水沟工程施工合同协议书范本简洁版
水沟工程施工合同书范本
水沟工程施工合同书范本合同编号：[填写合同编号]甲方（业主）：[填写甲方名称]乙方（承包商）：[填写乙方名称]鉴于甲方需要进行水沟工程施工，乙方具备相应的资质和能力进行施工，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，经友好协商，达成如下合同条款：一、工程概况1. 工程名称：[填写工程名称]2. 工程地点：[填写工程地点]3. 工程规模：[填写工程规模]4. 工程内容：包括但不限于[具体工程内容]5. 工程质量要求：[填写具体要求]6. 工程工期：[填写工期时间]二、合同价款1. 合同总价为人民币[填写金额]元，包含所有材料费、人工费、机械使用费等。
2. 付款方式：[详细描述付款方式和时间节点]三、施工要求1. 乙方应按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 施工过程中，乙方应遵守安全生产规定，确保施工现场安全。
3. 乙方应在约定的工期内完成施工任务，如遇不可抗力因素导致延期，应及时通知甲方并协商解决。
四、质量保证1. 乙方应对所施工的水沟工程提供[填写保修期限]年的质量保证期。
2. 在保证期内，如发现质量问题，乙方应负责无偿修复。
五、违约责任1. 如乙方未能按合同约定完成工程或工程质量不符合约定标准，应承担违约责任。
2. 如甲方未能按约定支付合同价款，应承担违约责任。
六、争议解决合同履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至[填写仲裁机构名称]进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日。
水沟承包的合同范本(3篇)
水沟承包的合同范本（3篇）水沟承包的合同范本（通用3篇）水沟承包的合同范本篇1发包方：_____________________施工方：_____________________发包方开发建设________工程，诚意邀请我方参与，经双方友好协商订立合同如下：一、承包方式：包工不包料。
二、承包范围：该工程项目建设内容设计图中的给排水单项工程施工。
具体为：室内给排水主管、雨水管道、卫生间二次装修给排水管，大、小便器具，室外给排水管道，污水管道安装。
三、承包安装工程单价：1、室内部分：按设计图施工建筑总面积__元/平放计价(含税)。
2、室外部分：给水管道按照发包方采购管材单价的三分之一计价，据实结算。
排污管道、雨水管道按国家__定额统一计价结算。
四、其它内容：土石方、管道沟槽开挖不属承包方施工范围，由发包方另行安排施工。
设计变更增加部分另行计价。
发包方指令施工设计图以外的内容另行计价。
因其它原因等，施工资料由土建单位统一建立，该工程所需材料由发包方负责。
五、安全施工方面：由承包方组织教育，确保安全条件下施工。
六、质量方面：1、承包方负责给排水施工质量，严格把握材料质量关，不合格产品不予安装(除发包方要求安装外)。
2、质量保证期为一年。
一周年内出现安装质量问题，全部由承包方负责。
如因后期管理不到位，使用不正确或其它原因导致的承包方不负责。
七、安装工资支付方式：由于包工不包料系全部人工工资，因此，承包方需按工程施工总进度支付人工工资的__%。
预留__%的质保金，工程决算时一次性付清人工工资。
八、此合同经发包、承包方负责人双方签字后生效，具有同等法律效力。
发包方(法人)签字：__________承包方(法人)签字：_______________年_____月_____日_____年_____月_____日水沟承包的合同范本篇2发包方（甲方）：________________承包方（乙方）：________________根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及国家有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，特签订本合同，以资信守。
路面破损水沟水修工程施工合同3篇
路面破损水沟水修工程施工合同3篇篇1路面破损水沟水修工程施工合同甲方：xxx建筑工程有限公司乙方：xxx市政管理局道路维护部为了规范双方合作，保证工程施工质量，特订立本合同，共同遵守，共同执行。
一、工程内容1. 乙方委托甲方进行路面破损修复及水沟疏通工程，具体包括但不限于路面修复、水沟清理、水漏修复等工作。
2. 工程地点位于xxx市区域内，具体施工范围详见后附图片资料。
3. 施工周期自本合同签订之日起XX个月内完成，具体时间安排由双方商定。
二、工程费用1. 甲方对本工程的施工费用估算为XXX元，具体费用详见后附预算清单。
2. 工程费用支付方式：乙方按照施工进度及质量验收情况，分批支付工程款项，最终结算不得低于实际发生的费用总额。
三、工程质量1. 甲方应严格按照乙方要求，按照相关标准规范施工，确保工程质量符合设计要求。
2. 施工期间应保持施工现场整洁，遵守相关安全操作规程，确保施工过程中不会对周边环境及居民造成影响。
四、工程验收1. 工程竣工后，乙方将委托第三方专业评估机构对工程质量进行验收，合格后方可办理竣工验收手续。
