承包中空玻璃生产线合同范文

承包中空玻璃生产线合同范文
甲方：________________，住所地：________________
乙方：________________，住所地：________________
鉴于：
1.甲方拟建设一条中空玻璃生产线，并委托乙方进行设计、采购、施工、安装、调试等全过程工作。

2.乙方具备承包该生产线的资质和能力，且有良好的市场信誉和同类项目业绩。

依据相关法律法规，甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就本工程的承包事宜达成一致，订立本合同。

一、词语定义与解释
本合同中以下词语的含义为：
1.中空玻璃：由两片或两片以上玻璃，封装干燥气体后，使玻璃中间形成一定厚度并具有隔热性能的玻璃制品。

2.________：________________
双方对合同条款的理解存在争议时，应本着合同目的和公平合理的原则协商解决。

协商不成的，按照本合同第十八条约定的争议解决方式处理。

二、声明与保证
1.甲方声明：
（1）甲方为依法成立并有效存续的法人，具备实施本工程的资金实力；
（2）甲方签署并履行本合同不违反任何对其有约束力的法律、法规、判决或合同义务。

2.乙方声明与保证：
（1）乙方为依法成立并有效存续的法人，具备承包本工程的资质和能力；
（2）乙方向甲方提供的资质证书、业绩证明等相关文件真实有效；
（3）乙方签署并履行本合同不违反任何对其有约束力的法律、法规、判决或合同义务；（4）乙方将严格按照合同约定进行施工，确保工程质量和施工安全。

三、工程概况
1.工程名称：________________中空玻璃生产线
2.建设地点：________________
3.工程内容：设计、采购、施工、安装、调试中空玻璃生产线及其配套设施，达到约定的质量标准、环保要求、安全生产要求和使用功能。

主要生产设备及技术参数：________________
4.生产能力：日产________平方米（或其他单位）中空玻璃，年产________平方米（或其他单位）。

四、合同文件及解释顺序
1.合同协议书
2.专用合同条款
3.通用合同条款
4.技术标准和要求
5.工程报价单或预算书
6.施工组织设计
7.图纸
8.甲方要求
9.其他合同文件
上述文件互为补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上述顺序在先者为准。

合同文件未尽事宜，双方可签订补充协议，作为合同文件的组成部分。

五、合同工期
1.本合同工期为________日历天，自________年____月____日（开工日期）开始计算。

2.如遇设计变更、法律变动、不可抗力等非乙方原因导致工期延误的，经甲方确认后，工期相应顺延。

因乙方原因工期延误的，每延误一天，应按合同总价款的________%向甲方支付违约金，违约金总额不超过合同总价的________%。

3.甲方要求提前竣工的，乙方应尽量满足并相应调整施工组织设计。

提前竣工的奖励办法：________________
六、质量标准与验收
1.本工程执行的质量标准为：________________
2.生产线须达到以下主要技术指标和性能参数：________________
3.关键工序须经甲方或监理工程师验收合格后方可进入下道工序。

甲方不能按时验收的，乙方应发函催告，催告后________日内仍不能验收的，视为验收合格，但乙方应做好书面记录。

4.竣工验收：乙方完成合同约定的全部内容后________日内，由甲方组织竣工验收。

验收合格的，甲方应在验收合格后________日内出具竣工验收合格证书。

验收不合格的，乙方应在________日内无偿整改至合格。

整改后再次验收仍不合格的，甲方有权解除合同。

5.生产线运行________日为试运行期，试运行期间出现的任何非甲方原因造成的质量、安全、环保等问题，乙方应及时解决，并承担相应责任和费用。

试运行期满且生产线运行正常的，视为最终验收合格。

七、合同价款与支付
1.本工程采用固定总价合同，合同总价款为人民币________元（￥________），大写：________________。

合同价款为完税价，包括乙方为完成本工程所需的全部费用，如设计费、设备采购费、材料费、施工费、安装调试费、管理费、利润、风险费、税金等。

2.合同价款按进度分期支付：
（1）预付款：合同签订后________日内，甲方支付合同总价款的________%，计人民币________元（￥________）。

