交叉延误工期索赔案例

交叉延误工期索赔案例
甲公司与乙公司签订施工合同约定，乙公司承建某酒店安装工程，开工时间暂定为2008年2月1日，总工期为200个工作日；若甲公
司在开工日未交出施工现场，及因施工图纸修改增加工程量，因停电、停水等原因影响施工的，经甲公司代表签证认可，可以顺延工期；乙公司拖延工期，则应罚5000元/天等等。

2008年4月1日，乙公司开始正式施工。

施工过程中，因施工
图纸的设计缺陷需要修改图纸，造成1个月的停工，而停工期间，由于乙公司施工缺乏整体计划性，出现了返工问题和已施工部分不同程度的质量问题，也造成了1个月的停工。

2008年11月28日，工程竣工，该安装工程的工期比合同约定
工期延误37天。

工程经竣工验收合格，但双方对工期延误的责任承
担产生意见分歧，乙公司遂起诉至法院。

工期延误根据发生原因的不同可分为：①因业主及工程师原因引起的延误，如图纸延误、场地延误等，这类延误属于可索赔延误；
②因施工方原因引起的延误，如工组织管理不善、施工机械故障等，这类延误属于不可索赔延误；③不可控制因素导致的延误，如非正常的恶劣气候条件、政局混乱等，这类延误属于可索赔延误。

这里指的都是单一事件引起的工期延误，而当两个或两个以上的延误事件从
发生到终止有时间重合时则为交叉延误和共同延误（实质上为交叉延误的一种特殊形式），前文案例中出现的情况即为交叉延误。