2. 若工程出现质量问题，甲方应在乙方要求下及时进行整改，直至问题解决为止。
3. 工程验收合格后，甲方应提交完备的竣工资料，包括但不限于施工记录、技术资料、保修承诺等。
五、违约责任1. 若甲方未按照合同约定时间完工或工程质量不符合要求，应承担相应责任并按照约定支付违约金。
2. 若乙方未按照合同要求支付工程款项或提供必要协助，应承担相应责任并满足甲方的合理要求。
六、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章后生效，有效期自工程竣工之日起至验收合格之日止。
3. 本合同如有未尽事宜，双方可协商补充，并以书面形式签署补充协议。
甲方：(盖章) 乙方：(盖章)签订日期：年月日以上为路面破损水沟水修工程施工合同，双方应履行合同约定，共同保障工程质量及工程进度，确保工程圆满完成。
水沟工程施工合同范本7篇
水沟工程施工合同范本7篇第1篇示例：水沟工程施工合同范本甲方：_____（单位名称）乙方：_____（单位名称）根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就______（项目名称）水沟工程施工事宜达成如下合同：一、项目概况1.1 甲方委托乙方对______（项目名称）进行水沟工程施工。
1.2 项目地点：______（地点）。
1.3 工程内容：______。
1.4 工程总造价：______元。
二、施工期限2.1 本合同自双方签署之日起生效，工程施工期限为______天。
2.2 工期延长：（1）如因甲方原因导致工期延长，乙方有权要求相应的工程款调整；（2）如因乙方原因导致工期延长，应承担相应的违约责任。
2.3 工程竣工验收合格后，按时交付。
三、交付标准3.1 乙方应按照国家有关标准和规范进行工程施工，确保工程质量符合要求。
3.2 工程质量评定：（1）工程验收合格后，甲方有权对工程质量进行评定；（2）如发现工程质量存在问题，乙方应及时整改，直至满足标准要求。
四、工程款支付4.1 工程款支付方式：______元。
4.2 工程款支付期限：______元（百分之几）。
4.3 工程款支付条件：______。
五、变更和解决争议5.1 双方如需对合同内容进行变更，应经过双方协商一致并签署书面变更协议。
5.2 合同履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决；如协商无果，可向有关部门申请仲裁。
5.3 合同解释权：本合同的解释权归甲、乙双方所有。
六、违约责任6.1 任何一方未按照合同规定履行义务的，应承担相应的违约责任，包括但不限于经济赔偿等。
6.2 如因一方违约导致另一方损失的，应承担相应的经济赔偿责任。
七、其他事项7.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
7.2 本合同自双方签署之日起生效，至工程竣工验收之日止。
以上内容构成本合同的所有条款，甲、乙双方均应严格履行。
合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
水沟工程施工合同范本6篇
水沟工程施工合同范本6篇篇1水沟工程施工合同甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）鉴于甲方欲委托乙方进行水沟工程施工，乙方愿承担该工程的施工任务，双方经友好协商，就水沟工程施工事宜达成如下合同：第一条工程地点本合同所指水沟工程施工地点为（具体地址）。
第二条工程规模本合同所约定的水沟工程施工包括但不限于水沟的清淤、加固、修缮及相关设施的安装等工作。
第三条工程工期本合同约定的工程工期为（具体时间），自双方签订合同之日起计算。
第四条价格及支付方式1. 乙方承诺按照甲方的要求，按照双方协商的施工标准和质量要求，完成水沟工程施工任务。
甲方应按照合同约定的价格支付工程款项。
2. 工程款项支付方式为：工程款项分期支付，款项划分及支付进度如下：第一阶段：工程开工前，甲方支付工程总款项的30%作为预付款。
第二阶段：工程完成50%时，甲方支付工程款项的40%。
第三阶段：工程完成100%时，甲方支付工程款项的30%。
第五条质量、安全责任1. 乙方承诺对水沟工程施工质量负责，确保施工符合相关标准，保证工程质量。
2. 乙方应设置专人负责施工现场的安全管理，确保工程施工过程中的安全。
3. 若因乙方施工不当或质量不合格导致的问题，由乙方承担相应的赔偿责任。
第六条突发事件及变更处理1. 若因不可抗力等客观原因导致工程延误或不能如期完成，应及时通知甲方，并在事发后及时协商解决方案。
2. 若因甲、乙双方的原因需要对合同进行变更或解除，应经过双方协商一致并签署书面协议。
第七条违约责任1. 若乙方未按照合同约定的时间和标准完成水沟工程施工任务，将会被视为违约行为，需承担相应的违约责任。
2. 若甲方未按照合同约定的时间和方式支付工程款项，也将会被视为违约行为，需承担相应的违约责任。
第八条法律适用及争议解决1. 本合同的签订、解释和执行均适用中华人民共和国法律。
