电梯安拆合同
电梯拆装合同协议书
电梯拆装合同协议书甲方（拆装单位）：______________（以下简称甲方）乙方（委托单位）：______________（以下简称乙方）根据双方自愿，就乙方委托甲方进行电梯拆装业务，达成以下协议：第一条项目内容1.1 乙方委托甲方对位于______________的电梯进行拆除和安装。
1.2 拆除工作包括但不限于：- 拆除电梯机房内的设备和配件- 拆除电梯井道内的电梯设备和构件1.3 安装工作包括但不限于：- 安装新的电梯设备和配件- 调试和测试安装后的电梯设备第二条价格和支付方式2.1 甲方拆装电梯的费用为______________。
2.2 乙方应在签署本合同后的3个工作日内支付50%的费用作为预付款，剩余50%在工程完工后的3个工作日内支付。
第三条工程时间和履约保证3.1 拆装工程周期为______________，具体日期根据实际工程情况确定，若由于不可抗力等因素需要延期，双方应协商确定新的工程时间。
3.2 甲方应按照合同约定的时间和进度完成拆装工程，并保证工程质量符合国家相关法律法规的要求。
第四条保险责任4.1 在拆装过程中因操作不慎或其他原因导致的损失，由甲方承担相应的责任。
4.2 乙方应合理配合提供相应的工程资料和设备，确保工程进度和质量。
第五条违约责任5.1 任何一方违反本合同的规定，均应承担相应的法律责任。
5.2 若因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方应及时通知对方并协商解决方案。
第六条合同变更和解释6.1 本合同任何条款均不得擅自更改，须经双方协商一致后方可生效。
6.2 本合同解释权属于双方共同所有。
第七条生效期限和终止7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工并支付完整费用后终止。
7.2 在工程期间，若有任何争议或矛盾，双方应友好协商解决，如无法达成一致意见，则可寻求法律支持。
甲方（盖章）：____________________ 日期：______________乙方（盖章）：____________________ 日期：______________以上是关于电梯拆装合同协议书范本，如有需要可以按照实际情况进行调整和修改。
电梯安装施工合同范本(3篇)
电梯安装施工合同范本甲方盖章：乙方盖章：甲方法定代表人或：乙方法定代表人或：委托代理人签字：__________ 委托代理人签字：__________月____日依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经甲、乙双方友好协商，达成一致，签订本合同，双方在履行中共同遵照执行。
一、规格、数量及价格二、报价范围1、包含部分：设备费、运输、卸货、安装、调试、验收、____年质保。
2、不包含部分：税金、发票、土建结构、门洞等装修封堵、主进线电缆及配电柜。
3、甲方应以银行汇款方式，向本合同中明确的乙方指定银行帐户及帐号支付合同款项，若甲方不按本合同中明确的乙方指定帐户及帐号支付款项，乙方不予承认且有权向甲方追索。
乙方指定账户及账号分别为：(1)、单位全称：开户银行：账号：(2)、户名：开户行：__________ 账号：__________(3)、户名：开户行：__________ 账号：__________三、合同总额及付款：1、合同签订后____日内支付合同设备总价的____%计：万元(大写：__________);2、电梯产成发货前____天支付合同设备总价的____%计：万元(大写：__________);3、剩余____%验收合格后三个工作日内付清。
计：万元(大写：__________)四、质保及提货：1、交付定金并确认图纸后____天内出货。
土建符合安装条件并甲方第二次付款后____个工作日内货到现场，到货后甲方支付第三次付款____个工作日内安装调试完毕(土建后期，门洞封堵，机房及当地坑混泥土回填工作需安照电梯安装进度配合进行，土建施工时间不包含在电梯安装工期内)。
乙方需配合土建井道及装饰施工的指导及校正工作。
2、本合同设备的免费保修期自技术监督局验收证书签署之日起____个月，但最长不超过乙方发货之日起____个月，两者以先到为准。
但不包括任何因使用不当及人为造成损坏的零部件及装修材料的更换。
电梯拆除安全合同协议书
电梯拆除安全合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！电梯拆除安全合同协议书甲方：__________乙方：__________鉴于甲方需要拆除位于__________的电梯，为确保拆除过程中的人身安全和设备完好，双方经充分协商，达成以下协议：一、乙方的义务1. 乙方应按照甲方的要求，对电梯进行安全拆除。
