2017年福建省监理工程师考试《合同管理》：合同担保考试试题
福建省2017年上半年监理工程师合同管理：合同终止概述考试题
福建省2017年上半年监理工程师合同管理：合同终止概述考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，下列工作中不属于监理人义务的是。
A：协调工程项目的外部关系B：报送监理人员情况C：保守工程秘密D：协调合同管理工作E：专业监理2、在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是招标。
A：设计B：施工C：设备采购D：材料采购E：专业监理3、在建设工程实施过程中进行严格的质量控制，不仅可减少实施过程中的返工费用，而且可减少投入使用后的维修费用。
这体现了建设工程质量目标和投资目标之间的__。
A．对立关系B．统一关系C．对立统一关系D．既不对立又不统一的关系4、下列法律文件中，与建设工程监理有关的行政法规是__。
A．中华人民共和国建筑法B．建设工程安全生产管理条例C．注册监理工程师管理规定D．建筑工程施工许可管理办法5、关于设计招标的说法，正确的是。
A：招标文件中应有具体的工作量B：评标时不考虑设计资历C：评标时应进行投入、产出经济效益的比较D：开标时应按报价高低排定标价次序E：专业监理6、注册监理工程师按专业注册，每人最多可以申请个专业注册。
A：1B：2C：3D：4E：工程保险金7、指定分包商是，完成某项特定工作内容的特殊分包商。
A：由建设单位选定，与总包商签订合同B：由总包选定，与建设单位签订合同C：由监理工程师选定，与建设单位签订合同D：由建设单位选定，与工程师签订合同E：专业监理8、【例1·单选题】工程监理应当由具有相应资质的工程监理单位实施，工程监理的行为主体是。
A：设计单位B：建设单位C：施工单位D：工程监理单位E：工程保险金9、某材料采购合同中，双方约定的违约金是10万元。
由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元(无其他损失)，若停工待料采购方的损失为50万元。
2017年福建省注册监理工程师《合同管理》教材试题
2017年福建省注册监理工程师《合同管理》教材试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在工程建设过程中，影响实际进度的业主因素是。
A：材料供应时间不能满足需求B：不能及时提供施工场地条件C：不明的水文气象条件D：计划安排不周密，组织协调不力E：自我评定2、某工程对首层第三施工段的墙体混凝土强度进行了回弹试验，所得强度数据见下表：不考虑极端数据的舍弃，则该组强度数据的中位数是__。
A．点位B．1C．2D．3E．4F．5G．6H．7I．8J．9K．强度/MPaL．30M．35N．32O．37P．39Q．38R．35S．33T．313、某项目有甲、乙、丙、丁四个方案，依次计算得知各方案的盈亏平衡点生产能力利用率分别为68％、87％、45％和52％，则风险最小的是。
A：方案甲B：方案乙C：方案丙D：方案丁E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、某项目属于一级项目，施工图审查机构在2012年8月1日星期三收到该项目的施工图审查资料，则最迟应当在完成审查。
A：2012年8月20日B：2012年8月31日C：2012年8月22日D：2012年9月11日E：工程变更单5、某道路工程划分为3个施工过程、5个施工段进行施工，各施工过程的流水节拍分别为6天、4天、4天。
如果组织加快的成倍节拍流水施工，则流水施工工期为天。
A：26B：24C：22D：20E：自我评定6、【例1·单选题】下列质量事故中，属于建设单位责任的是。
A：商品混凝土未经检验造成的质量事故B：总包和分包职责不明造成的质量事故C：施工中使用了禁止使用的材料造成的质量事故D：地下管线资料不准造成的质量事故E：工程变更单7、《中华人民共和国建筑法》规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程．可以由两个以上的承包单位联合共同承包。
共同承包的各方对承包合同的履行承担。
A：主要责任B：法律责任C：全部责任D：连带责任E：工程保险金8、【例1．单选题】某项目的建筑安装工程费为2000万元，设备购置费为600万元，工程建设其他费为100万元，建设期利息为60万元，铺底流动资金为160万元。
2017年监理工程师考试建设工程合同管理真题答案(供参考)
2017年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题答案1.关于建设合同的说法，错误的是( )。
A.建设工程合同的标是各类建筑产品B.建设工程合同主体一般应是法人C.建设工程合同订立需经较长的准备期D.建设工程合同应采用不要式合同参考答案：D2.作为合同法律关系主体的自然人必须具备( )能力。
A.完全民事行为B.限制民事行为C.与合同履行相适应民事行为D.一般民事行为参考答案：C3.合同法律关系客体的智力成果指的是( )。
A.建筑物B.设计工作C.技术秘密D.工艺技术设备参考答案：C4.关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是( )。
A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担参考答案：B5、建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由( )。
A.招标代理机构B.建设单位C.政府监管机构D.项目评标委员会参考答案：B6.根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的( )。
