简易门窗安装劳务分包协议范本2024年适用一

20XX 专业合同封面
COUNTRACT COVER
甲方：XXX
乙方：XXX
简易门窗安装劳务分包协议范本2024年适
用一
本合同目录一览
1. 总则
1.1 分包范围的确定
1.2 分包内容的描述
1.3 分包工程的地点和工期
2. 分包商的义务和责任
2.1 分包商的资质和能力要求
2.2 分包商的工作程序和标准
2.3 分包商的安全和环境保护措施
3. 发包人的义务和责任
3.1 发包人的支持和配合
3.2 发包人的付款义务
3.3 发包人的变更和解除权
4. 合同价格和支付
4.1 合同价格的确定
4.2 付款方式和时间
4.3 价格调整和工程量变化
5. 工程质量和技术要求
5.1 工程质量标准
5.2 技术文件的提供和保护
5.3 质量问题的处理
6. 工期和进度
6.1 工期的确定
6.2 进度计划的编制和执行
6.3 工期延误的处理
7. 安全和环境保护
7.1 安全措施的制定和执行
7.2 环境保护措施的制定和执行
7.3 安全事故的处理
8. 违约责任
8.1 分包商的违约行为及责任
8.2 发包人的违约行为及责任
9. 争议解决
9.1 争议的解决方式
9.2 仲裁或诉讼的地点和法院
10. 合同的变更和解除
10.1 合同变更的条件和程序
10.2 合同解除的条件和程序
11. 合同的终止和解除
11.1 合同终止的条件和程序
11.2 合同解除后的权利和义务处理
12. 一般条款
12.1 信息的保密和保护
12.2 不可抗力事件的处理
12.3 合同的转让和分包
13. 附件和附录
13.1 附件的名称和内容
13.2 附录的名称和内容
14. 其他条款
14.1 合同的生效和终止日期
14.2 合同的书面形式和份数
14.3 合同的修订和补充
第一部分：合同如下：
第一条总则
1.1 分包范围的确定
本合同的分包范围包括但不限于简易门窗的安装工作，具体工作内容以附件一《分包工作内容》为准。

1.2 分包内容的描述
分包商应按照发包人提供的设计图纸、施工规范和工艺标准进行工作，确保分包工程的质量、安全、进度等满足发包人的要求。

1.3 分包工程的地点和工期
分包工程位于发包人指定的地点，具体工期以附件二《工程进度计划》为准。

第二条分包商的义务和责任
2.1 分包商的资质和能力要求
分包商应具备相应的资质，且有足够的施工经验和能力完成分包工程。

分包商应向发包人提供相关资质证明文件。

2.2 分包商的工作程序和标准
分包商应按照发包人提供的设计图纸、施工规范和工艺标准进行工作，确保分包工程的质量、安全、进度等满足发包人的要求。

2.3 分包商的安全和环境保护措施
分包商应制定并执行施工现场的安全和环境保护措施，确保施工过程中的安全、环保要求得到满足。

第三条发包人的义务和责任
3.1 发包人的支持和配合
发包人应提供施工场地、施工条件、设计图纸、施工规范等相关支持，确保分包工程的顺利进行。

3.2 发包人的付款义务
发包人应按照本合同约定的付款方式和时间向分包商支付合同款项。

3.3 发包人的变更和解除权
发包人享有本合同约定的变更和解除权，但应提前通知分包商，并承担因变更和解除产生的相关费用。

第四条合同价格和支付
4.1 合同价格的确定
本合同的价格为附件三《合同价格明细表》中所列明的价格。

4.2 付款方式和时间
发包人应按照本合同约定的付款方式和时间向分包商支付合同款项。

4.3 价格调整和工程量变化
合同执行过程中，如遇工程量变化，双方可按照附件四《价格调整和工程量变化协议》进行价格调整。

第五条工程质量和技术要求
5.1 工程质量标准
分包商应按照附件五《工程质量标准》进行施工，确保分包工程的质量满足要求。

5.2 技术文件的提供和保护
分包商应向发包人提供施工过程中所需的技术文件，并确保技术文件的完整、准确和保密。

5.3 质量问题的处理
如分包工程出现质量问题，分包商应按照附件六《质量问题处理协议》进行整改。

第六条工期和进度
6.1 工期的确定
本合同的工期以附件二《工程进度计划》为准。

6.2 进度计划的编制和执行
分包商应按照附件二《工程进度计划》进行施工，确保工程按期完成。

6.3 工期延误的处理
如分包商原因导致工期延误，分包商应按照附件七《工期延误处理协议》承担相应责任。

第八条违约责任
8.1 分包商的违约行为及责任
分包商如违反本合同的约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

