第二部分通用条款
2-第二部分 通用条款(采购)
第二部分通用条款第1条词语定义及合同文件1.1词语定义1.1.1 费用：指不包含在合同价款之内的应当由甲方或乙方承担的经济支出。
1.1.2 书面形式：指合同书、信件和数据文件（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.3 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
1.1.4 索赔：指在合同履行过程中，对于并非己方过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失或工期延误，向对方提出经济补偿或工期顺延的要求。
1.1.5 小时或天：本合同规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，“天”指日历天，开始当天不计入，从次日开始计算，时限的最后一天的截止时间为当日24时。
1.1.6 合同文件：指组成和补充本合同的全部文件(详见本通用条款第1.2条)。
1.1.7 工程洽商/设计变更：是甲方安排乙方完成指定工作所下达的书面文件，工程洽商/设计变更内容完成后，需办理工程洽商/设计变更确认单。
工程洽商/设计变更确认单是办理结算的必要条件。
1.1.8 工程联系单：是指甲方、监理指出乙方在进度、质量、安全文明施工等方面缺陷或要求的文件，不作为结算依据。
1.1.9 图纸：由甲方提供或乙方提供并经甲方书面确认，满足乙方施工所需要的所有纸质资料（包括配套说明和有关资料、甲方确认的变更）。
1.2合同文件及解释顺序构成本合同的文件应能相互解释，互为说明。
除本合同条款另有约定外，本合同文件组成及优先解释次序如下：1）本合同签订后双方约定并共同签署的有关本合同的变更、洽商、协议等；2）本合同的协议书（专用条款）；3）本合同的附件；4）本合同的通用条款；5）现行标准、规范、技术要求和有关技术资料；6）图纸或材料样板；7）本合同的《材料/设备采购清单》；8）经双方认可的投标书；9）招标文件及招标文件补遗。
1.3材料/设备样品1.3.1 在签订合同的同时，双方应将确定的材料/设备样品放置于甲方或监理单位办公室或专用地点，监理单位将按照此样品检查乙方供货时实际供应的材料设备是否符合甲方的要求，样品的费用已包含在合同固定单价中。
2024年第二部分 合同通用条款(二篇)
第二部分合同通用条款（二）第二部分合同通用条款（二）一、违约责任1.违约方应负责承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
2.违约方需在接到对方书面通知后立即采取纠正措施，并在合理时间内补救。
3.非履行一方应承担诉讼费用、律师费用等违约责任相关费用。
4.根据违约情节的严重性，当事人可以选择提起民事诉讼、仲裁或寻求其他合适的救济措施。
二、不可抗力1.不可抗力是指由于意外事件或不可预见事件导致合同无法履行的情况，如自然灾害、战争、政府管制等。
2.当不可抗力事件发生时，受影响的一方应及时书面通知对方，并提供证明文件。
3.合同因不可抗力事件而无法履行时，合同的履行期限应相应延长。
4.当不可抗力事件持续超过一定期限，并对合同的履行造成严重影响时，双方有权解除合同。
三、知识产权1.知识产权包括但不限于专利权、商标权、著作权、商业秘密等。
2.合同中应对双方在合作过程中创造的知识产权进行明确的归属规定。
3.非经批准，任何一方不得擅自使用、转让或许可他人使用他方的知识产权。
4.当发现对方侵犯自己的知识产权时，受害方有权要求违约方停止侵权行为，并依法追究法律责任。
四、保密1.双方应对在合同履行中获得的商业机密、客户信息等保密内容承担保密义务。
2.保密期限应在合同中明确规定，并在合同终止后仍然有效。
3.未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露保密信息。
4.违反保密义务将导致违约责任的发生，并可能引发进一步的法律纠纷。
五、争议解决1.对于合同中产生的争议，当事人应优先通过友好协商方式解决。
2.如协商未能解决争议，当事人同意首选仲裁或调解解决争议。
3.若仲裁或调解无法解决争议，当事人同意提交争议至有管辖权的法院解决。
4.争议解决方式的选择应在合同中明确约定。
六、其他条款1.合同的变更、修订应经过双方书面同意，并采用合法有效的方式进行。
2.合同中未尽事宜可由双方友好协商决定，并作为附加条款加入合同。
3.未经对方书面同意，任何一方不得转让合同权利和义务。
2024年第二部分通用条款
