施工电梯安装、拆卸合同
施工电梯劳务合同范本
施工电梯劳务合同范本甲方（以下简称“雇主”）：乙方（以下简称“承包人”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担施工电梯劳务事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：__________二、劳务范围2.1 乙方负责施工电梯的安装、调试、运行、维护及拆除等工作。
2.2 乙方应按照甲方的要求，提供符合国家安全标准和行业标准的施工电梯劳务。
2.3 乙方应确保施工电梯的安全运行，对施工电梯的安全生产负全责。
三、劳务费用3.1 劳务费用总额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
3.2 甲方支付劳务费用的方式为：__________四、工期4.1 工期为______天，自______年______月______日起至______年______月______日止。
4.2 乙方应按照甲方的要求，在工期内完成施工电梯的安装、调试、运行、维护及拆除等工作。
五、质量标准5.1 乙方应确保施工电梯的安装、调试、运行、维护及拆除等工作符合国家安全标准和行业标准。
5.2 乙方应按照甲方的要求，提供质量合格的施工电梯劳务。
六、安全生产6.1 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工电梯的安全运行。
6.2 乙方应制定施工电梯安全生产管理制度，加强施工电梯的安全生产管理。
6.3 乙方应定期对施工电梯进行安全检查，发现问题及时整改。
七、甲方权利与义务7.1 甲方有权对乙方的施工电梯劳务进行监督检查，发现问题有权要求乙方整改。
7.2 甲方应按照约定支付劳务费用。
7.3 甲方应提供施工电梯所需的场地、电源等条件。
八、乙方权利与义务8.1 乙方有权按照约定收取劳务费用。
8.2 乙方应按照甲方的要求，提供符合国家安全标准和行业标准的施工电梯劳务。
安装电梯施工合同4篇
安装电梯施工合同4篇篇1安装电梯施工合同甲方：(委托方名称)乙方：(承接方名称)鉴于甲方拟在自己的建筑物内安装电梯，需找寻专业承接方进行施工，双方本着平等自愿、互惠互利的原则，经友好协商达成如下协议：第一条项目内容1. 乙方接受甲方的委托，负责在甲方建筑物内安装一台电梯，具体施工内容和要求参照双方另行签署的《电梯安装工程实施方案》。
第二条工程价款1. 本工程总价款为(具体金额)，甲方应当按照双方签署的工程付款计划及验收标准逐步支付给乙方。
2. 工程验收合格后，甲方应立即支付工程尾款，乙方交付工程的相关资料和保修材料。
第三条工程期限1. 乙方应根据实际情况按照双方签署的《电梯安装工程实施方案》合理安排工程进度，保证按照约定时间完成工程。
2. 若在工程期限内乙方无法按照安排完成工程，应事先向甲方提出延期申请，并说明延期原因。
第四条材料及设备1. 乙方应当按照国家规定选用符合质量标准并具备合法资质的材料和设备进行施工，在工程验收前应对所使用的材料和设备提供合格证明。
2. 若因材料和设备质量问题导致工程验收不合格，乙方应承担相应责任并承诺及时更换。
第五条施工质量1. 乙方保证所提供的服务和施工质量符合国家相关标准，能够满足甲方的使用要求，并保证在工程保修期内负责解决因施工质量问题引发的一切后续责任。
第六条工程保修1. 乙方在交付工程并收到尾款后应提供(具体时间)的工程保修期，保证在保修期内负责解决因施工引发的质量问题。
2. 保修期过后，乙方应提供电梯设备的相关保养及维护服务，提供终身技术支持。
第七条法律责任1. 若乙方在施工模块疏忽，导致工程质量出现问题，应承担相应的法律责任，并承担工程重新进行的费用。
2. 若因双方原因导致工程难以继续进行，双方应友好协商解决问题，并保证不影响项目推进。
第八条保密条款1. 双方应保守双方的商业秘密，不得将商业机密透露给第三人或利用商业机密获取不正当利益。
2. 若因泄密问题造成双方损失，应依法承担相应法律责任。
电梯安装责任合同3篇
电梯安装责任合同3篇篇1电梯安装责任合同一、甲方（需方）：姓名：单位名称：联系电话：地址：二、乙方（承包方）：单位名称：法定代表人：联系电话：地址：鉴于甲方拟在（具体地址）安装电梯，并了解到乙方具有相关的从事电梯安装服务的能力，双方经协商一致，就电梯安装工程的相关事宜达成如下合同：一、项目名称：电梯安装工程。
