泥工合同

编号：建设工程有限公司内部劳务协议（泥工班）20 年月工程项目内部劳务协议第一条、合同双方当事人：甲方：建设工程有限公司（以下简称甲方）乙方：身份证号（以下简称乙方）根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑法》、《劳动法》及有关法律、法规规定，为明确甲乙双方的权利和义务，确保工程项目各项目标的实现（质量、进度、安全、文明标化等目标），保障双方的合法权益，遵循自愿、平等、互利的基础上，经双方友好协商一致，特签订以下合同条款第二条、工程项目名称及地点：l、工程项目名称：2、工程地点：第三条、劳务施工范围和内容：根据本合同签订日之前总包与业主单位签订的合同文件、本工程设计施工图纸、图纸会审纪要、工程联系单及施工现场实际情况，自开工至装修接收之前所有乙方工作量及与乙方班组相关工作，包括但不局限以下内容：1．基础机械挖土后200~300mm以下人工修土配合工作，铲、修及土方平整，专职24小时抽水，承台、基础梁、电梯井、集水井、排水沟等配合人工挖土、运土，基础土方机械回填人工配合整平，承台、地梁砖胎膜周边工作面内土方及级配碎石人工回填。

2．预制管桩桩芯灌混凝土、基础、围护梁砼浇捣养护，钢筋绑扎前桩顶清理，基础垫层碎石回填，素砼垫层浇捣，围护梁垫层油毛毡铺设、防水保护层砼（或砂浆）浇捣（或粉刷）、基础砖胎模砌筑及粉刷（承台与地梁砖胎模顶做水泥砂浆护角）、基础防潮层、基础墙抹灰、垫层垃圾清理，后浇带垃圾清理，混凝土墙螺杆孔修补、防水保护层安放及施工便道搭拆等。

3．全部主体结构柱、剪力墙、梁、板结构的砼浇捣（包括窗台压顶、坡道、台阶、地沟、构造柱、圈梁、过梁、素砼翻边等二次结构砼浇捣）；施工场地内临时道路、塔吊基础、施工电梯基础砼浇捣；围墙砌筑、粉刷，彩板房基础及地坪砼浇捣，配电房、配电箱砌筑粉刷，电缆线保护砖墙砌筑、填砂或浇砼；脚手架四周明沟砌筑及架体基础硬化；现场临时下水道安装，浇砼时泵管架子加固配合，电缆沟砌筑粉刷等所有有关泥工的临时设施工作。

．4．浇砼前的模板浇水湿润，清理杂物户砼的专职派人浇水养护（砼柱浇水后用尼龙薄膜包裹养护）及浇砼等时的路面保洁工作，浇砼时后浇带内溢出的水泥浆等杂物用水冲洗并及时清理。

5.全部主体结构的填充墙砌筑，砌体与梁底间隙的封堵（用小砖斜砌或周发泡剂封堵等），架眼修补，烟道井、管道井、屋面女儿墙等零星砌体，配电箱、水表箱等洞口的预留及封堵，排烟道墙内侧粉刷。

6.由于土方回填所造成的柱、梁、剪力墙内的泥土及垃圾的清理工作；浇砼前的对柱脚、剪力墙底部模板的护浆等工作（应提前护浆以确保砂浆强度，防止砼浇捣时水泥浆溢出）。

7．专人负责过梁（包括配电箱、水表箱等洞口的过梁）、门窗边水泥块、楼梯休息平台支撑水泥块等构件预制、保护层垫块的制作等施工工作，相关材料的水平及垂直运输。

8.所有砼、填充墙修补，浇砼时散出的砼清理（防止外墙柱砼外滥措施的施工，外墙有砼余浆时必须及时用铲刀和水冲洗）；主体结构施工中一切与泥工有关的基本工作及落手清工作。

9．在主体结构移交装修班之前，负责楼层、屋面、楼梯、外架脚手片上等部位建筑垃圾清理及运输；清理程度以装修班组确认合格并签署移交单为准。

10、与本工种有关材料的装卸、搬运、分类堆放整齐，与泥工、砼工有关的机械安装、清理、维护及装卸车配合等。

11、乙方须办理暂住证、上岗证、技术等级证等有关证件（费用自理），项目部提供潜水泵、水带、对讲机（丢失由乙方负责赔偿）；乙方自备工具设备必须符合安全生产文明施工要求。