2024年第二部分通用条款合同目录第一章：前言1.1 合同目的与适用范围1.2 定义与解释1.3 合同的法律效力第二章：合同双方2.1 甲方的权利与义务2.2 乙方的权利与义务2.3 双方的共同责任第三章：合同的履行3.1 履行条件3.2 履行方式3.3 履行期限第四章：合同的变更与解除4.1 变更的条件与程序4.2 解除的条件与后果4.3 变更与解除的通知方式第五章：违约责任5.1 违约的定义与类型5.2 违约责任的承担5.3 违约赔偿的范围与计算方法第六章：争议解决6.1 争议解决的原则6.2 协商解决6.3 诉讼与仲裁第七章：保密条款7.1 保密信息的定义7.2 保密义务7.3 保密期限第八章：不可抗力8.1 不可抗力的定义8.2 不可抗力的通知义务8.3 不可抗力的后果第九章：合同的生效、终止与续签9.1 合同的生效条件9.2 合同的终止条件9.3 合同的续签第十章：附加条款10.1 特殊约定10.2 附加协议10.3 其他事项第十一章：合同的签署11.1 签字栏11.2 签订时间11.3 签订地点第十二章：附件12.1 附件清单12.2 附件的效力12.3 附件的更新与维护合同编号：______第一章：前言1.1 合同目的与适用范围本合同旨在明确甲乙双方在合作过程中的权利、义务和责任，适用于双方基于本合同所进行的所有交易和活动。
1.2 定义与解释本合同中所涉及的专业术语和表达，其定义详见附件一《术语解释》。
1.3 合同的法律效力本合同一经签署，即具有法律约束力，双方必须严格遵守。
第二章：合同双方2.1 甲方的权利与义务甲方有权要求乙方按照合同约定提供服务或产品，并有义务按时支付相应费用。
2.2 乙方的权利与义务乙方有权按照合同约定收取费用，并有义务提供符合约定的服务或产品。
2.3 双方的共同责任甲乙双方应共同遵守合同条款，确保合同顺利履行。
第三章：合同的履行3.1 履行条件合同履行应满足合同约定的所有条件，包括但不限于支付条件、交付条件等。
2-第二部分 通用条款
第二部分通用条款一、词语定义及解释、适用语言和法律、法规(下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的含义)第1条词语定义及解释1.1 “项目”即为本合同文件专用条款附件1所描述的项目。
1.2 “工程”即为所有为完成项目所需而执行及提供咨询服务之工程。
1.3 “委托人”或“甲方”是指委托乙方（受托人）提供本合同造价咨询服务的一方，以及其合法继承人。
1.4 “受托人”或“乙方”是指被甲方（委托人）委托提供本合同造价咨询服务的一方，以及其合法继承人。
1.5 “第三人”或“第三方”或“第三者”是指除甲方（委托人）、乙方（受托人）以外的单位或个人。
1.6 小时或天：本合同规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除“天”指日历天，开始当天不计入，从次日开始休息时间）；规定按天计算时间的，计算，时限的最后一天的截止时间为当日24 时。
1.7 “咨询服务”或“服务”即为乙方按本合同文件提供之服务。
1.8 通用条款：指根据法律、法规和规章的规定及本合同咨询服务需要订立，通用于本合同咨询服务的条款。
1.9 专用条款：指甲方（委托人）与乙方（受托人）根据法律、法规和规章的规定，结合具体咨询服务的实际情况，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修订。
1.10 合同文件：指组成和补充本合同的全部文件。
1.11 乙方服务期限：指甲乙双方在合同中约定的乙方须提供给甲方咨询服务的期限（包括法定节假日），已充分考虑可能出现的下雨、大风、冰冻、高温天气、停水、停电、节假日以及项目工期延误等因素（除本合同另有约定外）。
1.12 书面形式及文件签收：除合同另有约定外，在履行合同中任何单位或其单位本项目负责人发出或发布的任何通知、指令，均应是书面的，都不应被无理扣押或拖延。
收件方应在回执上签署姓名和收到时间及/或加盖公章。
二、甲乙双方代表第2条甲方代表2.1 工程甲方代表（详见本合同专用条款约定）受甲方委派，代表甲方行使本合同约定的权利，履行本合同约定的职责，但无权减轻本合同中约定的乙方的责任或义务，且下列事项须执行甲方公司制度流程采用甲方要求的形式并由甲方授权的相应责任人签批或盖甲方公司公章确认方为有效。
第二部分通用条款
第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1.词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体养护项目的实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5项目经理（负责人）：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
1.6监理单位：指发包人委托的负责本工程监理，并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
1.7工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。
1.8工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
1.9项目：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的绿地养护工程。
1.10零星工程：是指在承包人所承包的绿地范围内，招标文件以外的、工程造价尚未达到招标要求的维修、迁移、补种或改种等小型工程项目。
