河南省2017年上半年监理工程师合同管理：施工预付款保证考试试卷
2017年上半年江苏省监理工程师：施工预付款保证考试题
2017年上半年江苏省监理工程师：施工预付款保证考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在建筑工程施工质量验收时，对涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行检测。
A：抽样B：全数C：无损D：见证取样E：工程变更单2、某工程，设备及工器具购置费为5000万元，建筑安装工程费为10000万元，工程建设其他费为4000万元，铺底流动资金为6000万元，基本预备费率为5％。
该项目估算的基本预备费应为万元。
A：500B：750C：950D：1250E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、工程监理企业申请综合资质、专业甲级资质的，应当向企业工商注册所在地的省、自治区、直辖市__提出申请。
A．工程管理部门B．人民政府建设主管部门C．人民政府规划主管部门D．工程监理资质评审委员会4、【例2·单选题】建设工程项目设备材料采购招标，综合评标法不需要考虑因素。
A：投标价B：交货期C：运输费D：寿命残值E：专业监理5、【例1．单选题】在图3-7所示双代号时标网络计划中，如果B、D、I三项工作因共用一台施工机械而必须依次施工，则该施工机械在现场的最小闲置时间为周。
(单位：周)A：1B：2C：3D：4E：自我评定6、2008版ISO9000族标准包括核心标准。
A：一个B：两个C：三个D：四个E：工程变更单7、《建设工程监理规范》规定，监理资料的管理应由__。
A．总监理工程师负责，并指定专人具体实施B．专业监理工程师负责C．专业监理工程师指定的专人负责实施D．资料员负责8、【例1·单选题】影响建设工程进度的不利因素很多，其中因素是最大的干扰因素。
A：人为B：技术C：地质与气象D：设备、材料及配件E：自我评定9、【例1·单选题】由于采购方在合同内错填到货地点导致供货方送货不能顺利交接货物的，所产生的后果由承担。
A：采购方B：代运方C：供货方D：采购方和供货方共同E：专业监理10、【例1·单选题】如果招标工程清单项目特征描述与设计图纸不符，投标人应以为准，确定投标报价的综合单价。
2017年上半年黑龙江监理工程师合同管理：施工预付款保证考试题
2017年上半年黑龙江监理工程师合同管理：施工预付款保证考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、工程监理企业伪造《资质等级证书》，违反了工程监理企业经营活动准则中的内容。
A：守法B：诚信C：公平D：科学E：工程保险金2、下列不属于项目监理机构组织协调方法。
A：会议协调法B：交淡协调法C：书面协调法D：访问协调法E：工程保险金3、《建筑法》规定，交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的__，并具备国家规定的其他竣工条件。
A．工程设计文件、施工文件和监理文件B．工程建设文件、竣工图和竣工验收文件C．监理文件和经签署的工程质量保证书D．工程技术经济资料和经签署的工程保修书4、【例1·单选题】实行项目法人责任制的工程项目中，下列属于项目法人单位项目总经理的职权是。
A：筹措建设资金B：审核上报项目初步设计和概算文件C：提出项目开工报告D：编制项目财务预算、决算E：工程保险金5、工程进度款的计算主要涉及。
A：工程质量的检验和施工进度计划B：工程量的计量和单价的确定C：直接费和间接费的计算D：施工方案和分部分项工程的确定E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、新增固定资产的价值构成应包括__。
A．预备费B．无形资产C．铺底流动资金D．进厂职工培训费7、编制某设备安装工程概算过程中，发现初步设计的设备清单不完备，或安装预算单价及扩大综合单价不全时，宜采用的概算编制方法是。
A：预算单价法B：扩大单价法C：按设备费百分比形式的概算指标法D：按每吨设备安装费形式的概算指标法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、现有甲乙两家银行可向借款人提供1年期贷款，均采用到期1次性偿还本息的还款方式。
甲银行贷款年利率11％，每季度计息1次；乙银行贷款年利率12％，每半年计息1次。
借款人按利率高低作出正确选择后，其贷款年实际利率为。
A：11．00％B：11．46％C：12．00％D：12．36％E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、建设工程采用EPC模式的基本特征之一是。
2017年河南省监理工程师：施工预付款保证考试题
2017年河南省监理工程师：施工预付款保证考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在室外工程划分中，下列属于电气子单位工程的分部(子分部)工程的是。
A：收集系统B：室外给水系统C：室外照明系统D：室外供热系统E：工程变更单2、编制物资供应计划的实际工作中首先应考虑的平衡。
A：数量B：质量C：时间D：库存量E：自我评定3、我国目前的建设程序与计划经济时期的建设程序相比，发生了一些关键性变化，下列不属于建设工程管理制度体系的是__。
A．项目决策咨询评估制度B．工程招标投标制度C．建设工程监理制度D．项目法人责任制度4、在施工过程中，当分部工程达到验收条件时，应由组织验收。
A：专业监理工程师B：总监理工程师C：施工单位项目负责人D：建设单位现场代表E：工程变更单5、在委托监理合同实施中，监理单位应给总监理工程师充分的授权，这充分体现了建设工程监理实施__的原则。
A．权责一致B．总监理工程师负责制C．严格监理，热情服务D．公正、独立、自主6、按照《建设工程设计合同示范文本》规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人。
A：不再负责处理有关设计问题B：仍应无偿负责处理有关设计问题C：仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更D：仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费E：专业监理7、某工程网络计划中工作B的持续时间为5天，其两项紧前工作的最早完成时间分别为第6天和第8天：则工作B的最早完成时间为第天。
A：6B：8C：11D：13E：自我评定8、在动态的投资控制过程中，应着重做好的工作不包括。