2. 乙方应指派具备专业资质的工程技术人员负责拆除工作，并确保拆除过程中的安全。
3. 乙方应在拆除前向甲方提供详细的拆除方案，包括拆除步骤、安全措施等，并经甲方确认后方可进行拆除。
4. 乙方应负责拆除过程中的环境保护工作，包括对废弃物进行分类处理、减少噪音和粉尘排放等。
5. 乙方应在拆除工作完成后，向甲方提供电梯的拆除报告和相关资料。
二、甲方的义务1. 甲方应向乙方提供电梯的相关资料，包括购销合同、安装验收报告等。
2. 甲方应协助乙方进行拆除工作，包括提供必要的施工条件、配合乙方进行安全检查等。
3. 甲方应对乙方拆除过程中出现的问题提供必要的协助和解决方案。
4. 甲方应在拆除工作完成后，按照约定向乙方支付拆除费用。
三、安全及保险1. 乙方应确保拆除过程中的安全，采取必要的安全措施，防止发生意外事故。
2. 乙方应负责办理拆除过程中的保险事宜，包括但不限于人员伤亡保险、设备保险等。
3. 乙方应在拆除前向甲方提供保险证明等相关文件。
四、费用及支付1. 甲方向乙方支付的拆除费用为人民币____元（大写：__________________________元整）。
2. 甲方应在拆除工作完成后____个工作日内，向乙方支付上述费用。
3. 乙方应按照约定提供合法的发票。
五、违约责任1. 任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
2. 如果乙方未按照约定完成拆除工作，甲方有权解除本协议，并要求乙方支付违约金。
电梯拆装合同协议书
电梯拆装合同协议书甲方（委托方）：法定代表人：地址：乙方（承包方）：法定代表人：地址：根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规规定，甲乙双方本着平等自愿和诚实信用原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行电梯拆装事宜达成一致意见，特订立本合同，以资共同信守。
第一条工程概况、工程范围及内容、工程承包方式1.1 工程名称：电梯拆装工程。
工程地点：1.2 工程概况：1.3 工程范围及内容：乙方负责按照甲方的要求，对旧电梯进行拆除，并将新电梯进行安装。
第二条工期2.1 拆装旧电梯的工期为× 天。
2.2 安装新电梯的工期为× 天。
第三条质量标准3.1 乙方应按照国家标准和行业规范进行电梯的拆装工作。
3.2 乙方应保证拆装过程中不损坏甲方的其他设备。
3.3 乙方应保证新电梯的安装质量，确保电梯的正常运行。
第四条费用及支付方式4.1 乙方向甲方提供的电梯拆装服务费用为人民币元整（大写：_______________________元整）。
4.2 甲方应在本合同签订后的× 天内，向乙方支付上述服务费用的×%。
4.3 剩余的费用，甲方应在本合同约定的工期完成后，向乙方支付。
第五条安全责任5.1 乙方应负责拆装过程中的安全防护工作，确保施工安全。
5.2 乙方应对因其原因造成的人员伤亡和财产损失承担责任。
第六条违约责任6.1 乙方未按照约定时间完成拆装工作的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金 = 服务费用× 逾期天数× 1%。
6.2 甲方未按照约定时间支付费用的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金 = 未支付费用× 逾期天数× 1%。
第七条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
电梯更换安装改造合同3篇
电梯更换安装改造合同3篇篇1甲方（业主单位）：____________________乙方（电梯安装改造单位）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就甲方电梯更换安装改造事宜达成如下协议：一、合同目的及范围本合同旨在对现有电梯进行更换、安装及改造工作，确保电梯性能符合相关标准和安全规定。
本合同所涉及的业务包括但不限于旧电梯的拆除、新电梯的采购、运输、安装、调试及验收等。
二、合同金额及支付方式1. 合同总金额：人民币________元（大写：_________________________元整）。
具体费用包括电梯设备费用、安装费用及其他相关费用。
2. 支付方式：甲方应按照以下约定支付款项：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总金额的____%作为预付款；（2）新电梯设备到达现场后，甲方支付乙方合同总金额的____%；（3）电梯安装完成并通过验收后，甲方支付乙方剩余款项。