1.11分期结算：承包人在承包期内与发包人商定的中途结算方式。
1.12合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
1.13追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
1.14费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。
1.15起始日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始承包的绝对或相对的日期。
1.16终止日期：指发包人承包人在协议书中约定的终止日期。
建筑工程施工合同第二部分-通用条款(第六稿修改版)
10
1 一般约定
1.1 词语定义 1.2 语言文字
1.3 法律
1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 第二部分 通用条款
合同文件的优先顺
序 .
图纸和承包人文
件 . 联络 权益转让 严禁贿赂 1.9 化石、文物 1.10 知识产权
2 发包人
2.1 发包人的一般义
务 .
10 10 11 11 12 12 12 12 13 13 2.2 现场进入
权
13 2.3 许可或批
准
14 2.4 发包人付款能力证
明 . 15 2.5 发包人人员和其他承包商 .
15 3 承包人
15 3.1 承包人的一般义
务 .
15
3.2
项目经理 16
监理人与造价咨询人 .
3.3 项目经理部 16 3.4 承包人人员的管
理 .
17 3.5 承包人现场查
勘 17 3.6 分包
17 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5
监理人的权利 监理人员 监理人的指示 确定 造价咨询人 工程材料与设备
5．1 发包人供应材料与设备
5．2 承包人采购材料与设备 5．3 材料与工程设备的接收与拒收 5．4 材料与工程设备的保管与使用
5．5 材料与工程设备专用于工程
5.6 交通运输
施工准备 6.1 开工通知 6.2 施工组织设计 6.3 开工准备
18 18 19 19 20 20 20 20 20 21 21 21 22 22 22 22
18。
2.0-第二部分-建设工程合同通用条款
第二部分合同通用条款一、总则1 定义定义下列词语或措辞，除特别说明外，在本合同中均具有以下赋予的含义：1.1合同：指发包人与承包人之间为实施、完成并保修合同工程所订立的合同。
合同由通用条款第2.2款所列的文件组成。
1.2通用条款：指根据法律、法规和规章的规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
1.3专用条款：指发包人与承包人根据法律、法规和规章的规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修订。
招投标工程的专用条款应当符合招标文件的要求。
1.4协议书：指发包人与承包人为本合同工程所签订的协议书。
招标工程应自中标通知书发出之日起30天内签订。
1.5中标通知书：指发包人正式接受中标人投标文件的函件。
1.6承包人投标文件：指根据招标文件编制完成并被中标通知书接受的，承包人为实施、完成并保修合同工程向发包人提交的技术、经济文件。
1.7标准与规范：指本合同所指明的和合同工程依法应适用的标准与规范，以及监理工程师、造价工程师对有关技术方面问题做出的补充、修改和批准文件。
1.8图纸：指由发包人提供或承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
1.9发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.10承包人：指在协议书中约定，被发包人接受且具有工程施工承包主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.11分包人：指被发包人接受且具有相应资格，并与承包人签订了分包合同，分包一部分合同工程的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.12工程造价管理机构：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
1.13第三方：除发包人承包人双方(含双方雇员及代表其工作的人员)以外的任何其他人或组织。
1.14发包人代表：指发包人指定的履行本合同的代表。
建筑工程施工合同第二部分通用条款
建筑工程施工合同第二部分通用条款在建筑工程施工中，合同可是个大头！没合同，你说什么都不算数，啥事情都得从头开始折腾。
所以呢，今天咱就来聊聊《建筑工程施工合同第二部分通用条款》。
这部分呢，不是啥高深的法律术语，也不是啥复杂的条款，而是那些每个施工项目里都能见到的基本规定。
你说它重要不重要？那是相当重要的！它就像一个建筑项目的“守护神”，为工程顺利进行保驾护航。
