建设工程勘察设计合同模板通用版8篇

建设工程勘察设计合同模板通用版8篇
篇1
合同编号：[具体编号]
甲方（发包人）：[甲方名称]
地址：[甲方地址]
法定代表人：[甲方法人姓名]
联系电话：[甲方联系电话]
乙方（承包人）：[乙方名称]
地址：[乙方地址]
法定代表人：[乙方法人姓名]
联系电话：[乙方联系电话]
鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察设计服务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就本次建设工程勘察设计事宜达成如下协议：
一、工程概况及勘察设计范围
（此处详细描述工程的名称、地点、规模、勘察设计范围及具体工作内容等。

）
二、合同价款及支付方式
1. 本合同总价款为人民币[具体金额]（大写：[金额汉字大写]）。

该价款包括勘察设计的全部费用，但不包括与本工程相关的其他费用。

2. 甲方应按照以下方式支付款项：签订合同后预付总价款的百分之XX；工程勘察设计完成并提交成果报告后支付剩余款项。

3. 若因甲方原因导致工程勘察设计工作进度延迟，甲方应支付相应的延期费用。

具体费用由双方另行协商确定。

三、勘察设计期限及进度安排
（此处详细描述勘察设计的计划开始时间、结束时间、关键阶段的时间节点以及进度安排等。

）
四、知识产权保护及保密条款
1. 乙方对本次工程勘察设计中涉及的甲方商业秘密、技术资料等
承担保密义务，未经甲方同意，不得向第三方泄露。

2. 乙方提交的勘察设计成果归甲方所有，乙方不得将成果用于其
他用途或向第三方转让。

若因乙方违约导致甲方损失，乙方应承担相
应的赔偿责任。

五、质量标准和要求
（此处详细描述工程勘察设计的具体质量标准和要求，确保工程
的安全性和可行性。

）
六、验收标准和方式
1. 乙方提交的勘察设计成果应按照双方约定的质量标准和要求进
行验收。

2. 验收标准和方法应明确具体，包括验收的项目、指标、流程等。

如存在争议，应按照国家相关标准或行业惯例进行验收。

七、违约责任和解决争议方式
1. 甲乙双方应严格遵守本合同的约定，如一方违反合同约定，应
承担相应的违约责任。

包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

2. 若双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

八、其他约定事项
（此处可根据双方的具体需求，约定其他与工程勘察设计相关的
事项。

）
九、附则
1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

本合同自双方签字（盖章）之日起生效。

篇2
合同编号：[合同编号]
甲方（发包人）：[甲方名称]
地址：[甲方地址]
法定代表人：[甲方法人姓名]
联系电话：[甲方联系电话]
乙方（承包人）：[乙方名称]
地址：[乙方地址]
法定代表人：[乙方法人姓名]
联系电话：[乙方联系电话]
鉴于甲方需要就其所拥有的建设工程进行勘察设计，乙方具备相
应的勘察设计能力，双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，达成如下协议：
第一条合同目的及工程概况
1.1 甲方委托乙方对建设工程进行勘察与设计，以确保工程的安全、质量及实施性。

1.2 工程名称：[工程名称]。

1.3 工程地点：[工程地点]。

第二条工程勘察设计范围及内容
2.1 乙方需对工程的地质勘察、工程设计、规划设计及其他相关
内容进行全面的勘察和设计。

具体包括但不限于以下内容：地形测量、岩土工程勘察、结构设计、机电设计、环保设计、景观设计等。

第三条合同金额及支付方式
3.1 本合同总金额为人民币[金额汉字大写]（￥[金额数字小写]）。

该费用包括乙方完成本合同规定的全部工作内容所需的费用。

3.2 支付方式：甲方应按照以下比例支付乙方费用：合同签订后
支付总金额的XX%，工程勘察完成并验收合格后支付XX%，设计完成并验收合格后支付剩余款项。

具体支付时间和金额按照双方签署的支
付协议执行。

第四条工程进度及交付要求
4.1 乙方应根据甲方的要求，按照合同约定的时间节点完成勘察
设计工作，并提交相应的成果资料。

如遇特殊情况，应及时向甲方汇报，并就延期问题达成一致意见。

第五条质量要求及验收标准
5.1 乙方应确保勘察设计的成果符合国家和地方的相关法规、规范及标准，满足甲方的使用需求。

篇3
合同编号：XXXXXX
甲方（发包人）：___________________
地址：____________________________________
联系方式：______________________
乙方（承包人）：___________________勘察设计院（公司）
地址：____________________________________
联系方式：______________________
鉴于甲方委托乙方进行建设工程勘察设计工作，双方依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，订立本合同。