三、工期及进度安排1. 乙方应在合同签订后____日内完成旧电梯的拆除工作；2. 新电梯设备的采购及运输应在合同签订后____日内完成；3. 电梯安装改造工作应在设备到达现场后____日内完成；4. 乙方应确保工程进度，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任。
四、质量保证及验收标准1. 乙方应保证所提供电梯设备的质量符合国家相关标准及甲方的要求；2. 电梯安装改造过程中，乙方应遵守相关安全规定，确保安全生产；3. 电梯安装改造完成后，乙方应按照国家相关标准及验收规范进行自验，并提交验收报告；4. 甲方应在收到验收报告后____日内组织相关部门进行验收，验收合格后，双方签署验收合格证书。
五、违约责任1. 若因乙方原因导致电梯安装改造工程未按约定工期完成，乙方应承担违约责任，并支付违约金；2. 若因甲方原因导致未按约定时间支付款项，甲方应承担违约责任；3. 如因一方违约导致合同无法继续履行，守约方有权解除合同，并要求违约方支付违约金。
拆解电梯合同协议书范本
电梯拆解合同协议书甲方（业主）：地址：联系人：联系方式：乙方（承包商）：地址：联系人：联系方式：根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律、法规规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方对甲方所属电梯进行拆解事宜达成如下协议：一、合同标的物甲方委托乙方对甲方所属的电梯进行拆解，电梯的具体信息如下：型号：出厂日期：安装地点：其他相关技术参数：二、拆解范围乙方负责对上述电梯进行彻底拆解，并将拆解后的零部件进行分类、整理和清点，以便甲方进行后续处理或回收。
三、拆解费用甲方向乙方支付的拆解费用为人民币【元】（大写：【元】），具体费用构成如下：1. 人工费用：【元】2. 材料费用：【元】3. 运输费用：【元】4. 其他费用：【元】四、付款方式1. 付款方式：（银行转账、支票、其他）乙方开户行：银行账户：2. 合同生效后，待拆解材料到达甲方指定地点后，甲方支付拆解费用的【%】（计人民币【元】）。
五、拆解期限乙方应在【年月日】前完成电梯的拆解工作，并将拆解后的零部件交付给甲方。
六、安全责任乙方在拆解过程中应严格遵守安全操作规程，确保施工安全。
如因乙方原因造成人员伤亡或财产损失，由乙方承担全责。
七、违约责任一方违反合同规定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
八、争议解决因本合同产生的争议，甲乙双方应友好协商解决。
协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
九、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（签章）：乙方（签章）：甲方代表人：乙方代表人：年月日请注意：本合同范本仅供参考，具体条款应根据实际情况进行调整。
在签订合同时，请务必仔细阅读合同条款，确认无误后方可签字生效。
如有需要，请咨询专业律师。
电梯拆除安全施工协议
电梯拆除安全施工协议第一篇范文：合同编号：_______甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方拥有位于上述地址的电梯一座（以下简称“该电梯”），并计划进行拆除；乙方具备电梯拆除资质，愿意承担该电梯的拆除工作。
双方为了确保拆除工作的顺利进行，保障施工安全，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的规定，经友好协商，达成如下协议：一、乙方的义务1.1 乙方应按照甲方的要求，在规定的时间内完成该电梯的拆除工作。
1.2 乙方应确保拆除过程中的安全，防止对甲方的人员、财产造成损害。
1.3 乙方应在拆除工作开始前，向甲方提交详细的拆除方案，并征得甲方的同意。
1.4 乙方应严格按照国家和行业标准进行施工，确保施工质量。
二、甲方的义务2.1 甲方应向乙方提供该电梯的相关资料，包括但不限于购货合同、安装验收报告、维护保养记录等。
2.2 甲方应确保乙方在施工过程中的安全，提供必要的施工条件，包括但不限于施工场地、电源、水源等。
2.3 甲方应对乙方施工过程中出现的问题提供必要的协助和配合。
2.4 甲方应在乙方完成拆除工作后，按照约定支付工程款。
三、施工安全3.1 乙方应制定详细的安全施工方案，并报甲方审批。
3.2 乙方应在施工过程中严格按照安全施工方案进行操作，确保施工安全。
3.3 乙方应定期对施工人员进行安全教育和培训，提高施工人员的安全意识。
3.4 乙方应做好施工现场的防护措施，防止事故的发生。
四、合同的变更和解除4.1 任何一方不得单方面变更或解除本合同。