你想想，要是没有这些条款，工程一搞就容易出乱子，拖延、争议啥的都少不了。
大家要知道，这个合同不是随便写写就行的。
里面的每一条规定，都关系到项目的顺利推进。
你得考虑到施工的每一个细节，什么材料、什么工期、什么验收标准，都得在合同里明确。
咱们常说“细节决定成败”，这话放到建筑合同里也很合适。
看起来不那么重要的小条款，可能在施工中就能起到大作用。
比如说工期的约定，万一哪个环节拖延了，后续的施工就会一连串地受影响。
你想啊，工期晚了，甲方不高兴，乙方心里也会打鼓，大家都觉得“这事儿麻烦了”，合作关系也难免就有点儿不和谐了。
所以，合同里的时间节点必须明确，啥时候开工，啥时候完成，每一项都不能马虎。
然后啊，合同里面还得有关于工程款项的约定，大家可千万别小看这一点。
谁都知道，工程的钱好像是永远不够花，开工的时候还好，等到完工结算时，可能就得经历一场“大考验”。
总是有人在这方面玩点花招，说是工程款要不回来，或者金额不对，甚至拖着不付。
这种事儿，真的是“可大可小”。
如果合同中没有清楚的支付安排，那到时候真的是谁也拿对方没办法。
所以，支付方式得写得明明白白，分期付款还是一次性支付，按照完成进度付款也行，怎么付都得写清楚，免得后续出现“话不投机半句多”的情况。
再有，合同里肯定还会有一些关于质量验收的条款。
这个就更不用说了，谁都想自己家的房子质量好，住着舒服。
大家总是说“质量是生命线”，尤其在建筑工程里，这句话简直就是个金科玉律。
施工方如果偷工减料、以次充好，最后出现质量问题，那麻烦可就大了。
第二部分通用合同条款
第二部分通用合同条款合同编号：__________第一部分：定义与解释1.2 甲方：指__________（填写甲方全称）。
1.3 乙方：指__________（填写乙方全称）。
1.4 主合同：指双方于______年______月______日签订的《__________》。
1.5 本合同附件：指本合同的有效组成部分，包括附件一《合同标的》、附件二《交付与验收》、附件三《付款与结算》、附件四《违约责任》等。
第二部分：通用合同条款2.1 合同的生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，对双方具有法律约束力。
2.2 合同的履行双方应按照主合同和本合同的约定，全面履行各自的权利和义务。
2.3 合同的变更与解除2.3.1 合同的变更任何一方如需变更本合同的任何条款，应提前书面通知对方，经双方协商一致后签署书面文件予以确认。
变更后的合同自确认之日起生效。
2.3.2 合同的解除在合同履行过程中，如发生不可抗力等法定解除事由，一方可以书面通知对方解除本合同。
合同解除后，双方应按照合同约定处理后续事项。
2.4 违约责任任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
2.5 争议解决双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
2.6 合同的终止本合同在主合同履行完毕、双方权利义务全部履行完毕后终止。
2.7 保密条款双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。
2.8 法律适用与争议解决本合同的签订、效力、解释、履行和争议解决等均适用中华人民共和国法律。
2.9 合同的附件本合同的附件是本合同的有效组成部分，双方应予以履行。
附件与本合同如有冲突，以本合同为准。
2.10 合同的修改和补充本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
第二部分通用合同条款
第二部分通用合同条款1. 普通商定1.1词语定义与解释合同协议书、通用合同条款、公用合同条款中的以下词语具有本款所赋予的含义：1.1.1 合同1.1.1.1 合同：是指依据法律规则和合同当事人商定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书〔假设有〕、招标函及其附录〔假设有〕、公用合同条款及其附件、通用合同条款、技术规范和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为〝合同协议书〞的书面文件。
1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。
1.1.1.4 招标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于招标的称为〝招标函〞的文件。
1.1.1.5 招标函附录：是指构成合同的附在招标函后的称为〝招标函附录〞的文件。
1.1.1.6 技术规范和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指点施工的国度、行业或中央的技术规范和要求，以及合同商定的技术规范和要求。
1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人依照合同商定提供或经发包人同意的设计文件、施工图、俯瞰图及模型等，以及在合同实行进程中构成的图纸文件。