%%%%参考答案：A7.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在( )。
A.与中标人签订书面合同后的15日内B.与中标人签订书面合同后的5日内c.招投标结束后的30日内D.招投标结束后的15日内参考答案：B8.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的( )。
A.%C.%参考答案:B9.建设工程施工过程中发生化学品泄漏，造成工程外部邻近人员中毒住院，其医疗费用应由保险公司支付的前提是该工程投保了建筑工程（）。
A.一切险B.一切险加第三者责任险C.一切险加人身保险D.一切险加人身意外伤害险参考答案:B10.建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在（）。
2017年上半年福建省监理工程师《合同管理》：合同争议的解决考试题
2017年上半年福建省监理工程师《合同管理》：合同争议的解决考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、直线制组织形式具有__的特点。
A．有利于正确决策B．项目监理机构中任何一个下级只接受唯一上级的命令C．纵横两套管理系统D．能够发挥职能部门专家作用2、监理单位对总监理工程师和专业监理工程师的工作进行考核的主要依据就是经监理单位主管负责人审批的__。
A．监理大纲B．委托监理合同C．监理规划D．监理实施细则3、不同等风险量曲线所表示风险量大小与其同风险坐标原点的距离__。
A．无关B．成正比C．成反比D．有多种关系4、工程建设照片和声像资料收文登记后，应交给项目总监理工程师或__进行处理，重要文件内容应在监理目标中记录。
A．项目经理B．授权的监理人员C．授权的监理工程师D．监理单位技术负责人5、下列属于《工程监理企业资质管理规定》的乙级资质等级的标准是__。
A．取得监理工程师注册证书的人员不少于5人B．企业负责人应具备8年以上专业工作经历C．企业技术负责人应具备10年以上从事专业工作的经历D．承担过2个以上房屋建筑工程项目6、工程建设活动中，形成工程实体质量的决定性环节是__阶段。
A．工程设计B．工程施工C．工程决策D．工程竣工验收7、组织构成因素包括__工作。
A．确定管理层次B．确定工作内容C．制定信息流程D．制定工作流程8、建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据__制定相应的安全技术措施。
A．建设工程的特点B．建设单位的需要C．本单位的特点D．主管部门的要求9、咨询工程师是以从事工程咨询业务为职业的__和其他专业人员的统称。
A．经济人员B．管理人员C．工程监理人员D．工程技术人员10、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，__合同约定的工期。
A．只能在范围内压缩B．与其协商C．不得压缩D．不得延长11、建筑构配件和设备不得在工程上使用或安装，施工单位不得进行下一道工序。
2017年上半年福建省监理工程师考试《合同管理》：建筑工程一切险考试试卷
2017年上半年福建省监理工程师考试《合同管理》：建筑工程一切险考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、下列关于监理工程师注册规定的表述中，正确的是（）。
A．初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请B．注册有效期满需继续执业的，应在有效期满1周前，提出延续注册申请C．在注册有效期内变更执业单位时，应办理变更注册手续，变更注册有效期为3年D．每次申请注册均需提供达到继续教育要求的证明材料2、在FIDIC的《施工合同条件》中，合同协议书应当在__后签订。
A．开标B．发出中标函C．提交履约保证D．开工3、某工程安全生产事故中，造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失5000万元，该事故为。
A：特别重大生产安全事故B：重大生产安全事故C：较大生产安全事故D：一般生产安全事故E：工程保险金4、【例2·单选题】某施工合同约定，人员窝工补贴为15元／工日。
在基础工程施工期间，因暴雨导致基坑淹水而停工2d，人员窝工20个工日；在主体工程施工期间，因重大公共活动、政府通知停工2d，人员窝工30个工日。
为此，承包人可向业主索赔工期和费用分别为。
A：4d，750元B：4d，450元C：4d，0元D：2d，0元E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、工程监理单位的服务对象是。
A：施工单位B：监理工程师C：建设单位D：建设工程E：工程保险金6、【例1·单选题】发包人应在收到承包人进度款支付申请后的天内，根据计量结果和合同约定对申请内容予以核实，确认后向承包人出具进度款支付证书。
A：7B：14C：28D：30E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、对工程范围明确，但工程量不能准确计算，且急需开工的紧迫工程，宜采用合同形式。
A：估计工程量单价B：纯单价C：可调总价D：可调单价E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则。
2017年监理工程师合同管理考试真题和参考答案
2017年监理工程师合同管理考试真题及答案1.关于建设合同的说法，错误的是（）。