为明确双方权利义务关系，特此达成以下条款，以资共同遵守：
第一条合同项目基本情况
1. 工程名称：___________________。

2. 工程地点：___________________。

3. 工程规模：___________________。

具体勘察设计要求见附件。

第二条合同价款及支付方式
1. 合同总价款：人民币（大写）________圆整，（小写）______元。

本合同价款含施工图设计及施工图预算的全部费用，如发生变化时，双方另行协商确定。

2. 支付方式：甲方应按照以下约定支付乙方勘察设计工作费用：（具体支付比例和节点由双方根据实际情况约定）。

（1）合同签订后XX日内，甲方支付乙方总费用的XX%作为预付款。

（2）乙方完成初步勘察设计工作并提交初步成果后，甲方支付乙方总费用的XX%。

（3）乙方提交施工图设计文件及施工图预算后，甲方支付乙方剩余款项。

（4）支付方式：___________________。

（注：根据工程实际情况选择现金、转账等支付方式。

）
乙方在收到款项后，应当向甲方提供合法有效的发票。

第三条勘察设计工作期限
乙方应于本合同签订之日起XX日内完成全部勘察设计工作。

如遇特殊情况，经甲方同意，可延长完成时间。

第四条勘察设计工作成果要求及交付方式
1. 乙方应按照约定的设计质量标准、设计要求和设计进度等完成勘察设计工作，并按时交付设计成果。

2. 设计成果包括但不限于：勘察报告、设计图纸、计算书等。

设计成果应当符合国家有关工程建设的法律法规和技术标准的要求。

第五条质量保证及保修责任
1. 乙方应保证勘察设计工作质量符合国家有关工程建设的法律法规和技术标准的要求。

2. 如因乙方设计原因导致工程质量问题，乙方应当承担相应的保修责任。

保修期限按照相关规定执行。

第六条知识产权归属及保密义务
1. 本合同项下产生的所有知识产权归甲方所有。

乙方不得将甲方的商业秘密泄露给任何第三方。

第七条违约责任及争议解决方式
双方应严格遵守本合同的约定，如一方违反合同约定，应承担违约责任。

因违约造成对方损失的，应当承担赔偿责任。

如发生争议，双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第八条附则
本合同一式XX份，甲乙双方各执XX份。

本合同自双方签字盖章之日起生效。

未尽事宜，可签订补充协议。

补充协议与本合同具有同等法律效力。

篇4
合同编号：XXX-XXXX-XXXX
甲方（委托人）：___________________（以下简称甲方）
地址：_________________________________________
联系方式：_________________________
法定代表人：_________________________
职务：_________________________
乙方（勘察人）：___________________（以下简称乙方）
地址：_________________________________________
联系方式：_________________________
法定代表人：_________________________
职务：_________________________
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关工程勘察设计管理的法规和规章，甲乙双方就本建设工程勘察设计事宜，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商订立本合同，以便双方共同遵守。

第一条勘察设计项目概况及工作范围
（具体项目描述，包括工程名称、地点、规模、阶段、工作内容等）
第二条合同工期与进度安排
（详细列明合同工期的要求和阶段进度安排，包括勘察设计开始和结束时间，关键节点的具体时间等）
第三条合同价格与支付方式
（明确合同价格、支付方式、支付时间等细节，包括但不限于设计费、勘察费、支付周期等）
第四条双方职责与义务
（详细列明甲乙方各自的责任和义务，包括但不限于工作内容、质量要求、保密义务等）
第五条知识产权归属与使用许可
（明确知识产权归属和使用许可事项，包括专利、著作权等）
第六条合同变更与解除条件
（明确合同变更和解除的条件和程序）
第七条违约责任与赔偿标准
（明确甲乙双方违反合同约定的违约责任及赔偿标准）
第八条合同争议的解决方式
（明确解决合同纠纷的方式和途径，包括协商、仲裁或诉讼等）第九条适用法律与管辖法律机构
（明确本合同适用的法律和管辖的法律机构）
篇5
合同编号：[合同编号]
甲方（发包人）：[甲方名称]
地址：[甲方地址]
法定代表人：[甲方法人姓名]
联系电话：[甲方联系电话]
乙方（承包人）：[乙方名称]
地址：[乙方地址]
法定代表人：[乙方法人姓名]
联系电话：[乙方联系电话]
鉴于甲方需要就其所拥有的土地进行建设工程勘察设计，现委托
乙方进行勘察设计，为明确双方的权利义务，保障工程项目的顺利进行，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，依据相关法律法规，签订本合同。