图纸应当依照法律规则审查合格。
1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人依照规则的格式和要求填写并标明价钱的工程量清单，包括说明和表格。
1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人依照发包人规则的格式和要求编制的工程预算文件。
1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人商定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。
合同当事人可以在公用合同条款中停止商定。
1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和〔或〕承包人。
1.1.2.2 发包人：是指与承包人签署合同协议书的当事人及取得应当事人资历的合法承袭人。
1.1.2.3 承包人：是指与发包人签署合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得应当事人资历的合法承袭人。
第二部分通用条款
第二部分通用条款第二部分通用条款一、总则1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：1.1 合同：指发包人与承包人之间为实施、完成并保修工程所订立的合同。
合同由通用条款第2.1款所列的文件组成。
1.2 通用条款：指根据法律、法规、规章、相关文件规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
如果双方在专用条款中没有具体约定，均按通用条款执行。
1.3 专用条款：指发包人与承包人根据法律、法规、规章及相关文件规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.4 发包人：指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5 发包人代表：指发包人指定的履行本合同的代表，其具体人选和职权在专用条款中约定。
1.6 承包人：指被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.7 承包人代表：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
1.8 设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.9 监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.10 监理工程师：指发包人委托的负责本工程监理的单位委派的监理工程师，其具体人选和职权在专用条款中约定。
1.11 造价咨询企业：指发包人委托的负责本工程造价咨询且具有相应工程造价咨询资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.12 造价工程师：指发包人委托的负责本工程造价咨询的单位委派的造价工程师，或者发包人委托的负责工程监理的单位委派的造价工程师，或者发包人自己委派的造价工程师。
1.13 工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
1.14 县级以上建设行政主管部门：指各省（自治区、直辖市）建设厅、各地、市、县建设局（建委）。
第二部分通用条款
第二部分通用条款第1条一般规定第2条1.1定义与解释1.1.1通用条款，指根据法律、行政法规的规定，合同当事人在履行工程PC承包合同过程中所遵守的一般性条款，由本文本第1条至第19条组成。
1.1.2专用条款，指根据工程采购施工承包项目的实际，对通用条款进行补充、修改和完善，并同意共同遵守的条款。
1.1.3工程PC承包，指PC承包人受发包人委托，按照合同约定对工程建设项目的设备材料采购、施工（含竣工试验、中间交接验收）、试运行等实行全过程或其他阶段的工程承包。
1.1.4发包人，指在合同中约定的，被称为发包人的当事人，包括其合法继承人和经许可的受让人。
1.1.5PC承包人，指在合同中约定的，被发包人接受的具有工程PC承包主体资格的当事人，包括其合法继承人。
1.1.6分包人，指接受PC承包人根据合同约定对外分包的部分工程或服务的，并具有相应资格的法人或其他组织。
1.1.7发包人代表，指发包人指定的履行本合同的代表。
1.1.8监理人，指发包人委托的具有相应资质的工程监理单位。
1.1.9工程总监，指由监理人授权、负责履行监理合同的总监理工程师。
项目经理，指PC承包人按照合同约定任命的负责履行合同的代表。
永久性工程，指PC承包人根据合同约定，按照设计要求完成施工、竣工试验（或中间交接验收）、竣丁后试验（或投料试车）和（或）试运行考核并交付发包人进行生产操作或使用的工程。
单项工程，指专用条款中列明的具有某项独立功能的工程单元，是永久性工程的组成部分。
