2019-fidic施工合同条件--复习试题1-优秀word范文 (11页)
FIDIC合同条件下的施工管理(一)试题
FIDIC合同条件下的施工管理(一)一、单项选择题每题的备选项中，只有1个最符合题意1、在FIDIC的《施工合同条件》中，合同协议书应当在( )后签订。
A．开标 B．发出中标函C．提交履约保证 D．开工2、在FIDIC的《施工合同条件》中，合同有效期是指( )。
A．合同约定的工期加经批准顺延的工期之和B．合同管理之日起至设立之日止的期间C．开工之日起至结清单生效之日止的期间D．合同签字之日起至结清单生效之日止的期间3、在FIDIC的《施工合同条件》中，争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中( )。
A．不得担任业主咨询顾问，但提交仲裁时可担任仲裁员B．不得担任业主咨询顾问，提交仲裁时也不得担任仲裁员C．可以担任业主咨询顾问，但提交仲裁时不得担任仲裁员D．可以担任业主咨询顾问，提交仲裁时也可担任仲裁员4、按照FIDIC施工合同通用条款的规定，如果由于承包商的故意违约行为给业主造成损失，则承包商的赔偿应( )。
A．以履约保函金额为限 B．以中标的合同金额为限C．为业主的全部损失 D．包托业主的全部损失加违约金5、某采用FIDIC《施工合同条件》的合同，工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师( )。
A．有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担B．有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担C．无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度D．无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度6、在FIDIC《施工合同条件》中，工程师颁发履约证书即表明双方剩余义务仅限于( )。
A．工程维修 B．清理施工现场C．报送竣工报表 D．财务结算7、某施工合同采用FIDIC《施工合同条件》，专用条件中约定完成工程的时间为500天，缺陷通知期为365天。
施工过程中，经工程师批准顺延工期38天，则判定承包人提前或延误竣工的时间应为( )天。
A．500 B．583 C．865 D．9038、依据FIDIC《施工合同条件》，当工程师发现承包商使用的施工设备不能保证工程质量时，要求承包商更换，则( )。
FIDIC施工合同条件--复习试题..
FIDIC施工合同条件试题1一、单项选择题：在每小题的备选答案中选出一个正确答案，将正确答案填在括号内。
（每小题1分，共10分）1.除合同另有规定，承包商应向（B ）提供一式六套承包商文件。
A.雇主B.工程师C.分包商D.政府有关部门2.因进场通路对承包商的使用要求不适应、不能用而发生的费用应由（C ）承担。
A.雇主B.工程师C.承包商D.分包商3.除非专用条件另有规定，FIDIC施工合同条件规定的保险应由（C ）作为投保方并以合同双方共同的名义投保。
A.雇主B.工程师C.承包商D.政府有关部门4.工程师应至少提前（B ）小时将参加试验的意图通知承包商。
A.48B.24C.72D.365.承包商向工程师提交说明现场各类承包商人员的人数和各种承包商设备数量的详细资料。
应按工程师批准的格式，（ C ）填报。
A.每周B.每年C.每月D.每季度6.除非并直到工程师已颁发任何部分工程的（A ），雇主不得使用该部分工程。
A.接受证书B.付款证书C.结清证明D.履约证书7.在雇主收到和认可（B ）前，不确认或办理付款。
A.付款证书B.履约担保C.合同协议书D.投标函8.合同双方应在（C ）中规定的日期前，联合任命一个DAB。
A.专用合同条件B.中标协议书C.投标书附录D.通用合同条件9.如果DAB已就争端事项向合同双方提交了他的决定，而任一方在收到DAB决定后（B ）天内，均未发出不满意的通知、则该决定应成为最终的、对双方均有约束力。
A.21B.28C.56D.4210下列说法不正确．．．的是（ C ）A.如果工程师在发出变更指示前要求承包商提出一份建议，承包商应尽快作出书面回应B.承包商可随时向工程师提出书面建议，以提高雇主的竣工工程的效率和价值C.承包商向工程师提出的提高雇主的竣工工程的效率和价值书面建议所需费用由雇主支付D.承包商在等待其提交给工程师的有关建议的答复期间，不应延误任何工作二.多项选择题：在每小题的备选答案中选出二个或二个以上正确答案，并将正确答案填在括号内，正确答案未选全或选错，该小题无分。
FIDIC复习题汇总
FIDIC施工合同条件复习题一、单项选择题(每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.依据FIDIC《施工合同条件》，规范和图纸应由(C )保存和照管。
A．工程师B.承包人C.雇主D.承包人代表解析：1.8款“文件的照管和提供”。
2.“基准日期”系指递交投标书截止日期前( B )的日期。
A.14天B.28天C.49天D.56天解析：1.1.3.1款“基准日期”。
3.依据FIDIC《施工合同条件》，除非另有协议，双方应在承包人收到中标通知书后( B )内签订合同协议书。
合同协议书应以专用条款所附格式为基础。
A.14天B.28天C.49天D.56天解析：1.6款“合同协议书”。
4.依据FIDIC《施工合同条件》，当工程师提出要求时，承包人应提交其建议采用的工程施工安排和方法的细节。
事先未通知工程师，对这些安排和方法不得做( A )。
A.重要改变B.改变C.任何改变D.建议解析：4.1款“承包人的一般义务”。
5.依据FIDIC《施工合同条件》，工程师(B )修改合同。
A.有权B.无权C.可以D.不可以解析：3.1款“工程师的任务和权力”。
