承揽加工定做合同精选3篇

承揽加工定做合同（第一篇）
此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

承揽方(甲方)：****
定作方(乙方)：****
甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。

第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费
定作物名称：****
型号：****
规格：****
质量要求：****
计量单位：****
数量：****
加工费：****
单位总价：****
其次条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用担当定作物名称完工时间检验时间地点检验标准与方法包装标准包装费担当。

第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费担当定作物名称交付时间交付地点运输方法运输价款担当。

第四条乙方供应原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料。

材料名称：****
型号：****
规格：****
质量要求：****
计量单位：****
数量：****
单价：****
总价：****
图纸、技：****
术资料及：****
交付时间：****
第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输
材料名称：****
交付时间：****
交付地点：****
交付数量：****
包装要求：****
检验方法：****
运输方法：****
运费担当：
第六条加工费结算方法与时间****。

第七条乙方应于****年****月****日前向甲方交付定金****元；乙方应于****年****月****日前向甲方交付预付款****元。

乙方不履行合同的，无权恳求返还定金。

甲方不履行合同的，除担当违约责任外，必需如数返还预付款。

乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以恳求返还。

第八条甲方的违约责任
1.甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并担当逾期交付的责任；经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。

2.甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍旧需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。

3.因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。

4.甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的****‰偿付违约金。

5.甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值****%的违约金。

6.由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。

第九条乙方的违约责任
1.乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。

2.乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值****%的违约金。

3.乙方如未按合同规定的时间向甲方供应图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。

4.乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。

5.乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。

6.乙方如变更交付定作物地点，应担当因此而多支出的费用。

第十条声明及保证
(一)甲方：****
1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有力量履行本合同。

2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。

4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。

本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

(二)乙方：****
1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有力量履行本合同。

2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足
以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。

4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。

本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

第十一条保密
双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业隐秘(技术信息、经营信息及其他商业隐秘)予以保密。

未经该商业隐秘的原供应方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业隐秘的全部或部分内容。

但法律、法规另有规定或双方另有商定的除外。

保密期限为****年。

一方违反上述保密义务的，应担当相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

第十二条不行抗力
本合同所称不行抗力是指不能预见、不能克服、不能避开并对一方当事人造成重大影响的客观大事，包括但不限于自然灾难如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会大事如战斗、动乱、政府行为等。

如因不行抗力大事的发生导致合同无法履行时，遇不行抗力的一方应马上将事故状况书面告知另一方，并应在****天内，供应事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或临时延迟合同的履行。

第十三条通知
1.依据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必需用书面形式，可采纳****(书信、传真、电报、当面送交等方式)传递。

以上方式无法送达的，方可实行公告送达的方式。

2.各方通讯地址如下：****。

3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起****日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方担当由此而引起的相应责任。

第十四条争议的处理
1.本合同受****国法律管辖并按其进行解释。

2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第****种方式解决：
(1)提交****仲裁委员会仲裁；
(2)依法向人民法院起诉。

第十五条解释
本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读便利而设，不应影响本合同的解释。

第十六条补充与附件
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。

本合同的附件和补充协议均为本合同不行分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

第十七条合同效力
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。

有效期为****年，自****年****月****日至****年****月****日。

本合同正本一式****份，双方各执****份，具有同等法律效力；合同副本****份，送****留存一份。

承揽方(盖章)：****定作方(盖章)：****
法定代表人(签字)：****法定代表人(签字)：****
地址：****地址：****
****年**月**日****年**月**日
签订地点：****签订地点：****
承揽加工定做合同（第二篇）
《承揽加工定做合同》
摘要：
本合同由甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）双方于（日期）签署，就（产品或项目名称）的加工定做事宜达成以下协议。