A.建设工程合同的标是各类建筑产品B.建设工程合同主体一般应是法人C.建设工程合同订立需经较长的准备期D.建设工程合同应采用不要式合同参考答案：D2.作为合同法律关系主体的自然人必须具备（）能力。
A.完全民事行为B.限制民事行为C.与合同履行相适应民事行为D.一般民事行为参考答案：C3.合同法律关系客体的智力成果指的是（）。
A.建筑物B.设计工作C.技术秘密D.工艺技术设备参考答案：C4.关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是（）。
A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担参考答案：B5、建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由（）。
A.招标代理机构B.建设单位C.政府监管机构D.项目评标委员会参考答案：B6.根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的（）。
A.2%B.3%C.5%D.10%参考答案：A7.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在（）。
A.与中标人签订书面合同后的15日内B.与中标人签订书面合同后的5日内c.招投标结束后的30日内D.招投标结束后的15日内参考答案：B8.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的()。
A.B.10%C.D.30%参考答案：B9、建设工程施工过程中发生化学品泄偏，造成工程外部邻近人员中毒住院，其医疗费用应由保险公司支付的前提是该工程担保了建筑工程()。
A一切险B一切险加第三者责任险C一切险加人身保险D一切险加人身意外伤害险参考答案：B10、建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在()。
2017年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题答案
2017年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题答案1.关于建设合同的说法，错误的是( )。
A.建设工程合同的标是各类建筑产品B.建设工程合同主体一般应是法人C.建设工程合同订立需经较长的准备期D.建设工程合同应采用不要式合同参考答案：D2.作为合同法律关系主体的自然人必须具备( )能力。
A.完全民事行为B.限制民事行为C.与合同履行相适应民事行为D.一般民事行为参考答案：C3.合同法律关系客体的智力成果指的是( )。
A.建筑物B.设计工作C.技术秘密D.工艺技术设备参考答案：C4.关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是( )。
A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担参考答案：B5、建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由( )。
A.招标代理机构B.建设单位C.政府监管机构D.项目评标委员会参考答案：B6.根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的( )。
A.2%B.3%C.5%D.10%参考答案：A7.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在( )。
A.与中标人签订书面合同后的15日内B.与中标人签订书面合同后的5日内c.招投标结束后的30日内D.招投标结束后的15日内参考答案：B8.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的( )。
A.B.10%C.D.30%参考答案:B9.建设工程施工过程中发生化学品泄漏，造成工程外部邻近人员中毒住院，其医疗费用应由保险公司支付的前提是该工程投保了建筑工程（）。
A.一切险B.一切险加第三者责任险C.一切险加人身保险D.一切险加人身意外伤害险参考答案:B10.建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在（）。
福建省2024年监理工程师考试《合同管理》：合同担保试题
福建省2024年监理工程师考试《合同管理》：合同担保试题一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某施工合同约定的开工日期为2024年9月10日。
承包人在9月1日向工程师递交了恳求延至9月17日开工的书面申请，理由是主要施工机械因运输问题尚未运抵现场。
工程师收到该书面申请后，迟迟未答复是否同意延期开工。
承包人的主要施工机械迟至9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日。
依据《建设工程施工合同(示范文本)》，该工程的开工日期应为。
A：9月10日B：9月17日C：9月25日D：9月30日E：专业监理2、在建设工程特性中，是指工程建成后在运用过程中保证结构平安、保证人身和环境免受危害的程度。
A：适用性B：耐久性C：牢靠性D：平安性E：工程变更单3、建设工程风险损失，最终都可以归纳为__。
A．质量事故B．平安事故C．进度拖延D．经济损失4、托付代理人与第三人签订合同的法律特征表现为__。
A．以代理人的名义与对方谈判B．商签的合同内应有代理人权利和义务的条款C．代理人在合同谈判过程中自主地提出自己的要求D．所形成的合同由托付人和代理人共同履行5、某工程由4个分项工程组成，平面上划分为4个施工段，各分项工程在各施工段上流水节拍为3天，该工程工期天。