临时性工程，指为实施、完成永久性工程及修补任何质量缺陷，在现场所需搭建的临时建筑物、构筑物，不构成永久性彐工程实体的工程。
现场或场地，指合同约定的用了PC承包人现场办公、居住、设备材料部件存放、施工机具、设施存放和工程实施的任何地点。
项目基础资料，指发包人提供给PC承包人的经有关部门对项目批准或核准的文件、报告（选厂报告、资源报告、勘察报告）、资料（气象、水文、地质）、协议（燃料、水、电、气、运输）和有关数据等，设计所需的基础资料。
第二部分-通用条款
第二部分通用条款1 一般约定1。
1 词语定义合同通用条款、专用条款中的下列词语具有本款所赋予的含义.1.1。
1 合同1.1。
1。
1 合同文件(或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用条款、通用条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单,以及其他合同文件。
1。
1。
1。
2 合同协议书：指构成合同文件组成部分的由合同当事人共同签署的，约定合同主要内容的书面文件。
1。
1。
1.3中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
1.1。
1。
4 投标函:指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的用于投标的,称为“投标函”的文件。
1.1.1。
5 投标函附录:指附在投标函后构成合同文件的，用以对投标函解释说明的，称为“投标函附录”的文件。
1.1.1.6 技术标准和要求：指合同文件中约定的用于指导施工的国家、行业或地方技术标准和合同中约定的专门针对某工程部位的技术要求。
1.1。
1.7 图纸：指包含在合同中的工程图纸、由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，以及承包人按照第1.5 款［图纸和承包人文件］提供的图纸，包括配套的说明.1.1。
1.8 已标价工程量清单：指以招标方式发包的工程中构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正（如有）且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格.1.1。
2 合同当事人和人员1。
1。
2。
1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1。
1.2.2 发包人:指与承包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1。
1.2.3 发包人代表:指在专用合同条款中指明的，由发包人任命并派驻施工场地行使发包人权利的代表。
1。
1.2.4 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1。
1。
2。
5项目经理：指在专用合同条款中指明的，由承包人任命并派驻施工场地行使承包人权利的代表。
第二部分通用条款
第二部分通用条款第二部分通用条款1 词语涵义除上下文另有要求者外，合同中下列词语应具有本条所赋予的涵义。
1.1 有关合同双方和监理人的词语（1）发包人：指专用合同条款中写明的当事人。
（2）承包人：指与发包人签订本合同协议书的当事人。
（3）分包人：指本合同中从承包人处分包某一部分工程的当事人。
（4）监理人：指专用合同条款中写明的由发包人委托对本合同实施监理的当事人。
1.2 有关合同组成文件的词语（1）合同文件（或称合同）：指由发包人与承包人签订的为完成本合同规定的各项工作所列人本合同条件第3条的全部文件和图纸，以及其它在协议书中明确列人的文件和图纸。
（2）技术条款：指本合同的技术条款和由监理人作出或批准的对技术条款修改或补充的文件。
（3）图纸：指列人合同的招标图纸和发包人按合同规定向承包人提供的所有图纸（包括配套说明和有关资料），以及列人合同的投标图纸和由承包人提交并经监理人批准的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
（4）施工图纸：指上述第（3）项规定的图纸中由发包人提供或由承包人提交并经监理人批准的直接用于施工的图纸（包括配套说明和有关资料）。
（5）投标文件：指承包人为完成本合同规定的各项工作，在投标时按招标文件的要求向发包人提交的投标报价书、已标价的工程量清单及其它文件。
（6）中标通知书：指发包人正式向中标人授标的通知书。
1.3 有关工程和设备的词语（1）工程：指永久工程和临时工程或为二者之一。
（2）永久工程：指按本合同规定应建造的并移交给发包人使用的工程（包括工程设备）。
（3）临时工程：指为完成本合同规定的各项工作所需的各类非永久工程（不包括施工设备）。
（4）主体工程：指专用合同条款中写明的全部永久工程中的主要工程。
（5）单位工程：指专用合同条款中写明的单位工程。
（6）工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其它类似的设备和装置。