本合同具有法律效力，双方必须认真履行。

任何一方未履行本合同所规定的义务，应承担相应的法律责任。

正文：
第一条：合同目的
本合同的目的是确立甲方与乙方之间的权益，明确加工定做事项及双方的义务和责任，以确保加工定做工作的顺利进行。

第二条：合同内容
1. 甲方要求乙方对（产品或项目名称）进行加工定做，具体要求如下：（详细描述加工定制的要求、项目或产品的规格、质量、数量等）。

2. 乙方同意按照甲方的要求进行加工定做，并保证加工产品符合合同约定的质量标准和交货期限。

第三条：价格与支付
1. 双方就加工定做工作的价格达成一致，具体金额为（具体价格，可包含明确的计算方式）。

2. 甲方应在合同签订后（时间）内支付合同金额的（支付比例或金额）作为预付款。

3. 在乙方完成加工定做工作并交付给甲方之后，甲方应支付剩余款项。

4. 支付方式及汇款账户等相关信息详见附件（付款方式）
第四条：质量保证
1. 乙方应当保证加工定做的产品符合国家相关法律法规和标准，并符合本合同约定的质量标准。

2. 如发现产品质量与合同约定不符，甲方有权要求乙方进行整改、修复或重
新加工定做，并由乙方承担相关费用。

3. 若乙方无法完成整改、修复或重新加工定做，甲方有权解除合同并要求乙
方赔偿相应损失。

第五条：交货与验收
1. 乙方应按照约定的交货期限将加工定做的产品交付给甲方。

2. 甲方应在收到产品后及时进行验收，如发现产品不合格或有瑕疵，应及时
通知乙方并要求其整改。

3. 如乙方逾期交付，甲方有权要求乙方支付相应的违约金。

第六条：保密协议
1. 甲方与乙方双方对合同涉及的商业秘密及技术资料承担保密义务，未经对
方书面许可，任何一方不得向第三方透露或使用。

2. 在合同履行期间和合同终止后，保密义务继续有效。

第七条：合同终止与解除
1. 在加工定做期间，如因任何一方不可抗力或其他不可预见的原因导致合同
无法继续履行，双方应及时协商解决或以书面形式解除合同。

2. 任何一方违反合同约定，损害对方利益的，对方有权解除合同并要求赔
偿。

第八条：法律适用与争议解决
1. 本合同的解释与执行均适用该合同所在国家/地区的法律。

2. 对于因履行本合同所引起的或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交有管辖权的人民法院裁决。

第九条：附加条款
（根据实际情况添加适用的附加条款，如违约责任、通知方式、争议解决等）第十条：生效与效力
本合同经甲方和乙方签字盖章后生效，具有法律效力。

甲方（盖章）：日期：
乙方（盖章）：日期：
承揽加工定做合同（第三篇）
合同编号：[编号]
承揽加工定制合同
甲方（委托方）：
地址：
联系人：
联系电话：
乙方（承揽方）：
地址：
联系人：
联系电话：
根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲乙双方本着自愿、平等、公正的原则，就承揽加工定制事宜达成以下合同：
一、合同目的
甲方委托乙方承揽加工定制（以下简称“加工定制”）[产品或工艺说明]。

二、加工内容
1. 甲方应提供加工所需材料、工艺要求和技术规格等相关资料，并对提供的资料的真实性和合法性承担责任。

2. 乙方应按照甲方提供的要求和技术规格，进行加工定制，并确保技术质量符合约定标准。

三、价格与支付方式
1. 加工定制的价格为[金额]。

2. 甲方应在加工定制前支付总价款的[支付比例]% 作为定金，剩余款项应在加工完成后[支付期限] 内结清。

3. 支付方式为[支付方式]。

四、交货和验收
1. 乙方应按照约定的交货时间交付加工定制的产品，并保证产品质量符合技术规格。

2. 甲方应在收到产品后的[验收期限] 内进行验收，如发现产品不符合约定标准的，甲方有权要求乙方重新加工或者追究相应责任。

五、违约责任
1. 如果一方未履行合同义务，应承担违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。

2. 合同履行过程中发生的不可抗力事件，免除双方违约责任。

六、保密条款
甲乙双方应对在合同履行过程中取得的商业机密和技术秘密以及相关信息予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露或商业利用。

七、争议解决
本合同的解释和争议解决，应依据中华人民共和国法律执行，并提交至合同签订地的人民法院解决。

八、其他条款
1. 未尽事宜由甲乙双方协商解决，并签署补充协议。

补充协议与本合同具有同等法律效力。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。

甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
日期：。