如需要变更或解除，应经双方协商一致，并签订书面协议。
4.2 合同的变更或解除不影响双方因履行合同而产生的权利和义务。
五、违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
5.2 若乙方未能在约定时间内完成拆除工作，甲方有权按约定向乙方追讨逾期违约金。
六、争议解决6.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
电梯拆除安装合同范本
电梯拆除安装合同范本甲方（委托方）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系电话：____________________乙方（受托方）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系电话：____________________鉴于甲方拟对[具体电梯位置]的电梯进行拆除和重新安装，乙方具备相关资质和能力承担此项工作，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程内容1. 乙方负责对[具体电梯]进行拆除。
2. 乙方负责将新电梯安装至指定位置。
二、工程期限拆除开始日期：______年____月____日拆除完成日期：______年____月____日安装开始日期：______年____月____日安装完成日期：______年____月____日三、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币________元（大写：____________元整）。
2. 支付方式：[具体约定付款阶段和金额]四、双方的权利和义务（一）甲方权利义务1. 提供工程所需的相关资料和必要的配合。
2. 按照合同约定支付工程价款。
3. [其他甲方权利义务]（二）乙方权利义务1. 按照国家相关标准和规范进行电梯拆除和安装工作。
2. 确保工程质量和施工安全。
3. 按照合同约定的期限完成工程。
4. [其他乙方权利义务]五、工程质量和验收1. 乙方应确保工程质量符合国家相关标准和规范。
2. 工程完工后，双方应共同进行验收，如验收合格，签署验收报告。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程价款，每逾期一日，应按照未支付金额的[具体比例]向乙方支付违约金。
2. 若乙方未按合同约定的期限完成工程，每逾期一日，应按照工程总价款的[具体比例]向甲方支付违约金。
电梯拆装合同协议书范本
电梯拆装合同协议书范本甲方（委托方）：___________乙方（承包方）：___________鉴于甲方需进行电梯的拆除与安装工程，经双方协商一致，特订立本合同：一、合同编号：___________二、签订日期：___________三、签订地点：___________四、工程概况1. 工程名称：___________电梯拆装工程2. 工程地址：___________3. 工程内容：包括旧电梯的拆除、新电梯的安装、调试及验收等全部工作。
4. 工程标准：按照国家有关电梯安装的标准和规范执行。
五、合同金额1. 本工程总价为人民币_______元整。
2. 付款方式：___________（具体说明预付款、进度款及尾款的支付时间和比例）。
六、工期要求1. 开工日期：___________2. 竣工日期：___________3. 工期延误：如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应协商解决；因乙方原因导致的延误，乙方应承担相应责任。
七、质量保证1. 乙方保证工程质量符合国家标准及行业规范。
2. 工程完成后，由甲乙双方共同组织验收，合格后方可交付使用。
八、安全责任1. 乙方负责现场安全管理，确保施工安全无事故。
2. 发生安全事故时，乙方应及时处理并承担相应责任。
九、违约责任1. 如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
2. 违约责任的具体金额或计算方法应在合同中明确。
十、争议解决本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
十一、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________代表签字：_____________ 代表签字：_____________签订日期：___________ 签订日期：___________。
电梯拆除安全合同范本