A：12B：15C：18D：21E：自我评定6、合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是__。
A．保证B．定金C．留置D．质押7、设计合同示范文本规定，设计合同在正常履行的状况下，__，设计人为合同项目的服务结束，合同终止。
A．按设计合同要求，完成设计并提交全部图样B．按设计合同要求，提交最终一部分图样，发包人结清全部设计费C．工程施工完成竣工验收工作D．工程通过保修期检验8、注册监理工程师在注册有效期满需接着执业的，要办理持续注册，持续注册有效期年。
A：2B：3C：4D：5E：工程保险金9、【例2·单选题】在新方案创建中，组织者将问题函寄专家后获得反馈看法，整理分析后再函寄，直到得出新方案。
2017年福建省监理工程师《合同管理 》考试试题(含答案解析)
2017年福建省监理工程师《合同管理》考试试题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.建设工程项目的招标人发现招标文件有错误时，应在投标截止时间15 日前通知投标人，同时进行的工作是( )。
A.以书面形式修馥招标文件，但不延长投标截止日期B.以口头形式修馥招标文件，但不延长投标截止日期C.以书面形式修馥招标文件，并延长投标截止日期D.以口头形式修馥招标文件，并延长投标截止日期2.根据《标准施工招标文件》，评标委员会发现投标报价有算术错误时，正确的处理方式是A.视投标书不符合评审标准，否认其投标B.对投标报价进行修正，修正价格须经投标人书面确认C.直接按投标人的总报价评审，后果由投标人承担D.要求投标人当场重新报价，按新报价评审3.下列合同主体中,属于建设工程合同主体的是( )A.设计单位B.工程咨询单位C.监理单位D.材料设备供应单位4.某工程，施工招标时没有标底，编制标底依据的文件有()A.工程量清单B.承包人的施工方案C.发包人要求的项目功能文件D.发包人提供的设计任务书5.采用综合评估法对机电产品采购进行评标时，每一位评标委员会成员对评价因素响应值的评价结果称为( )。
A.加权评价值B.最高评价值C.独立评价值D.最低评价值6.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，竣工验收时，监理人认为工程尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工申请报告后（）天内通知承包A.14B.21C.28D.427.关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法，正确的是( )。
A.通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用B.通用合同条款可以约定专用合同条款补充、细化时，允许与通用合同条款不一致C. 各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化D. 通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效8.根据英国土木工程师学会颁布的《工程施工合同》(ECC)，采用综合单价计量承包的，应选择的合同是（）A.带有工程量清单的标价合同B.带有分项工程量表的标价合同C.带有工程量清单的目标合同D.带有分项工程量表的目标合同9.根据《担保法》，抵押权自抵押合同生效时设立的是以（）为抵押合同。
2017年福建省整理监理工程师《合同管理 》试题练习(含答案解析)
2017年福建省整理监理工程师《合同管理》试题练习(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，确定变更价格正确的做法是（）A.变更价格应包括在签约合同价中B.由发包人根据项目投资效益决定变更价格C.由承包人根据成本加利润原则确定变更价格D.由监理人按合同与合同当事人商定或确定变更价格2.在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是A.投标文件没有按要求密封B.投标人在投标有效期内撤销投标C.中标人拒绝订立合同D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正3.根据《标准设计施工总承包招标文件》，在工程竣工试验的第二阶段，发包人应提出对( )的要求。
A.单车试验B.功能性试验C.联动试车D.性能测试4.根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于违约责任的说法，正确的是( )。
A.发包人要求终止合同，设计人未开始工作的，不退还定金B.合同生效后，设计人要求终止合同的，应全额返还定金C.发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建，设计人应减收设计费D.因设计错误造成工程质量事故的，设计人应免收工程全部设计费5.关于货样买卖合同的说法，正确的是( )。
A.货样买卖适用于即时买卖合同B.货样买卖应当封存样品C.样品是交付标的物时的质量参考D.样品存在隐蔽瑕疵的，交货时的瑕疵风险由买受人承担6.根据《招标投标法》，建设项目施工招标中，确定评标委员会专家的方式是（）。
A.从专家库中抽取，并经政府主管部门批准B.经招标机构推荐，由招标监管部门认定C.经评标委员会主席推荐，由招标人批准D.从专家库中随机抽取或由招标人直接确定7.工程设计招标与工程施工招标相比较，具有的特点是( )。
