万元，累计完成240万元;4月份：工程款120万元，累计完成360万元;5月份：已达到起扣点状况下的应收工程款为：工程款=当月已完成工作量-(当月累计已完成工作量-起扣点)*主材所占比重=120-(360+120-360)*0.625=45(万元)累计完成405万元;6月份：工程款=当月已完成工作量*(1-主材所占比重)=120*(1-0.625)=45(万元)4.本工程竣工结算工程款405+45+150+80=680(万元)案例2：╳╳马路工程公司于某年3月10日与某业主签定一工程施工承包合同。
合同中有关工程价款及支付的条款摘要如下：1.合同总价为6000万元，其中工程主要材料和结构总值占合同总价的60%;2.预付备料款为合同总价的25%，于3月20日前拨付给承包商;3.工程进度款由承包商逐月(每月月末)申报，经审核后于下月5日前支付;4.工程竣工并交付竣工结算报告后30日内，支付工程总价款的95%，留5%为工程质量保修金，保修期(1年)满后，全部结清。
广西公路造价师理论与法规：工程项目风险考试试卷
广西公路造价师理论与法规：工程项目风险考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、监理工程师对结构物混凝土体积进行计量，应以__为准。
A.合同图纸净尺寸B.现场实际测量尺寸C.与业主协商确定D.与承包人共同确认2、FIDIC通用条款第60条第10款规定：业主收到监理工程师提交的中期付款证书的天内，或最终支付证书天内，向承包人付款，否则将安支付延期付款利息A．28，56B．14，28C．45，60D．15，303、下列不能适用不安抗辩权的情形有__。
A.双方在合同履行中发生争议B.一方经营状况严重恶化C.一方转移财产、抽逃资金，以逃避债务D.一方丧失商业信誉4、某大桥工程量清单确定的混凝土为3500m3,单价为550元/m3,在实际施工中，因需要增加一跨，混凝土超过了清单数量的10%，为不使费用增加太多，经协商，将工程量清单中10%的工程量单价调整为500元/m3,竣工时实际完成混凝土为4000m3,则本工程的混凝土款是（）元。
A.200 万B.218.25 万C.220 万D.217.5 万5、建设项目竣工决算应反映__全过程的全部实际的支出费用。
A.从开工到竣工投产B.从筹建到竣工验收C.从开工到竣工D.从筹建到竣工投产6、网喷混凝土加固基坑壁施工时,喷射混凝土在掺加速凝剂前应该__。
A.做与水泥的相容性试验及水泥净浆凝结效果试验B.计算掺加速凝剂的数量C.符合国家有关的标准规范D.满足施工及设计要求7、某工程一次性投资300万元,第二年开始投产,年净收益为30万元,则投资回收期为__。
A.9年B.10 年C.11 年D．128、工程交工日期以__为准。
A.工程完工之日B.承包人提交工程交工报告之日C.业主指定的日期D.检查小组决定的签发交工证书之日9、动产质押合同自__。
A.双方达成协议时生效B.双方签订质押合同时生效C.质物移交给质权人占有时生效D.登记时生效10、重力式墩台的受力特点是靠__来平衡外力而保持其稳定。
2015年公路造价师考试《基础理论及法规》考点解析：合同的履行模拟试题
2015年公路造价师考试《基础理论及法规》考点解析：合同的履行模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、进度计划一般应包括：总体进度计划；年月日进度计划和______。
A．材料进度计划B．用款进度计划C．关键工程进度计划D．机械设备进度计划2、质量记录主要包括__。
A．试验记录B．样品记录C．测量记录D．验收记录E．工地会议记录3、预算中辅助生产现场经费是按人工费的15%计，最后构成__。
A．人工费B．材料费C．间接费D．施工管理费4、沥青混合料组成设计的目标__。
A．高温稳定性B．低温抗裂性C．耐久性D．抗滑性E．抗疲劳性针入度5、有关工程费用监理的方法，说法正确的是__。
A．工程费用监理方法就是计量和支付的具体方法B．工程费用监理的方法有事前监理、事后监理和跟踪监理C．工程费用监理的方法有抽检、巡视、旁站、指令等方法D．工程费用监理由监理工程师独立进行和与业主共同进行两种方法6、不属于承担违约责任的形式是__。
A．继续履行B．采取补救措施C．赔偿损失D．追缴财产7、填方路堤上层的压实度应比下层的压实度__。
A．大B．小C．相等D．可大可小8、投标报价时，工程量清单中没有填入单价或总额价的细目，其费用应视为__。
A．已分配在工程量清单的其他单价或总额价之中B．未包含在投标价中C．已包含在暂定金额中D．以计日工的方式计价9、竣工财务决算组成文件的核心是______。
A．竣工财务决算报表B．竣工财务决算说明书C．竣工工程平面示意图D．工程造价比较分析10、施工监理包括__三个阶段。
A．设计阶段监理B．施工准备阶段监理C．交工及缺陷责任期监理D．施工阶段监理E．质量监理合同管理11、竣工决算由__主编。
A．设计单位B．施工单位C．建设单位D．监理单位12、二级监理机构是指__。
A．各级交通主管部门，工程质量监督站B．甲级监理机构，乙级监理机构C．监理工程师，专业监理工程师D．总监理工程师办公室，驻地监理工程师办公室13、动产质押合同自__。