6.依据FIDIC《施工合同条件》，争端裁决委员会成员为( C )。
A.三名或五名B.一名至三名C.一名或三名D.二名或三名解析：20.2款“争端裁决委员会的任命”。
7.依据FIDIC《施工合同条件》，如承包人对工程师助手的确定或指示提出质疑，承包人可将此事项提交( A )，( )应及时对该确定或指示进行确认、取消或改变。
A.工程师工程师B.雇主工程师C.工程师工程师助手D.雇主工程师助手解析：3.2款“由工程师付托”。
8.依据FIDIC《施工合同条件》，未经( B )事先同意，承包人不得撤销承包人代表的任命，或任命替代人员。
A.雇主B.工程师C.雇主代表D.承包人代表解析：4.3款“承包人代表”。
9.依据FIDIC《施工合同条件》，承包人应建立质量保证体系，以证实符合合同要求。
FIDIC试题-1
FIDIC 施工合同条件复习题（1）一．填空（圆括弧内为答案）1.FIDIC是（国际咨询工程师联合会）的（法）文缩写。
2.FIDIC的四类合同条件名称是：A. 红皮书（施工合同条件）适用于大型施工工程。
B. 黄皮书（生产设备与设计-建设合同条件）适用于机电设备设计施工工程。
C. 银皮书（设计采购施工交钥匙合同条件）适用于EPC总承包工程。
D. 绿皮书（简明合同格式）适用于较小额度土木机电工程。
3.FIDIC施工合同文件包括（合同协议书、中标函、投标函、合同条件、规范、图纸、明细表-各类报表进度表及相关附录）。
4.FIDIC施工、设计建造和EPC总承包合同通用条件均各包括（20 ）条条款；简明合同格式通用条件总共（15）条。
5.FIDIC施工合同条件规定，承包商应定期向业主/工程师提交（月) 进度报告。
6.施工合同中关于承包商雇佣当地工人注意事项为（遵守当地法规：雇佣及解雇程序、最低工资、福利条件、保险、休假及工作时间和加班费支付）。
7.施工合同中有关承包商项目管理内容包括（工作范围、时间、费用、人力资源、风险、质量、HSE、合同及协调沟通）、8.施工合同中，工程接收证书标志着承包商（基本上）完成了工程；履约证书标志着承包商（彻底）履行了合同的全部义务。
9.施工合同中不可抗力的四个条件是（一方无法控制、签订合同前无法合理防范、事件发生后不能合理克服、事件不是另一方造成）。
10.国际工程的基本保险险别包括（施工一切险、安装一切险、雇主责任险、第三方责任险）。
二． FIDIC合同专业术语翻译（1）1. 定义（）2. 合同（）3.中标函（）4.投标函（）5.规范（）6.图纸（）7.工程量表（）8.业主（）9.承包商（）10.投标书（）11.工程师（）12.业主代表（）13.Subcontractor ( )14. DAB( )15. Commencement Date( )16. Time for Completion( )17. Tests on Completion ( )18. Taking-over Certificate( )19. Defects Notification Period()20. Performance Security ( )三．判断（正确打√错误打×）1. 在施工合同中，以下合同文件的优先次序是否正确？（）合同协议书--中标函--投标函--专用合同条件--通用合同条件--规范--图纸-- 其它合同文件2. 施工合同签订后，一方希望转让合同时，不必征得另一方的同意。
FIDIC合同条件介绍及要点分析试卷答案
一、单选题【本题型共6道题】1.承包商按照接到开工通知后（）天内承包商应向业主代表提交详细的进度计划。
当原进度计划与实际进度或承包商的义务不符时，承包商还应提交一份修改的进度计划。
A．7B．14C．28D．26用户答案：[C] 得分：5.002.工程总承包建设模式(DB/EPC)的缺点有（）。
A．业主管控弱B．责任单一C．实施周期短D．管理界面少用户答案：[A] 得分：5.003.关于DAAB下列表述正确的是（）。
A．成员的报酬应由雇主承担B．由仲裁委员会指定C．做出的裁定是终局的，但对双方没有强制约束力D．做出的裁定对双方产生约束力，需要得到立即的遵守，不管不满意通知是否发出用户答案：[D] 得分：5.004.FIDIC合同条件下，下面说法中（）是错误的。
A．工程师有权修改合同。
B．工程师无权解除业主和承包商的义务和责任。
C．工程师的任何批准、检查、同意不解除承包商在合同中的责任。
D．工程师一般应以书面形式签发指令。
用户答案：[A] 得分：5.005.在签发（）前的任何时间，工程师均可发起变更。
A．最终支付证书B．竣工检验报告C．接收证书D．履约证书用户答案：[C] 得分：5.006.DB合同条件范本中，业主的义务不包括（）。
A．提供现场B．告知资金安排C．向承包商提供图纸D．向承包商提供工程数据用户答案：[C] 得分：5.00二、多选题【本题型共4道题】1.变更的情形包括（）。
A．工程师指示的变更B．由法律或标准变化引起的变更C．承包商未经申请主动实施的建议D．承包商主动提出的设计优化建议用户答案：[ABD] 得分：10.002.承包商人员有如下哪种行为时，工程师可要求承包商清退该人员（）。
A．一贯行为不轨或粗心B．不遵守当地风俗习惯C．经常做出危害健康、安全或环保的行为D．不能胜任工作或渎职用户答案：[ACD] 得分：10.003.下述关于预付款的规定，哪项是正确的（）。
A．应在合同数据中规定清楚预付款的额度及支付货币B．在累计收到的工程款达到一定程度后，承包商应将预付款一次还清C．承包商应提交相应的预付款保函D．业主收到履约保证是工程师为预付款签发支付证书的前提条件用户答案：[ACD] 得分：10.004.关于履约保证的规定，正确的有（）。
FIDIC习题 优选库分析 精选
FIDIC 条款复习题库一、单选题库1.依据FIDIC 《施工合同条件》，承包人应建立质量保证体系，工程师有权对体系的 （任何方面）进行审查。
2. 依据FEDIC 《施工合同条件》，未经（工程0帀 ）事先同意，承包人不得撤销承包人代表的任命，或任命替代人员。