A.开标形式相同，评标原则不同B.招标文件内窨相同，评标原则相同C.投标书的编制要求不同，开标形式相同D.评标原则不同，招标文件内窨不同8.根据《(标准施工招标资格预审文件〉和(标准施工招标文件〉试行规定》，招标人编制施工招标文件时，应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的（）。
2017年福建省整理监理工程师《合同管理 》考试试题
2017年福建省整理监理工程师《合同管理》考试试题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人负责提供的材料和工程设备经验收后，接收保管和施工现场内二次搬运所发生的费用由()承担。
A.发包人B.承包人C.发包人和承包人D.发包人和材料设备供应商2.根据《标准施工合同》，承包人向监理人递索赔意向通知书的时效是A.7B.14C.28D.303.根据《招标投标法实施条例》，勘察设计投标人提交投标保证金的数额不应超过勘察设计估算费用的（）。
A.2%B.3%C.5%D.10%4.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在工程整个施工期间应为其现场雇用的全部人员投保人身意外伤害险并缴纳保险费的投保人是( )。
A.发包人和设计人B.承包人和分包人C.发包人和监理人D.发包人和承包人5.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察人按合同约定制订勘察纲要，进行测绘、勘探、取样和试验，分析和评估地址特征,编制勘察报告等工作属于( )A.地址开发服务B.勘察服务C.设计服务D.测量测绘服务6.设计合同中定金条款约定发包人向设计人支付设计费的20%作为定金，则该定金自（）之日起生效。
A. 合同签字盖章B.实际交付C.发包人完成设计任务书审批D.设计人收到发包人设计基础资料7.施工评标过程中，发现投标报价大写金额与小写金额不一致时，评标委员会正确的处理办法是( )。
A.以小写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认B.以大写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认C.由投标人书面澄清，按大写或按小写来计算投标报价D.将该投标文件直接作废标处理8.某招标项目，招标人在原定投标截止之日1 0前天发出最后一份书面答疑文件，则此时投标截止时间至少延长( )天。
A.5B.10C.15D.209.根据英国土木工程师学会颁布的《工程施工合同》(ECC)，采用综合单价计量承包的，应选择的合同是（）A.带有工程量清单的标价合同B.带有分项工程量表的标价合同C.带有工程量清单的目标合同D.带有分项工程量表的目标合同10.建设工程采用设计施工总承包模式的不利固素是( )。
2017年福建省汇编监理工程师《合同管理 》历年真题
2017年福建省汇编监理工程师《合同管理》历年真题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.某工程施工合同约定，土方填筑作业每一层必须经监理人检验。
承包人以工期紧为由，未通知监理人到场检查，自行检验后进行了填筑作业。
监理人指示承包人按填筑层厚逐层揭开检验，经随机抽检，填筑质量符合合同要求，由此增加的费用和工期延误由( )承担。
A.发包人B.承包人C.发包人和承包人共同D.承包人和监理人共同2.关于建设工程勘察任务麦承包的说法，正确的是( ) 。
A.工程勘察任务，不需要通过招标方式麦包B.使用特定专有技术的工程勘察任务可直接点包C.工程勘察任务的承包人可以是自然人D.工程勘察任务只能发包给一家勘察单位3.建设工程勘察合同是当事双方根据工程勘察工作需要，就查明、分析、评价建设场地的（）而订立的协议A.地质地理环境特征和岩土工程条件B.地质地理环境特征和施工现场布置C.自然环境条件特征和地下施工方案D.自然环境条件特征和土方开挖条件4.建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由( )。
A.招标代理机构B.建设单位C.政府监管机构D.项目评标委员会5.FIDIC《施工合同条件》中的“助手”相当于我国工程项目管理中的( )。
A.专业监理工程师B.建设单位代表C.监理员D.施工项目技术负责人6.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，由监理人与承包人共同进行试验和检验时，必要的试验资料和原始记录应由（）负责提供A.监理人B.设计人C.发包人D.承包人7.根据英国土木工程师学会颁布的《工程施工合同》(ECC)，采用综合单价计量承包的，应选择的合同是（）A.带有工程量清单的标价合同B.带有分项工程量表的标价合同C.带有工程量清单的目标合同D.带有分项工程量表的目标合同8.关于设计施工总承包合同的承包人的说法，正确的是( )。
2017年福建省汇编监理工程师《合同管理 》模拟试题(含答案解析)
2017年福建省汇编监理工程师《合同管理》模拟试题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，支付管理中的“合同价格”是指( )。
A.协议书中的签约合同价格B.承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部全同价款C. 中标通知书中的中标价格D. 承包人的投标报价2.设备采购合同履行中，卖方根据合同规定承担的与供货有关的辅助服务称为( )。
A.附加服务B.额外服务C.伴随服务D.增至服务3.下列组织或机构中,不能成为合同主体的是( )A.政府机关B.企业法人C. 项目监理机构D.社会团体4.施工评标过程中，发现投标报价大写金额与小写金额不一致时，评标委员会正确的处理办法是( )。