2. 若在执行本合同过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交至有管辖权的人民法院解决。
水沟工程施工合同书范本
水沟工程施工合同书甲方：乙方：根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，本着自愿、平等、协商一致的原则，结合工程的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：水沟工程施工2. 工程地点：二、工程工期及施工标准、要求1. 合同工期：本工程于____年__月__日开工，至____年__月__日竣工，工程期共计__天。
2. 施工标准：水沟工程施工应严格按照国家、地方颁发的质量验收规范、标准和设计图纸要求进行，确保工程质量合格。
3. 施工要求：乙方必须按照本工程设计图纸等相关要求和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求，组织施工，确保工程总体坚实、牢固，砌体砂浆配合比准确，砌缝内砂浆均匀，勾缝密实，水泥砂浆抹面，保证抹面的厚度，砌体内侧及沟底表面平整光滑、直顺，排水顺畅，不得有裂缝、脱落、空鼓现象，整体外观达到直线段顺直、曲线段圆滑，无折点、起伏。
三、工程价款及支付1. 工程单价（不含税及管理费）：大写：____元/平方米，小写：____元/平方米。
2. 本工程造价以实际工程量为准，按工程单价据实结算。
3. 付款方式：合同签订后，施工初期甲方预付部分工程款，工程验收合格后支付剩余工程款。
具体付款比例和时间双方另行商定。
四、工程质量保证1. 乙方对所施工的工程质量负责，保证工程质量符合国家标准和设计要求。
2. 工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时进行整改，直至达到验收标准。
五、违约责任1. 乙方未按照约定时间完成工程的，应当按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=工程总价款×逾期天数×日违约金比例。
2. 甲方未按照约定时间支付工程款的，应当按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式同上。
六、争议解决1. 本合同履行过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
简单农村水沟工程合同5篇
简单农村水沟工程合同5篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，为完成农村水沟工程，达成以下合同协议：一、工程概况1. 工程名称：农村水沟工程。
2. 工程地点：甲方所在地农村区域。
3. 工程内容：水沟的设计、施工、验收等。
二、工程期限本工程自合同签订之日起开始，工期为XX个月，即XXXX年XX 月XX日至XXXX年XX月XX日。
如遇不可抗力因素导致无法按期完成，工期顺延。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币______元整（￥______元）。
2. 支付方式：合同签订后，甲方支付乙方工程总价的XX%作为预付款；工程完工验收合格后，支付剩余款项。
四、工程要求及标准1. 乙方应按照甲方提供的设计图纸进行施工，确保工程质量符合相关标准。
2. 施工过程中，乙方应遵守安全生产法律法规，确保施工安全。
3. 工程完工后，乙方应提供完整的工程资料，并协助甲方办理验收手续。
五、甲方责任1. 甲方应向乙方提供工程设计图纸及相关资料。
2. 甲方应协助乙方解决施工过程中的相关问题，确保工程顺利进行。
3. 甲方应按合同约定支付工程款项。
六、乙方责任1. 乙方应按照甲方提供的设计图纸进行施工，确保工程质量。
2. 乙方应确保施工进度，按时完成工程。
3. 乙方应提供必要的工程技术资料，协助甲方办理验收手续。
4. 乙方应承担施工过程中的安全生产责任。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款项，乙方有权停工，并要求甲方支付违约金。
2. 若乙方未按合同约定完成工程，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
3. 若因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应负责整改，并承担整改费用。
八、争议解决方式本合同在履行过程中发生争议，甲乙双方应首先协商解决；协商不成的，可提交仲裁机关仲裁或向人民法院起诉。
九、其他约定事项1. 本合同未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
水沟工程施工合同协议
水沟工程施工合同范本在公路工程的修建过程中,必须做好防排水工程。
排水的问题直接关系到公路工程整体的强度和稳定性。
截水沟是防排水工程的一种重要措施，以下是在小编为大家整理的水沟工程施工合同范文，感谢您的欣赏。
水沟工程施工合同范文篇一甲方：(以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方)甲方电站水利工程总长2800m，两单项工程须在20xx年底前竣工。