3. 依据FEDIC 《施工合同条件》，直到工程师向承包人颁发 （缺陷责任终止证书 ）,注明承包人完成合同规定的各项义务的日期后，才应认为承包人的义务已经完成。
4. 依据FEDIC 《施工合同条件》，承包人应采取（一切适当 ）措施，保护环境，限制由其施工作业引起的污染、噪音和其他后果对公众和财产造成的损害和妨害。
5.依据FEDIC 《施工合同条件》，争端裁决委员会成员为（一名或三名）。
6. 依据FEDIC 《施工合同条件》,工程师（无权）修改合同。
7. FIDIC 的总部设在（瑞士洛桑 ）。
8. 通常说的FEDIC “红皮书”是指（ 件9. 将变更工作量限定为±15%的FIDIC10. ICE 是（英国土木工程师协会的英文11. FIDIC 是（国际工程师联合会的法文）缩写。
12. 业主最重要的义务是（按合同向承包商支付工程款 ）。
13. FIDIC 合同屮规定承包商违约的是第（63 ）款。
15. 承包商收到咨询工程师颁发的缺陷责任证书后正确的是（ 担责任）。
16. FIDIC 合同1999年版屮首次明确业主享有（ 向承包商索赔）的权利。
17. （屮标通知书）是业主正式确认接受承包商的投标，发出后就使得业主与承包商之间 的关系进入法律范畴。
18. 承包商在完成预定工程和修补好所指出的任何缺陷，并使咨询工程师满意后，有权在 （21 ）天内收到上述移交证书。
P7919. （资质审查）及招标的公告通常会透过多种公众媒介传达给投标者。
P8320. FIDIC 合同条件中的B.Q.单指的是（工程量价单 ）。
P8821. 以“早收钱，多收钱”为目的进行的投标报价称为（不平衡报价）。
工程合同管理含FIDIC条款复习题(带答案)
建筑工程合同(含FIDIC条款)（一）本试卷共8页，满分100分；考试时间150分钟。
一、单项选择题(本大题共15小题，每小题l分，共15分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分1.合同关系的主体是指【】A．物B．债权人的权利和债务人的义务C．行为D．债权人和债务人2．不属于要约应具备条件的是【】A．要约是由特定人作出的意思表示B．要约必须向第三人发出C．要约的内容必须具体确定D．要约必须具有缔约的目的3．甲、乙两人签订了一份钢材买卖合同，约定甲先付款，乙后发货。
当合同的履行期限届至，甲因担心收不到货而未付款，于是乙在发货期限届至时也未发货。
此时，乙行使的权利是【】A．先履行抗辩权B．后履行抗辩权c．同时履行抗辩权D．不安抗辩权4．一方以欺诈、胁迫手段订立的，损害国家利益的合同属于【】A．可撤销合同B．可变更合同c．效力待定合同D．无效合同5．依据施工合同示范文本规定，投料试车工作应在工程竣工【】A．验收后由发包人负责B．验收前由发包人负责C．验收后由工程师负责D．验收前由工程师负责6．由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。
处理由此发生的费用和延误的工期的正确方法是【】A．费用由发包人承担，工期给予顺延B．费用由承包人承担，工期不予顺延C．费用由发包人承担，工期不予顺延D．费用由承包人承担，工期给予顺延7．施工合同所采用的计价方式应在【】A．协议书中约定B．通用条款中约定c．附件中约定D．专用条款中约定8．依据监理委托合同规定，委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是【】A．工程总投资超过预期金额B．因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长c．承包商按监理工程师的指示返工修复施工缺陷使竣工时间延长D．监理工程师没有进行合同内规定的检查试验而出现质量事故9．组成委托监理合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明。
FIDIC习试题库完整
FIDIC条款复习题库一、单选题库1. 依据FIDIC《施工合同条件》.承包人应建立质量保证体系.工程师有权对体系的( 任何方面 )进行审查。
2. 依据FIDIC《施工合同条件》.未经( 工程师)事先同意.承包人不得撤销承包人代表的任命.或任命替代人员。
3. 依据FIDIC《施工合同条件》.直到工程师向承包人颁发( 缺陷责任终止证书).注明承包人完成合同规定的各项义务的日期后.才应认为承包人的义务已经完成。
4. 依据FIDIC《施工合同条件》.承包人应采取( 一切适当)措施.保护环境.限制由其施工作业引起的污染、噪音和其他后果对公众和财产造成的损害和妨害。
5. 依据FIDIC《施工合同条件》.争端裁决委员会成员为( 一名或三名 )。
6. 依据FIDIC《施工合同条件》.工程师( 无权 )修改合同。
7. FIDIC的总部设在（瑞士洛桑）。
8. 通常说的FIDIC“红皮书”是指（土木工程施工合同条件）。
9. 将变更工作量限定为±15%的FIDIC合同条件是（1988年版）。
10. ICE是（英国土木工程师协会的英文）缩写。
11. FIDIC是（国际工程师联合会的法文）缩写。
12．业主最重要的义务是（按合同向承包商支付工程款）。
13. FIDIC合同中规定承包商违约的是第（63 ）款。
14. FIDIC合同实际上是想建立一个以（咨询工程师）为中心的专家管理体系。
15. 承包商收到咨询工程师颁发的缺陷责任证书后正确的是（对颁发时尚未履行的义务承担责任）。
16. FIDIC合同1999年版中首次明确业主享有（向承包商索赔）的权利。
17. （中标通知书）是业主正式确认接受承包商的投标.发出后就使得业主与承包商之间的关系进入法律范畴。
18. 承包商在完成预定工程和修补好所指出的任何缺陷.并使咨询工程师满意后.有权在（21 ）天内收到上述移交证书。
P7919. （资质审查）及招标的公告通常会透过多种公众媒介传达给投标者。