8.2 发包人的违约行为及责任
发包人如违反本合同的约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

第九条争议解决
9.1 争议的解决方式
本合同争议的解决方式为协商解决，双方可友好协商，达成一致意见。

9.2 仲裁或诉讼的地点和法院
如协商未能解决争议，双方同意将争议提交至合同签订地人民法院进行诉讼。

第十条合同的变更和解除
10.1 合同变更的条件和程序
合同执行过程中，如双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议，并经双方盖章生效。

10.2 合同解除的条件和程序
合同执行过程中，如发生合同约定的解除条件，双方应协商解除合同，并签订书面解除协议。

第十一条合同的终止和解除
11.1 合同终止的条件和程序
合同执行完成后，本合同自行终止。

11.2 合同解除后的权利和义务处理
合同解除后，双方应按照附件八《合同解除后权利和义务处理协议》处理相关权利和义务。

第十二条一般条款
12.1 信息的保密和保护
双方应对本合同履行过程中获取的对方商业秘密和机密信息予以保密，并采取措施保护。

12.2 不可抗力事件的处理
如发生不可抗力事件，导致合同无法履行，双方应协商解决，根据事件的影响和程度减轻或免除相应的责任。

12.3 合同的转让和分包
未经对方书面同意，任何一方不得将本合同的权利和义务转让给第三方，也不得将合同内容分包给第三方。

第十三条附件和附录
13.1 附件的名称和内容
附件一：《分包工作内容》
附件二：《工程进度计划》
附件三：《合同价格明细表》
附件四：《价格调整和工程量变化协议》
附件五：《工程质量标准》
附件六：《质量问题处理协议》
附件七：《工期延误处理协议》
附件八：《合同解除后权利和义务处理协议》
13.2 附录的名称和内容
附录：本合同所述的技术文件、图纸、规范等。

第十四条其他条款
14.1 合同的生效和终止日期
本合同自双方签字盖章之日起生效，合同执行完成后自行终止。

14.2 合同的书面形式和份数
本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

14.3 合同的修订和补充
本合同如有未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第二部分：其他补充性说明和解释
说明一：附件列表：
附件一：《分包工作内容》
详细列出分包商需要完成的具体工作内容，包括但不限于门窗的安装、调试、验收等工作。

附件二：《工程进度计划》
详细列出工程的具体施工进度计划，包括各阶段工作的开始和结束时间，以及关键节点。

附件三：《合同价格明细表》
详细列出合同的价格构成，包括工程量、单价、总价等信息。

附件四：《价格调整和工程量变化协议》
详细说明价格调整和工程量变化的情况和标准，以及相应的处理程序。

附件五：《工程质量标准》
详细列出工程的质量标准和要求，包括材料要求、施工工艺、验收标准等。

附件六：《质量问题处理协议》
详细说明质量问题的处理程序和责任分配，以及相关违约责任。

附件七：《工期延误处理协议》
详细说明工期延误的处理程序和责任分配，以及相关违约责任。

附件八：《合同解除后权利和义务处理协议》
说明二：违约行为及责任认定：
1. 分包商未能按照约定的工作程序和标准进行工作，导致工程质量、安全、进度等方面出现问题。

2. 分包商未能按照约定的时间和进度完成工程。

3. 分包商提供的技术文件、图纸、规范等不准确、不完整或不及时。

4. 发包人未能按照约定的时间和方式支付合同款项。

5. 发包人未能提供施工场地、施工条件、设计图纸、施工规范等相关支持。

违约责任认定标准：
1. 根据违约行为的严重程度和影响，确定违约责任的形式，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

2. 违约行为导致工程进度延误的，分包商应按照附件七《工期延误处理协议》承担相应责任。

3. 违约行为导致工程质量不符合约定的，分包商应按照附件六《质量问题处理协议》进行整改。

示例说明：
如果分包商未能按照约定的时间和进度完成工程，导致工期延误，分包商应按照附件七《工期延误处理协议》承担相应责任，可能包括支付违约金或赔偿损失。

说明三：法律名词及解释：
1. 分包商：指根据本合同约定，承担分包工程的单位或个人。

2. 发包人：指委托分包工程的单位或个人。

3. 合同款项：指根据本合同约定的付款方式和时间，发包人应支付给分包商的款项。

4. 工期延误：指分包商未能按照约定的时间和进度完成工程，导致工程进度延误。

5. 违约金：指一方违反本合同约定，应支付给另一方的赔偿金。

6. 赔偿损失：指一方违反本合同约定，导致另一方遭受的损失，
应予以赔偿的金额。

分包商和发包人应根据本合同的约定履行各自的义务，如分包商未能按照约定的工作程序和标准进行工作，导致工程质量、安全、进度等方面出现问题，应承担违约责任，可能包括支付违约金或赔偿损失。