装饰装修工程施工合同书通用范本6篇

装饰装修工程施工合同书通用范本6篇
全文共6篇示例，供读者参考
篇1
装饰装修工程施工合同书
甲方：____________________（委托方名称）
乙方：____________________（承包方名称）
为明晰双方责权利义务，甲乙双方经友好协商，遵循平等自愿、
公平公正、互利互惠的原则，就甲方委托乙方进行装饰装修工程签订
本合同。

依国家法律法规规定，经双方充分协商，达成如下约定：第一条工程概况
甲方授权乙方承担并负责装饰装修工程项目的施工任务，具体工
程项目名称为：____________________（项目名称）、工程地点为：
____________________（详细地址）、工程工期为：___________至
___________。

第二条工程内容及价格
1.乙方应按照甲方的装修设计图纸和方案要求进行施工，包括但不限于：水、电、气、防盗等管道改动、瓷砖、地板、门窗、五金材料、涂料及辅材等的购买安装，具体工程内容详见附件《工程内容清单》。

2.甲方应按照双方约定的工程款支付期限和方式支付工程款，工程总造价为：____________________元。

第三条施工期限
1.乙方应按照双方约定的施工计划，按时完成装饰装修工程。

如需变更工期，乙方须提前得到甲方的书面同意。

2.若由于乙方原因导致施工延误，乙方应承担相应责任，赔偿甲方损失。

第四条质量要求
1.乙方在施工过程中应保证施工质量符合国家有关规定，并按照国家标准进行验收，确保工程质量合格。

2.甲方有权对工程质量进行监督，并要求乙方在发现问题时立即整改。

若发现重大质量问题，乙方应承担相应责任。

第五条施工安全
1.乙方应保证施工过程中的工人人身和财产安全，严格遵守有关安全管理规定，确保施工现场安全。

2.如因乙方施工不当造成安全事故，乙方应承担相应责任。

第六条竣工验收
1.工程完成后，乙方应通知甲方及时进行竣工验收。

如甲方对工程质量有异议，甲方有权拒绝验收，由乙方进行整改直至合格为止。

2.经双方确认合格后，签订竣工验收书，工程项目交付使用，乙方完成合同义务。

第七条合同变更
1.如需变更合同内容或工程款支付情况，双方应书面协商并签署变更合同，按照变更合同约定履行。

2.双方一致同意的合同变更内容应将变更事宜明确记录于变更合同中。

第八条违约责任
1.任何一方未履行合同约定义务，应承担相应违约责任并赔偿对方因此造成的损失。

2.若因不可抗力等不可预见情况导致合同无法履行，双方应书面通知对方，并在避免损失的前提下协商解决问题。

第九条法律适用
本合同适用于中华人民共和国的法律，对合同的解释和执行均应遵循中华人民共和国法律。

第十条争议解决
1.合同履行过程中若发生争议，双方应友好协商解决。

若无法协商解决，则提交有管辖权的仲裁委员会裁决。

2.裁决结果为终局裁决，双方均应遵守。

甲方（盖章）：____________________（签字）
乙方（盖章）：____________________（签字）
日期：____________________
附件：工程内容清单【见下页】
本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

（以下为附件《工程内容清单》）
工程内容清单
1.水、电、气管道改动及安装
2.瓷砖、地板、门窗材料购买安装
3.五金材料购买安装
4.涂料及配套材料购买
5.其他附属工程
以上内容经双方确认无误后签署生效。

篇2
装饰装修工程施工合同书
甲方（委托人）：_____________（单位或个人）
联系地址：_____________
联系电话：_____________
统一社会信用代码（身份证号）：_____________
乙方（承包人）：_____________（单位或个人）
联系地址：_____________
联系电话：_____________
统一社会信用代码（身份证号）：_____________
根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑法实施条例》等相关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，达成以下装饰装修工程施工合同：
一、工程名称及地点：_____________
二、工程内容及范围：包括但不限于墙面刷漆、地面铺设、吊顶工程、屋顶防水、门窗安装等装饰装修工程
三、工程工期：自_____________年__月__日起至_____________年__月__日止，共计________天。

如遇不可抗力等特殊情况，可适当延长工期，但应在书面协商一致的基础上进行。

四、工程造价：总造价为_____________元（大写：_____________）。

五、支付方式：工程款按如下方式支付：
1. 工程开工前支付_____________%作为预付款；
2. 工程竣工验收合格后支付_____________%作为中期款；
3. 工程验收合格后支付_____________%作为尾款。

六、质量标准和验收规范：工程应符合国家相关标准和规范，双
方应按照施工合同规定的标准进行验收，验收合格后方可交付使用。

七、工程保修期：工程保修期为_____________年，自交付使用之日起计算。

八、合同变更：双方若有合同变更需求，应书面协商一致，并签
订书面变更协议；未经协商一致，任何一方不能擅自变更合同内容。

九、违约责任：任何一方未按约定履行义务，则应承担违约责任。

如果由于一方违约给对方造成经济损失的，应承担相应的赔偿责任。

十、争议解决：本合同执行过程中如发生争议，双方应友好协商
解决，若协商不成，则提交合同签订地的仲裁机构进行仲裁。

十一、其他事项：_____________（如双方额外约定的事项，可在此注明）
甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________
签订日期：_____________
以上内容经双方签字盖章后生效，具有法律效力。