（7）施工设备：指为完成本合同规定的各项工作所需的全部用于施工的设备、器具和其它物品（不包括临时工程和材料）。
第二部分--通用条款
第二部分通用条款合同通用条款（略）专用条款一、词语定义及合同文件1、词语定义1.3 发包人：上海中原护理院。
1.6 设计单位：上海同育建筑设计有限公司1.15 开工日期：暂定2011年9月，以建设单位的开工令为准。
1.16 竣工日期：以合同工期为准。
2、合同文件及解释顺序3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1 本合同使用汉语语言文字书写、解释和说明。
3.2 适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》；《中华人民共和国合同法》；《建设工程质量管理条例》；《建设工程安全生产管理条例》；上海市颁发的有关建筑法规、行政条例等，及其他有关法律、行政法规等。
3.3 适用标准、规范（1）本工程的技术标准与规范应按照本工程设计单位提供的施工图设计说明，以及上述设计说明书中明确要采用的国家、部颁、地方的施工技术（验收）规程和规范。
（2）本工程适用标准、规范必须符合上海现行的标准规范；若上海没有相应标准、规范时，应按国家标准、规范执行。
（3）如以上要求不一致的地方，以最高要求为准；4、图纸4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：六套（开工前10天内）承包人需要增加图纸份数、发包人应代为复制、费用由承包人承担。
承包人应按做好图纸保密工作。
二、双方一般权利和义务5、工程师5.1 发包人派驻的工程师：__________________________姓名：蔡云峰职务：__________________________职权：负责本工程项目安全、质量、进度5.3 监理单位委派的工程师姓名：吴国平职务：工程师发包人委托的职权：监理本工程项目安全、质量需要取得发包人批准才能行使的职权：__________________________5.6 不实行监理的，工程师的职权：___________________________7、项目经理姓名：沈正勇职务：项目经理职权：负责本工程项目安全、质量、进度7.1 姓名：黄忠职务：安全员职权：负责本工程项目安全及文明施工7.2 姓名：高汉山职务：质量员职权：负责本工程项目质量8、发包人工作8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前七天(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求：临水、临电开工前接至施工现场边缘，承包人自行安装计量表具，每月按抄表数和市场价由承包人直接交款给业主；电讯线路开工之前提供到位，电讯设备及通讯费用由承包人自行承担。
第二部分-通用合同条款
第二部分通用合同条款1. 一般约定1.1词语定义与解释合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义:1。
１.１合同1．１．1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件,构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录(如果有)、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。
1。
１。
1．２合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书"的书面文件。
1.1。
1。
3 中标通知书:是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件.1。
１。
１．4 投标函:是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。
１.1．1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录"的文件。
1.1.1。
6技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。
1。
１．１。
7 图纸：是指构成合同的图纸,包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。
图纸应当按照法律规定审查合格.1.１.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。
1.１．1。
９预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件.1．1.1．10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。
合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。