现乙方自愿带队来要求施工，经甲乙双方协商同意，签订以下合同条款。
一、乙方限包水沟工程长500m，包砌护墙500m。
二、水沟单价按每米伍拾元计，砌护墙按每立方陆拾元计。
三、乙方施工水沟、砌墙伍佰米竣工后续包。
四、甲方为工程负责供水泥、石粉、片石、角子板、水、电、搅拌机、人力车等到位，供给乙方棚布由乙方搭棚。
五、结算方式：包伍佰米竣工后百分之百结账付款清楚，期间甲方随时付给乙方生活费用，结账时甲方如数扣回。
六、乙方自备砖刀、敏刀、小锤、棉被及日常用品菜锅、饭锅、碗筷，车费40元，5天生活费60元，每人从家自带大米20斤，乙方施工五天后甲方付给生活费。
七、施工规格要求：1、乙方施工时，应先砌护坡墙高1.4m，平面宽50公分;2、随后架角子板、两边高1.4m，沟口宽1.7m，沟底1.4m，实际便是沟底窄、沟口宽三面光水沟，如图样凹，总之，施工时以甲方技术员现场指导为准，乙方任何人必须服从甲方的安排指八、上述两单项工程乙方完工时，经工程指挥部验收合格后，次日结账付款。
九、乙方施工期间，晚上或雨天一律严禁打牌、赌博、喝酒、打架斗殴、内外偷抢行为。
如发生类事情况，造成经济损失的，由乙方发生的个人负责其后果，甲方概不负责任。
十、本合同条款未尽事宜，在施工中如发现与合同条款相抵触的，必须经甲乙双方协商解决，并取得双方同意后进行合同条款的增减、修改，补充合同条款与原合同条款有同等的法律效力。
十一、本合同自甲、乙双方签订之日起生效，受法律保护。
本合同一式叁份，甲方持一份，乙方持一份，工程指挥部持一份。
工程水沟合同书样本
工程水沟合同书样本【工程水沟合同书】甲方（建设单位）：_______________乙方（承包单位）：_______________鉴于甲乙双方就________________项目（以下简称“本项目”）的水沟建设达成如下协议：一、合同基本信息1. 工程名称：_________________________________2. 工程地点：_________________________________3. 合同编号：_________________________________4. 签订日期：____年____月____日5. 生效日期：____年____月____日6. 竣工日期：____年____月____日二、工程范围与要求1. 乙方负责本项目内所有水沟的设计、施工及维护工作。
2. 水沟的设计应符合国家相关标准和规范，并满足项目需求。
3. 施工材料需经甲方认可，且符合环保要求。
三、工程质量1. 乙方必须保证工程质量达到国家及行业规定的标准。
2. 对于不符合质量要求的工程，乙方应负责无偿修复直至合格。
四、工程造价与支付方式1. 工程总造价为人民币（大写）_____________元。
2. 付款方式：预付款为总造价的____%，进度款根据实际完成的工程量按月支付，最终款项在工程验收合格后结清。
五、工期与延期1. 乙方应按合同约定的工期完成工程任务。
2. 如遇不可抗力因素导致工期延误，应及时通知甲方并协商解决。
六、违约责任1. 如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
2. 违约赔偿金额不得超过工程总造价的____%。
七、争议解决因履行本合同所产生的一切争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁委员会进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
八、其他事项1. 本合同未尽事宜，由双方另行商定补充条款。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_______________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_______________ 日期：____年____月____日。
水沟工程施工合同范本(双篇)
水沟工程施工合同范本甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行水沟工程施工事宜，达成如下合同：一、工程概况1.1 工程名称：________________1.2 工程地点：________________1.3工程内容：水沟工程的设计、施工、材料供应及质量保证等。
1.4 工程规模：________________1.5 工程期限：____年____月____日至____年____月____日。
二、工程价款工程总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。
2.2 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款。
（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的50%。
（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的15%。