电梯拆除安全合同范本甲方（发包方）：公司名称：[公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司地址]联系电话：[联系电话]乙方（承包方）：公司名称：[公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司地址]联系电话：[联系电话]一、工程概况1. 工程名称：[电梯拆除工程名称]2. 工程地点：[具体地点]3. 工程内容：拆除[电梯型号]电梯[具体数量]部二、工程期限1. 本工程的工期为[工期天数]天，自合同签订之日起计算。
2. 如遇不可抗力或其他不可预见的因素，导致工期延误，双方应协商解决。
三、工程价款及支付方式1. 本工程的总价款为人民币[工程总价]元（大写[大写金额]）。
2. 甲方应在合同签订后[预付款支付比例]%作为预付款，计人民币[预付款金额]元（大写[大写金额]）；工程进度达到[进度款支付节点]时，甲方支付乙方工程价款的[进度款支付比例]%，计人民币[进度款金额]元（大写[大写金额]）；工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程价款的[尾款支付比例]%，计人民币[尾款金额]元（大写[大写金额]）。
四、双方责任（一）甲方责任1. 提供电梯拆除所需的相关资料和文件，确保资料的真实性和完整性。
2. 协调施工现场的相关事宜，为乙方提供必要的施工条件，如水电供应、场地清理等。
3. 按照合同约定及时支付工程价款。
4. 派员对工程进度、质量进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
（二）乙方责任1. 乙方应具备相关的电梯拆除资质和安全生产许可证，并在合同签订前向甲方提供相关证明文件。
2. 编制电梯拆除施工方案，并经甲方审核同意后实施。
施工方案应包括施工安全措施、应急预案等内容。
3. 严格按照国家和地方有关电梯拆除的规范、标准和操作规程进行施工，确保施工质量和安全。
4. 负责施工现场的安全管理，设置明显的安全警示标志，采取必要的安全防护措施，防止发生安全事故。
如因乙方原因导致安全事故的发生，乙方应承担全部责任。
电梯安装施工合同范本（四篇）
电梯安装施工合同范本甲方：【甲方公司全称】联系地址：法定代表人：联系电话：乙方：【乙方公司全称】联系地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲、乙双方本着互利共赢的原则，为了确保电梯安装施工的顺利进行，特签订本合同，并共同遵守合同条款。
具体条款如下：一、合同概述1.1 甲方委托乙方负责电梯的安装施工工作，乙方必须按照甲方的要求和相关规定进行工作。
1.2 电梯的具体类型、规格、数量、产地及技术参数如下：电梯型号：电梯规格：安装数量：产地：技术参数：1.3 本合同的有效期为【合同开始日期】至【合同结束日期】。
二、双方权利和义务2.1 甲方权利和义务：2.1.1 甲方必须按照合同约定支付乙方的工程款项，并且及时提供工程所需的相关材料和配件。
2.1.2 甲方需向乙方提供工作场地，并负责确保工作场地的安全和整洁。
2.1.3 甲方要求乙方按照合同规定完成工程，并对工程质量负责。
2.2 乙方权利和义务：2.2.1 乙方有权按照合同规定收取工程款项，并且有权要求甲方提供所需的材料和配件。
2.2.2 乙方承诺按照合同规定的要求和标准完成施工任务，保质保量。
2.2.3 如乙方发现甲方提供的材料和配件不符合要求，乙方有权要求甲方提供符合要求的材料和配件。
三、合同价款及支付方式3.1 合同总价款为【合同总价款数字大写】（￥【合同总价款数字小写】），包括电梯本体的供货和安装费用。
3.2 甲方必须按照以下支付方式支付合同款项：（1）预付款：合同签订后，甲方支付合同总价款的20%作为预付款给乙方。
（2）工程进度款：根据乙方完成工程任务的进度，甲方按照约定的比例支付相应的款项。
具体进度和款项支付比例如下：进度款项支付比例[具体进度] [款项支付比例][具体进度] [款项支付比例][具体进度] [款项支付比例]（3）竣工结算款：工程完工后，甲方支付剩余未付的款项给乙方。
四、合同履行的其他条款4.1 合同附件及补充协议：4.1.1 合同附件：【列明合同附件的名称和数量，如技术规格、图纸等。
拆电梯协议书5篇
拆电梯协议书5篇篇1拆电梯协议书甲方：（电梯维保单位名称）乙方：（电梯使用单位名称）鉴于甲方为乙方所安装的楼宇电梯已经达到报废年限，为了确保乙方楼宇电梯的安全运行以及乙方的人员出行安全，甲、乙双方经友好协商，就电梯报废及拆除事宜达成如下协议：一、电梯报废决定1.经过双方技术人员检测评估，乙方所安装的楼宇电梯已经达到了报废年限或运行安全性能已无法满足基本需求。
2.为了避免发生意外事故，保障乙方楼宇内人员的安全，经甲、乙双方协商一致决定报废和拆除电梯。