A：对计划目标值的论证和分析B：明确项目投资控制者及其任务C：采取控制措施以确保投资控制目标的实现D：进行项目计划值与实际值的比较，以判断是否存在偏差E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、计算某项目内部收益率，已知当折现率为10％时，净现值为600万元；当折现率为14％时，净现值为一400万元，则该项目内部收益率为。
四川省2017年上半年监理工程师合同管理：施工预付款保证考试试卷
四川省2017年上半年监理工程师合同管理：施工预付款保证考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，在下列费用中，属于规费的是。
A：施工单位搭设的临时设施费B：工程排污费C：生产工人劳动保护费D：已完工程和设备保护费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，下列工作中不属于监理人义务的是。
A：协调工程项目的外部关系B：报送监理人员情况C：保守工程秘密D：协调合同管理工作E：专业监理3、FIDIC施工合同条件下，预付款保函。
A：在收到预付款的同时提交B：金额大于预付款金额C：由业主提交工程师D：金额随承包商对预付款的偿还而递减E：专业监理4、某工程项目招标采用评标价法评标。
中标人的投标报价为5000万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。
若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为。
A：4850万元和5000万元B：4850万元和4850万元C：5150万元和5000万元D：5150万元和4850万元E：专业监理5、在分部工程质量验收时，对于观感质量评价结论为“差”的，应通过返修处理进行补救。
A：检验批B：分项工程C：检查点D：控制点E：工程变更单6、材料采购合同履行过程中，检验钢筋性能的质量检验的方法是。
A：化学分析B：理论换算法C：物理试验D：经验鉴别法E：专业监理7、在工程施工各方不了解工程，不清楚现场的实际情况下，采用__可能是一个相当有效的协调方法。
A．交谈协调法B．书面协调法C．访问协调法D．情况介绍法8、设计内容不全、设计缺陷、错误和遗漏属于技术风险中的因素。
A：设计B：施工C：人员D：合同E：工程保险金9、关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目包括。
A：防洪B：邮政C：道路D：经济适用住房E：工程保险金10、根据《招标投标法》，中标通知书发出后，招标人和中标人应在天内订立书面合同。
2017年上半年河南省监理工程师合同管理：签订施工合同考试题
2017年上半年河南省监理工程师合同管理:签订施工合同考试题一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意)1、在施工招投标中,银行为投标人出具的投标保函属于。
A:留置担保B:保证担保C:抵押担保D:质押担保E:专业监理2、某企业年初从银行贷款400万元,年利率为8%,还款周期为5年,还款方式为每年年末等额偿还,则每年末还款额为万元。
A:50.09B:100.18C:116.63D:127.66E:由于传染病的影响而暂时停止的施工3、在双代号网络计划中,当计划工期等于计算工期时,如果某项工作的开始节点和完成节点均为关键节点,则该工作__。
A.总时差和自由时差必然相等B.自由时差必然为零C.总时差必然为零D.一定为关键工作4、道路交通事故、火灾事故自发生之日起日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报。
A:7B:15C:30D:60E:工程保险金5、监理组织机构中,拥有职能部门的监理组织形式有__。
A.直线制和职能制B.职能制和矩阵制C.直线制和直线职能制D.矩阵制和直线制6、在招标阶段预见肯定要发生,但是由于标准尚未明确,暂时无法确定材料具体价格者,属于。
A:暂列金额B:暂估价C:材料暂估价D:专业工程暂估价E:由于传染病的影响而暂时停止的施工7、根据FIDIC《施工合同条件》,同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时,工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业顺序的指令。
工程师发布该指令的依据是的规定。
A:施工合同中关于进度控制条款B:施工合同中关于变更条款C:工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款D:工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款E:专业监理8、工程建设物资供应计划的最根本作用是。
A:调整工程的进度、节省开支B:对工程项目建筑施工及安装所需物资的预测和安排C:保障工程建设的物资需要,保证按施工进度计划组织施工D:按物资需要适时、适地、按质、按量以及成套齐备地提供给使用部门,以保证项目总目标的实现E:自我评定9、某建设工程施工合同中订有仲裁条款。
河南省监理工程师：施工预付款保证考试试卷
河南省监理工程师：施工预付款保证考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在投资偏差分析中，可把进度偏差表示为与已完工程计划投资的差异。
A：已完工程实际投资B：拟完工程实际投资C：未完工程计划投资D：拟完工程计划投资E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、某工业项目进口一批生产设备，装运港船上交货价(FOB)为150万美元，进口设备到岸价CIF为200万美元，银行财务费费率为5‰，外贸手续费费率为1．5％，进口关税税率为20％，增值税税率为17％，该批设备无消费税。
银行外汇牌价为1美元=6．8元人民币，则这批设备应纳的增值税为万元人民币。
A：208．08B：240．56C：277．44D：282．08E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、施工图预算的编制对象为。
A：单项工程B：单位工程C：分部工程D：分项工程E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、对设备制造各阶段的检验部位、内容、方法、标准及检测手段的属于对的审查。