广西公路造价师辅导：工程量计算的依据模拟试题
广西公路造价师辅导：工程量计算的依据模拟试题一、单项选择题(共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意)1、下面不是线性盈亏平衡分析前提条件的是__。
A.销售收入是销售量的线性函数B.单位可变成本随生产量的增加成比例降低C.销售收入与销售量之间成线性比例关系D.只生产单一产品，且生产量等于销售量2、《公路工程国内招标文件范本》规定，业主在收到监理工程师签发的期中支付证书后__天内，应向承包人支付相应的款额。
A．14B．21C．28D．353、__不属于工程变更范围。
A.合同所列出的工程项目中任何工程数量的增加或减少B.取消合同中任何部分的工作细目的工作C.改变合同中任何工作的性质、质量及种类D.为完成工程进度而增加资源投入4、__不是监理月报的内容。
A.工程描述B.监理收发函件C.工程质量、进度、支付状况D.监理工作执行情况5、下列属于工程进度监理工程师职责与权限的是__。
A.主持开工前的第一次工地会议B.签发承包商预付款支付证书C.审批承包商在开工前提交的现金流动计划D.签发各项工程开工通知单6、中、低价位报价；③招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿，④招标人预先内定中标人，⑤投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标A.①③⑤B.①③④C.①②③D.①②③④⑤7、预算编制办法(1996)年》，公路工程定额的编制、管理费以定额建筑安装工程费总额为基数，按__计列。
A．0.17%B．0.18%C．0.15%D．0.16%5.概、预算中辅助生产现场费是按人工费的15%计，最后构成__。
A.人工费B.材料费C.间接费D.施工管理费8、公路工程施工中，因不可抗力事件导致工程本身的损害，应由__承担。
A.承包人B.业主C.承包人和业主共同D.承包人和业主均不9、我国工程监理制度始于__。
A.十一届三中全会以后B.加入世界贸易组织以后C.20世纪80年代初期D.20世纪80年代中后期10、钻孔泥浆应始终高出孔外水位或地下水位__m。
广西造价员考试基础知识习题一
年广西造价员考试基础知识习题一一、单选题:、某建设项目业主与甲施工单位签订了施工总包合同，合同中保函手续费为万元，合同工期为天。
合同履行过程中，因不可抗力事件发生导致开工日期推迟天，因异常恶劣气候停工天，因季节性大雨停工天，因设计分包单位延期交图停工天，上述事件均未发生在同一时间，则甲施工总包单位可索赔的保函手续费为()万元。
A.0.7答案：解析：首先应该判断哪些事件引起的工程延误是可以索赔的，因不可抗力事件、延误发放图纸等事件造成的损失可以索赔费用和工期，因异常不利的气候条件所导致的损失可以索赔工期，季节性大雨应该是承包人所能预见到的，由此带来的停工不能要求索赔。
所以该施工总包单位可索赔的费用()×(万元)。
所以正确答案应该是。
、某建设项目业主与施工单位签订了可调价合同。
合同中约定:主导施工机械一台为施工单位自有设备，台班单价元台班，折旧费为元台班，人工日工资单价为元工日，窝工工费元工日。
合同履行中，因场外停电全场停工天，造成人员窝工个工日；因业主指令增加一项新工作，完成该工作需要天时间，机械台班，人工个工日，材料费元，则施工单位可以向业主提出直接费补偿额为()元。
答案：解析：直接费由直接工程费和措施费组成，直接工程费包括人工费、材料费和施工机械使用费，本题中不考虑措施费。
因此，直接费人工费材料费施工机械使用费。
因停电造成停工是非承包人的原因造成的，应予工期补偿；因业主指令增加一项新工作所需的天时间，也应予工期补偿。
因停电造成的窝工人工费×元；窝工机械费×元(按惯例闲置机械只应计取折旧费)；新增作业费用××元，共计元。
、某工程网络计划有三条独立的路线、、，其中为关键线路，天，天，承发包双方已签订施工合同，合同履行过程中，因业主原因使工作延误天，因施工方案原因使工作延误天，因不可抗力使、、工作延误天，则施工方就上述事件可向业主提出的工期索赔的总天数为（）。
广西公路造价师《技术与计量》：路基和道路考试试卷
广西公路造价师《技术与计量》：路基和道路考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，业主可__。
A．发出中止合同通知，令监理合同即行停止B．发出未履行业务通知后在第21天单方面终止合同C．发出未履行业务通知后21天内未得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35天，监理合同即行终止D．首先发出未履行义务通知，21天内未能得到满意答复后，在第一个通知发出35天后发出终止合同通知，监理合同即行终止2、路基填方碾压工程，如填料含水量不够，需要洒水时，其洒水费用__。
A．另外计量B．不予计量C．由建设单位确定是否计量D．根据费用大小确定3、某合同履行方式不明确，合同双方当事人未能达成补充协议且不能按交易习惯确定，则应当__。
A．宣告合同无效B．按照有利于债权人的方式履行C．按照有利于债务人的方式履行D．按照有利于实现合同目的的方式履行4、根据FIDIC条款，履约保证金的清退应在__内。