12、总之，本工程设计图纸、联系单、图纸会审纪要中等所有泥工工作量均包括在承包合同内，且满足《宁波市住宅工程质量通病控制措施》要求。

13、放线配合：结构施工基础承台面以下阶段由泥工班组负责；结构施工基础承台面以上阶段由木工、钢筋工班组负责；砌体施工阶段由泥工班组负责。

放线配合人员数量由项目部根据需要确定，乙方应选派固定人员参与放线配合；如乙方未派人员按300元／人次处罚，在当期工程款中扣除。

14、围护结构支撑梁凿除及凿除后的垃圾清理工作未包括在合同单价内。

15、乙方自配特种作业电工（带机修工）一名（姓名电话），电工必须有有效的操作证书，并纳入项目部统一管理且备案。

以上条款费用均由乙方承担。

第四条、工期及奖罚规定：1、本工程工期较紧，乙方必须严格按照总包方和业主方约定的工程节点（见附件）及有关部门批准的施工方案，施工进度计划，投入充足的劳动力组织施工，且必须充分考虑夜间施工和加班抢工，并接受甲方、项目管理部及自营项目部对本工程进度的检查、监督、处置。

根据需要，甲方或项目部要求乙方进行加班和抢工，乙方必须组织和动员人员加班，直至达到工期目标要求为止。

价格中已包含乙方在施工期间夜间加班、抢工时间增加的各项费用。

如甲方或项目部通知乙方夜间加班，乙方必须无条件的服从甲方或项目部安排，并达到甲方或项目部要求（包含工作任务、劳动力数量、加班时间等），不得附加任何条件；乙方不加班，按5000元/次处罚（该处罚与工期处罚不冲突）。

2、乙方必须顾全大局，与其他的专业班组齐心协力，有义务监督其他班组的进度、质量、安全、文明施工等，当上一班组工序影响本班组进度、质量时，应主动向项目部汇报；接受其他班组监督。

当自身的工序进度滞后而影响下一道工序时，乙方必须接受甲方、项目部、自营项目部的处置，并承担相应的责任和经济损失。

当业主约定的工程节点工期滞后并受到公司、监理单位、业主单位的通报或处理时，不管对与错乙方必须承担相应的责任和经济损失，最终以项目部裁定为准，不得提出任何异议。

3、工期以项目部与业主约定工期节点为主（具体见附件），开工以开工日期为准。

4、乙方应根据项目部进度计划随时准备足够的劳动力进行基础及主体结构砼捣浇施工，如因乙方原因造成砼浇捣延迟，按延迟时间5000元／天，在当期工程款中扣除。

5、在规定的施工工期内，未考虑由于非乙方原因（包括业主、甲方、第三方、不可抗力影响时间等）造成的工期延误，若出现非乙方原因（包括业主、甲方、第三方、不可抗力事件影响时间等）造成的工期延误经项目部、自营项目部的负责人核实认可，并作书面签证，超出部分工期作相应顺延，但费用不予补偿。

6、乙方根据总包方和业主方约定的工期，周进度计划滞后1天按5000元／天在当期工程款中扣除。

第五条、结算方式：1、本合同人工费按建筑面积平方米为基数计算。

建筑面积结算按2010版浙江省建筑工程预算中规定的建筑面积计算规则进行计算，高层元/㎡（㎡*元/㎡= 元），如遇工程量或建筑面积减少，建筑面积最终按总包方与业主审定的建筑面积进行计算。

2、前1条单价中已包含第三条工作内容、安全生产、文明施工费、机械费、辅料费、整个班组劳动者的社保费、劳动保护、劳动条件及职业危害防护费等，并含法定节假日、夏季高温津贴及平时夜班费、加班费等的因素。