A：没备制造的工艺方案B：设备制造分包单位C：检验计划和检验要求D：生产人员上岗资格E：工程变更单5、检验及鉴定大型设备是否合格，一般要经过试运转__方能进行判断。
A．联动无负荷试车B．联动有负荷试车C．一定时间D．投料试车6、建设工程总投资中，生产性建设工程总投资包括。
A：建设投资和静态投资B：建设投资和建筑安装工程投资C：建设投资和施工流动资金D：建设投资和铺底流动资金E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、甲公司与乙公司订立了一份总货款额为20万元的设备供货合同。
合同约定的违约金为货款总值的10%。
同时，甲公司向乙公司给付定金5000元，后乙公司违约，给甲公司造成损失2万元。
乙公司应依法向甲公司支付__。
A．2万元B．2.5万元C．3万元D．3.5万元8、按照FIDIC施工合同条件规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以__签发接收证书。
2017年上半年江苏省监理工程师合同管理：施工预付款保证考试试卷
2017年上半年江苏省监理工程师合同管理：施工预付款保证考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、编制某单位工程施工图预算时，先根据地区统一单位估价表中的各分项工程工料单价，乘以相应的工程量并相加，得到单位工程的人工费、材料费和机械使用费三者之和，再加上措施费、间接费、利润和税金。
这种编制预算的方法是。
A：工料单价法B：综合单价法C：全费用单价法D：实物单价法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、【例2·单选题】依据《工程监理企业资质管理规定》，下列工程监理企业资质标准中，属于乙级专业资质标准的是。
A：具备独立法人资格且注册资本不少于300万元B：有必要的工程试验检测设备C：注册造价工程师不少于2人D：企业技术负责人具有15年以上从事工程建设工作的经历E：工程保险金3、在施工合同履行中，发包人按合同约定贝毛买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由。
A：保管员负责赔偿损失B：发包人承担损失责任C：承包人负责赔偿损失D：发包人与承包人共同承担损失责任E：专业监理4、按人民币计算，某进口设备离岸价为1000万元，到岸价为1050万元，银行财务费为5万元，外贸手续费为15万元，进口关税为70万元，增值税税率为17％，不考虑消费税和海关监管手续费，则该设备的抵岸价为7／元。
A：1260．00B：1271．90C：1321．50D：1330．40E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、根据《建设工程监理规范》。
监理规划应。
A：在签订委托监理合同后开始编制，并应在召开第一次工地会议前报送建设单位B：在签订委托监理合同后开始编制，并应在工程开工前报送建设单位C：在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，并应在召开第一次工地会议前报送建设单位D：在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，并应在工程开工前报送建设单位E：工程保险金6、【例3·单选题】某项目，在建设期初的建筑安装工程费为1000万元，设备及工器具购置费为800万元，项目建设期为2年，每年投资额相等，建设期内年平均价格上涨率为5％，则该项目建设期的涨价预备费为万元。
河北省2017年上半年监理工程师合同管理：施工预付款保证考试试卷
河北省2017年上半年监理工程师合同管理：施工预付款保证考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，发包人采购的建筑材料，在使用前需要进行试验时，责任划分应为。
A：发包人负责试验，费用由发包人承担B：发包人负责试验，费用由承包人承担C：承包人负责试验，费用由发包人承担D：承包人负责试验，费用由承包人承担E：专业监理2、下列要求，不属于通用型设备采购招标对投标人的具体要求的是。
A：具有独立订立合同的能力B：良好的业绩C：完善的质量保证体系D：相应的资金来源E：专业监理3、为了有效地控制建设工程进度，监理工程师要在设计准备阶段。
A：审查工程项目建设总进度计划，并编制工程年、季、月实施计划B：收集有关工期的信息，进行工期目标和进度控制决策C：编制设计总进度计划及详细的出图计划，并控制其执行D：编制单位工程施工进度计划并控制其执行E：自我评定4、工程质量事故的技术处理方案，一般应委托提出。
A：原设计单位B：工程检测加固单位C：事故调查组建议的单位D：政府质量监督部门E：工程变更单5、下列对工程档案移交的描述错误的是__。
A．对改建、扩建和维修工程，建设单位应当组织设计单位、监理单位、施工单位据实修改、补充和完善工程档案B．所有工程文档都要向城建档案馆移交C．移交文档时应办理移交手续，填写移交目录，双方签章D．移交在工程完工后的3个月内6、【例2·单选题】在监理实施细则中，下列不属于项目监理人员配备方面的审核。
A：人员配备的专业满足程度B：专业人员不足时采取的措施是否恰当C：组织方式、管理模式是否合理D：是否有操作性较强的现场人员计划安排表E：工程保险金7、【例1·单选题】监理工程师在工程质量控制过程中。
自始至终要把坚持原则作为工程质量控制的基本原则。
A：质量第一B：以人为核心C：以预防为主D：质量标准E：工程变更单8、《建设工程质量管理条例》规定的必须实行监理的工程项目是__。
湖南省2017年上半年监理工程师《合同管理》：施工预付款保证考试试卷
湖南省2017年上半年监理工程师《合同管理》：施工预付款保证考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、施工合同履行过程中，某工程部位的施工具备隐蔽条件，经工程师中间验收后继续施工，工程师又发出重新剥露该部位检查的通知，承包人执行了指示，重新检验结果表明，施工质量存在缺陷，承包人修复后再次隐蔽，工程师对该事件的处理方式为。
A：补偿费用，不顺延合同工期B：顺延合同工期，不补偿费用C：费用和工期损失均给予补偿D：费用和工期损失均不补偿E：专业监理2、在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。
经监理人、承包人复核同意的修正，应在支付或扣除。
A：竣工结算B：下一次进度款中C：本次进度付款中D：以上都不正确E：专业监理3、关于投机风险和纯风险重复出现概率的说法，正确的是。
