建设工程施工合同典型例

建设工程施工合同典型例

合同编号：[填写合同编号]

甲方（业主）：[填写业主名称]

乙方（承包商）：[填写承包商名称]

工程名称：[填写工程名称]

工程地点：[填写工程地点]

合同金额：[填写合同金额]

工期要求：[填写工期要求]

质量标准：[填写质量标准]

合同内容

第一条工程概况

本工程主要包括[详细描述工程的主要内容和规模]。

第二条工程质量

乙方必须按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到[具体质量标准]。第三条工程进度

乙方应根据合同约定的工期要求，合理安排施工进度，确保工程按期完成。

第四条合同价款

合同总价为[具体金额]，包含所有施工费用。价款支付方式根据实际进度分期支付。

第五条变更与索赔

如遇设计变更或其他不可抗力因素影响工程进度和成本，双方应协商解决。

第六条违约责任

甲乙双方应严格履行合同义务，任何一方违约均需承担相应的违约责任。

第七条争议解决

因执行本合同所发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可提交仲裁机构仲裁或依法向人民法院起诉。

其他条款

1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

签字盖章

甲方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日

乙方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日

以上是一份简化版的建设工程施工合同范本。在实际的合同中，还可能包含更详细的技术规范、图纸资料、安全生产、环保要求等内容。每个工程项目的具体情况不同，因此在签订合同时，应根据实际情况对合同内容进行详细规定，以保障双方的合法权益。