第一条工程概况及勘察设计范围
1. 工程名称：[工程名称]
2. 工程地点：[工程地点]
3. 工程规模：[工程规模描述]（包括但不限于建筑物的类型、结构形式、层数、建筑面积等）
4. 勘察设计范围：包括但不限于地质勘察、工程测量、规划设计、建筑设计等。

第二条勘察设计周期与进度安排
1. 乙方应根据甲方的要求，制定详细的勘察设计周期和进度计划，并在合同签订后XX日内提交给甲方。

2. 乙方应严格按照进度计划进行勘察设计，确保按时完成。

如遇
特殊情况，应及时向甲方报告，共同协商解决。

第三条勘察设计要求及标准
1. 乙方应根据甲方的要求进行勘察设计工作，确保勘察设计的准确性、完整性、合规性。

2. 乙方应遵循国家相关法规和标准，严格执行勘察设计的各项要求。

如因乙方原因导致勘察设计不符合要求，乙方应承担相应的责任和损失。

第四条合同价款及支付方式
1. 本合同总价款为人民币[金额汉字大写]（￥[金额数字小写]）。

具体金额根据工程规模、勘察设计的复杂程度等因素确定。

2. 甲方应按照以下方式支付合同款项：合同签订后XX日内支付XX%作为预付款；勘察设计工作完成XX%时支付XX%；工程竣工验收合格后支付剩余款项。

3. 如因乙方原因导致合同无法继续履行，甲方有权解除合同，并要求乙方退还已支付的款项。

如因甲方原因导致合同无法继续履行，乙方有权要求甲方支付已完成的勘察设计费用。

第五条知识产权及保密条款
1. 乙方对在本合同履行过程中所知悉的甲方的商业秘密负有保密义务，未经甲方同意，不得向第三方泄露。

2. 本合同项下的勘察设计成果（包括但不限于设计文件、图纸等）的知识产权归甲方所有。

乙方不得将勘察设计成果用于其他工程项目
或转让给第三方。

如因乙方违约导致甲方损失，乙方应承担相应的赔
偿责任。

第六条质量保证及保修责任
篇6
合同编号：【编号】
甲方：【甲方名称】
乙方：【乙方名称】
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设
工程勘察设计工作，经友好协商，达成如下协议：
一、合同背景及目的
甲方委托乙方进行【工程名称】的勘察设计工作。

乙方应按照甲方的要求，提供高质量的勘察、设计服务，确保工程安全、经济、适用、美观。

二、工作内容及范围
1. 乙方应按照甲方的要求，进行工程勘察工作，明确工程的地质、环境等条件，提供准确的地质勘察报告。

2. 乙方应根据勘察结果，进行设计方案的制定与优化，确保设计
方案合理、可行。

3. 乙方负责提供施工设计图纸、技术规范及其他设计文件。

4. 乙方应按照甲方要求进行设计交底，解答施工过程中的技术问题。

三、合同金额及支付方式
1. 本合同总金额为人民币【金额】元。

2. 甲方在合同签订后【时间】内支付乙方总金额的【比例】作为预付款。

3. 乙方完成勘察工作并提交勘察报告后，甲方支付总金额的【比例】。

4. 乙方提交最终设计文件并经甲方确认后，甲方支付剩余款项。

四、质量要求及验收标准
1. 乙方提供的勘察、设计服务应符合国家相关法规、规范及标准。

2. 甲方有权对乙方的勘察、设计成果进行验收，验收标准以国家
相关法规、规范及本合同为准。

3. 若甲方对乙方的勘察、设计成果存在异议，乙方应按要求进行
修改、完善。

五、保密条款及知识产权归属
1. 乙方应对甲方提供的所有资料及信息予以保密，未经甲方同意，不得向第三方泄露。

2. 本合同项下的所有知识产权归属甲方所有，乙方不得擅自使用、转让或许可第三方使用。

3. 若因乙方违反保密条款或知识产权条款导致甲方损失，乙方应
承担相应的赔偿责任。

六、违约责任及赔偿标准
1. 若因乙方原因未能按时完成勘察设计工作，导致甲方损失，乙
方应承担违约责任。

2. 若因乙方提供的勘察、设计成果存在质量问题，导致工程事故或其他损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

篇7
合同编号：[合同编号]
甲方（发包人）：[甲方名称]
地址：[甲方地址]
法定代表人：[甲方法人姓名]
联系方式：[甲方联系方式]
乙方（承包人）：[乙方名称]
地址：[乙方地址]
法定代表人：[乙方法人姓名]
联系方式：[乙方联系方式]
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就本次建设工程勘察设计事宜达成如下协议：
一、工程概况
1. 工程名称：[工程名称]
2. 工程地点：[工程地点]
3. 工程规模：[工程规模描述]（具体规模详见附件）。