二、电梯拆除流程1. 甲方负责向有关部门申请电梯拆除的相关手续和审批事宜。
2.甲方派遣专业人员对电梯设备进行拆卸，保证拆除过程安全可靠。
3.拆除过程中，乙方负责提供必要的协助和支持，确保拆除工作在乙方楼宇内顺利进行。
4.甲、乙双方协商确定电梯拆除的时间、地点及工作进度，确保拆除工作稳步进行。
三、电梯拆除后处理1.电梯设备拆除完成后，甲方负责清理拆卸残留物及电梯相关设备。
2.乙方负责清理和修复因拆除电梯设备造成的楼宇装修损坏及设备损坏。
3.甲、乙双方一同对拆除场地进行检查验收，确认拆除工作已经完成，并签署相关验收文件。
四、其他1.本协议自双方签署之日起生效，至电梯全部拆除工作完成。
2.如有其他未尽事宜，双方可通过友好协商进行调整。
3.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日签订日期：年月日经甲、乙双方商议，确认以上内容属实，特此签署。
拆电梯协议书已经生效，双方遵守协议，由甲方拆除电梯设备，并对拆除过程进行监督，同时乙方全力配合并提供必要的支持与协助。
希望双方能够顺利完成电梯拆除工作，确保楼宇内人员的安全及电梯设备的完好。
篇2《拆电梯协议书》尊敬的业主：根据您的要求，我们同意对您所拥有的位于XX小区的电梯进行拆除工作。
为了保证双方的权益，特制定本《拆电梯协议书》，协议如下：一、拆除范围：电梯拆除范围限定为位于XX小区的XX栋楼内的电梯设备及相关设施。
电梯拆除安全合同范本
电梯拆除安全合同范本甲方（发包方）：单位名称：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系电话：__________________乙方（承包方）：单位名称：__________________法定代表人：__________________地址：__________________联系电话：__________________一、工程概况1. 工程名称：__________________电梯拆除工程。
2. 工程地点：__________________。
3. 拆除电梯型号及数量：__________________。
二、拆除范围及内容乙方负责按照相关安全规范和标准对上述电梯进行全面拆除，包括但不限于电梯轿厢、井道设施、机房设备等。
三、安全责任1. 甲方责任：提供电梯拆除所需的必要场地和条件，确保拆除工作的顺利进行。
协助乙方办理相关的审批手续。
对乙方的拆除工作进行监督和检查，提出合理的安全要求和建议。
2. 乙方责任：成立专门的拆除项目组，负责电梯拆除的全面工作，确保人员配备和技术力量满足要求。
制定详细的拆除方案和安全措施，并报甲方审核批准后严格执行。
对参与拆除工作的人员进行安全教育和培训，确保其具备相应的安全知识和操作技能。
严格遵守国家和地方的安全法律法规，采取有效措施保障施工现场的安全，如设置警示标志、防护设施等。
如发生安全事故，应立即采取应急救援措施，并及时向甲方报告，承担相应的责任和费用。
四、拆除工期本工程拆除工期为______天，自______年______月______日起至______年______月______日止。
如因不可抗力等不可预见因素导致工期延误，双方应另行协商确定。
五、费用及支付方式1. 拆除费用：经双方协商确定，本工程拆除费用为人民币______元（大写：__________________元整）。
整梯更换合同7篇
整梯更换合同7篇篇1甲方（采购方）：____________________乙方（供应方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方整梯更换事宜达成如下协议：一、合同背景及目的鉴于甲方现有电梯设备老化严重，存在安全隐患，影响正常使用，双方同意签订本合同，由乙方负责为甲方更换整梯设备，确保电梯设备安全可靠、性能稳定。
二、合同范围及内容1. 乙方负责为甲方更换整梯设备，包括但不限于电梯主体、控制系统、门系统、导向系统、安全设施等。
2. 乙方应提供符合国家标准和行业规范的电梯设备，确保质量合格，安全可靠。
3. 乙方应负责整梯设备的安装、调试及验收工作，确保设备运行正常。
4. 乙方应提供必要的售后服务和技术支持。
三、合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币______元（大写：______元整）。
2. 甲方在合同签订后______日内支付乙方合同总金额的______%作为预付款。
3. 乙方完成整梯设备的安装、调试及验收工作后，甲方支付剩余款项。
4. 支付方式：____________________（如：银行转账、现金等）。