A：投机风险重复出现的概率较小，纯风险重复出现的概率较大B：投机风险重复出现的概率较大，纯风险重复出现的概率较小C：投机风险和纯风险重复出现的概率均较大D：投机风险和纯风险重复出现的概率均较小E：工程保险金4、价值工程的目的是__。
A．思想方法的更新和技术管B．对功能与成本进行系统分析和不断创新C．提高功能对成本的比值D．多领域协作，降低产品成本5、下列对于应急费的阐述，正确的是。
A：包括未明确项目的准备金和不可预见准备金B：不可预见准备金是为了补偿直至工程结束时的未知价格增长C：不可预见准备金是用来支付那些几乎可以肯定要发生的费用D：未明确项目准备金是用来补偿估算的误差E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、下列项目监理机构内部协调工作中，属于内部组织关系协调的是。
A：信息沟通上要建立制度B：工作分工上要权责分明C：矛盾调解上要恰到好处D：成绩评价上要实事求是E：工程保险金7、量测法的主要手段有__。
A．目测法B．测量法C．试验法D．套8、关于物资需求计划的说法，正确的是。
2017年上海监理工程师《合同管理》：施工预付款保证考试题
2017年上海监理工程师《合同管理》：施工预付款保证考试题一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在投资控制的各项措施中，明确管理职能分工属于。
A：组织措施B：技术措施C：经济措施D：管理措施E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、某工程以人工费为基础计算建筑安装工程费。
该工程直接工程费为400万元，其中人工费为100万元；措施费为直接工程费的5％，其中人工费占50％；间接费费率为30％，利润率为50％，综合计税系数为3．48％，则该工程的建筑安装工程含税造价为万元。
A：504．64B：511．75C：517．05D：525．68E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、按照施工合同示范文本规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是。
A：提供监理单位施工现场办公房屋B：提供夜间施工使用的照明设施C：提供施工现场的工程地质资料D：提供工程进度计划E：专业监理4、【例2·单选题】根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)的规定，未达到固定资产标准的测绘、消防用具的购置、维修费用，应列入。
A：企业管理费B：材料费C：固定资产使用费D：工具用具使用费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、市场采购的设备，若由建设单位直接采购，监理工程师要协助编制设备采购方案，设备采购方案最终需获得的批准。
A：总监理工程师B：建设单位C：质监站D：建设单位工程主管部门E：工程变更单6、施工总承包的，建筑工程__的施工必须由总承包单位自行完成。
A．地基基础工程B．主体结构C．装修工程D．一半以上工程量7、对总体中的全部个体进行编号，然后抽签、摇号确定中选号码，相应的个体即样品。
这种抽样方法称为__抽样。
A．完全随机B．分层C．等距D．整群8、【例1·单选题】编制按时间进度的资金使用计划，通常可以利用控制项目进度的进一步扩充而得。
A：投资总概算B：网络图C：施工组织设计D：横道图E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、下面不属于影响设计进度的因素是。
河南省监理工程师《合同管理》：施工预付款保证考试题
河南省监理工程师《合同管理》：施工预付款保证考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、对施工单位工程文件的形成、积累、立卷归档工作进行监督、检查是__的职责。
A．建设单位和施工总承包单位B．监理单位和施工总承包单位C．建设单位和监理单位D．地方城建档案管理部门2、分包合同发生的索赔问题，涉及到总包合同中业主的义务和责任时，由总承包商向业主提出索赔，由__进行协调。
A．总包项目经理B．分包项目经理C．监理工程师D．业主代表3、工程监理单位与被监理工程的承建单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位不得有隶属关系或者其他利害关系，这是建设工程监理的具体表现。
A：服务性B：科学性C：独立性D：公正性E：工程保险金4、某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲：1600万元、1630万元；乙：1620万元、l610万元；丙：1670万元、1620万元；丁：l630万元、1590万元，则中标候选人中排序第一的应为A：甲B：乙C：丙D：丁E：专业监理5、某工程在施工图预算审查时，审查人员利用各分部分项工程的单位建筑面积工程量基本指标比较预算中相应分部分项工程的工程量，并据此对分部分项工程量进行详细审查。
这种审查方法称为__审查法。
A．标准预算B．筛选C．分组计算D．对比6、建设工程监理规划应由__审定批准后执行。
A．监理单位技术负责人B．监理单位行政负责人C．政府建设行政主管部门D．总监理工程师7、关于EPC模式与项目总承包模式承包范围的说法，正确的是。
A：两者的承包范围完全相同B：两者的承包范围完全不同C：EPC模式的承包范围比项目总承包模式的承包范围窄D：EPC模式的承包范围比项目总承包模式的承包范围宽E：工程保险金8、工程网络计划中，关键工作是指的工作。
A：最迟完成时间与最早完成时间的差值最小B：双代号时标网络计划中无波形线C：单代号网络计划中时间间隔为零D：双代号网络计划中两端节点均为关键节点E：自我评定9、【例4·单选题】物资供应计划编制的任务是在确定计划需求量的基础上，经过综合平衡后，提出。
河南省2017年上半年监理工程师合同管理：施工预付款保证考试试卷
河南省2017年上半年监理工程师合同管理：施工预付款保证考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、工程项目建设监理实行__负责制。
A．总监理工程师B．项目法人C．监理单位D．项目经理2、文件立卷原则是__。
A．一个建设工程有多个单位工程组成，工程文件应该按照单位工程组卷B．工程准备阶段文件可以按照单位工程、分部工程、专业、形成单位等组卷C．竣工图可以按照单位工程、专业等组卷D．立卷不宜过厚，一般不超过40mm3、按我国目前的建设程序，大中型项目的建设过程大体分为__和项目实施两大阶段。