（4）剩余的5%作为质量保证金，待工程保质期满后支付。
三、工程质量和验收3.1乙方应严格按照国家相关标准和设计要求进行施工，确保工程质量。
3.2工程施工过程中，乙方应定期向甲方报告工程进度和质量情况。
工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的施工资料和验收报告。
3.4 工程验收合格后，甲乙双方应签订工程验收证书。
四、工程变更4.1如甲方需对工程进行变更，应提前通知乙方，并签订书面变更协议。
4.2变更协议经甲乙双方签字盖章后生效，乙方应按照变更协议进行施工。
五、违约责任5.1甲方未按合同约定支付工程款项的，应按逾期付款金额的万分之五向乙方支付违约金。
乙方未按合同约定完成工程的，应按逾期完工天数的万分之五向甲方支付违约金。
六、争议解决6.1本合同在履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决。
6.2如协商无果，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
水沟工程施工合同5篇
水沟工程施工合同水沟工程施工合同5篇在人们越来越相信法律的社会中，越来越多事情需要用到合同，它可以保护民事法律关系。
那么大家知道合同的格式吗？下面是小编收集整理的水沟工程施工合同，仅供参考，大家一起来看看吧。
水沟工程施工合同1甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)甲方电站水利工程总长2800，两单项工程须在________年底前竣工。
现乙方自愿带队来要求施工，经甲乙双方协商同意，签订以下合同条款。
一、乙方限包水沟工程长500，包砌护墙500。
二、水沟单价按每米伍拾元计，砌护墙按每立方陆拾元计。
三、乙方施工水沟、砌墙伍XX竣工后续包。
四、甲方为工程负责供水泥、石粉、片石、角子板、水、电、搅拌机、人力车等到位，供给乙方棚布由乙方搭棚。
五、结算方式：包伍XX竣工后百分之百结账付款清楚，期间甲方随时付给乙方生活费用，结账时甲方如数扣回。
六、乙方自备砖刀、敏刀、小锤、棉被及日常用品菜锅、饭锅、碗筷，车费40元，5天生活费60元，每人从家自带大米20斤，乙方施工五天后甲方付给生活费。
七、施工规格要求：1、乙方施工时，应先砌护坡墙高1.4，平面宽50公分;2、随后架角子板、两边高1.4，沟口宽1.7，沟底1.4，实际便是沟底窄、沟口宽三面光水沟，如图样凹，总之，施工时以甲方技术员现场指导为准，乙方任何人必须服从甲方的安排指导。
八、上述两单项工程乙方完工时，经工程指挥部验收合格后，次日结账付款。
九、乙方施工期间，晚上或雨天一律严禁打牌、赌博、喝酒、打架斗殴、内外偷抢行为。
如发生类事情况，造成经济损失的，由乙方发生的个人负责其后果，甲方概不负责任。
十、本合同条款未尽事宜，在施工中如发现与合同条款相抵触的，必须经甲乙双方协商解决，并取得双方同意后进行合同条款的.增减、修改，补充合同条款与原合同条款有同等的法律效力。
十一、本合同自甲、乙双方签订之日起生效，受法律保护。
本合同一式叁份，甲方持一份，乙方持一份，工程指挥部持一份。
排水沟工程施工合同书简单
排水沟工程施工合同书简单乙方（承包方）：________工程公司鉴于甲方拟进行排水沟工程施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就排水沟工程施工事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：__________排水沟工程。
1.2 工程地点：__________。
1.3 工程内容：排水沟的开挖、铺设管道、回填土方、恢复地面等工作。
1.4 工程规模：总长度约____米，宽度及深度按设计图纸要求执行。
第二条工程质量2.1 乙方必须按照国家相关标准和规范组织施工，确保工程质量达到设计要求。
2.2 工程竣工后，由甲乙双方共同组织验收，验收合格后方可交付使用。
第三条工程工期3.1 工程开工日期为____年__月__日，竣工日期为____年__月__日，共计____天。
3.2 如遇不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，双方协商确定延期时间。
第四条工程造价及支付方式4.1 工程造价为人民币____元整（大写：____________________元整），包括材料费、人工费、机械使用费等所有费用。
4.2 甲方应按以下方式向乙方支付工程款：- 预付款：合同签订后一周内支付工程款的30%；- 进度款：根据工程进度，分阶段支付至工程款的70%；- 竣工款：工程竣工验收合格后一个月内支付剩余的30%。
第五条双方权利与义务5.1 甲方的权利与义务：- 提供工程设计图纸及相关技术资料；- 按合同约定支付工程款；- 协助乙方解决施工现场的相关问题。
5.2 乙方的权利与义务：- 严格按照设计图纸和技术规范施工；- 确保工程质量，按期完成工程任务；- 对施工现场的安全负责，采取有效措施防止安全事故的发生。