希望双方能够
遵守合同的约定，共同完成装饰装修工程，保障工程质量，实现双方
的共同利益。

篇3
装饰装修工程施工合同书通用范本
甲方（委托人）：
单位名称：_______________
法定代表人：_______________
联系地址：_______________
联系电话：_______________
传真号码：_______________
邮政编码：_______________
乙方（承包人）：
单位名称：_______________
法定代表人：_______________
联系地址：_______________
联系电话：_______________
传真号码：_______________
邮政编码：_______________
鉴于甲、乙双方就甲方位于__________________装修工程，经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律规定，达成以下协议，现双方共同签订本合同，并共同遵守。

一、工程名称及地点：
1. 甲方委托乙方对位于______________的装饰装修工程进行施工。

2. 工程地点为________________，具体面积约为______________。

二、工程内容：
1. 装修工程范围包括但不限于：___________。

2. 工程图纸设计方案由________提供，乙方应按照图纸设计方案进行施工，如有变更，需经双方协商一致后方可实施。

3. 工程预计完工时间为__________，乙方应严格按照完工时间节点进行施工，如因乙方原因导致工期延误，造成甲方损失的，乙方应承担相应责任。

三、施工标准：
1. 乙方应严格按照国家相关标准和规定进行施工，确保施工质量。

2. 乙方应保证所采用的材料符合国家标准，并提供正规合格证明。

3. 乙方应保证施工过程中的安全、文明施工，并确保施工现场的整洁。

四、价格和支付方式：
1. 乙方承包本工程的总价为____________，其中材料费
____________，人工费____________。

如工程范围有变更，价格将按实际情况重新协商确定。

2. 甲方应在签订合同时支付乙方________%的合同款项，工程完工后将剩余款项支付给乙方。

3. 每次付款后，乙方应及时提供发票及相关文件，保证合法合规。

五、竣工验收：
1. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。

甲方有权对工程进行验收，如发现质量问题，应及时通知乙方整改。

2. 乙方应保证工程竣工验收合格，并提供相应的保修承诺。

六、违约责任：
1. 如乙方未按合同约定的工程内容和工期完成工程，应该支付给甲方违约金，违约金金额为合同总价的________%。

2. 若因乙方施工质量问题导致工程出现问题，应承担相应的维修责任。

七、双方解决纠纷的方式：
本合同履行过程中如发生争议，应友好协商解决，若无法协商解决应提交____仲裁院裁决。

八、本合同自____________生效，自_________________解除。

未尽事宜，双方可以另行协商确定。

甲方（委托人）：乙方（承包人）：
签字：___________ 签字：__________
日期：___________ 日期：__________
以上为装饰装修工程施工合同书通用范本，甲、乙双方签署后生效。

希望双方能够遵守合同约定，共同完成工程，保证工程质量和工程进度，确保双方利益。

篇4
装饰装修工程施工合同书
甲方：（委托方名称）
联系地址：
电话：
传真：
邮编：
乙方：（承包方名称）
联系地址：
电话：
传真：
邮编：
鉴于甲方拟对（工程地址）进行装饰装修工程施工，为明确双方的权利和义务，经甲、乙双方友好协商达成如下协议：
一、工程内容及施工范围
1.1 甲方拟装修房屋（具体装修房屋的位置及建筑面积），工程内容及施工范围包括但不限于室内装饰装修设计、施工、材料选购和安
装等。

1.2 详细的工程内容及施工范围详见附件《工程施工图纸设计及规划方案》，附件为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

二、工程开始和完成时间
2.1 工程自双方签订合同之日起（工程开工日期）开始进行，工程竣工验收后交付甲方使用。

2.2 工程竣工验收日期为临时交房验收合格、竣工资料（如整改单、保修书等）齐全并经甲乙双方签字确认。

三、工程款支付方式
3.1 总工程款为（具体金额）。

3.2 工程款支付方式为预付定金及工程过程中分期支付方式。

3.3 预付定金为合同总金额的30%，工程过程中分期支付方式为合同总金额的50%，工程完工后支付尾款为合同总金额的20%。

3.4 工程款支付方式和进度详见附件《工程款支付进度表》，附件为本合同的有效组成部分。

四、工程质量及保修
4.1 乙方对本工程质量承担五年保修期。

4.2 保修期内，如发生因乙方原因造成的质量问题，由乙方承担全部保修责任并承担相应修复费用。

4.3 质量保修范围详见附件《工程质量保修范围表》，附件为本合同的有效组成部分。

五、解除合同和违约责任
5.1 如乙方未按合同约定工期完成工程，甲方有权要求乙方在（具体工期）内完成；如乙方仍未能按时完成，甲方有权解除合同。

5.2 如因乙方原因造成工程质量问题，或乙方实施变更但未经甲方同意，甲方有权解除合同。

5.3 乙方违约解除合同时，甲方有权要求乙方返还已支付的工程款以及承担由此造成的费用损失。

六、其他约定事项
6.1 双方应遵守工程施工现场规范，确保工程施工环境整洁、安全。

6.2 双方应保证对施工过程中所用材料的真实性，并符合相关国家标准。

6.3 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充或签订单独协议。

七、合同生效
7.1 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：签订日期：
附件：工程施工图纸设计及规划方案
工程款支付进度表
工程质量保修范围表
本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收交付使用之日止。