A．可行性研究B．项目建设方案C．编制可行性研究报告D．项目决策4、对于建设工程风险自留来说，__可用于特大型建设工程或长期有较多建设工程的业主。
A．从现金净收人中支出B．建立非基金储备C．自我保险D．母公司保险5、我国现行的建设监理制度仅限于__的监理工作。
A．项目设计阶段B．项目投资决策阶段C．施工阶段D．施工招投标阶段6、在组织系统内，应充分利用__原理的作用机制，力求使整体效应大于各局部效应之和。
A．要素有用性B．动态相关性C．主观能动性D．规律效应性7、施工总承包的，建筑工程__的施工必须由总承包单位自行完成。
A．地基基础工程B．主体结构C．装修工程D．一半以上工程量8、检查、指挥灵活，达到指令传递快、信息反馈及时。
A．横向B．管理人员C．纵向D．管理部门9、《建设工程监理规范》中所称的旁站是指在__或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动。
A．关键岗位B．关键部位C．重要部位D．重要岗位10、在工程施工各方不了解工程，不清楚现场的实际情况下，采用__可能是一个相当有效的协调方法。
A．交谈协调法B．书面协调法C．访问协调法D．情况介绍法11、工程建设照片和声像资料收文登记后，应交给项目总监理工程师或__进行处理，重要文件内容应在监理目标中记录。
A．项目经理B．授权的监理人员C．授权的监理工程师D．监理单位技术负责人12、FIDIC对其会员提出了五个方面的基本道德行为准则，其中的公正性要求为__。
河南省2015年监理工程师《合同管理》：施工预付款保证考试试题
河南省2015年监理工程师《合同管理》：施工预付款保证考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例2·单选题】设计单位的进度计划系统不包括。
A：设计总进度计划B：阶段性设计进度计划C：设计招投标进度计划D：设计作业进度计划E：自我评定2、【例1．单选题】监理人直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人。
A：以不属于自己的原因拒绝索赔要求B：认为要求合理，先行支付后再向业主索赔C：不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D：不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告E：专业监理3、在建设工程监理实施过程中，监理人员的配备、衔接和调度等事宜属于项目监理机构内部关系的协调。
A：人际B：组织C：需求D：计划E：工程保险金4、承包人订购的建筑材料，通过铁路运抵工程所在地车站后，承包人提货时应与共同验货。
A：供货商B：铁路运输部门C：监理工程师D：供货商和铁路运输部门E：专业监理5、是一个建设工程监理工作的总负责人。
A：监理员B：专业监理工程C：总监理工程师代表D：总监理工程师E：工程保险金6、影响使用功能和工程结构安全，造成永久质量缺陷的工程质量事故属于。
A：一般工程质量事故B：较大质量事故C：重大质量事故D：较大质量事故E：工程变更单7、根据《工程建设监理规定》，监理费应当从工程概算中列支，并核减__。
A．建设单位管理费B．施工单位管理费C．监理单位管理费D．不可预见费8、在某工程网络计划中，已知工作M的总时差和自由时差分别为7天和4天，监理工程师检查实际进度时，发现该工作的持续时间延长了5天，说明此时工作M的实际进度将其紧后工作的最早开始时间推迟__。
A．5天，但不影响总工期B．1天，但不影响总工期C．5天，并使总工期延长1天D．4天，并使总工期延长2天9、为了确保进度控制目标的实现，通过缩短某些工作持续时间的方法调整施工进度计划时，可采用的组织措施是__。
2017年河南省监理工程师：施工预付款保证模拟试题
2017年河南省监理工程师：施工预付款保证模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、甲乙双方签订的施工合同，经过了公证机关的公证。
当双方发生合同纠纷，人民法院审理该合同纠纷时，应认定经过公证的合同__。
A．在任何情况下都可以直接作为认定事实的证据B．直接具有强制执行的效力C．一定是不可撤销的合同D．若有相反证据足以推翻时，不能作为认定事实的依据2、下列对工程档案移交的描述错误的是__。
A．对改建、扩建和维修工程，建设单位应当组织设计单位、监理单位、施工单位据实修改、补充和完善工程档案B．所有工程文档都要向城建档案馆移交C．移交文档时应办理移交手续，填写移交目录，双方签章D．移交在工程完工后的3个月内3、乙未经甲授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。
乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同。
A：效力待定B：无效C：有效D：经过乙催告甲后生效E：专业监理4、建设工程总投资中，生产性建设工程总投资包括。
A：建设投资和静态投资B：建设投资和建筑安装工程投资C：建设投资和施工流动资金D：建设投资和铺底流动资金E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、下列不属于建设工程合同管理的目标。
A：发展和完善建筑市场B：推进建筑领域的改革C：提高工程的质量D：避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪E：专业监理6、某工程的管道焊接完成后，承包人书面通知工程师要求24小时后进行合同规定的检查试验。
工程师既未通知承包人变更试验时间，也未在预定时间到达现场。
承包人单独进行试验后，将试验记录送交工程师。
关于该事件的说法，正确的是。
A：虽然工程师未参加试验，但应视为施工质量合格B：虽然工程师未参加试验，但应承认验收记录的正确性C：由于工程师未在试验现场，本次试验结果无效D：由于工程师未按时参加试验，应重新商定检查试验的时间E：专业监理7、采用非匀速进展横道图比较法比较工作实际进度与计划进度时，涂黑粗线的长度表示该工作的。
2017年上半年宁夏省监理工程师《合同管理》：施工预付款保证考试试卷
2017年上半年宁夏省监理工程师《合同管理》：施工预付款保证考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某设备采购合同中约定，甲方向乙方订购5台设备，合同履行时，甲乙约定，将其中的2台交付给丙，但乙一直未向丙交付该标的，则__。