第六条违约责任6.1 若甲方未按合同约定支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为逾期未付款项的千分之五每日。
6.2 若乙方未按合同约定完成工程质量或工期，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为未完成部分造价的千分之五每日。
水沟工程施工合同范本
水沟工程施工合同范本甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需进行水沟工程施工，乙方具有相应的施工资质和能力，经双方协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：_____________________1.4 工程规模：_____________________1.5 工程质量标准：_____________________1.6 工程工期：_____________________1.7 合同价款：_____________________第二条甲方的权利和义务2.1 甲方应按照合同约定及时支付工程款项。
2.2 甲方有权对乙方的施工进度和质量进行监督。
2.3 甲方应提供施工所需的场地、水电等基本条件。
2.4 甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的非乙方责任范围内的问题。
第三条乙方的权利和义务3.1 乙方应按照合同约定的工期和质量标准完成施工任务。
3.2 乙方有权按照合同约定收取工程款项。
3.3 乙方应保证施工过程中的安全，并承担因施工不当造成的一切损失。
3.4 乙方应按照甲方的要求提供施工进度报告和相关技术资料。
第四条工程款支付方式4.1 工程款支付方式如下：a) 预付款：合同签订后____天内支付合同总价的____%；b) 进度款：根据工程进度按阶段支付；c) 竣工验收合格后____天内支付至合同总价的____%；d) 质保金：竣工验收合格后____年内支付剩余的____%。
第五条工程变更5.1 任何工程变更均需双方协商一致，并以书面形式确认。
5.2 因工程变更导致的费用增减，应由双方协商确定，并作为合同附件。
第六条工程验收6.1 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
6.2 甲方应在收到验收通知后____天内组织验收。
水沟工程承包协议书范本
水沟工程承包协议书范本
甲方（承包方）：
地址：
法定代表人：
联系电话：
乙方（发包方）：
地址：
法定代表人：
联系电话：
鉴于甲方具有丰富的水沟工程施工经验和实力，乙方有水沟工程施工需求，经双方友好协商，达成如下协议：
一、项目内容
乙方委托甲方对水沟工程进行施工，包括但不限于挖掘、铺设管道、运输材料等工作。
二、工程周期
本次工程计划于（具体日期）开始，预计结束时间为（具体日期）。
甲方应按照工程计划合理安排施工进度。
三、工程款项
1. 工程总价为（具体金额），按照工程进度支付款项。
2. 乙方应在工程完成验收合格后的（具体日期）内支付最后一笔款项。
四、质量保证
1. 甲方承诺按照合同要求进行水沟工程施工，保证工程质量符合相关标准。
2. 如工程出现质量问题，甲方应在接到通知后及时进行整改，直至乙方确认合格。
五、违约责任
1. 任何一方未能履行本协议约定，应按相关法律法规承担相应的违约责任。
2. 如因不可抗力因素导致工程无法按时完成，双方应协商解决，延期日期另行约定。
六、其他事项
1. 本协议有效期自双方签字盖章之日起生效，至工程完成验收合格后终止。
2. 本协议未尽事宜，双方应协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签字：签字：
日期：日期：。
水沟工程合同范本
水沟工程合同范本甲方（发包方）：_____________________法定代表人：_____________________联系地址：_____________________联系方式：_____________________乙方（承包方）：_____________________法定代表人：_____________________联系地址：_____________________联系方式：_____________________为了明确双方在水沟工程建设中的权利和义务，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经充分协商，就甲方委托乙方承担水沟工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_____________________2. 工程地点：_____________________3. 工程内容：按照国家和地方相关标准和规范，完成水沟工程的施工，包括但不限于水沟的挖掘、基础处理、砌体砌筑、沟壁抹面、排水设施安装等。
4. 工程承包方式：包工包料二、工程期限1. 开工日期：______年______月______日2. 竣工日期：______年______月______日3. 总工期：______日历天三、工程质量标准1. 水沟工程应符合国家和地方相关标准和规范的要求，达到合格标准。