A.以小写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认B.以大写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认C.由投标人书面澄清，按大写或按小写来计算投标报价D.将该投标文件直接作废标处理5.采用综合评估法对机电产品采购进行评标时，每一位评标委员会成员对评价因素响应值的评价结果称为( )。
A.加权评价值B.最高评价值C.独立评价值D.最低评价值6.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，对监理人管理施工合同的工作要求是（）A.作为施工合同当事人履行合同义务B.在发包人授权范围内依据施工合同约定签发监理指示C.遵照发包人指示办理施工许可手续D.站在发包人利益优先的立场处理合同变更7.根据《标准施工合同》，担保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是( )。
A.分别自发包人和承包人负责担保B.均自发包人负责担保C.分别自承包人和发包人负责担保D.均自承包人负责担保8.下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是A.自然人B.项目经理部C.设计事务所D.监理事务所9.关于建设合同的说法，错误的是( )。
2017年福建省汇编监理工程师《合同管理 》试题模拟(含答案解析)
2017年福建省汇编监理工程师《合同管理》试题模拟(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，采用公式法调整工程价款时，合同约定变更范围和内容导致调整公式中的权重不合理时，由监理人与() 协商后进行调整。
A.发包人和分包人B.承包人和分包人C.承包人和发包人D.分包人和造价管理部门2.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，只能由（）发出A.发包人B.总承包人C.监理人D.设计人3.建设工程项目招标人与中标人签订合同前，可就投标文件中的( )进行协商谈判。
A.细微偏差B.投标价格C.质量要求D.工期要求4.根据英国工程施工合同，条件属于ECC核心条款的是( )A.履约保证B.承包商预付款C.区段竣工D.测试和缺陷5.设备采购招标时宜采用以设备寿命周期成本为基础的评标价法进行评标的是（）。
A.各类通用设备采购B.建筑工程设备采购C.价值较高的设备采购D.生产线等运行期内各种费用高的设备采购6.采用经评审的最低投标价法对建设工程项目施工投标文件进行评审时，主要比较的是( )。
A.项目总报价B.分部分项工程报价C.对某些量化因素进行价格折算后的总价D.投标人优惠后的总价7.根据《标准施工合同》，承包人在工程施工准备阶段的义务是( )。
A.办理出入施工现场的道路通行手续B.建互施工现场质量管理体系C.确定施工测量的基准点和基准线D.收集地下管线和地下设施相关资料8.与《标准施工招标文件》相比，《标准设计施工总承包招标文件》的特点是（）。
A.评标办法不同，设计施工总承包适用综合评估法B.招标程序不同，设计施工总承包分为设计和施工两阶段招标C.招标内容不同，设计施工总承包增加了有关设计的工作内容和费用D.资格审查方式不同，设计施工总承包适用于资格后审方式9.公开招标时，对招标人和投标人均有法律约束力的投标有效期，应从( ) 起算。
2017年福建省监理工程师《合同管理》：合同不当履行的处理考试试卷
2017年福建省监理工程师《合同管理》：合同不当履行的处理考试试卷一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、为了实现进度控制目标，监理工程师根据建设工程的具体情况，制定了下列进度控制措施，其中属于组织措施的是。
A：加强索赔管理，公正地处理索赔B：建立图纸审查、工程变更与设计变更管理制度C：审查承包商提交的进度计划D：及时办理工程预付款及工程进度款支付手续E：自我评定2、【例4·单选题】下列选项中，可以质押的是。
A：动产与智力成果B：动产与权利C：智力成果与权利D：人身利益与权利E：专业监理3、建设工程总投资包括。
A：工程造价B：固定资产C：流动资产投资D：建设投资与流动资产投资E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是。
A：合同责任单一，责任明确B：固定工期、固定费用C：可以减少设计变更D：增加承包人的索赔E：专业监理5、施工合同履行过程中，某工程部位的施工具备隐蔽条件，经工程师中间验收后继续施工，工程师又发出重新剥露该部位检查的通知，承包人执行了指示，重新检验结果表明，施工质量存在缺陷，承包人修复后再次隐蔽，工程师对该事件的处理方式为。
A：补偿费用，不顺延合同工期B：顺延合同工期，不补偿费用C：费用与工期损失均给予补偿D：费用与工期损失均不补偿E：专业监理6、注册监理工程师按专业注册，每人最多可以申请个专业注册。
A：1B：2C：3D：4E：工程保险金7、下列不属于施工阶段投资控制的经济措施的是__。
A．进行工程计量B．复核工程付款账单，签发付款证书C．继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性D．审核竣工结算8、对生产连续性与生产稳定性的检验批质量抽样方案可选用__。
A．分层抽样B．全数抽验C．免检D．调整型抽样9、《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发包单位不得迫使承包方以。