A．工程交工验收完成后15天B．工程竣工验收完成后15天C．工程交工验收完成后14天D．工程竣工验收完成后14天(缺陷责任期)5、保证合同的当事人是__。
①权利人；②义务人；③保证人；④公证部门A．①②④B．②④C．②③④D．①④6、__签订后即进入施工准备阶段的监理。
A．工程承包合同D．监理服务合同C．设计委托合同D．工程施工合同7、根据原交通部《公路工程国内招标文件范本》(2003年版)的要求，履约保证金的清退应在__内。
A．工程交工验收完成后15天B．工程竣工验收完成后15天C．工程交工验收完成后14天D．工程竣工验收完成后14天(缺陷责任期)8、监理工程师对工程项目三大目标的实现所起的作用是__。
A．监控作用B．保证作用C．监控和保证作用D．关键作用9、速动比率指标是用于反映项目__。
A．偿债能力B．偿付流动负债的能力C．财务风险程度D．快速偿付流动负债能力10、重力式墩台的受力特点是靠__来平衡外力而保持其稳定。
2017年上半年广西公路造价师《理论与法规》货物运输合同的种类考试试卷
2017年上半年广西公路造价师《理论与法规》货物运输合同的种类考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、依据合同法的规定，属于要约可以撤销的情况是__。
A．要约人明确表示要约不可撤销B．要约人确定了承诺期限C．受要约人为履行合同作了准备D．受要约人有理由认为要约不可撤销，并已经为履行合同作了准备工作2、《公路工程国内招标文件范本》规定，在合同工程交工证书签发后42天之内，承包人应向监理工程师提交__。
A．最后结账单B．交工结账单C．交工验收申请D．索赔报告3、喷射混凝土时湿法混合料拌制后的坍落度在__范围之内。
A．8～12cmB．5～10cmC．7～12cmD．6～12cm4、《公路工程国内招标文件范本》规定，在收到最后结账单和清账书__天之后，监理工程师签发最后支付证书。
A．7B．14C．21D．285、当配制水泥混凝土用砂由粗砂改为中砂时，其砂率__。
A．应适当减少B．不变C．应适当增加D．无法判断6、承包人__。
A．可将主体和重要的单位工程分包B．不可将主体和重要的单位工程分包C．经业主同意可将主体和重要工程分包D．经监理工程师同意可将主体和重要单位工程分包7、公路建设项目环境影响评价文件应经__预审后，报有审批权的环保行政主管部门审批。
A．建设单位B．监理单位C．项目所在地环保局D．交通主管部门8、依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起__，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。
A．7日内B．14日内C．15日内D．30日内9、采用发行股票方式筹集公路工程建设资金可以__。
A．降低企业的负债比率B．使企业少缴部分所得税C．提高企业的融资风险D．保持原有股东对企业控制权10、抽样检验中出现的合格品错判将给__带来损失。
A．监理方B．检验者C．业主D．生产者11、C2为两比较方案的年经营成本，C2＜C1，K1、K2为两个比较方案的全部投资，且K2＞K1，静态差额投资回收期是__。
造价工程师合同试题
造价工程师合同试题一、选择题1. 下列关于工程造价合同的说法中，正确的是：A. 工程造价合同一旦签订，任何情况下都不得变更. 工程造价合同应当明确工程量、单价和总价C. 工程造价合同中的暂估价不得作为结算依据D. 工程造价合同无需考虑市场材料价格的变化正确答案：二、填空题1. 在合同履行过程中，由于设计变更导致工程量的增减，应当及时签订________，并作为原合同的补充。
正确答案：变更协议三、判断题1. 所有的工程变更都需要重新签订合同。
（错）正确答案：根据实际情况，工程变更可以通过签订变更协议或补充协议的方式进行，不必每次都重新签订合同。
四、简答题1. 请简述在合同中约定的工程量清单与实际施工中的工程量不一致时，应如何处理？答：当合同中约定的工程量清单与实际施工中的工程量出现不一致时，首先应根据合同条款进行判断。
如果差异是由于设计变更或施工条件变化等原因造成的，应当及时签订变更协议，并根据变更后的工程量调整合同价款。
如果差异是由于承包方的原因造成的，如施工错误或遗漏，应由承包方承担责任，按照合同约定进行赔偿或者修正。
在任何情况下，双方都应本着公平、公正的原则，协商解决工程量的差异问题。
五、案例分析题1. 某工程项目在施工过程中，由于地质条件不符合预期，导致基础工程量增加。
业主方要求承包方继续施工，但不同意调整合同价款。
承包方担心成本超支，双方产生争议。
请问在这种情况下，应如何解决？答：在这种情况下，首先应当查明工程量增加的具体原因。
如果是由于不可预见的地质条件变化导致的，应当根据合同中关于不可抗力或异常困难的条款进行处理。
通常这种情况下，可以申请调整合同价款或延长工期。
如果合同中没有明确规定，双方应通过协商，签订变更协议来解决。
如果协商不成，可以依照相关法律规定或合同约定，通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
在整个过程中，应保持沟通透明，确保所有决策都有充分的依据和支持。