二、工程内容：本合同约定的电梯安装工程包括但不限于电梯设备的安装、设备调试、验收等服务。
三、工程造价：本合同工程总价为（具体金额）。
四、工程质量：乙方保证本合同的工程质量符合国家相关法规标准，严格按照规范要求完成工程。
五、工程进度：乙方应按照双方商定的工程进度计划按时完成工程。
六、工程责任：乙方承担电梯安装工程的安全、质量、进度和相关法律责任。
七、付款方式：甲方根据乙方提供的发票支付工程款。
工程款支付方式为（具体支付方式），首期支付为工程总额的（具体比例），尾款支付为工程总额的（具体比例），工程验收合格后支付。
八、变更和解决争议：在工程过程中，如有需要变更的情况，双方应协商一致定性变更内容和费用。
如发生争议，双方均有义务本着诚实信用的原则友好协商解决，协商不成，应向所在地人民法院提起诉讼。
九、本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格并完成后终止。
甲方（需方）：签字：日期：乙方（承包方）：签字：日期：以上为电梯安装责任合同，双方需遵守合同内容并履行各自的责任。
感谢您的合作！篇2电梯安装责任合同一、合同双方甲方：（安装单位）法定代表人：地址：联系电话：乙方：（甲方委托的安装单位）法定代表人：地址：联系电话：二、合同内容1. 甲方为乙方委托安装电梯，乙方应按照国家相关规定和标准进行电梯的安装工作，并保证安装工程质量符合相关标准。
2. 乙方应按照甲方提供的设计方案和技术要求进行安装，不得私自更改。
如有必要更改，需得到甲方的书面同意。
3. 乙方应派遣具有相关资质和经验的工程师和技术人员进行电梯的安装工作，确保安装过程安全可靠。
包电梯合同范本(通用20篇)
包电梯合同范本(通用20篇)工程名称：工程地点：施工电梯使用单位（甲方）：施工电梯单位（乙方）：签订日期：年月日施工电梯吊使用单位（以下称甲方）：施工电梯单位（以下称乙方）：甲方因工程建设需要，向乙方租用施工电梯，由乙方负责安装、维护、服务、拆卸，依据《_经济合同法》，在双方自愿平等的条件下，经友好协商，达成如下协议，明确甲、乙双方的权力和义务，以供双方共同遵守。
一、工程名称：二、工程地点：三、租赁机械的名称、型号、数量、地点：1、名称：施工电梯2、型号：SC（D）200/2003、数量：贰台四、安装时间：甲方暂定于 20xx 年月日安装施工电梯，具体时间以甲方向乙方协商好的时间为准。
五、施工电梯使用时间：自验收合格并实际交付使用开始，到实际停止使用为止。
在实际使用时间段内结算台班费用，以24小时为壹个台班。
六、台班费及附属费用：1、施工电梯基础施工费用：由乙方负责提供可行的基础施工方案，甲方负责施工及接地制作，费用归甲方负责。
2、施工电梯进出场费用：每台施工电梯￥元。
3、施工电梯的标准扶墙臂（3200-3800mm）、锚固、预埋件及其相应的机械、主材、辅材、人工费用等由乙方自行承担。
4、施工电梯专用箱及专用箱以后的所有电线电缆由乙方自行承担。
5、施工电梯台班费按月租形式，每台月租费用：￥元整/台。
6、施工电梯机组人员的工资、奖金、生活费已在月租赁台班费内。
7、如遇不可抗力的原因造成停机，免收台班费：例如八级以上大风、地震,乙方不收施工电梯台班费用；春节放假期一个月乙方免收施工电梯台班费用，如果超过一个月，超过部分乙方按正常台班费用的50%计算台班费用，另因甲方原因造成停工的按租赁费的50%计算台班费用。
七、付款形式：1、施工电梯安装完毕并验收合格开始使用，甲方向乙方支付进出场费用的50％计。
2、施工电梯台班费用，甲方每二个月结算一次，次月15日支付50％给乙方。
3、施工电梯结束使用后设备拆除前支付至租金的80%，施工电梯拆除后陆个月内，甲方向乙方支付剩余的费用。
电梯施工安装合同
电梯施工安装合同甲方（委托方）：公司名称：注册地址：联系人：联系电话：乙方（承包方）：公司名称：注册地址：联系人：联系电话：鉴于甲方需要对某建筑物进行电梯的施工和安装工作，为明确双方的权利和义务，特订立本合同。
第一条合同目的乙方在合同约定范围内，按照甲方的要求进行电梯的施工和安装工作。
第二条工程内容1. 乙方将根据甲方的要求，对建筑物进行电梯的施工和安装。
2. 施工和安装内容包括但不限于：(1) 设计并提供电梯施工和安装方案；(2) 设计并提供电梯机房、轿厢和井道的施工图纸；(3) 负责电梯的设备采购、运输和安装；(4) 安装并调试电梯设备；(5) 提供电梯的保养和维修服务。