建设工程合同(含FIDIC条款)复习题( 带答案)
《建设工程合同（含FIDIC条款）》试题一、单项选择题（本大题共15小题，每小题2分，共30分）1．工程设计招标在评标过程中，主要考虑的因素是（C）A．设计取费高低 B．设计单位的资历C．设计方案的优劣 D．设计任务的完成进度2．能作为承包商索赔证据的是（C）A．索赔事件发生时的口头协议 B．在会议纪要中双方确认的商讨性意见 C．有业主签名的有关电传 D．未经监理工程师签署认可的电话记录3．施工合同示范文本规定，施工中遇到有价值的地下文物后，承包商应立即停止施工并采取有效保护措施，对打乱施工计划的后果责任是 (D) A．承包商承担保护措施费用，工期不予顺延B．承包商承担保护措施费用，工期予以顺延C．业主承担保护措施费用，工期不予顺延D．业主承担保护措施费用，工期予以顺延4．承包商签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时，其规则为（A） A．应征得业主同意 B．可不经过业主同意C．自行决定后通知业主 D．自行决定后通知监理工程师5．建设监理招标的最大特点是（ C ）A．非常注重监理单位的报价 B．邀请招标人较多C．很注重监理单位能力的选择 D．很注重监理单位的资金状况6．招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时，决定中标人的是（A） A．招标人 B．评标委员会C．招标代理机构 D．建设行政主管部门7．当一个工程项目总报价基本确定后，通过调整内部各个项目的报价，以期既不提高报价、不影响中标，又能在结算时得到较为理想的经济效益，这种报价技巧称为（ D ）A．根据中标项目的不同特点采用不同报价B．多方案报价法C．可供选择的项目的报价D．不平衡报价法8．招标公告是一种(C)A．要约 B．邀请招标 C．要约邀请 D．其他组织招标9．根据我国《合同法》的规定，构成违约责任的核心要件是（A）A．违约方当事人客观上存在违约行为 B．违约方当事人主观上有过错C．守约方当事人客观上存在损失 D．由合同当事人在法定范围内自行约定10．关于评标，下列不正确的说法是（B）A．评标委员会成员名单一般应于开标前确定，且该名单在中标结果确定前应当保密。
建筑工程合同(含FIDIC)条款--真题一
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载建筑工程合同(含FIDIC)条款--真题一甲方：___________________乙方：___________________日期：___________________（一）一、单项选择题（本大题共20小题，每小题l分。
共20分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1. 甲开发商与乙承包商签订了一份施工承包合同，该合同关系的构成要素不包括【】A. 主体 B .客体c.时间 D.内容2. 合同关系的内容是指【】A. 物B.债权人的权利和债务人的义务C. 行为D.债权人和债务人3. 下列原则中，不属于〈〈合同法》规定的基本原则的是【】A .等价有偿原则 B.诚实信用原则C.自愿原则D.合法原贝44. 根据〈〈合同法》，下列合同成立的是【】A .要约通知到达受要约人 B.要约通知发出C. 承诺通知到达要约人D.承诺通知发出5. 下列关于合同成立地点的说法中不正确的是【】A .双方当事人签字盖章地为合同成立地B. 采用数据电文的收件人主营业地为合同成立地c.债务人的经常居住地为合同成立地D. 口头协议的承诺生效地为合同成立地6. 因重大误解订立的合同，当事人一方有权【】A .请求人民法院撤销 B.请求人民法院确认无效c.解除合同 D.变更合同7. 乙欠甲50万元钱长期未还，而乙享有对丙的60万元到期债权，却未尽力追讨，此时，甲可以行使【】A. 债务权B.撤销权c.代位权D.抗辩权8. 具备联机无负荷试车条件的设备安装工程，组织试车的应该是【】A. 发包人B.承包人0.工程师 D.设备供应商9. 下列关于合同文件的表述中，不正确的是【】A. 专用条款的内容比通用条款的解释更明确、具体B .合同文件中专用条款的解释优于通用条款C. 合同文件之间应能互相解释、互为说明D. 专用条款与通用条款是相对立的10. 在执行监理业务时，监理单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理寅任是代表【】A .社会公众 B.建设行政主管部门c.建设单位 D.工程质量监督站11 .监理委托合同中，属于委托人权利有【】A .生产工艺设计认定权 B.选择工程分包单位的认可权C.施工质量的检验权D.工程建设有关协作单位协调主持权12. 在某施工合同履行中.由于监理工程师指令错误给施工单位造成了5万元损失，该向施工单位赔偿损失的是【】A.监理工程师B.监理单位C.项目经理D.建设单位13. FIDIC施工合同条件下，工程变更的范围不包括【】A. 工程任何部分标高、位置和尺寸的改变B. 因施工需要，施工机械日常检修时间变更C. 含同甲工程量改变D. 工作质量和其他特性的变更14. 一般保证的保证人来约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起【】A , 3个月B . 6个月C . 12个月D . 24个月15. 对于损失大、概率小的风险，可通过保险或合同条款将责任转移，这一风险对策称为【】A风险回避 B.风险控制C.风险保留D.风险转移16. 仲裁裁决的作出应当依据【】A .全体仲裁员的意见 B.多数仲裁员的意见C.首席仲裁员的意见D.仲裁委员会主任的意见17. 在确定工。
FIDIC条款复习题库
FIDIC条款复习题库一、单选题库1、依据FIDIC《施工合同条件》,承包人应建立质量保证体系,工程师有权对体系得( 任何方面)进行审查。