（2）进度款：按月支付，当月完成工程量经甲方确认后，次月支付至累计完成工程量的________%，进度款支付额不超过合同总价的________%。

乙方应提供等额增值税专用发票。

（3）竣工结算款：工程竣工验收合格且竣工结算审核完成后________日内，甲方支付至竣工结算价款的________%。

（4）质保金：竣工结算价款的________%，计人民币________元（￥________），质保期满且无质量问题后________日内无息付清。

3.以上付款均以银行转账方式支付至乙方指定账户。

乙方指定收款账户如下：________________
4.非合同约定的费用，甲方不予支付。

乙方不得以任何理由减慢工程进度或停止施工，否则，应承担违约责任。

八、材料与设备供应
1.工程材料、设备由乙方自行采购，但必须符合设计要求和约定的质量标准，且应提供材质证明、出厂合格证、进场验收单等文件。

甲方有权进行监督检查。

2.乙方供应的材料、设备未达到合同约定标准的，甲方有权要求更换。

因此造成工期延误或费用增加的，由乙方承担。

3.甲方供应的材料、设备，乙方应提前________日以书面形式通知甲方供货，并提供品名、规格、数量、交货时间等详细清单。

乙方应做好现场验收、保管和使用，如有丢失或损坏，应承担赔偿责任。

九、施工要求
1.乙方必须严格执行施工规范、操作规程和安全生产规章制度。

特种作业人员须持证上岗。

2.乙方应做好施工现场的材料堆放、机械使用和环境保护等管理工作，及时清理施工垃圾。

3.乙方应服从甲方或监理工程师的指示，及时报送施工日志、材料进场记录等资料。

4.施工过程中需临时占用场地或中断市政设施的，乙方应提前办理相关手续，费用自理。

如有扰民或损害他人权益的行为，乙方应承担全部责任。

十、安全文明施工
1.乙方必须建立健全安全生产管理体系，严格执行国家及地方有关安全生产的法律法规，确保施工安全。

2.乙方应根据工程实际制定详细的安全技术措施和应急预案，配备必要的安全防护设施和器材。

3.乙方人员进入施工现场必须佩戴安全帽等防护用品，严禁酒后作业。

4.施工现场临时用电、用水、消防等设施，乙方应自行解决，费用包含在合同价款内。

十一、工程保险
1.乙方应以甲方和乙方的共同名义，在________保险公司投保建筑工程一切险、安装工程一切险和第三者责任险，保险费用由________方承担。

2.保险期限自工程开工之日起，至工程竣工验收合格且甲方签发完工证书之日止。

十二、竣工资料与培训
1.乙方应在竣工验收合格后________日内向甲方移交竣工图纸和技术资料________套，包括：________________。

竣工资料必须真实、准确、完整。

2.乙方应在试运行期间对甲方人员进行免费培训，直至甲方人员能够正常操作设备、掌握生产工艺流程。

培训所需材料、工具等费用由乙方承担。

3.质保期内，如甲方对设备使用和维护存在疑问，乙方应及时提供技术支持。

十三、质量保修
1.本工程质保期为________年，自竣工验收合格之日起计算。

主要设备的质保期不低于制造厂家提供的质保期。

2.质保期内，因设计、施工、材料、设备质量不合格而出现的问题，乙方应在接到甲方通知后________小时内到达现场，________日内完成维修或更换，并承担相应费用。

逾期不到
的，甲方有权自行维修，所需费用从质保金中扣除。

3.质保期内，因甲方使用、管理不当或不可抗力造成的损坏，乙方也应及时维修，但可收取合理费用。

4.质保期满，甲方未提出质量异议的，视为本工程质量合格，乙方的保修责任终止，甲方应在________日内无息退还剩余质保金。

十四、知识产权
1.甲方提供给乙方的图纸、技术文件、样品、模具等所有资料，其知识产权属于甲方。

未经甲方书面许可，乙方不得擅自复制、使用或向第三方转让。

2.乙方为实施本工程所编制的文件、图纸，以及开发的专利技术、专有技术等，其知识产权属于乙方。

甲方有权免费使用，但不得擅自转让给第三方。

3.甲乙双方共同开发的技术成果，其知识产权归双方共有。

任何一方转让或许可第三方使用共有知识产权的，须经另一方书面同意，并分享转让或许可费用。

十五、保密
1.甲乙双方应对在本合同履行过程中获悉的对方商业秘密和其他保密信息严格保密，未经对方书面许可，不得泄露给第三方，也不得用于本合同以外的目的。

2.保密信息包括但不限于技术资料、图纸、工艺流程、客户信息、财务状况、合同条款等。

3.保密期限自本合同生效之日起至________年后终止。

合同无效、被撤销或解除的，保密期限自合同终止之日起计算。

4.任何一方违反保密义务给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

十六、违约责任
1.乙方工期延误的，每延误一天，应按合同总价款的________%向甲方支付违约金，违约金总额不超过合同总价的________%。

延误超过________日的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价________%的违约金。

2.乙方施工质量不合格的，应承担返工和修理的费用，并按合同总价款的________%向甲方支付违约金。

3.因乙方原因造成工期延误或窝工的，乙方应按实际窝工时间，每日向甲方支付________元的窝工费。

4.甲方未按合同约定支付款项的，每逾期一日，应按应付而未付款额的________%向乙方支付违约金。

逾期超过________日的，乙方有权停止施工，甲方应承担因此增加的费用和工期延误责任。

5.因一方违约给另一方造成经济损失的，违约方除支付违约金外，还应赔偿对方因此遭受的一切经济损失，包括直接损失、可预见的间接损失以及为追偿损失而支出的律师费、诉讼费、差旅费等。

6.一方违约行为构成犯罪的，另一方有权向司法机关报案，追究其刑事责任。

十七、合同的变更与解除
1.合同签订后，如客观情况发生重大变化，经双方协商一致，可以变更或解除合同。

2.甲方要求变更设计方案或材料设备规格的，应提前________日以书面形式通知乙方，乙方应在________日内提交变更方案和调整后的工程造价，经甲方确认后执行。

3.有下列情形之一的，一方有权解除合同：
（1）另一方违反合同约定，经催告后________日内仍未改正的；
（2）另一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的；
（3）另一方延误履行合同主要义务，经催告后________日内仍未履行的；
（4）因不可抗力导致合同无法继续履行，且双方未能就合同变更达成一致的。

4.合同解除后，尚未完成的工程由甲方另行组织施工，相关费用由违约方承担。

十八、争议解决
1.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决。

协商不成的，按下列第________种方式处理：
（1）向________建设工程仲裁委员会申请仲裁；
（2）依法向________人民法院起诉。

2.争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他部分。

十九、其他
1.本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同全部义务履行完毕之日终止。

2.本合同一式________份，双方各持________份，具有同等法律效力。

3.双方指定的联系人和送达地址如下：
甲方联系人：________，电话：________，邮箱：________
乙方联系人：________，电话：________，邮箱：________
任何一方变更上述信息的，应在变更之日起________日内书面通知对方，否则，由未通知方承担由此造成的相应责任。

甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________
法定代表人（签字）：________法定代表人（签字）：________
________年____月____日________年____月____日。