第三条工期1. 乙方应按照合同约定的工期完成施工和安装工作。
2. 工期约定为自合同生效之日起，至乙方提交甲方使用电梯的开工报告，不可抗力因素将按照相关法律法规处理。
第四条施工安全1. 乙方应按照国家相关安全规范和标准进行施工，确保施工过程中的安全。
2. 甲方应提供相应的安全保护措施和施工条件，确保施工顺利进行。
第五条质量保证1. 乙方应保证施工和安装的质量符合国家相关标准和规范要求。
2. 乙方对施工和安装所使用的材料和设备提供质量保证，质保期为施工完工之日起一年。
第六条价款支付1. 甲方应按照合同约定的工程进度和验收标准进行付款。
2. 乙方应提供相关资料，包括发票、收据等以供甲方支付货款。
第七条违约责任1. 若一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。
2. 若因不可抗力等无法实现合同目的的情况，一方应及时通知对方，双方协商解决。
第八条保密条款双方应对因合同履行中获取的商业秘密和机密信息予以保密，除非经过对方同意，否则不得向第三方透露。
第九条争议解决双方发生争议时，应通过友好协商解决；若协商无果，可向当地人民法院提起诉讼。
第十条合同解除1. 除非双方另有约定，否则一方不得擅自解除本合同。
2. 若一方有过失导致合同无法履行，对方有权解除合同。
电梯拆装合同协议书
电梯拆装合同协议书甲方（委托方）：法定代表人：地址：乙方（承包方）：法定代表人：地址：根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规规定，甲乙双方本着平等自愿和诚实信用原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行电梯拆装事宜达成一致意见，特订立本合同，以资共同信守。
第一条工程概况、工程范围及内容、工程承包方式1.1 工程名称：电梯拆装工程。
工程地点：1.2 工程概况：1.3 工程范围及内容：乙方负责按照甲方的要求，对旧电梯进行拆除，并将新电梯进行安装。
第二条工期2.1 拆装旧电梯的工期为× 天。
2.2 安装新电梯的工期为× 天。
第三条质量标准3.1 乙方应按照国家标准和行业规范进行电梯的拆装工作。
3.2 乙方应保证拆装过程中不损坏甲方的其他设备。
3.3 乙方应保证新电梯的安装质量，确保电梯的正常运行。
第四条费用及支付方式4.1 乙方向甲方提供的电梯拆装服务费用为人民币元整（大写：_______________________元整）。
4.2 甲方应在本合同签订后的× 天内，向乙方支付上述服务费用的×%。
4.3 剩余的费用，甲方应在本合同约定的工期完成后，向乙方支付。
第五条安全责任5.1 乙方应负责拆装过程中的安全防护工作，确保施工安全。
5.2 乙方应对因其原因造成的人员伤亡和财产损失承担责任。
第六条违约责任6.1 乙方未按照约定时间完成拆装工作的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金 = 服务费用× 逾期天数× 1%。
6.2 甲方未按照约定时间支付费用的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金 = 未支付费用× 逾期天数× 1%。
第七条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
施工电梯拆除安全协议书
施工电梯拆除安全协议书施工电梯拆除安全协议书甲方（施工单位）：名称：______________________地址：______________________联系人：______________________电话：______________________证件号码：______________________乙方（电梯所属单位）：名称：______________________地址：______________________联系人：______________________电话：______________________证件号码：______________________根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国民事法》及其他有关法律法规的规定，甲、乙双方平等协商，就施工电梯拆除安全事宜达成以下协议：一、拆除范围1、拆除电梯主体及相关附属设施。
2、拆除电梯纵梁、横梁、支架等全部构件。