2、依据FIDIC《施工合同条件》,未经( 工程师)事先同意,承包人不得撤销承包人代表得任命,或任命替代人员。
3、依据FIDIC《施工合同条件》,直到工程师向承包人颁发( 缺陷责任终止证书),注明承包人完成合同规定得各项义务得日期后,才应认为承包人得义务已经完成。
4、依据FIDIC《施工合同条件》,承包人应采取( 一切适当)措施,保护环境,限制由其施工作业引起得污染、噪音与其她后果对公众与财产造成得损害与妨害。
5、依据FIDIC《施工合同条件》,争端裁决委员会成员为( 一名或三名 )。
6、依据FIDIC《施工合同条件》,工程师( 无权)修改合同。
7、FIDIC得总部设在(瑞士洛桑 )。
8、通常说得FIDIC“红皮书”就是指( 土木工程施工合同条件 )。
9、将变更工作量限定为±15%得FIDIC合同条件就是( 1988年版 )。
10、ICE就是( 英国土木工程师协会得英文 )缩写。
11、FIDIC就是( 国际工程师联合会得法文)缩写。
12.业主最重要得义务就是(按合同向承包商支付工程款 )。
13、FIDIC合同中规定承包商违约得就是第( 63 )款。
14、FIDIC合同实际上就是想建立一个以( 咨询工程师 )为中心得专家管理体系。
15、承包商收到咨询工程师颁发得缺陷责任证书后正确得就是( 对颁发时尚未履行得义务承担责任 )。
16、FIDIC合同1999年版中首次明确业主享有( 向承包商索赔 )得权利。
17、( 中标通知书 )就是业主正式确认接受承包商得投标,发出后就使得业主与承包商之间得关系进入法律范畴。
18、承包商在完成预定工程与修补好所指出得任何缺陷,并使咨询工程师满意后,有权在( 21 )天内收到上述移交证书。
P7919、( 资质审查 )及招标得公告通常会透过多种公众媒介传达给投标者。
造价工程师考试工程计价：FIDIC施工合同条件试题复习课程
造价工程师考试工程计价：FIDIC施工合同条件试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、根据现行国家标准《冷轧带肋钢筋》的规定，将冷轧带肋钢筋分为五个牌号。
其中__用于非预应力钢筋混凝土。
A．CRB500B．CRB650C．CRB800D．CRB9702、关于CFG桩叙述正确的是（）。
A．CFG桩是石灰、黏土加粉煤灰加水拌和形成的B．CFG桩是属摩擦桩C．CFG桩是摩擦桩和端承桩的复合桩D．CFG桩采用深层搅拌法施工3、没有吸入阀和排出阀、结构简单紧凑、占地面积小的泵是（）。
A．电动往复泵B．蒸汽往复泵C．计量泵D．齿轮泵4、某项工作持续时间为3d，有两项紧后工作C、D，C的最迟完成时间是第18天，D的最迟完成时间是第15天，C的持续时间为7d，D的持续时间是5d，则本工作的最迟开始时间是第__天。
A．7B．10C．15D．185、抓铲挖土机适用于开挖的土方是下列的（）。
A．山丘土方B．场地平整土方C．大型基础土方D．水下土方6、在砖混结构中，既有抗震作用又能加强墙体竖向连接的构造是（）。
A．钢筋混凝土过梁B．钢筋混凝土圈梁C．钢筋混凝土构造柱D．沉降缝7、机械设备按其作用可分为输送设备、金属加工设备、（）、动力设备、起重设备、冷冻设备和成型与包装设备。
A．防锈设备B．压铸设备C．安装设备D．铸造设备8、在可行性研究阶段尤其是详细可行性研究阶段，投资估算精度要求高，需采用相对详细的投资估算方法，即__。
A．生产能力指数法B．单位生产能力法C．比例法D．指标估算法9、采用砂浆灌竖缝，两侧用夹板夹住砌块，超过3cm宽的竖缝采用不低于（）的细石混凝土灌缝，收水后进行嵌缝，即原浆勾缝。
A．C10B．C35C．C20D．C5010、某工程采用FIDIC合同条件，合同金额为500万美元。
根据承包合同，采用调价公式调价，调价因素为A、B、C三项，其在合同价中的比重分别为20%，10%，25%，这三种因素在合同基期的价格指数分别为105%，102%，110%，结算期的价格指数分别为107%，106%，150%，则调值后的合同价款为__万美元。
FIDIC复习题题库,吕广老师
FIDIC施工合同条件题库一.单项选择题：在每小题的备选答案中选出一个正确答案，将正确答案填在括号内。
（每小题1分，共 10分）1.依据FIDIC《施工合同条件》，规范和图纸应由(C )保存和照管。
A．工程师B.承包人C.雇主D.承包人代表解析：1.8款“文件的照管和提供”。
2.“基准日期”系指递交投标书截止日期前( B )的日期。
A.14天B.28天C.49天D.56天解析：1.1.3.1款“基准日期”。
3.依据FIDIC《施工合同条件》，除非另有协议，双方应在承包人收到中标通知书后( B )内签订合同协议书。
合同协议书应以专用条款所附格式为基础。
A.14天B.28天C.49天D.56天解析：1.6款“合同协议书”。
4.依据FIDIC《施工合同条件》，当工程师提出要求时，承包人应提交其建议采用的工程施工安排和方法的细节。
事先未通知工程师，对这些安排和方法不得做( A )。
A.重要改变B.改变C.任何改变D.建议解析：4.1款“承包人的一般义务”。
5.依据FIDIC《施工合同条件》，工程师(B )修改合同。
A.有权B.无权C.可以D.不可以解析：3.1款“工程师的任务和权力”。
6.依据FIDIC《施工合同条件》，争端裁决委员会成员为( C )。
A.三名或五名B.一名至三名C.一名或三名D.二名或三名解析：20.2款“争端裁决委员会的任命”。
7.依据FIDIC《施工合同条件》，如承包人对工程师助手的确定或指示提出质疑，承包人可将此事项提交( A )，( )应及时对该确定或指示进行确认、取消或改变。
A.工程师工程师B.雇主工程师C.工程师工程师助手D.雇主工程师助手解析：3.2款“由工程师付托”。
8.依据FIDIC《施工合同条件》，未经( B )事先同意，承包人不得撤销承包人代表的任命，或任命替代人员。
A.雇主B.工程师C.雇主代表D.承包人代表解析：4.3款“承包人代表”。