A：低于市场的价格竞标，不得任意压缩合理工期B：低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期C：低于市场的价格竟标，不得降低工程质量D：低于标底的价格竞标．不得降低工程质量E：工程保险金10、审查承包商提交的进度计划，使承包商能在合理的状态下施工属于监理工程师实施进度控制的。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2017年福建省监理工程师考试《合同管理》：合同担保考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在某工程网络计划中，已知工作M的总时差和自由时差分别为7天和4天，监理工程师检查实际进度时，发现该工作的持续时间延长了5天，说明此时工作M的实际进度将其紧后工作的最早开始时间推迟__。
A．5天，但不影响总工期B．1天，但不影响总工期C．5天，并使总工期延长1天D．4天，并使总工期延长2天2、某工程双代号网络计划如图3-37所示，其关键线路有条。
A：1B：2C：3D：4E：自我评定3、项目监理机构内部需求关系的协调主要包括对的平衡。
A：监理人员需求B：监理资金C：监理地点D：监理时间E：工程保险金4、分部分项工程量清单项目设置五级编码。
其中第五级编码为顺序码。
A：专业工程B：分部工程C：分项工程D：工程量清单项目E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、某生产单一产品的建设项目，预计年产量为50000件，产品销售价格为6000元／件，总成本费用为12000万元，其中固定成本为5000万元，可变成本与产量呈线性关系。
若使该项目盈亏平衡，则产品销售价格应为元／件。
A：1400B：1650C：2100D：2400E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、每半年末存款1000元，年利率8％，每季复利计息一次。
2年末存款本息和为元。
A：4160．00B：4243．22C：4248．99D：4492．93E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、施工进度计划经审核签认，并报建设单位批准方可实施。
A：业主现场代表B：总监理工程师C：专业监理工程师D：项目经理E：自我评定8、【例1．单选题】勘察合同示范文本按照委托勘察任务的不同分为(一)、(二)，两个版本分别适用于的委托任务。
A：岩土工程勘察、水文地质勘察B：民用建设工程勘察、其他专业工程勘察C：为设计提供勘察工作、仅限于岩土工程勘察D：要求简单的勘察、要求复杂的勘察E：专业监理9、施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。
之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。
检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则。
A：发包人承担全部费用，工期相应顺延B：发包人承担全部费用，工期不予顺延C：承包人承担全部费用，工期不予顺延D：承包人承担全部费用，工期相应顺延E：专业监理10、债权人领取提存物的权利。
自提存之日起年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。
A：1B：2C：3D：5E：工程保险金11、【例1·单选题】铺底流动资金一般按流动资金的计算。
A：20％B：30％C：40％D：35％E：由于传染病的影响而暂时停止的施工12、下列关于留置担保的说法中，正确的是。
A：留置不以合法占有对方财产为前提B：可以留置的财产仅限于动产C：留置担保可适用于建设工程合同D：留置以合法占有对方固定资产为前提E：专业监理13、总监理工程师签发工程暂停令，应事先征得同意。
A：监理单位B：专业监理工程师C：施工单位D：建设单位E：工程保险金14、下列关于合同公证的说法中，正确的是。
A：合同公证只能确认合同的真实性B：合同公证由工商行政管理机关作出C：合同公证的效力只能限于国内D：经公证的合同，法律效力高于经过鉴证的合同E：专业监理15、建设工程投资在整个建设期内需随时进行动态跟踪、调整，直至后才能真正形成建设工程投资。
A：编制估算B：概算C：预算D：竣工决算E：由于传染病的影响而暂时停止的施工16、可调总价合同较固定总价合同多考虑的调值因素是。
A：设计变更B：工程范围变更C：通货膨胀D：不可抗力E：由于传染病的影响而暂时停止的施工17、监理工程师在施工现场发出的口头指令及要求，应采用__予以确认。
A．联系单B．变更单C．通知单D．回复单18、不能反映中间数据的分布和波动规律，仅适用于描述小样本数据离散趋势的特征值是。
A：中位数B：极差C：变异系数D：标准偏差E：工程变更单19、当承包商提交的进场材料出厂合格证及检验、试验报告不足以说明进场材料符合要求时，监理工程师可__。
A．要求承包商将该材料运出现场B．再组织复验或见证取样试验C．亲自对该材料进行抽样检验D．向承包商下达停工指令20、组织构成因素包括__工作。
A．确定管理层次B．确定工作内容C．制定信息流程D．制定工作流程21、双代号时标网络计划中，以终点节点为完成节点的工作除外，当计划工期等于计算工期时，这些工作箭线中波形线的水平投影长度表示其。
A：总时差B：自由时差C：间歇时间D：搭接时间E：自我评定22、依据工程项目建设总进度计划和批准的设计文件编制的工程项目年度计划的内容包括__。
A．投资计划年度分配表B．工程项目一览表C．工程项目进度平衡表D．年度建设资金平衡表23、《建设工程监理规范》规定。
承包单位报送的分项工程质量验评资料应由进行审核。
A：总监理工程师B：总监理工程师代表C：专业监理工程师D：监理员E：工程保险金24、【例3·单选题】下列方法中．既能比较工作的实际进度与计划进度．又能分析工作的进度偏差对工程总工期影响程度的是。