3、拆除电梯机房、井道等全部部件。
二、协议内容1、甲、乙双方应在安全生产的前提下，按照国家有关法律和规定，认真组织电梯拆除工作。
若发生意外事故，由甲方承担全部责任。
2、甲方应负责电梯拆除前的工程安全复验工作，由乙方提供拆卸前的基本资料。
3、甲方将按照拆卸前制定的方案及进度表进行拆卸作业，严禁恶性追工、变更施工方案和乱动乙方设施。
4、如因甲方原因影响乙方设备正常使用，甲方应承担相应赔偿责任。
5、甲方须保证电梯拆取前及拆取过程中，严格按照安全生产管理制度执行，文明施工，无环境污染、设施损坏和人身伤亡事故发生，如发生，甲方应承担全部责任。
6、甲、乙双方未经允许，不得向外泄露协议书相关内容。
三、期限本协议自双方签字生效，至电梯拆除完毕时止。
四、违约责任1、若甲方未按照本协议约定的时间、内容拆除电梯或严重违反协议约定，将面临依法追究的法律责任，并承担一切因此引发的经济损失和法律责任。
2、若乙方未按照本协议约定的时间、内容提供基本资料或严重违反协议约定，乙方将面临依法追究的法律责任，并承担一切因此引发的经济损失和法律责任。
电梯安装协议书范本（通用6篇）
电梯安装协议书范本（通用6篇）电梯安装协议书范本（通用6篇）在我们平凡的日常里，协议书使用的频率越来越高，签订协议书能够最大程度的保障自己的合法权利。
大家知道协议书的格式吗？以下是小编为大家整理的电梯安装协议书，欢迎阅读与收藏。
电梯安装协议书篇1甲方：乙方：为了贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针，坚持安全生产文明施工，提高全员生产安全意思，创造安全的施工作业环境，杜绝安全事故的发生，本着互惠互利的原则，经双方商议，就施工升降机安装事宜，达成如下协议：一、内容：甲方委托乙方将塔式起重机安装到工地，全面负责机械设备的安装、顶升、拆卸，负责设备的安装高度米。
二、时间：年月日至年月日三、费用计取及付款办法：安装费用共计人民币3000元，协议签订后甲方先付安装费用的%即元，安装完毕后再付剩余的安装费，拆卸费用另算。
四、双方责任：（一）甲方责任1、认真执行国家有关安全生产法规和企业安全生产规章制度，给乙方提供必要的安全和生产条件。
2、负责对乙方进行入场教育，认真做好对乙方的安全生产监督管理工作，并对乙方违章作业有权制止。
3、在工程施工中，负责对乙方在施工升降机安装时进行安全技术交底，并履行签字手续。
4、甲方派一名安全员常驻项目负责日常的安全技术指导及安全检查、监督工作。
5、机房违约自行安装或请他人安装，发生一切安全事故均与乙方无关。
（二）乙方责任1、严格遵守国家有关安全生产法规和甲方的安全生产规章制度，严格按照操作规程施工，杜绝违章操作和冒险作业。
2、乙方在安装施工现场10米范围内除乙方施工人员外，其他人员一律不准进入施工现场，如一次造成的一切安全事故，乙方不负任何责任。
3、乙方人员在运输、安装、过程中，要周密安排工作程序，明确职责，如发生一切设备损坏、安全事故由乙方全面负责。
4、乙方入场前，办好相关手续，并保持人员的相对稳定，如有关人员变动须事先向甲方申报。
5、乙方入场前必须接受甲方对现场人员的教育工作，在作业中必须严格安全操作规程和现场的实际情况，向本班人员做好安全技术交底工作，切实做好前班后安全自查工作，发现安全隐患，在无能力自行排除的情况下，须立即报甲方有关负责人，严禁盲目蛮干。
拆卸电梯合同4篇
拆卸电梯合同4篇篇1拆卸电梯合同甲方：__________公司乙方：__________公司鉴于甲方拥有位于__________地区的一部电梯设备，因故需要进行拆卸，为了明确双方的权利和义务，特签订本合同，并共同遵守以下条款：第一条电梯拆卸的内容1.1 乙方应在甲方的指导下，按照相关法规和标准，对电梯设备进行拆卸。
1.2 拆卸需要保证工作区域的安全，并在拆卸过程中避免损坏其他设备和建筑物。
1.3 完成拆卸后，乙方需对拆卸现场进行清理，保持环境整洁。
第二条拆卸时间和费用2.1 拆卸工作将于__________年月日开始，预计完成时间为__________天。
2.2 甲方应在拆卸完成后支付给乙方拆卸费用，合计金额为__________元，支付方式为__________。
第三条合作期间的责任3.1 甲方应提供拆卸所需的相关资料和技术支持，确保拆卸工作的顺利进行。
3.2 乙方应严格遵守相关法规和标准，保证拆卸工作的质量和安全。
3.3 双方应互相配合，共同保障拆卸工作的顺利进行。