2024年造价工程师-工程造价管理基础理论与相关法规考试历年真题摘选附带答案
2024年造价工程师-工程造价管理基础理论与相关法规考试历年真题摘选附带答案第1卷一.全考点押密题库(共100题)1.(单项选择题)(每题 1.00 分)下列不同计价方式的合同中，施工承包单位承担风险相对较大的是（）A. 成本加固定酬金合同B. 成本加浮动酬金合同C. 单价合同D. 总价合同2.(多项选择题)(每题 2.00 分)线性盈亏平衡分析的前提条件包括()。
A. 只生产单一产品，且生产量等于销售量B. 单位可变成本随生产量的增加成比例降低C. 生产量变化.销售单价不变D. 生产量与销售量之间成线性比例关系E. 销售收入是销售量的线性函数3.(单项选择题)(每题 1.00 分)工程概算是指在（）阶段，根据设计意图，通过编制工程概算文件，预先测算的工程造价。
A. 项目建议书B. 初步设计C. 技术设计D. 施工图设计4.(单项选择题)(每题 1.00 分)下列（）属于工程造价控制的经济措施。
B. 重视设计多方案的比选C. 动态比较造价的计划值和实际值D. 严格审查施工图设计5.(单项选择题)(每题 1.00 分)在价值工程活动中，价值指数VI的计算结果不同，采取的改进策略也不同。
下列改进策略中正确的是（）。
A.VI＜1时，应将评价对象列为改进对象，改善方向主要是提高功能水平B.VI＞1时，应将评价对象列为改进对象，改善方向主要是降低功能水平C.VI＜1时，应将评价对象列为改进对象，改善的方向主要是增加成本D.VI＞1时，是否将评价对象列为改进对象，应作进一步的分析后再确定6.(单项选择题)(每题 1.00 分)《民法典》规定，承诺撤回的条件是撤回承诺的通知应当在（）到达要约人。
A. 要约到达受要约人之前B. 受要约人发出承诺通知之前C. 承诺通知到达要约人之前D. 受要约人发出承诺通知之后7.(单项选择题)(每题 1.00 分)某工程按全等节拍流水组织施工，共分4道施工工序，3个施工段，估计工期为72天，则其流水节拍应为（）天。
2023年公路造价师考试基础理论及相关法规试题
2023年公路造价师考试基础理论及法规试题一、单项选择题1.建设工程项目总造价是指项目总投资中旳（）。
A.建筑安装工程费用B.固定资产投资与流动资产投资总和C.静态投资总额D.固定资产投资总额答案: D解析: 建设工程项目总造价是指项目总投资中预期开支旳固定资产投资总额2.根据我国现行规定, 下列权利中属于造价工程师权利旳是（）。
A.申请设置工程造价征询单位B.签订工程施工协议C.依法裁定工程经济纠纷D.审批工程变更文献答案: A解析: 造价工程师权利包括: 使用注册造价工程师名称；依法独立执行工程造价业务；在本人执业活动中形成旳工程造价成果文献上签字并加盖执业印章；发起设置工程造价征询企业；保管和使用本人旳注册证书和执业印章；参与继续教育。
3. 静态投资是以某一基准年、月旳建设要素旳价格为根据所计算出旳建设项目投资旳瞬时值, 下列费用中属于静态投资旳是()。
A基本预备费B. 涨价预备费C. 建设期贷款利息D. 投资方向调整税答案: A解析: 动态投资包括: 涨价预备费、建设期贷款、利息投资方向调整税；静态投资包括: 建安工程费、设备和工器具购置费、工程建设其他费用、基本预备费。
4. 根据我国《造价工程师注册管理措施》旳规定, 办理造价工程师续期注册和变更注册旳对旳做法是()。
A省级注册机构对申请注册旳有关材料进行初审, 报国务院建设行政主管部门审核B. 省级注册机构对申请注册旳有关材料进行审核并立案c. 省级注册机构对申请注册旳有关材料进行审核, 对符合条件旳, 报国务院建设行政主管部门立案D. 国务院建设行政主管部门对申请注册旳有关材料进行审核并立案答案: C解析: 对申请变更注册、延续注册旳, 省级注册机关应当自受理申请之日起5日内审查完毕, 并将申请材料和初审意见报国务院有关部门。
国务院有关部门应当自受理之日起10日内作出决定。
5.根据我国现行规定, 经全国造价工程师执业资格统一考试合格旳人员, 应当在获得造价工程师执业资格考试合格证书后旳（）内申请初始注册。
2020年公路造价师《基础理论法规》试题及答案(卷三)
2020年公路造价师《基础理论法规》试题及答案（卷三）多项选择题1. 经济法律关系的违约终止可能是由于（）。
A 法律关系主体一方违约B 发生不可抗力C 当事人双方协商一致D 法律关系主体双方均违约2. 下列选项中属于经济法律行为的是（）。
A 酒后驾驶B 梦游C 违约D 签订合同3. 经济法律关系的变更是指经济法律关系的（）发生变化。
A 主体B 内容C 客体D 主观方面4. 某业主没有按照合同的约定及时支付工程款，则在诉讼时效期间发生（）的情况下符合诉讼时效的中断，诉讼时效需要重新计算。
A 承包商提起诉讼B 不可抗力不能行使请求C 承包商向业主发出支付工程款通知D 业主书面同意7天后支付工程款5. 下列选项中（）属于法定代理中止的原因。
A 代理期限届满B 被代理人取得民事行为能力C 代理人辞去委托D 代理人死亡6. 法律行为的成立要件有（）。
A 法律行为主体具有相应的民事权利能力和行为能力B 行为人意思表示真实C 行为内容合法D 行为形式合法7. 下列选项中，（）的诉讼时效为1年。