A：匀速进度横道图比较法B：S曲线比较法C：非匀速进展横道图比较法D：前锋线比较法E：自我评定25、某项目资金周转率的近似值为1．5，项目生产期产品的年产量为450万吨，产品价格为100元／吨，用资金周转率估算的项目建设投资为万元。
A：3000B：30000C：45000D：67500E：由于传染病的影响而暂时停止的施工二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、仲裁庭对专门性问题认为需要鉴定的，可以由__鉴定部门鉴定。
A．当事人约定的B．仲裁庭约定的C．法律规定的D．地方政府指定的E．人民法院指定的2、下列关于双代号时标网络计划的表述中，正确的有__。
A．工作箭线左端节点中心所对应的时标值为该工作的最早开始时间B．工作箭线中波形线的水平投影长度表示该工作与其紧后工作之间的时距C．工作箭线中实线部分的水平投影长度表示该工作的持续时间D．工作箭线中不存在波形线时，表明该工作的总时差为零E．工作箭线中不存在波形线时，表明该工作与其紧后工作之间的时间间隔为零3、【例2·多选题】下列关于固定节拍流水施工特点的说法中，正确的有。
A：所有施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等B：相邻专业工作队之间的流水步距不尽相等C：专业工作队的数量等于施工过程的数量D：各施工段之间没有空闲时间E：流水施工工期等于施工段数与流水节拍的乘积4、工程设备检查验收前，设备安装单位应提交设备检查验收方案，包括，经专业监理工程师审查同意后实施。
A：验收方法B：机械的使用、保养记录C：质量标准D：检查验收的依据E：劳动安全部门鉴定5、建设项目管理的类型可以按__几方面划分。
A．管理对象B．管理主体C．服务对象D．服务内容E．服务阶段6、压缩关键工作的持续时间，来确保进度控制目标的实现，具体措施包括__。
A．组织措施B．技术措施C．经济措施D．其他配套措施E．组织搭接作业的措施7、FIDIC《施工合同条件》中的“暂列金额”的特点有。
A：该笔款额包括在中标通知书注明的“接受的合同款额”内B：属于承包人控制使用的应急费C：工程师有权根据工程进展的实际需要使用该笔款项D：该笔款项的支出只能用于与业主签订施工合同的承包人E：工程竣工结算前，该笔款项可以只使用一部分金额8、设计概算可分为。
A：单位工程概算B：一般土建工程概算C：单项工程综合概算D：建设工程总概算E：预备概算9、在单代号网络计划中，如果工作i只有一项紧后工作j，则工作i的总时差等于。
A：工作j的最迟完成时间与工作i的最早完成时间之差B：工作j的最早开始时间与工作i的最早完成时间之差C：工作i与工作j的时间间隔加上工作j的总时差D：工作i的最迟开始时间与工作i的最早开始时间之差E：工作j的最早开始时间与工作i的最迟完成时间之差10、建设工程监理工作文件一般由__构成。
A．监理组织设计B．监理大纲C．监理规划D．监理实施细则E．监理目标11、承包人可提出索赔的费用包括__。
A．保险费B．安全措施费C．利润D．管理费E．贷款利息12、工程质量的特点有。
A：影响因素多B：质量隐蔽性C：质量波动大D：检测次数多E：评价方法的特殊性13、目标控制的流程中，将目标实际值与计划值进行比较时，应该满足的要求。
A：严格规定比较周期B：明确目标实际值与计划值内涵C：合理选择比较对象D：正确制定纠偏措施E：建立目标实际值与计划值之间对应关系14、工程项目监理中，总监理工程师主要承担__职责。
A．检查监督监理人员的工作B．检查施工单位的工艺过程或施工工序C．审核工程计量的数据和原始凭证D．主持或参与工程质量事故的调查E．审查和处理工程变更15、分部分项工程材料费的构成包括。
A：材料在运输装卸过程中不可避免的损耗费B：材料仓储费C：新材料的试验费D：对建筑材料进行一般鉴定、检查所发生的费用E：为验证设计参数，对构件做破坏性试验的费用16、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2008)，发生下列情况时，应按承包人实际发生的工程款支付的有。
A：工程量清单中出现漏项B：工程量计算出现偏差C：为保证工程质量采用了新技术D：工程变更引起工程量增减E：为加快工程进度采用了新工艺17、关于价值工程特点的说法，正确的有。
A：以使用者的功能需求为出发点B：核心是对研究对象进行功能系统分析C：目的是降低研究对象的成本D：强调不断改革创新E：将功能、寿命周期成本和价值作为一个整体考虑18、在设计施工总承包合同模式下，关于缺陷责任期的说法正确的是。
A：缺陷责任期内，承包人需要对已接收使用的工程负责日常维护工作B：在使用过程中，发现接收工程存在新的缺陷，由承包人负责修复C：缺陷责任期内，工程缺陷的修复和查验费用由承包人承担D：缺陷责任期最长不超过2年E：缺陷责任期内，承包人不能在合理时间内修复缺陷，发包人可以委托他人修复19、施工招标中投标人的必要合格条件包括__。
A．营业执照B．固定资产C．资质等级D．履约情况E．分包计划20、FIDIC《施工合同条件》规定的指定分包商，其特点为__。
A．由业主选定并管理B．与承包商签订合同C．其工程款从工程量清单中的工作内容项目内开支D．承担不属于承包商应完成工作的施工E．由承包商负责协调管理21、下列对于建筑安装工程税金中的城市维护建设税的阐述，正确的有。
A：是对所有的单位和个人征收的一种税B：城市维护建设税的纳税基数是营业额C：纳税地点在市区的，其适用税率为7％D：纳税地点在市区的，其适用税率为3％E：纳税地点在农村的，其适用税率为1％22、某分部工程双代号时标网络计划执行到第6天和第10天结束时，检查其实际进度如下图前锋线所示，检查结果表明。