A．甲向丙承担违约责任B．乙向丙承担违约责任C．乙向甲承担违约责任D．甲、乙约定无效2、我国目前的建设程序与计划经济时期的建设程序相比，发生了一些关键性变化，下列不属于建设工程管理制度体系的是__。
A．项目决策咨询评估制度B．工程招标投标制度C．建设工程监理制度D．项目法人责任制度3、在建设工程进度监测过程中，现场实地检查工程进展情况属于的主要方式。
A：实际进度与计划进度的对比分析B：实际进度数据的加工处理C：进度计划执行中的跟踪检查D：实际进度数据的统计分析E：自我评定4、在委托监理合同实施中，监理单位应给总监理工程师充分的授权，这充分体现了建设工程监理实施__的原则。
A．权责一致B．总监理工程师负责制C．严格监理，热情服务D．公正、独立、自主5、下列费用中，属于监理费构成中直接成本的是__。
A．监理单位行政管理人员工资B．监理人员的津贴，附加工资、奖金C．经营业务费D．监理单位职工福利费6、固定节拍流水施工与加快的成倍节拍流水施工相比较，共同的特点是__。
A．相邻专业工作队的流水步距相等B．专业工作队数等于施工过程数C．不同施工过程的流水节拍均相等D．专业工作队数等于施工段数7、某工程项目材料供应合同中约定，供货方交付订购的材料后，采购方再行支付货款。
合同履行过程中，因供货方交付的材料质量不符合约定标准，采购方拒付货款。
采购方行使的是。
A：同时履行抗辩权B：后履行抗辩权C：先诉抗辩权D：不安抗辩权E：专业监理8、为了有效地进行投资控制，可采取的技术措施是。
A：采取节约投资的奖励B：深入技术领域研究节约投资的可能性C：动态地比较项目投资的实际值和计划值D：明确管理职能分工E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、矩阵制监理组织形式的优点有。
河南省2016年监理工程师合同管理：施工预付款保证模拟试题
河南省2016年监理工程师合同管理：施工预付款保证模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、从支付工程款的时间顺序出发，投标人对土方分项工程和电气设备安装分项工程采用不平衡报价时，应遵循的原则是。
A：土方分项工程单价适当提高，电气安装分项工程单价适当降低B：两者单价均适当降低C：两者单价均适当提高D：土方分项工程单价适当降低，电气安装分项工程单价适当提高E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、工程建设照片和声像资料收文登记后，应交给项目总监理工程师或__进行处理，重要文件内容应在监理目标中记录。
A．项目经理B．授权的监理人员C．授权的监理工程师D．监理单位技术负责人3、与工程建设有关单位的外部协调，建设工程系统内的单位不包括。
A：设计单位B：施工单位C：资金提供单位D：政府建设行政主管机构E：工程保险金4、在组织系统内，应充分利用__原理的作用机制，力求使整体效应大于各局部效应之和。
A．要素有用性B．动态相关性C．主观能动性D．规律效应性5、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，下列情形中，监理人可获得经济奖励的是。
A：监理的工程施工质量完全满足规范的要求B：监理的工程施工中未发生安全事故C：委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资D：监理人的有效协调避免了承包人的索赔E：专业监理6、在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张__，然后要求对方赔偿损失。
A．撤销合同，无须通知对方B．撤销合同，但应当通知对方C．解除合同，无须通知对方D．解除合同，但应当通知对方7、收受定金的一方不履行约定的债务的，应当倍返还定金。
A：1B：2C：3D：4E：工程保险金8、下列属于监理工程师对施工进度控制的工作细则中所包括的内容是__。
A．明确划分施工段的要求B．工程进度款支付的时间与方式C．进度检查的周期与进度报表的格式D．材料进场的时间与检验方式9、某材料采购合同中，双方约定的采购量为500吨，合理磅差为0．3％。
2017年上半年山西省监理工程师《合同管理》：施工预付款保证试题
2017年上半年山西省监理工程师《合同管理》：施工预付款保证试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、监理机构审查设计单位提交的设计成果，并提出评估报告．评估报告内容不包括．A：设计工作概况B：存在的问题及建议C：技术参数是否先进合理D：有关部门审查意见的落实情况E：工程变更单2、根据FIDIC《施工合同条件》，合同争端裁决委员会的组成人员由。
A：行业协会指定B：仲裁委员会指定C：业主与承包商协商选定D：工程师和承包商协商选定E：专业监理3、下列职责中，属于专业监理工程师职责的是。
A：组织编写监理日志，参与编写监理月报B：参与或配合工程质量安全事故的调查和处理C：复核工程计量有关数据D：检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况E：工程保险金4、《担保法》是指调整因__而产生的债权债务关系的法律规范的总称。
A．买卖关系B．担保关系C．合同关系D．保证合同5、工程建设程序中设计紧后的程序是。
A：策划B：施工C：技术设计D：交付使用E：工程保险金6、下列认证合格标志中，只能用于宣传不能用在具体的产品上的是__。
A．方圆标志B．3C 标志C．长城标志D．质量管理体系认证标志7、监理单位对施工单位建设行为的监督管理，是从的角度对建设工程生产过程实施的管理。
A：工程总承包方B：施工总承包方C：产品生产者D：产品需求者E：工程保险金8、根据《建设工程委托监理合同(示范文本)》，下列情形中，监理人可获得经济奖励的是。
A：监理的工程施工质量完全满足规范的要求B：监理的工程施工中未发生安全事故C：委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资D：监理人的有效协调避免了承包人的索赔E：专业监理9、要限制宏命令的操作范围，可以在创建宏时定义A．宏操作对象B．宏条件表达式C．窗体或报表控件属性D．宏操作目标10、【例1．单选题】设计单位向施工单位和承担施工阶段监理任务的监理单位等进行设计交底，交底会议纪要应由整理，与会各方会签。
天津2017年上半年监理工程师《合同管理》：施工预付款保证考试试卷