A 身体受到伤害要求赔偿B 延付或拒付租金C 国际货物买卖合同争议提起诉讼D 技术合同争议提起诉讼8. 根据《合同法》，下列合同中无效的有（）。
A 损害社会公共利益的合同B 附条件合同C 以合法形式掩盖非法目的的合同D 附期限合同9. 在下列处理方法中，（）采取过错责任原则。
A 可变更合同B 缔约过失C 无效合同D 可撤销合同10. 无处分权人处分他人财产，在（）的情况下，该合同有效。
A 经过权利人追认B 与其年龄相适应C 无处分权人在订立合同后取得处分权D 与其智力相适应11. 下列（）属于效力待定合同。
A 限制民事行为能力人订立的合同B 无权代理的行为人签订的合同C 滥用代理权的行为人签订的合同D 合同双方的代理人为同一人签订的合同12. 当事人约定由第三人向债权人履行债务的，下列说法中正确的是（）。
A 第三人向债权人履行债务，必须征得债权人同意B 第三人向债权人履行债务，并不因此而成为合同得当事人C 第三人未向债权人履行债务的，债务人应向债权人承担违约责任D 第三人未向债权人履行债务的，应向债权人承担违约责任13. 质押包括（）。
广西2015年上半年造价工程师造价管理：合同的履行考试题
广西2015年上半年造价工程师造价管理：合同的履行考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、专业工作队在一个施工段上的施工作业时间称为（）。
A．工期B．流水步距C．自由时差D．流水节拍2、土地征用及迁移补偿费总和一般不得超过被征土地年产值的__倍。
A．10B．15C．20D．303、以下属于中级抹灰施工方法和施工工艺的是（）。
A．三遍成活，阳角找方，一底层，一中层，一面层B．两遍成活，一底层，一中层，表面压光C．多遍成活，一底层，数中层，分层赶平D．两遍成活，一底层，一面层，阳角找方4、某工程按全等节拍流水组织施工，共分4道施工工序，3个施工段，估计工期为72天，则其流水节拍应为（）。
A．6天B．9天C．12天D．18天5、石墙要分层砌筑，每层高300～400mm，每层中间隔（）左右砌与墙同宽的拉结石。
A．0.5mB．1.0mC．1.5mD．2.0m6、根据财政部《企业会计准则——建造合同》中的解释，下列__不属于合同收入。
A．合同中规定的初始收入B．合同变更形成的收入C．索赔形成的收入D．工程提前交工获得的销售收入7、下列关于施工组织设计的表述，正确的是（）。
A．“标前设计”是规划性设计，由项目管理层编制B．“标后设计”由企业管理层在合同签订之前完成C．施工组织设计由设计单位编制D．施工组织设计主要用于项目管理8、下列有关工程量清单的叙述中，正确的是__。
A．工程量清单中含有措施项目及其工程数量B．工程量清单是招标文件的组成部分C．在招标人同意的情况下，工程量清单可以由投标人自行编制D．工程量清单的表格格式是严格统一的9、打桩机具中桩架的主要组成部分是（）。
A．底盘、导向杆、动力装置、滑轮组B．导向杆、动力装置、滑轮组、斜撑C．导向杆、底盘、滑轮组、斜撑D．导向杆、动力装置、滑轮组、桩锤10、路堤的填筑应优先选用（）。
A．亚黏土B．碎石C．重黏土D．粉性土11、近年来（）广泛用作高层建筑的幕墙玻璃。
广西《公路工程》科目一建2024年真题二套冲刺卷
广西《公路工程》科目一建2024年真题二套冲刺卷第1套一、【单选题】1. 钢筋混凝土预制梁出现预拱度偏差的原因不包括（）。
A、混凝土弹性模量不稳定B、采用现场同条件养护的混凝土试块弹性模量控制预应力张拉C、施加预应力时间差异D、存梁时间差异正确答案: B2. 下列属于直接防护的是（）。
A、拦水坝B、丁坝C、顺坝D、抛石正确答案: D3. 在无弃土堆的情况下，截水沟的边缘离开挖方路基坡顶的距离视土质而定，以不影响边坡稳定为原则。
一般土质至少应离开（）。
A、 20mB、 30mC、 5mD、 10m4. 按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》，对风险等级较高的分部分项工程编制专项施工方案，并附安全验算结果，经（）签字后报监理工程师批准执行。
A、建设单位法定代表人B、勘察单位负责人C、施工单位技术负责人D、施工单位法定代表人正确答案: C5. 成本计划的核心是（）。
A、全面成本管理B、确定责任目标成本C、科学管理成本D、有效管理成本正确答案: B6. 高度大于或等于40m的高墩施工应符合相应的规范要求，下列说法错误的是（）。
A、施工前应编制专项施工方案B、混凝土的浇筑施工应符合相关规定，每一节段混凝土的养护时间应不少于14dC、混凝土的垂直输送宜采用泵送方式D、钢筋的主筋宜采用机械方式连接，机械连接的施工要求应符合相关规定7. 地下连续墙的施工工艺有：①水下灌注混凝土；②导墙沟槽开挖；③导墙施工；④槽底清理；⑤拔接头管；⑥安放接头管；⑦地下连续墙沟槽分段开挖；⑧吊放钢筋笼。
下列排序正确的是（）。
A、②①③⑥⑤⑦⑧④B、②③⑦④⑥⑧①⑤C、②③⑦④⑧⑥①⑤D、⑦②①③④⑥⑦⑤正确答案: B8. 高速公路、一级公路高程测量的精度等级是（）A、二级B、三级C、四等D、五等正确答案: C9. 大体积混凝土的温度控制宜按照的原则是（）。
A、内降外保B、内保外降C、内降外降D、内保外保正确答案: A10. 隧道初期支护施工中，施工现场喷射混凝土的工艺流程中使用较多的是（）。