2. 水沟的尺寸、坡度、位置等应符合设计要求，排水顺畅，无渗漏现象。
3. 砌体结构应坚固稳定，无裂缝、倾斜等质量缺陷。
4. 沟壁抹面应平整光滑，无空鼓、裂缝等质量缺陷。
5. 排水设施应安装牢固，排水通畅，无堵塞现象。
四、工程价款及支付方式1. 工程价款：本工程总价款为人民币______元整（大写：______元整）。
2. 支付方式：合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付工程总价款的______%作为预付款；工程进度达到______%时，甲方向乙方支付工程总价款的______%；工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付工程总价款的______%；剩余工程总价款的______%作为质保金，在质保期满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
排水沟工程施工合同书简单
排水沟工程施工合同书简单甲方（发包方）：______________地址：______________法定代表人：______________乙方（承包方）：______________地址：______________法定代表人：______________鉴于甲方需要进行排水沟工程施工，乙方具有相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方承包甲方排水沟工程施工事宜，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1. 工程名称：排水沟工程2. 工程地点：________________3. 工程内容：排水沟的开挖、铺设、回填等（具体工程内容详见附件一《工程量清单》）。
4. 工程质量标准：按照国家及地方相关工程质量验收标准执行。
第二条工程期限1. 工程开工日期：________________2. 工程竣工日期：________________3. 总工期：____天（日历日）第三条合同价款1. 工程总价款为人民币（大写）：________________2. 工程价款的支付方式、时间和条件详见附件二《工程价款支付计划表》。
第四条工程质量与验收1. 乙方应严格按照施工图纸和施工规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告，并由甲方组织验收。
第五条甲方责任1. 甲方应按合同约定支付工程款。
2. 甲方应提供施工所需的相关文件和资料。
第六条乙方责任1. 乙方应按合同约定完成施工任务。
2. 乙方应确保施工安全，遵守施工现场管理规定。
第七条安全与环保1. 乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工安全。
2. 乙方应采取有效措施，减少施工对环境的影响。
第八条违约责任1. 因甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应的责任。
2. 因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的责任。
第九条合同变更与解除1. 双方应协商一致，方可变更或解除本合同。
2. 未经双方同意，任何一方不得擅自变更或解除本合同。
水沟施工合同范本
水沟施工合同范本甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：_______________________鉴于甲方需要进行水沟施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就水沟施工事宜达成如下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：______________________1.2 工程地点：______________________1.3 工程内容：______________________1.4 工程规模：______________________1.5 工程期限：自____年____月____日至____年____月____日第二条工程质量要求2.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸及相关技术要求进行施工。
2.2 乙方应保证工程质量符合国家及行业标准。
2.3 乙方应按照甲方要求的时间节点完成施工任务。
第三条工程价款及支付方式3.1 工程总价款为人民币（大写）：______________________元整。
3.2 支付方式：按工程进度分期支付，具体支付节点和比例由双方协商确定。
第四条双方权利与义务4.1 甲方有权对乙方的施工进度和质量进行监督。
4.2 甲方应按合同约定支付工程款项。
4.3 乙方应保证施工人员具备相应资质，确保施工安全。
4.4 乙方应按期完成施工任务，并对施工质量负责。
第五条违约责任5.1 如甲方未按期支付工程款项，应按逾期天数向乙方支付违约金。