9.依据FIDIC《施工合同条件》，承包人应建立质量保证体系，以证实符合合同要求。
FIDIC施工合同条件--复习试题
FIDIC施工合同条件试题1一、单项选择题：在每小题的备选答案中选出一个正确答案，将正确答案填在括号内。
（每小题1分，共10分）1.除合同另有规定，承包商应向（B ）提供一式六套承包商文件。
A.雇主B.工程师C.分包商D.政府有关部门2.因进场通路对承包商的使用要求不适应、不能用而发生的费用应由（C ）承担。
A.雇主B.工程师C.承包商D.分包商3.除非专用条件另有规定，FIDIC施工合同条件规定的保险应由（C ）作为投保方并以合同双方共同的名义投保。
A.雇主B.工程师C.承包商D.政府有关部门4.工程师应至少提前（B ）小时将参加试验的意图通知承包商。
A.48B.24C.72D.365.承包商向工程师提交说明现场各类承包商人员的人数和各种承包商设备数量的详细资料。
应按工程师批准的格式，（ C ）填报。
A.每周B.每年C.每月D.每季度6.除非并直到工程师已颁发任何部分工程的（A ），雇主不得使用该部分工程。
A.接受证书B.付款证书C.结清证明D.履约证书7.在雇主收到和认可（B ）前，不确认或办理付款。
A.付款证书B.履约担保C.合同协议书D.投标函8.合同双方应在（C ）中规定的日期前，联合任命一个DAB。
A.专用合同条件B.中标协议书C.投标书附录D.通用合同条件9.如果DAB已就争端事项向合同双方提交了他的决定，而任一方在收到DAB决定后（B ）天内，均未发出不满意的通知、则该决定应成为最终的、对双方均有约束力。
A.21B.28C.56D.4210下列说法不正确．．．的是（ C ）A.如果工程师在发出变更指示前要求承包商提出一份建议，承包商应尽快作出书面回应B.承包商可随时向工程师提出书面建议，以提高雇主的竣工工程的效率和价值C.承包商向工程师提出的提高雇主的竣工工程的效率和价值书面建议所需费用由雇主支付D.承包商在等待其提交给工程师的有关建议的答复期间，不应延误任何工作二.多项选择题：在每小题的备选答案中选出二个或二个以上正确答案，并将正确答案填在括号内，正确答案未选全或选错，该小题无分。
建筑工程合同(含FIDIC)条款复习资料(含答案)
建筑工程合同(含F I DIC)条款复习资料(含答案)（用心整理的精品word文档，可以编辑，欢迎下载）作者：------------------------------------------日期：------------------------------------------建筑工程合同（含FIDIC）条款复习资料一、单项选择题1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（ C ）关系。
A、债权人与债务人B、代理人与被代理人C、权利与义务D、法人与自然人2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（ A ）赔偿。
A、施工企业B、施工企业的法定代表人C、施工企业的项目经理D、具体的施工人员3．在建设工程项目中，监理单位与施工单位之间的关系是（ D ）A．代理与被代理关系 B．雇佣与被雇佣关系C．委托与被委托关系 D．监理与被监理关系4．依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交（ A ）A．索赔意向通知 B．现场同期记录C．索赔报告 D．索赔证据5、下列财产中，（ A ）不得抵押。
A、土地所有权 B土地使用权 C、房屋 D、交通运输工具6、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（ B ）家。
A、2、B、3C、5D、77．下列关于不可抗力事件造成的工期延长及损失处理中，说法正确的是（ D ）A．工期不顺延，业主承担与工程有关的损失B．工期不顺延，承包商承担与工程有关的损失C．工期顺延，损失按一定比例由双方共同分担D．工期顺延，各自的损失各自承担，工程的损失由业主承担8．被工程师要求暂停施工的工程，承包人要求复工时，应书面向工程师提出复工要求，工程师应当（ B ）A．立即给予答复 B．在24小时内给予答复C．在48小时内给予答复 D．提出处理意见9．根据《建设工程施工合同文本》中相关条款，关于延期开工，下列表述正确的是（ D ）A．承包人不能按时开工，应不迟于协议书约定的开工日期前5天向工程师提出申请B．工程师在接到延期开工申请后48天内应以书面方式答复承包人C．承包人的延期开工申请得到同意后，可延期开工，但工期不能顺延D．承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延10、合同争议的解决顺序为（ A ）A、和解—调解—仲裁—诉讼B、调解—和解—仲裁—诉讼C、和解—调解—诉讼—仲裁D、调解—和解—诉讼—仲裁11、监理招标主要是对监理单位（ B ）的选择。
《工程合同管理》第5章-FIDIC施工合同条件
第五章FIDIC施工合同条件一、单项选择题（每题的备选项中,只有1个最符合题意)1．依据FIDIC《施工合同条件》有关动员预付款的规定，下列说法不正确的是( ）. A．预付款的金额不少于合同价22％B．要获得动员预付款，承包商应提供履约保函和预付款保函C。
预付款保函金额要大于预付款额D．自承包商累计获得工程进度款达到合同总价（减去暂列金额）10％的月开始扣回预付款2．按照FIDIC《施工合同条件》规定，施工中遇到( )影响，属于承包商应承担的风险。
A．不利的气候条件B．招标文件未说明的污染C．不利于施工的外界自然条件D．其他承包商的干扰3．分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失.对此损失( ）。