四、合同期限及进度安排1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年。
2. 乙方应在合同签订后______日内完成整梯设备的更换工作。
3. 如有特殊情况，双方可协商延期或调整进度安排。
五、质量保证及售后服务1. 乙方应保证所供电梯设备的质量符合国家标准和行业规范。
2. 乙方应提供至少______年的质保期，质保期内因设备质量问题导致的故障，乙方应负责免费维修。
3. 乙方应提供全面的售后服务，包括设备安装、调试、维修、保养等。
4. 乙方应提供必要的技术支持，确保电梯设备的正常运行。
六、违约责任及赔偿1. 甲方如未按合同约定支付款项，应按未付款项的______%向乙方支付违约金。
电梯拆除安全合同范本
电梯拆除安全合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（承揽方）：____________________鉴于甲方因业务需要，拟拆除位于_________________的电梯设施，乙方具有相应的拆除资质和经验，经双方协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在电梯拆除过程中的权利、义务和责任，确保拆除工作安全、高效、合法进行。
第二条拆除范围乙方负责拆除甲方指定的位于_________________的电梯设施，包括但不限于电梯轿厢、电梯井道、电梯机房及附属设备。
第三条拆除标准乙方应按照国家及地方有关电梯拆除的安全规范和标准执行拆除工作，确保拆除过程中不发生安全事故。
第四条拆除时间乙方应在本合同签订之日起____天内完成电梯拆除工作，并在拆除完成后____天内将现场清理干净。
第五条安全责任1. 乙方应制定详细的拆除方案，并在施工前向甲方提交审核。
2. 乙方应确保所有参与拆除工作的人员具备相应的安全培训和资质。
3. 拆除过程中，乙方应采取一切必要的安全措施，预防和控制安全风险。
4. 若因乙方原因导致安全事故，乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿。
第六条环境保护乙方在拆除过程中应遵守环境保护法规，采取措施减少对环境的影响。
第七条费用及支付1. 拆除费用总计为人民币__________元（大写：____________________）。
2. 甲方应在合同签订后____天内支付乙方定金人民币__________元。
3. 拆除工作完成后，经甲方验收合格，甲方应在____天内支付剩余款项。
第八条违约责任1. 如甲方未按期支付费用，应按未付款项的____%支付违约金。
2. 如乙方未按期完成拆除工作，应按合同总价的____%支付违约金。
第九条争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第十条其他约定____________________________________________________________第十一条合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
升降机安装拆卸合同
甲方：
乙方：四川新顺程建筑机械设备租赁有限公司
甲方委托乙方安装一台SC200/200型升降机，双方经协商同意，按如下条款达成协议。
一、甲方的责任和义务
1、在乙方人员进场之前，按乙方要求搭设平台。
2、甲方提前三天通知乙方进场。
3、甲方委派安全员监理单位旁站监督安装。
二、乙方的责任和义务
1、乙方必须注意安全生产，若发生安全事故，由乙方自行负责费用。
2、制定切实可行的专项方案，并经甲方和监理单位审批同意。
3、乙方需派出具有安装资质及熟练的安拆人员，做好人员的安全交底和安全教育，严禁违章作业。
4、严格按《安全操作规程》和《安全劳动保护管理规定》及《安装方案》规程操作，责任人在安拆过程中对设备、人员的安全承担相应的责任。
三、本协议签字盖章生效，未尽事宜，双方协商解决，本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：（签章）乙方：（签章）
年月日
建筑工程起重设备安全生产协议书
施工总承包单位：四川省住业有限公司（以下简称甲方）
设备安拆产权单位：四川新顺程建筑机械租赁有限公司（以下简称乙方）为了贯彻执行《中华人民共和国国家安全生产法》、《中华人民共和同劳动法》、《建设工程安全生产管理条例》、《四川省安全生产领导职责》以及《四川省建筑施工起重机械安全管理暂行规定》等法律法规，认真落实“安全第一，预防为主”的方针，真正做到安全生产，人人有责。
根据省、市有关安全生产的规定和“谁主管，谁负责”的原则，为加强施工现场机械设备的安全管理工作，确保机械设备的安全使用，建设和避免各类重、特大设备事故的发生，为明确甲乙双方责任，特制订本协议书。