（以下无正文）
参考资料：
1.《建设工程合同管理暂行条例》
2.《建筑工程施工质量验收标准》
3.《建筑工程装修工程验收规范》
篇5
装饰装修工程施工合同书通用范本
合同编号：XXXXXX
甲方（委托方）：____________
乙方（承包方）：____________
鉴于甲方拟进行装饰装修工程，为明确双方权利和义务，经双方协商一致，特订立本合同：
第一条工程名称及工程地点
1.1 工程名称：____________（以下简称“本工程”）。

1.2 工程地点：____________。

第二条工程内容及标准
2.1 本工程包括但不限于：____________（具体工程内容请尽量详细列明）。

2.2 工程标准：本工程应符合相关国家法律法规和建筑装修标准，保证装修质量符合相应行业标准。

第三条工程造价及付款方式
3.1 工程造价为：____________元整（大写：____________）。

3.2 付款方式：甲方应于本合同签订后立即支付工程总造价的
________%作为预付款，剩余款项在工程验收合格后一次性支付。

第四条工程进度及延期责任
4.1 工程进度：乙方应在本合同签订后________天内开始施工，并按进度安排保质保量完成工程。

4.2 延期责任：若乙方无正当理由造成工程延期，应根据实际延
期天数按日向甲方支付违约金，违约金比例为每日工程造价的
________%。

第五条材料供应及质量保证
5.1 材料供应：乙方应按照合同约定的材料清单和规格要求提供
相应的材料，负责材料的采购和保管，保证材料质量符合要求。

5.2 质量保证：工程竣工后乙方应对施工质量负责，并承诺在保
修期内负责免费修复因质量问题引起的故障。

第六条安全保障及责任承担
6.1 安全保障：乙方应制定安全生产计划，保证现场施工安全，做好施工现场的文明施工，并在工程期间负责施工现场的安全保护。

6.2 责任承担：若因乙方原因造成工程质量问题、材料损坏等情况，乙方应承担相应责任并进行赔偿。

第七条工程验收及保修期
7.1 工程验收：工程竣工后乙方应通知甲方进行现场验收，经双方确认合格后进行结算。

7.2 保修期：乙方应对工程提供_____年的质量保修期，保证在保修期内负责免费修复因质量问题引起的故障。

第八条其他约定
8.1 本合同未尽事宜，双方可另行约定。

8.2 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工验收并结清款项之日解除。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（委托方）：乙方（承包方）：
签字：_____________ 签字：
_____________
日期：_____________ 日期：
_____________
篇6
装饰装修工程施工合同书
甲方（委托方）：_____________（单位或个人）
证件号：_____________
地址：_____________
电话：_____________
邮编：_____________
乙方（承包方）：_____________
证件号：_____________
地址：_____________
电话：_____________
邮编：_____________
根据《中华人民共和国合同法》的规定，为明确双方的权利和义务，经甲、乙双方友好协商，特签订本合同。

一、工程名称：_____________
二、合同金额：_____________万元（人民币）
三、工程规模及内容：
1. 装饰装修范围：_____________
2. 施工标准：_____________
3. 完工时间：_____________
4. 工程款付款比例及时间节点：_____________
四、合同的解决办法：
1. 双方发生争议，应友好协商解决；如无法协商，应向工程所在地的人民法院申请仲裁。

2. 合同违约责任：
（1）若甲方违约，应赔偿乙方因合同解除遭受的损失。

（2）若乙方违约，应承担违约责任并赔偿甲方相应损失。

五、合同生效及变更：
1. 本合同自双方盖章之日起生效，至合同约定的工程完工时间止。

2. 合同变更需双方协商一致，并签订书面协议。

六、合同争议解决：
1. 本合同履行过程中如发生争议，应友好协商解决，协商不成的提交___仲裁。

2. 甲方变更或增加工程内容时，由双方重新协商签订补充合同。

七、其他约定事项：_____________
八、合同终止：
1. 工程完工验收合格时，工程合同终止。

2. 合同履行过程中，如有以下情形之一，本合同终止：
（1）工程因不可抗力无法继续履行；
（2）双方协商终止；
（3）法院裁定终止。

九、合同附件：
1. 工程图纸及技术文件
2. 施工合同书
3. 施工进度计划
十、合同双方签字盖章：
甲方（盖章）：_______________
乙方（盖章）：_______________
日期：_______________
本合同一式_____份，甲、乙双方各执____份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：________________
乙方（盖章）：________________
日期：________________。