二、服务范围及内容
1. 乙方负责完成本工程的地质勘察、工程设计及相关技术服务。

具体内容包括但不限于地质勘察、现场踏勘、工程测量、方案设计、初步设计、施工图设计等工作。

2. 乙方应根据甲方的需求及工程实际情况，提供合理的建议和解决方案，确保工程安全、经济、适用。

三、合同工期及进度安排
1. 乙方应在合同签订后XX日内完成地质勘察工作，并提交勘察报告。

2. 乙方应在勘察报告提交后XX日内完成方案设计，并提交设计方案。

3. 乙方应根据工程进度需求，按时完成初步设计和施工图设计，确保工程顺利推进。

4. 如有特殊情况，双方可协商调整工期及进度安排。

四、费用及支付方式
1. 本工程勘察设计费用总计为人民币[金额汉字大写]元（¥[金额数字小写]元）。

该费用包括乙方为完成本合同约定的服务范围及内容所需的一切费用。

2. 甲方应按照以下方式支付费用：签订合同后XX日内支付合同总金额的XX%作为预付款；工程竣工验收合格后XX日内支付剩余款项。

3. 如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

如因甲方原因导致工程延期，甲方应根据延期时间向乙方支付相应的延期费用。

五、质量要求及验收标准
1. 乙方应按照国家相关标准及规范进行勘察设计，确保工程质量。

2. 甲方应在收到乙方提交的勘察报告、设计方案、初步设计及施工图设计后XX日内组织验收，并出具验收意见。

如有异议，应及时通知乙方进行修正。

3. 若因乙方原因导致勘察设计成品质量不符合要求，乙方应负责无偿修改或重新设计，并承担由此造成的经济损失。

六、保密条款及知识产权归属
1. 双方应对本合同涉及的商业秘密及技术资料承担保密义务，未经对方许可，不得向第三方泄露或用于本合同以外的其他用途。

篇8
合同编号：[具体编号]
甲方（发包人）：[甲方名称]
地址：[甲方地址]
法定代表人：[甲方法人姓名]
联系电话：[甲方联系电话]
乙方（承包人）：[乙方名称]
地址：[乙方地址]
法定代表人：[乙方法人姓名]
联系电话：[乙方联系电话]
鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察设计服务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就本次建设工程勘察设计事宜达成如下协议：
一、工程概况
本合同涉及工程名称为[工程名称]，工程地点为[具体地址]，工程
建设规模、设计标准和相关内容见本合同附件一《工程建设内容说明书》。

二、勘察设计的范围和内容
乙方应按照甲方要求，提供勘察、设计、技术咨询等服务。

具体
工作内容包括但不限于地质勘察、地形测量、方案设计、施工图设计、深化设计及其他相关技术服务。

三、合同工期和进度安排
乙方应根据工程实际情况，制定合理的工作计划，确保按时提交
勘察成果和设计文件。

合同工期及进度安排详见附件二《工程进度表》。

四、费用及支付方式
1. 甲方应支付乙方勘察设计及咨询服务的费用，具体金额根据工程规模和难度等因素确定。

2. 支付方式：按照工程进度支付，具体支付比例和支付方式详见附件三《费用支付计划》。

3. 乙方应提供正规的发票和结算凭证。

五、质量要求和技术标准
1. 乙方提供的勘察设计成果应符合国家相关法规和技术标准，满足工程建设需要。

2. 双方应共同遵守国家及地方的相关技术标准、规范和质量要求。

六、知识产权和保密条款
1. 乙方对勘察设计成果的知识产权归属应与甲方协商解决。

2. 双方应对涉及商业秘密的信息予以保密，未经对方同意，不得泄露或擅自使用。

七、违约责任
1. 若因乙方原因未能按时完成勘察设计任务，应按照合同总金额的百分之XX支付违约金。

2. 若因甲方原因导致乙方无法开展工作，甲方应支付乙方已完成的勘察设计费用，并承担因此造成的损失。

3. 双方因违约造成的损失，应按照法律规定承担赔偿责任。

八、争议解决方式
本合同在履行过程中发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

九、其他约定事项
[其他具体约定事项]
十、合同的生效和变更
本合同自双方签字盖章之日起生效。

合同期间，双方均不得擅自变更或解除合同。

如需变更，应经双方协商一致，签订书面补充协议。

十一、附则
本合同一式XX份，甲乙双方各执XX份。

本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。

附件作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

本合同解释权归甲乙双方共同所有。

本合同自双方签字盖章之日起生效，具有法律效力。

本合同签订于XXXX年XX月XX日。

以下无正文。