一、安全管理责任
1、按照《安全生产法》规定，乙方的代表人是安全生产第一责任人，应对本单位的安全生产负全权责任，本职范围内对本单位的安全生产实施监督管理。
2、所提供的机械设备必须是符合国家标准或者行业标准一级，符合相应的安全技术规范要求的安全附件，安全保护装置，测量调控装置及有关附属仪表，仪器齐全，并按照相关规定进行定期校验。
3、按照《安全生产法》规定，乙方必须对所提供的机械设备进行正常性维护，保养并定期检测，保证设备能正常运行并作好相关记录，归档于设备的安全技术档案备查。
4、按照《安全生产法》规定，乙方应在提供的设施、设备上设置明显的安全警示标志，悬挂《起重设备的操作规程》和《十不吊》，并按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的要求进行使用。
5、专业分包单位必须具备相应的安装资质的证书和安全生产许可证，资质等级与相关资料必须与所承担的项目符合，乙方所提供的资料的复印件必须都要加盖鲜章，并对其负责。
二、管理要求
1、乙方单位负责人应及时传达贯彻国家的安全生产方针，法律法规和上级主管部门以及甲方对安全生产工作的重要指示，实施部署安全生产工作任务，加强并完善对作业人员提供合格的劳动用品。
2、凡进入施工现场的乙方协作单位和作业人员，必须遵守甲方的各项安全生产规章制度，正确佩戴好完全帽。
高空、悬空作业正确系好安全带，严格按照起重机设备的操作规程作业。
3、按照“谁施工，谁负责”的原则，乙方对所承担的施工区域作业场所要随时进行检查，一旦发现隐患，立即停止施工，并按照“三定一限”的原则落实整改，不提推诿。
在生产过程中乙方人员不得随意拆除和破坏施工现场的务类安全防护措施，因工作需要改动，必须经甲方负责人同意，未经许可私自改动拆除，因此发生的一切后果，均由乙方单位负责。
4、按照《安全生产法》规定，乙方配备的机械操作人员必须按照国家有关规定专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗。
并按照有关规定，人员必须配置到位，作业过程中不得违章操作，做到“三不伤害”。
5、乙方对所提供的设备安装（拆卸前），必须按照《施工企业安全生产评价标准》（JGJ/T77-2003）的相关要求编制安装（拆卸）方案，根据重大危险源和重大环境因素进行有效的监控，并制定应急救援预案，告知作业人员和相关人员在紧急情况下采取的应急措施。
6、机械设备安装时，乙方须向甲方提供单位营业执照复印件、安装单位资质复印件、安装生产许可证复印件、应急救援预案、安装人员签字盖章复印件，设备出厂合格证复印件、建筑起重机械特种设备职责许可证复印件、安装（拆卸）方案及安全技术交底、设备登记牌复印件、安全技术档案等资料。
7、机械设备的进出场，安装和使用过程必须遵守相关的法律法规和施工现场的要求，不得扰民，不得对周围环境造成不良影响。
8、乙方机械设备在安装、拆卸过程中，应对指定技术人员和专职安全生产管理人员现场监督检查，人员配备情况满足相关部门的要求。
9、乙方积极配合、支持甲方和上级部门的各项安全检查和机械设备专项检查，对存在的委托严格按照“三定一限”的原则落实整改。
10、机械设备安装完毕后，乙方做好自建工作并及时报请法定检验机构进行验收，并及时向甲方提供检查报告书，同时向当地主管部门申请使用登记证明，若未经检测验收认可，擅自使用，发生事故由乙方全权负责。
11、乙方机械设备在投入使用前须向甲方提供特种作业人员操作复印件，并对操作人员进行设备使用的安全技术交底，若塔机工作范围内有障碍物（高压线、己建房屋）或设备之间有相互干扰的情况，还应向甲方提供相应的防护措施或防碰撞措施，并对操作人员进行有针对性安全技术交底。
12、建筑起重机械在使用过程中需要附着的出租单位应委托原安装
单位或者具有相应资质的安装单位按照专项施工方案实施，即可投入使用，禁止擅自在建筑物起重机械上安装非原制造厂制造的标准节和附着装置。
13、机械设备投入使用后，乙方按时向甲方提供设备的自建记录和运转及维护保养记录，操作人员要变换需及时提供新人员的操作证和复印件，并完善交底等相关手续。
14、乙方应及时对机械设备进行维护和自检，如因机械设备或乙方提供的机械设备的机械附件质量问题的安装拆卸，使用过程中因乙方或操作人员造成的事故，概由乙方负责。
15如乙方在施工过程中违反上述规定，造成机械设备被相关部门责令停要使用或造成损失，酿成事故的，均由乙方全权负责，若经新闻媒体报道而影响甲方名誉的，甲方有权对乙方进行经济处罚和索赔损失。
三、本协议一式两份，双方各执一份。
在甲乙双方签字盖章后生效，本协议书与设备租赁合同有同等法律效力。
甲方单位签章：安拆单位（签章）：
甲方负责人：（签字）乙方负责人（签字）：
电话：电话：
年月日年月日。