广西2017年公路造价师《理论与法规》：建设工程合同的概念及分类试题
广西2017年公路造价师《理论与法规》：建设工程合同的概念及分类试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、根据我国税法规定，从国外进口的设备，其增值税按照（）计算其应纳税额。
A．离岸价格B．到岸价格C．组成计税价格D．交货价2、工程质量监理的工作重点是__。
A．对原材料的检验B．施工前检查和施工过程监控C．严格按质量标准验收工程D．监理试验室3、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以__为准。
A．招标文件的规定B．现场考察时招标单位的口头解释C．招标单位在标前上的口头解答D．发给每个投标人的书面质疑解答文件4、__施工时，应严格控制各工序材料温度。
A．沥青混凝土面层B．水泥混凝土面板C．半刚性基层D．无结合料基层5、下列评价指标中，属于动态指标的是__。
A．投资利润率B．投资利税率C．内部收益率D．流动比率6、在下述各项中，不构成现金流量的是__。
A．折旧B．投资C．经营成本D．税金7、__不是质量检验的方法。
A．目测法B．量测法C．分层法D．试验法8、监理计划的内容中，监理工作__应当最先确定。
A．目标B．程序C．制度D．方法9、保证、抵押、质押和留置权五种形式。
下列说法正确的有__。
A．预付款是定金的形式之一B．抵押人可以是合同当事人一方，也可以是第三人C．保证人可以是合同当事人一方，也可以是第三人D．留置物的所有人必须是债务人10、东方路桥公司总经理委托代理人甲代签某工程合同，该代理人甲超越授权范围签订了该工程合同，事后获得总经理同意，此代理行为应认定为__。
A．无效代理行为B．无权代理行为C．有效代理行为D．无法律效力行为11、参与招投标、签订经济合同的是__。
A．自然人B．法定代理人C．法人代表D．监护人12、《公路基本建设工程概预算编制办法》96版规定，为了使费率计算的各项费用不受各地价格波动影响，除__外，均以概预算定额基价为计算基数。
广西公路造价师《理论及法规》：施工中的索赔技巧考试题
广西公路造价师《理论及法规》：施工中的索赔技巧考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以__。
A．适当减少支付违约金B．拒绝支付违约金C．请求法院予以适当减少D．按实际损失支付违约金2、拱式、悬索桥、__四种。
A．系杆B．斜拉C．斜拉组合体系D．悬吊体系3、建设工程信息管理系统的目标是__。
A．实现投资目标的规划与控制B．实现进度目标的规划与控制C．实现信息的系统管理及提供必要的决策支持D．实现投资、进度、质量目标的规划与控制4、某人现在贷款20万元，按复利计算，年利率为10%，分五年等额偿还，每年应偿还__万元。
A．4.0B．4.5C．5.0D．5.35、命令源最多的组织结构是__组织结构。
A．直线式B．职能式C．矩阵式D．直线职能式6、某建设项目通过以下筹资方式进行融资，其中属于资本性融资的方式是__。
A．银行贷款B．发行债券C．设备租赁D．发行股票7、钻孔泥浆应始终高出孔外水位或地下水位__m。
A．1.0～2.0B．1.0～1.5C．1.0～1.2D．1.0～2.58、监理工程师与业主的关系是__。
A．监理和被监理关系B．委托与被委托关系C．雇佣与被雇佣关系D．相当于业主代表关系9、在建设项目竣工决算报表中，反映建设项目全部资金情况和资金占用情况的报表是__。
A．建设项目概况表B．交付使用财产总表C．竣工财务决算表D．竣工财务决算审批表10、监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，业主可__。
A．发出中止合同通知，令监理合同即行停止B．发出未履行业务通知后在第21天单方面终止合同C．发出未履行业务通知后21天内未得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35天，监理合同即行终止D．首先发出未履行义务通知，21天内未能得到满意答复后，在第一个通知发出35天后发出终止合同通知，监理合同即行终止11、套箱围堰的适用范围是__。
广西公路造价师《基础理论》合同的履行试题
广西2017年公路造价师《基础理论》：合同的履行试题一、单项选择题（共25 题，每题2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、预算定额水平与社会平均水平的关系是__。
A．预算定额水平等于社会平均水平B．预算定额水平高于社会平均水平C．预算定额水平低于社会平均水平D．没有关系2、沥青表面处治厚度一般不大于（）cm的一种薄层路面面层。
A．2B．3C．4D．53、武汉甲建设公司与长沙乙建筑公司欲签订一份建设工程施工合同，甲公司签字盖章后邮寄给乙公司签字盖章。
该合同成立的时间应为__。
A．甲、乙公司就合同内容达成合意时B．乙公司收到甲公司签字盖章的合同时C．甲公司签字盖章时D．乙公司签字盖章时4、钻孔桩孔底沉淀物厚度，对于嵌岩桩不得大于__。
A．0.4cmC．5cmD．3cm5、底基层的承包商自检的无机稳定土材料的强度应在__取样。