A．分包商可直接向工程师递交索赔报告B．分包商可直接向业主递交索赔报告C．在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向工程师递交索赔报告D．在承包商接到分包商的索赔报告后,向工程师转交分包商的索赔报告4．按照FIDIC《施工合同条件》规定,因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以（）签发接收证书.A．本该进行检验日B．缺陷通知期内补充检验通过日C．工程实际移交日D．业主实际使用日5．按照FIDIC《施工合同条件》规定，如果指定分包商不是因执行承包商的错误指令而出现违约行为时,（）。
A．业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约B．应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任C．应由承包商和指定分包商共同承担责任D．应由指定分包商直接对业主承担责任6．按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由（）。
A．业主额外支付B．工程师承担C．承包商自行承担D．业主与承包商协商补偿7。
组成FIDIC施工合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明。
当出现含糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是（）。
建筑工程合同(含FIDIC)条款--真题一
建筑工程合同（含FIDIC）条款（一）、单项选择题（本大题共 20 小题，每小题 l 分。
共 20 分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1．甲开发商与乙承包商签订了一份施工承包合同，该合同关系的构成要素不包括【】 A ．主体B ．客体c.时间 D •内容2．合同关系的内容是指【】A .物B .债权人的权利和债务人的义务C •行为D •债权人和债务人3.下列原则中，不属于《合同法》规定的基本原则的是【】A •等价有偿原则 B.诚实信用原则C •自愿原则 D.合法原贝44.根据《合同法》，下列合同成立的是【】A •要约通知到达受要约人B •要约通知发出C •承诺通知到达要约人D •承诺通知发出5•下列关于合同成立地点的说法中不正确的是【】A •双方当事人签字盖章地为合同成立地B •采用数据电文的收件人主营业地为合同成立地c.债务人的经常居住地为合同成立地D •口头协议的承诺生效地为合同成立地6 •因重大误解订立的合同，当事人一方有权【】A •请求人民法院撤销B •请求人民法院确认无效c.解除合同 D.变更合同7•乙欠甲50万元钱长期未还，而乙享有对丙的60万元到期债权，却未尽力追讨，此时，甲可以行使【】A •债务权B・撤销权c.代位权 D .抗辩权&具备联机无负荷试车条件的设备安装工程，组织试车的应该是【】A .发包人 B.承包人0 .工程师 D .设备供应商9．下列关于合同文件的表述中，不正确的是【】A ．专用条款的内容比通用条款的解释更明确、具体B •合同文件中专用条款的解释优于通用条款C •合同文件之间应能互相解释、互为说明D .专用条款与通用条款是相对立的10.在执行监理业务时，监理单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理寅任是代表【】A •社会公众B •建设行政主管部门c.建设单位 D •工程质量监督站11 •监理委托合同中，属于委托人权利有【】A •生产工艺设计认定权B・选择工程分包单位的认可权C .施工质量的检验权 D.工程建设有关协作单位协调主持权12•在某施工合同履行中•由于监理工程师指令错误给施工单位造成了5万元损失，该向施工单位赔偿损失的是【】A .监理工程师B .监理单位C .项目经理D .建设单位13. FIDIC施工合同条件下，工程变更的范围不包括【】A .工程任何部分标高、位置和尺寸的改变B .因施工需要，施工机械日常检修时间变更C .含同甲工程量改变D .工作质量和其他特性的变更14. 一般保证的保证人来约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起【】 A， 3个月 B. 6个月C. 12个月D. 24个月A .由业主提出，工程师批准执行C.由承包商提出，工程师批准执行B .由工程师提出，业主批准执行D .由承包商提出，业主批准执行15. 对于损失大、概率小的风险，可通过保险或合同条款将责任转移，这一风险对策称为【】A风险回避 B.风险控制C .风险保留D .风险转移16. 仲裁裁决的作出应当依据【】A .全体仲裁员的意见B .多数仲裁员的意见C .首席仲裁员的意见D .仲裁委员会主任的意见17. 在确定工程变更价款时，如果合同中没有类似或适用的价格，此变更价格【】18．在 FIDIC 合同条件中，由于公共当局引起的延误，承包商可获得补偿包括【A •工期B •费用c.工期和费用 D •工期、费用和利润19．在施工合同中，承担因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款的是【】A .承包人B .工程师与发包人共同C.工程师 D .发包人20.在 FIDIC 合同条件下，有权将工程的部分项目的实施发包给指定的分包商的是【】A ．雇主B ．承包商C.分包商 D .设计单位二、多项选择题（本大题共 5小题，每小题 2分-共 10 分）在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的．请将其代码填写在题后的括号内。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！
== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==