凡是工地上的文明施工和安全生产等与乙方相关所需乙方做的工作，不论是否有出现返工或反复多次重做的现象，乙方也必须无条件执行，不得向甲方或项目部要求开点工。

若乙方不执行，在结算工程款时，在乙方的承包单价中减去 2.0元/平方米安全、文明施工费。

3、所有工作范围内工作内容及工地所发生的任何点工、零星工程工资均包含在合同总价范围内。

任何增加工程或其他原因导致工程总价提高的应先与项目部商定后再另行签订合同为准，其他任何依据不予认可。

4、工程量划分：上部楼层柱、剪力墙及梁板结构砼完成 65 %，（其中基础结构砼完成 5 %），完成二次砌体结构、砼结构完成 35%，主体结构验收合格并移交粉刷班施工，办理好相关移交手续 100 %（即全部完成）。

第六条、付款办法：1、乙方按完成工程量报进度，经项目部、自营项目部负责人审核通过的乙方完成工程量每期70%支付工程款，主体结构验收合格后支付至85%，余款竣工验收合格6个月内付清。

2、本工程一次结构的比例为 65%，二次结构的比例为 35 %。

3、乙方工程款支付：由乙方按合同条款填写工程量结算单，施工员、安全员、项目部主施工审核签字→项目负责人签字→项目经理签字，一式五份（施工员、安全员、项目负责人、财务、办公室各一份）；每月底乙方编制民工工资单（按审批金额，不足支付工资款由乙方增补）→由出纳会同安全员、考勤员、班组长按民工工资单（电子考勤核对无误）、民工身份证、胸卡、安全科登记卡等有效证件提供于甲方处；工程款由甲方指定的银行统一委托发放至民工本人卡中；对于乙方存在有小包工现象的，乙方必须与当事人签订好劳务合同并在项目部负责人处办理好登记手续；对于乙方提前对民工发放生活费的（含乙方垫资部分），发放时由乙方提供确认的工资单（人员、金额、卡号、开户行）和工资款至甲方，并由甲方的银行统一委托发至民工本人卡中；工程款余额待工程竣工完成6个月后由乙方凭有效证明文件（结算单、民工工资结清单等）到项目部结清余款。

4、乙方点工帐原则上不发生，如因管理人员指挥失误、合同以外等产生点工帐由项目负责人、主施工、乙方签字，当天上报至项目经理备案，并由项目经理签发点工单（一式五份，每位签字者一份，必须当天上报备案，超过3天上报无效，不再作为结算依据）。

点工单在月底汇总结算，次月15日付款，一式四份，技工按 200 元／工日，普工按 120 元／工日。

5、在人工工资发放中，对于工人刚刚进场或部分工人中途回家或中途离职的等，则该部分工人工资发放必须由乙方本人提前垫付，在垫付时必须第一时间到项目部安全员或甲方处进行登记备案，否则项目部、甲方可以对班组长垫付工资作为未发放过或不存在事宜处理，且乙方垫资的工资款由甲方的银行统一委托发放。

6、完成承包范围内工程并验收合格后，乙方所有人员及机械设备必须无条件服从项目部规定时间内撤离施工场地。

工程竣工验收合格、审计完成后一次性付清合同价款。

乙方按合同约定履行且完成工程结账，经项目部确认无误后，保证金贰个月内由总包单位无息返回。

7、乙方与项目部管理人员一定要团结一心，共同努力把本工程按时保质保量完成，乙方服从项目部管理人员的指挥，如因不服从项目部管理人员的指挥等原因，引起管理人员在工程量结算单不签字，则当期工程款支付按如下执行：项目部负责人、项目部经理不签字扣1%的支付工程款，安全员、施工员不签字扣0.5%的支付工程款，甲方有权要求调整充实技术力量，乙方必须接受，当上述措施仍无效时，甲方可随时进行处罚，直至终止合同，乙方必须无条件接受，且造成的一切经济损失由乙方承担。

8、乙方的工程款领取按业主的拨付时间、及项目管理部、自营项目部的审核，审核合格后由甲方支付至乙方的作业人员工资卡中；乙方中途需支付的工资、生活费等其他费用，概由乙方负责，与甲方无涉。

第七条、工程质量与验收：1．质量必须达到国家强制性标准、质量验收规范的有关要求和浙江省、宁波市颁发的有关规定，符合《建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013》要求，乙方必须自觉接受市、区监督机构、建设单位、监理单位、项目部等部门的督促、检查。