A．拌和机出口B．摊铺碾压现场C．成形、养护后，钻芯取样试验D．试验室拌制6、王大爷已经70多岁，无儿无女，无生活来源，他可以要求政府提供五保供养，这体现了他享有__。
A．享受家庭赡养与扶养的权利B．享受社会服务的权利C．养老保险权D．社会救助权7、拖期违约损失赔偿金的赔偿总额不应超过合同价的__。
A．3%B．5%C．10%D．15%8、桥梁设计和施工中，要进行稳定性验算，当验算模板及支架在风荷载等作用下的抗倾倒稳定时，验算倾覆的稳定系数不得小于（）。
A．1.5C．1.3D．2.59、路面弯沉值一般可用__测量。
A．性承载板B．贝克曼梁C．三米直尺D．水准仪10、当对某个投资方案进行分析时，发现参数不确定，而且这些参数变化的可能性也不知道，只知其变化的范围时，我们可采用的分析方法是__。
A．盈亏平衡分析法B．敏感性分析C．概率分析D．不确定性分析11、路基填方碾压工程，如填料含水量不够，需要洒水时，其洒水费用__。
A．另外计量B．不予计量C．由建设单位确定是否计量D．根据费用大小确定12、重力式挡土墙若向外移动，墙身承受的主动土压力__。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
广西2017年公路造价师《基础理论》：合同的履行试题一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、预算定额水平与社会平均水平的关系是__。
A．预算定额水平等于社会平均水平B．预算定额水平高于社会平均水平C．预算定额水平低于社会平均水平D．没有关系2、沥青表面处治厚度一般不大于（）cm的一种薄层路面面层。
A．2B．3C．4D．53、武汉甲建设公司与长沙乙建筑公司欲签订一份建设工程施工合同，甲公司签字盖章后邮寄给乙公司签字盖章。
该合同成立的时间应为__。
A．甲、乙公司就合同内容达成合意时B．乙公司收到甲公司签字盖章的合同时C．甲公司签字盖章时D．乙公司签字盖章时4、钻孔桩孔底沉淀物厚度，对于嵌岩桩不得大于__。
A．0.4cmB．10cmC．5cmD．3cm5、底基层的承包商自检的无机稳定土材料的强度应在__取样。
A．拌和机出口B．摊铺碾压现场C．成形、养护后，钻芯取样试验D．试验室拌制6、王大爷已经70多岁，无儿无女，无生活来源，他可以要求政府提供五保供养，这体现了他享有__。
A．享受家庭赡养与扶养的权利B．享受社会服务的权利C．养老保险权D．社会救助权7、拖期违约损失赔偿金的赔偿总额不应超过合同价的__。
A．3%B．5%C．10%D．15%8、桥梁设计和施工中，要进行稳定性验算，当验算模板及支架在风荷载等作用下的抗倾倒稳定时，验算倾覆的稳定系数不得小于（）。
A．1.5B．2.0C．1.3D．2.59、路面弯沉值一般可用__测量。
A．性承载板B．贝克曼梁C．三米直尺D．水准仪10、当对某个投资方案进行分析时，发现参数不确定，而且这些参数变化的可能性也不知道，只知其变化的范围时，我们可采用的分析方法是__。
A．盈亏平衡分析法B．敏感性分析C．概率分析D．不确定性分析11、路基填方碾压工程，如填料含水量不够，需要洒水时，其洒水费用__。
A．另外计量B．不予计量C．由建设单位确定是否计量D．根据费用大小确定12、重力式挡土墙若向外移动，墙身承受的主动土压力__。
A．不变B．增大C．减小D．增大或减小13、在国际建设工程中，从事建设工程咨询的专业人士的工作过程就对项目目标控制的信息进行__的过程。
A．采集、分析、处理B．采集、处理、分析C．分析、采集、处理D．分析、处理、采集14、施工合同法律关系的主体是__。
A．工程项目B．发包方和承包方C．建设行政主管部门D．合同价款15、在桥梁施工中，当图纸内有关施工说明与规范规定有矛盾时，应__。
A．按规范的规定进行施工B．按图纸内的施工说明进行施工C．由监理工程师根据实际情况确定或规定D．重新设计图纸。
16、一级公路均应设置中央分隔带护栏。
当分隔带宽度大于（）m时，可不设中央分隔带护栏。
A．5B．8C．10D．1217、签发工程暂停令和复工指令是监理工程师在__方面的职责。
A．工程质量监理B．工程进度监理C．工程费用监理D．合同其他事项管理18、专业监理工程师应按工程量清单的分项工程进行系统的检查验收。
检查合格后，提请高级驻地监理工程师签发__。
A．中间交工证书B．分项工程交工证书C．部分工程交工证书D．单项工程交工证书19、__是一项由业主提供给承包人用作开工费用的无息款项。
A．暂定金额B．动员预付款C．保留金D．计日工20、建设工程勘察合同法律关系的客体是指__。
A．行为B．物C．财D．智力成果21、下列合同无效的是__。
①监理工程师与承包商签订的可以在工程上使用劣质材料的协议；②小张和小王通过电子邮件签订的合同；③小张称商场大甩卖，与商场签订的合同；④19岁的精神病人张晓明在可以辨认自己行为的情况下与朋友签订的买卖合同；⑤19岁的精神病人张晓明在不能辨认自己行为的情况下与朋友签订的买卖合同A．①④⑤B．②③⑤C．①⑤D．②③⑤22、工程建设监理招标的宗旨是对监理单位__的选择。
A．报价B．能力C．资历、信誉D．规模和经济实力23、按照FIDIC合同条件规定，中期付款期限为__天。