fidic施工合同条件--复习试题1
篇一：FIDIC施工合同条件--复习试题1
FIDIC施工合同条件
一、单项选择题：在每小题的备选答案中选出一个正确答案，将正确答案填在
括号内。
（每小题2分，共 20分）
1.除合同另有规定，承包商应向（）提供一式六套承包商文件。
A.雇主
B.工程师
C.分包商
D.政府有关部门
2.因进场通路对承包商的使用要求不适应、不能用而发生的费用应由（）承担。
A.雇主
B.工程师
C.承包商
D.分包商
3.除非专用条件另有规定，FIDIC施工合同条件规定的保险应由（）作为投保
方并以合同双方共同的名义投保。
A.雇主
B.工程师
C.承包商
D.政府有关部门
4.工程师应至少提前（）小时将参加试验的意图通知承包商。
A.48
B.24
C.72
D.36
5.承包商向工程师提交说明现场各类承包商人员的人数和各种承包商设备数量
的详细资料。
应按工程师批准的格式，（）填报。
A.每周
B.每年
C.每月
D.每季度
6.除非并直到工程师已颁发任何部分工程的（），雇主不得使用该部分工程。
A.接受证书
B.付款证书
C.结清证明
D.履约证书
7.在雇主收到和认可（）前，不确认或办理付款。
A.付款证书
B.履约担保
C.合同协议书
D.投标函
8.合同双方应在（）中规定的日期前，联合任命一个DAB。
A.专用合同条件
B.中标协议书
C.投标书附录
D.通用合同条件
9.如果DAB已就争端事项向合同双方提交了他的决定，而任一方在收到DAB决
定后（）天内，均未发出不满意的通知、则该决定应成为最终的、对双方均有约束力。
A.21
B.28
C.56
D.42
10下列说法不正确的是（）．．．
A.如果工程师在发出变更指示前要求承包商提出一份建议，承包商应尽快作出
书面回应
B.承包商可随时向工程师提出书面建议，以提高雇主的竣工工程的效率和价值
C.承包商向工程师提出的提高雇主的竣工工程的效率和价值书面建议所需费用
由雇主支付
D.承包商在等待其提交给工程师的有关建议的答复期间，不应延误任何工作
二.多项选择题：在每小题的备选答案中选出二个或二个以上正确答案，并将正确答案填在括号内，正确答案未选全或选错，该小题无分。
（每小题4分，共
40分）
11.任何事故发生后，承包商应（）
A..立即将事故详情通报业主
B.立即将事故详情通报工程师
C.按工程师可能提出的合理要求，保持记录
D. 按工程师可能提出的合理要求，写出有关财产损害情况报告
E.按工程师可能提出的合理要求，写出有关人员健康、安全和福利等情况报告。
12.按照FIDIC 施工合同条件规定，对承包商索赔同时给予工期、费用补偿的
情况包括（）
A..延误移交施工现场
B.不可预见的外界条件
C.异常不利的气候导致的停工
D.业主提前占用工程
E.不可抗力事件造成损失
13.下列说法正确的是（）
A.承包商应提前21天将它可以进行每项竣工试验的日期通知工程师
B.工程师可随时指示承包商暂停工程某一部分或全部施工
C.承包商应至少21天前将各分包商承担工作的拟定开工日期通知工程师
D.工程师可以修改图纸
E．承包商应派一事故预防员，负责现场人员的人身安全和安全事故预防工作
14.下列说法正确的有（）
A．承包商应建立质量体系，以证实符合合同要求
B.工程师无权对质量保证体系进行审查
C.遵守质量体系不应解除合同规定的承包商的任何任务、义务或职责
D.质量保证体系应符合合同的详细规定
E.承包商应在每一设计和实施阶段开始前，向工程师提交所有程序和如何贯穿要求的文件的细节，供其参考
15.雇主的人员包括（）
A.工程师
B.工程师代表
C.指定的分包商
D.雇主的所有其他职员、工人和其他雇员
E.雇主指定的DAB成员
16.关于指定的分包商下列说法正确的是（）
A.承包商可以反对指定的分包商
B.指定分包商与承包商没有合同关系
C.工程师应直接对分包商所完成的工作进行支付
D.承包商应为指定分包商的行为或失误负责
E.业主应指定分包商的行为或失误负责
17.关于雇主向承包商的支付，下列说法正确的是（）
A.首期预付款，支付时间应在中标函颁发后的42天，或在收到履约担保文件后21天，两者中较晚的日期内
B.各期中付款证书确认的金额，支付时间在工程师收到报表和证明文件后底56天内
C.最终付款证书确认的金额，支付时间在工程师收到该付款证书56天内
D.最终付款证书确认的金额，支付时间在雇住收到该付款证书后56天内
E.工程师不能对以前发生的付款证书做任何修改
18.FIDIC施工合同条件中，合同争端解决的方式有（）等.
A.仲裁
B.工程师的决定
C.友好解决
D.法律诉讼
E.DAB决定
19. .FIDIC施工合同条件中雇主承担的风险有（）
A.价格与支付方面的风险
B.工程变更的风险
C.通货膨胀方面的风险
D.工程设备采购方面的风险
E.不可抗力风险
20. .FIDIC施工合同条件中“不可抗力”系指（）等异常事件或情况。
A.一方无法控制的
B.该方在签订合同前，不能对之进行合理准备的
C.发生后该方不能合理避免或克服的
D.不能主要归因于它方的
E.一方没有考
虑到的
三、填空题：（每空1分，共10分）
21.除非另有协议，双方应在承包商收到后天内签定合同协议书。
22.承包商设备运到现场后，应视作准备为工程施工专用。
未经同意，承包商
不得从现场运走任何主要承包商设备。
但运送货物或承包商人员的车辆，无须
经过同意。
23.工程师应在不少于天前向承包商发出开工日期的通知。
除非专用条件中另
有说明，开工日期应在承包商受到中标函后天内。
24.误期损害赔偿费应按投标书附录中所列每天应付的金额，以注明的日期超
过相应的天数计算，但所有计算的赔偿总额不得超过投标书附录中规定的误期损害赔偿费的最高限额。
25.雇主应在前，将其取得的现场地下、水文条件及环境方面的所有有关数据，提交给承包商。
26.承包商在收到后天内，向工程师提交按照工程师批准的格式编制的最终报
表草案并附证明文件。
四.问答题：（每小题15分，共30分）。