天津2017年上半年监理工程师《合同管理》：施工预付款保证考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、指定分包商是与签订分包合同，因而在合同关系和管理关系方面与一般分包商处于同等地位。
A：工程师B：承包人C：发包人D：政府主管部门E：专业监理2、若采用可调总价合同，在施工过程中发生变化时，合同总价可调整。
A：施工设备B：工料价格指数C：施工顺序D：施工方法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、直线制监理组织形式的优点是。
A：总监理工程师负担较轻B：权力相对集中C：集权与分权分配合理D：专家参与管理E：工程保险金4、如果初步设计提出的总概算超过可行性研究报告总投资的以上或其他主要指标需要变更时，应说明原因和计算依据，并重新向原审批单位报批可行性研究报告。
A：5％B：10％C：15％D：20％E：工程保险金5、计算某项目内部收益率，已知当折现率为10％时，净现值为600万元；当折现率为14％时，净现值为一400万元，则该项目内部收益率为。
A：12％B：11％C：12．4％D：13．4％E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、发生工程质量事故后，下一步处理程序应当是。
A：总监理工程师征得建设单位同意后，签发工程暂停令B：施工单位进行质量事故调查C：项目监理机构审查施工单位报送的质量事故调查报告D：施工单位实施处理，项目监理机构跟踪调查E：工程变更单7、监理工程师在工程质量控制过程中，自始至终要把坚持原则作为工程质量控制的基本原则。
A：质量第一B：以人为核心C：以预防为主D：质量标准E：工程变更单8、我国建设领域推行法人负责制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，是核心内容。
A：法人负责制B：招标投标制C：工程监理制D：合同管理制E：专业监理9、项目总承包管理模式的主要优点为__。
A．有利于质量控制B．有利于业主选择承建单位C．合同管理、组织协调比较有利D．有利于投资控制10、建设工程项目设备材料采购招标，最低投标价法考虑的因素为。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
河南省2017年上半年监理工程师合同管理：施工预付款保证考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、由业主订购的管道设备延误到货，安装工程分包商被迫停工，安装工程分包商受到损失的索赔报告应。
A：提交给业主B：提交给工程师C：提交给承包商D：分别提交给业主和承包商E：专业监理2、要限制宏命令的操作范围，可以在创建宏时定义A．宏操作对象B．宏条件表达式C．窗体或报表控件属性D．宏操作目标3、由于发包人不及时支付工程进度款，又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可以。
A：折价拍卖工程B：提交裁决C：起诉D：停工E：专业监理4、当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时：应以为准。
A：现场考察时招标人口头解释B：招标文件规定C：书面回函解答D：仲裁机构裁定E：专业监理5、第一次工地会议应在__举行。
A．开工时B．开工后C．总监理工程师下达开工令之时D．总监理工程师下达开工令之前6、采用扩大单价法编制建筑工程概算的是的单位工程。
A：当初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确B：初步设计深度不够，不能准确地计算扩大分部分项工程量C：有详细的施工图设计资料，能准确地计算分部分项工程量D：没有初步设计资料，无法计算出工程量E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、【例2·单选题】《刑法》规定，工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
A：一年B：三年C：五年D：十年E：工程保险金8、影响工程进度的因素中，施工安全措施不当属于。
A：业主因素B：施工技术因素C：组织管理因素D：社会环境因素E：自我评定9、工程进度控制的技术措施有。
A：完善职责分工B：协助完善质量保证体系C：对工期提前者实行奖励D：建立多级网络计划体系E：工程保险金10、与初步设计深度相适应，概算定额是在预算定额的基础上以为对象编制而成的，以作为编制设计概算的依据。
A：扩大单项工程B：单位工程C：扩大分部分项工程D：分项工程E：由于传染病的影响而暂时停止的施工11、在投资总目标中预留风险费和不可预见费，是在目标规划和计划中考虑了__。
A．资金筹措能力B．管理和协调能力C．各种风险因素对计划实施的影响D．规划和计划的可行性12、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于。
A：留置担保B：保证担保C：抵押担保D：质押担保E：专业监理13、质量事故发生后，就所发生的质量事故进行周密的调查、研究，掌握情况，并在此基础上写出调查报告，提交项目监理机构和业主。
A：施工单位有责任B：监理单位应要求施工单位C：监理员D：事故调查小组E：工程变更单14、造成直接经济损失在5万元以上，不满10万元的工程质量事故属于__。
A．一般质量事故B．严重质量事故C．重大质量事故D．特别重大事故15、已知某钢筋工程每周计划完成的工程量和第1-4周实际完成的工程量见表4-5，则截至第4周末工程实际进展点落在计划S曲线的。
A：左侧，表明此时实际进度比计划进度拖后60天B：右侧，表明此时实际进度比计划进度超前60天C：左侧，表明此时实际进度比计划进度超前50天D：右侧，表明此时实际进度比计划进度拖后50天E：自我评定16、当施工的客观条件改变导致承包人增加开支，要求对超出__的附加开支给予补偿，以挽回不应由承包人承担的经济损失。
A．实际成本B．计划成本C．合理成本D．成本和利润17、采用《建设工程施工合同(示范文本)》的，应当由__投保建设工程一切险。
A．发包人B．承包人C．工程师D．分包人18、关于建设工程监理费说法不正确的是__。
A．监理费在工程概(预)算中单独列支B．监理费由直接成本、间接成本、税金、利润4部分组成C．业主依据监理工作中的服务质量支付给监理企业服务酬金D．监理费中的直接成本指监理企业履行委托监理合同时所发生的成本19、协调进行监理工作的前提和实现监理目标的重要保证是__。
A．工作的时序性B．职责分工的严密性C．工作目标的确定性D．监理实施细则的指导性20、建设工程监理招标中，评标时需要考虑的最主要因素是。