A．7B．14C．28D．56。
24、在风险管理流程中，__工作最重要。
A．风险的预测和识别B．风险分析和评估C．风险处理对策的规划和决策D．实施和检查25、下列（）结构层不宜用做高等级公路基层。
A．石灰土B．二灰碎石C．水稳碎石D．级配碎石二、多项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、基础倾覆稳定性与合力的偏心距关系是__。
A．合力偏心距越小，则基础抗倾覆的安全储备越小B．合力偏心距越小，则基础抗倾覆的安全储备越大C．在设计中，可以用限制合力偏心距来保证基础的倾覆稳定性D．在设计中，可以用增大合力偏心距来保证基础的倾覆稳定性E．在设计中，可以用减小合力偏心距来保证基础的倾覆稳定性2、桥梁按力学性能可分为__。
A．梁式B．拱式C．悬吊式D．连续式3、变更、终止民事权利、义务关系的协议。
A．法人B．自然人C．其他组织D．当事人4、对资金时间价值的理解，下列正确的有__。
A．资金增值的实质是劳动力在生产过程中创造了剩余价值B．没有通货膨胀，就没有资金的时间价值C．资金的时间价值表现为不同时间发生的等额资金在价值上有差别D．资金时间价值体现为对放弃现期消费的损失所应给予的必要补偿E．资金时间价值永远存在5、以下属于资格预审文件内容的是__。
A．投标人的施工经验B．投标人的施工能力C．投标人管理能力D．投标人的履约信誉E．招标人认为应当告知的其他事项6、钻孔灌注桩清孔方法有__。
A．换浆B．抽浆C．掏渣D．空压机喷射E．砂浆置换7、路基填方压实施工中容易发生“漏压”的部位是__。
A．填挖交界处B．路基两侧边沿C．靠近桥涵及各种构造物处D．填方范围内的施工通道E．换填基底部分8、符合动员预付款支付规定条件的是__A．是用于永久性工程B．签订了合同协议书C．提交了履约的银行保单D．承包人员、材料、机器设备已到达指定地点，可以开工E．提交了动员预付款的保单9、施工进度计划调整的组织措施包括__。
A．改善劳动条件B．采用更先进的施工机械C．增加每天的施工时间D．增加劳动力和施工机械的数量E．增加工作面，组织更多的施工队伍10、施工招标划分合同工作范围时，应考虑的影响因素包括__。
A．有利于本地区的承包商B．有利于本系统的承包商C．施工内容的专业要求D．避免施工现场的交叉干扰E．对项目建设总投资的影响11、现场管理费中的其他单项费用是__。
A．现场管理人员工资B．主副食运费补占C．办公费D．固定资产使用费E．职工探亲路费12、主要由（）材料组成。
A．沥青B．粗集料C．细集料D．填料E．水13、投标人通过合同条件评审的主要条件是__。
A．投标人接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法B．投标人未增加业主的责任范围，也未减少投标人义务C．投标人提出不同的工程验收、计量、支付办法D．投标人未对合同纠纷、事故处理办法提出异议E．投标人对合同条款没有重要保留14、公路工程质量事故可划分为__。
A．重大质量事故B．严重质量事故C．一般质量事故D．质量问题E．极端严重质量事故15、导流线颜色为白色可分为__。
A．单实线B．虚线C．V形线D．斜边线16、招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有__等。
A．选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人B．竞争的激烈程度相对较差C．招标时间长D．招标费用高E．评标工作量较大17、热拌沥青混合料路面在混合料摊铺过程中，应随时检查__，不符要求对应根据铺筑情况及时进行调整。
A．摊铺厚度B．路拱C．构造深度D．横坡18、下列属于初步设计内容的是__。
A．设计指导思想和依据B．施工组织规划设计C．劳动力需要量D．施工详图E．建设工期19、监理工程师享有的权利包括__。
A．监督承包人工作B．解除与承包人订立的合同C．审查签发支付证书D．签发工程变更指令E．签发缺陷责任终止证书20、建筑市场中，利用签订建设工程合同进行欺诈的违法活动主要表现形式为__。
A．无合法承包资格的一方当事人与另一方当事人签订工程承发包合同，骗取预付款或材料费B．虚构建筑工程项目预付款C．本无履约能力，弄虚作假，蒙骗他人签订合同D．约定难以完成的条款，当对方违约之后，向其追偿违约金E．偷工减料，导致工程质量下降21、企业发行股票筹集资金的特点包括__。
A．增发股票，降低原有股东控制权B．发行公司少缴所得税C．降低了公司的负债比率D．普通股股东有权参与公司的剩余利润分配E．需要还本付息22、建筑安装工程费用中的税金是指按规定应计入工程造价内的__。
A．固定资产投资方向调节税B．营业税C．增值税D．城乡维护建设税E．教育费附加23、实际进度与计划进度图形的跟踪比较方法有__。
A．进度前锋线法B．横道图比较法C．S形曲线比较法D．排列图法E．香蕉线曲线比较法24、分类计算，汇总后再扣减__。
A．预计利润B．税金C．动员预付款D．材料预付款E．扣留保留金25、我国会计核算的基本规范是__。
A．《会计法》B．《企业会计准则》C．《企业会计制度》D．《企业财务通则》二、多项选择题（共4题，每题2分。
每题的备选项中，有多个符合题意）。