1。
１。
2合同当事人及其他相关方1.1.２。
1 合同当事人:是指发包人和(或）承包人.1.１.2。
2发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1。
1。
2。
3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的,具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人.1．1．2。
第二部分 通用合同条款复合版
第二部分通用合同条款一、定义与解释1.2本合同中的“甲方”指甲方全称，即合同中提供商品或服务的一方；“乙方”指甲方全称，即合同中接受商品或服务的一方。
1.3本合同中的“商品”指甲方提供的商品，包括但不限于产品、设备、软件等；“服务”指甲方提供的服务，包括但不限于安装、调试、培训、维修等。
1.4本合同中的“合同金额”指甲方应支付给乙方的合同总价款。
1.5本合同中的“交付”指甲方将商品交付给乙方或乙方指定的地点。
1.6本合同中的“验收”指甲方对商品进行检验，确认商品符合合同约定的质量、数量、规格等要求。
1.7本合同中的“履行期限”指甲方按照合同约定完成商品交付、验收、付款等义务的时间。
二、商品交付与验收2.1甲方应在合同约定的期限内将商品交付给乙方或乙方指定的地点。
2.2商品交付时，甲方应向乙方提供商品的质量、数量、规格等证明文件，乙方应按照合同约定进行验收。
2.3乙方对商品进行验收时，如发现商品不符合合同约定的质量、数量、规格等要求，有权要求甲方在合同约定的期限内进行修复或更换。
2.4商品验收合格后，乙方应向甲方出具验收合格证明，甲方凭此证明向乙方收取合同款项。
三、付款方式与期限3.1乙方应在合同约定的期限内，按照合同约定的付款方式向甲方支付合同款项。
3.2乙方支付合同款项时，甲方应向乙方提供合同款项的发票。
3.3乙方未按照合同约定的付款方式或期限支付合同款项的，应承担相应的违约责任。
四、知识产权4.1甲方保证其对提供的商品拥有合法的知识产权，如商品侵犯他人知识产权的，由甲方承担全部责任。
4.2乙方对甲方提供的商品进行修改、复制、传播等行为，应事先取得甲方的书面同意，否则应承担相应的侵权责任。
五、违约责任5.1甲方未按照合同约定的期限交付商品的，应向乙方支付违约金，违约金计算方法为：合同金额×日利率×逾期天数。
5.2乙方未按照合同约定的付款方式或期限支付合同款项的，应向甲方支付违约金，违约金计算方法为：合同金额×日利率×逾期天数。
通用条款
第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：按合同通用条款执行2、语言文字和适用法律、标准及规范2.1 本合同除使用汉语外，不使用其他文字2.2 适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：按现行国家法律及行政法规执行2.3 适用标准、规范适用标准、规范的名称：《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50166-92），《自动喷水灭火系统施工及验收规范》2003版（GB50261-96）。
3、图纸3.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：合同签订后，五天内提供图纸肆套。
发包人对图纸的保密要求：无使用国外图纸的要求及费用承担：无二、双方一般权利和义务1、工程师1.1 监理单位委派的工程师姓名：_________ 职称：监理工程师发包人委托的职权：对消防系统安装进行全面质量、工期及造价的监督管理，具体参看双方监理合同。
需要取得发包人批准才能行使的职权。
1.2 发包人派驻的工程师姓名：___________________职务：___________________职权：___________________2、项目经理姓名：谢定文职务：项目经理3、发包人工作3.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工现场具备施工条件的要求及完成的时间：由发包人完成。
（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：发包人负责到位。
（3）施工现场与公共道路开通的时间和要求：发包人负责（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：不提供（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：已办理完毕。
（6）水准点与座标控制点交验时间：无（7）图纸会审和设计交底时间：合同签订后三天内。
（8）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工程：按《通用条款》执行。
（9）双方约定发包人应做的其他工作：由发包人组织有承包方、水电施工队、监理公司等参加的预埋预留交接手续。