A：监理能力B：监理收费C：检测设备D：企业信誉E：专业监理21、建设单位办理质量监督注册手续时需提供的资料不包括。
A：施工图设计文件审查报告和批准书B：中标通知书和施工、监理合同C：建设单位、施工单位和监理单位工程项目的负责人和机构组成D：施工组织设计和监理大纲E：工程保险金22、下列内容中，属于FIDIC工程师职业道德准则的是。
A：能力B：科学C：守法D：诚信E：工程保险金23、某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验。
经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。
下列关于处理此事件的说法中，正确的是。
A：给承包人顺延工期并追加合同价款B：给承包人顺延工期，但不追加合同价款C：给承包人追加合同价款，但不顺延工期D：工期延误和费用损失均由承包人承担E：专业监理24、设计合同示范文本规定，设计人负责设计的建(构)筑物需注明。
A：施工方案B：合理使用年限C：竣工验收的标准D：设计变更的期限E：专业监理25、在一个施工现场有甲、乙两个独立承包人同时施工，由于施工出现交叉于扰，致使甲、乙分别受到一定损失，总监理工程师向甲发出了暂停施工指令，则。
A：甲、乙都应向发包人索赔B：甲、乙分别承担对方的损失C：甲、乙分别承担各自的损失D：甲的损失由发包人承担，乙的损失自行承担E：专业监理二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、工艺性质和复杂程度不同，属于（）施工过程。
A．主导的B．穿插的C．连续的D．间断的E．复杂的2、施工阶段投资控制的经济措施，除了进行工程计量外，还应进行（）等工作。
A．编制资金使用计划B．签发付款证书C．作好工程监理日记D．协商确定工程变更的价款E．编制投资控制的工作流程图3、设计施工总承包合同模式下，无论承包人复核时发现与否，由于下列资料错误，导致承包人增加费用和(或)延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润。
A：发包人要求中引用的原始数据和资料B：对工程的工艺安排C：试验和检验标准D：对某工程部分功能的要求E：承包人可以核实的数据4、潘特考夫斯基法的基本步骤包括。
A：对每一个施工过程在各施工段上的流水节拍依次相减B：对每一个施工过程在各施工段上的流水节拍依次累加C：将相邻施工过程流水节拍累加数列中的后者错后一位，相减后求得一个差数列D：在差数列中取最小值确定为相邻两个施工过程的流水步距E：在差数列中取最大值，即确定为相邻两个施工过程的流水步距5、建设工程监理表格体系中，属于承包单位用表的有__。
A．工程暂停令B．工程临时延期审批表C．工程款支付申请表D．费用索赔审批表E．工程开工/复工报审表6、总监理工程师下达开工令的前提条件有。
A：设计交底和图纸会审已完成B：施工组织设计已由总监理工程师签认C：管理及施工人员已到位D：主要工程材料已落实E：工程款已下发7、建设工程项目管理软件根据其提供的基本功能可划分为__软件。
A．量用管理B．风险管理C．交流管理D．适用于特殊用途的项目管理E．通用于各阶段的项目管理8、当债务人履行合同的行为可能对债权人造成损害时，债权人可以依法行使撤销权，债务人的这类行为包括__。
A．放弃对其他人的到期债权B．无偿转让财产C．怠于行使其到期债权D．未按合同提供担保E．未按约定投保工程险9、自然人从事建筑工程活动的从业资格有__。
A．注册建筑师B．注册结构工程师C．注册建造师D．注册造价工程师E．注册监理工程师10、为了使建设工程数据库能够真正发挥作用，在确定建设工程数据库结构后，数据库管理的主要任务有__。
A．数据积累B．数据修正C．数据调整D．建立编码体系E．数据分析11、建设工程质量控制的目标含义是__。
A．必须满足业主要求B．必须满足施工要求C．必须符合国家强制性质量标准要求D．可以通过合同加以约定E．必须符合关于工程质量的技术标准和规范等相关规定的要求12、编制标底价格应遵循的原则有__。
A．标底价格一般应控制在批准的总概算(或修正概算)及投资包干的限额内B．标底价格应考虑市场价格变化因素，应力求与市场的实际变化吻合C．标底价格包括不可预见费(特殊情况)、预算包干费、措施费D．按企业级别取费E．一个工程只能编制一个标底13、某工作第4周之后的计划进度与实际进度如下图所示，从图中可获得的正确信息有。
A：到第3周末，实际进度超前B：在第4周内，实际进度超前C：原计划第4～6周为匀速进度D：第6周后半周未进行本工作E：本工作未完成14、《建设工程工程量清单计价规范》的制定依据是__。
A．FIDIC条款B．建设部第107号令：《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》C．《中华人民共和国招标投标法》D．国际惯例E．我国当前的实际情况15、工程网络计划的资源优化是指通过改变，使资源按照时间的分布符合优化目标。
A：工作的持续时间B：工作的开始时间C：工作之间的逻辑关系D：工作的完成时间E：工作的资源强度16、在工程质量验收过程中，下列情况中应予以验收。
A：返工重做的检验批B：经有资质的检测单位鉴定达到设计要求的检验批C：经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批D：施工单位难以纠正的建筑错位E：建设单位认可的检验批17、工程师在方面认为有必要时发布变更指令。
A：任何工作质量B：特性的变更C：任何联合竣工检验D：协调几个承包商施工的干扰E：要求承包商使用超过他目前正在使用的施工设备范围去完成新增工程18、当确定施工阶段进度控制目标时，应考虑的影响因素包括__。
A．建设工程设计单位配合施工的能力B．建设工程总进度目标对施工工期的要求C．类似工程项目的实际进度D．施工单位项目经理部组织能力E．外部协作条件的配合情况19、产品质量认证又分为__。
A．质量管理体系认证B．长城认证C．安全认证D．PRC标志认证E．合格认证20、工程项目监理中，总监理工程师主要承担__职责。
A．检查监督监理人员的工作B．检查施工单位的工艺过程或施工工序C．审核工程计量的数据和原始凭证D．主持或参与工程质量事故的调查E．审查和处理工程变更21、甲建设单位有一项目需要进行招标，委托乙招标代理机构进行招标事项，其中丙、丁、戊施工单位进行投标，最终确定丁施工单位为中标单位，并发出中标通知书，其法律效力约束的对象有。
A：甲建设单位B：乙招标代理机构C：丙施工单位D：丁施工单位E：戊施工单位22、项目评价通常对推荐方案进行及风险分析。