5.2 如乙方未按期完成施工任务，应按逾期天数向甲方支付违约金。
5.3 如因一方违约导致对方损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。
第六条争议解决6.1 本合同在履行过程中发生争议，双方应协商解决。
6.2 协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第七条其他约定7.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
简单农村水沟工程合同
简单农村水沟工程合同甲方（发包方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行农村水沟工程建设达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]农村水沟工程。
2. 工程地点：[具体地址]。
3. 工程内容：水沟挖掘、混凝土浇筑、护坡、防漏等。
二、工程期限工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
因不可预见因素导致工期延误，经甲方确认后工期顺延。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币[金额汉字大写]整（￥[金额]元）。
该价款包含但不限于材料费、人工费、税费等一切相关费用。
2. 支付方式：签订合同后预付总价款的XX%，工程竣工并经甲方验收合格后支付至总价款的XX%，余款作为质保金，待工程保修期满后无质量问题一次性付清。
四、工程质量及保修责任1. 乙方应确保工程质量符合国家和地方现行标准、规范及设计要求，如因施工原因造成的质量问题，乙方应负责无偿维修。
2. 工程保修期为本工程竣工验收合格之日起XX年。
保修期内，因乙方施工质量问题导致的损坏，乙方应负责免费维修。
保修期满后，按国家相关规定进行质量鉴定并无偿提供必要的维护服务。
五、双方责任及义务1. 甲方责任：提供施工图纸、技术要求和监督施工过程；按合同约定支付工程款；组织竣工验收。
2. 乙方责任：按合同约定组织施工，确保工程质量；接受甲方监督，完成合同约定工作内容；提供必要的技术支持和服务。
六、安全施工及违约责任1. 乙方应严格遵守安全操作规程，采取必要的安全防护措施，确保施工期间的人身及财产安全。
因乙方原因造成的安全事故由乙方承担全部责任。
2. 若乙方未能按合同约定完成工程或工程质量不符合要求，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
若甲方未能按合同约定支付工程款，甲方应承担违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_____________
水沟工程施工合同
甲方：________________________________
乙方：________________________________
签订日期：________ 年 ______ 月 _____ 日
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
甲方电站水利工程总长____________ m两单项工程须在_____________ 年底前竣工。
现乙方自愿带
队来要求施工，经甲乙双方协商同意，签订以下合同条款。
一、乙方限包水沟工程长 ___________ m 包砌护墙_____________
二、水沟单价按每米元计，砌护墙按每立方元计。
三、乙方施工水沟、砌墙米竣工后续包。
四、甲方为工程负责供水泥、石粉、片石、角子板、水、电、搅拌机、人力车等到位，供给乙方棚布由乙方搭棚。
五、结算方式：包伍佰米竣工后百分之百结账付款清楚，期间甲方随时付给乙方生活费用，结账时甲方如数扣回。
六、乙方自备砖刀、敏刀、小锤、棉被及日常用品菜锅、饭锅、碗筷，车费元，5
天生活费元，每人从家自带大米斤，乙方施工五天后甲方付给生活费。
七、施工规格要求：
1乙方施工时，应先砌护坡墙高 _______________ m平面宽_____________ 公分；
2、随后架角子板、两边高 1.4m，沟口宽1.7m，沟底1.4m，实际便是沟底窄、沟口宽三面
光水沟，如图样凹，总之，施工时以甲方技术员现场指导为准，乙方任何人必须服从甲方的安排指导。
八、上述两单项工程乙方完工时，经工程指挥部验收合格后，次日结账付款。
九、乙方施工期间，晚上或雨天一律严禁打牌、赌博、喝酒、打架斗殴、内外偷抢行为。
如发生类事情况，造成经济损失的，由乙方发生的个人负责其后果，甲方概不负责任。
十、本合同条款未尽事宜，在施工中如发现与合同条款相抵触的，必须经甲乙双方协商解决，并取得双方同意后进行合同条款的增减、修改，补充合同条款与原合同条款有同等的法律效力。
十一、本合同自甲、乙双方签订之日起生效，受法律保护。
本合同一式叁份，甲方持一份，乙方持一份，工
程指挥部持一份。
十二、乙方在施工中，一定搞好安全生产第一，如发生意外伤亡事故的，由乙方自理，甲方概不负责任。
甲方代表签字如下：
乙方代表签字如下：
年月日。