第四条法律责任4.1 若因一方违反合同导致的损失，应由违约方承担相应的法律责任，并进行赔偿。
4.2 在合同履行过程中产生的争议，双方应协商解决，若协商不成，可向有关部门申请调解或仲裁。
第五条其他条款5.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至拆卸工作结束后终止。
5.2 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等效力。
甲方（盖章）：__________ 公司乙方（盖章）：__________ 公司签订日期：__________ 年月日以上为拆卸电梯合同正文，经双方确认无误后签署生效。
感谢您的合作！篇2拆卸电梯合同第一章总则一、甲方：___________，法定代表人___________，注册地址___________。
二、乙方：___________，法定代表人___________，注册地址___________。
三、本合同的订立系甲、乙双方自愿、平等互利，经友好协商达成的一致意见。
施工电梯安装协议书5篇
施工电梯安装协议书5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行施工电梯安装事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 电梯型号及数量：____________________4. 安装范围：施工电梯的基础施工、设备安装、调试、验收等。
二、承包方式乙方采用包工包料的方式，负责施工电梯的安装工作，包括但不限于设备采购、运输、安装、调试、验收等。
三、工程期限1. 乙方应在合同签订后XX日内完成施工电梯的安装工作。
2. 如因乙方原因造成工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币XX元（大写：____________________元整）。
该价款包括施工电梯的安装、调试、验收等全部费用。
2. 甲方应在乙方完成安装并经验收合格后XX日内支付工程总价款的XX%，即人民币XX元（大写：____________________元整）。
3. 剩余XX%的工程款作为质量保证金，待工程保修期满后无质量问题一次性支付。
五、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应组织自验并向甲方提出验收申请。
甲方应在收到申请后XX日内组织相关部门进行验收。
3. 如工程验收不合格，乙方应负责整改并承担相应费用。
六、工程保修1. 乙方应提供为期XX年的免费保修服务，自验收合格之日起计算。
2. 在保修期内，如发生因乙方原因导致的施工电梯故障，乙方应在接到通知后XX小时内赶到现场进行维修。
3. 保修期结束后，乙方应提供有偿维修服务。
七、违约责任1. 如因甲方原因造成工程延期，甲方应支付相应的违约金。
电梯拆除安全施工协议
电梯拆除安全施工协议第一篇范文：合同编号：_______甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方拥有位于上述地址的电梯一座（以下简称“该电梯”），并计划进行拆除；乙方具备电梯拆除资质，愿意承担该电梯的拆除工作。
双方为了确保拆除工作的顺利进行，保障施工安全，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的规定，经友好协商，达成如下协议：一、乙方的义务1.1 乙方应按照甲方的要求，在规定的时间内完成该电梯的拆除工作。
1.2 乙方应确保拆除过程中的安全，防止对甲方的人员、财产造成损害。
1.3 乙方应在拆除工作开始前，向甲方提交详细的拆除方案，并征得甲方的同意。
1.4 乙方应严格按照国家和行业标准进行施工，确保施工质量。
二、甲方的义务2.1 甲方应向乙方提供该电梯的相关资料，包括但不限于购货合同、安装验收报告、维护保养记录等。
2.2 甲方应确保乙方在施工过程中的安全，提供必要的施工条件，包括但不限于施工场地、电源、水源等。
2.3 甲方应对乙方施工过程中出现的问题提供必要的协助和配合。
2.4 甲方应在乙方完成拆除工作后，按照约定支付工程款。
三、施工安全3.1 乙方应制定详细的安全施工方案，并报甲方审批。
3.2 乙方应在施工过程中严格按照安全施工方案进行操作，确保施工安全。
3.3 乙方应定期对施工人员进行安全教育和培训，提高施工人员的安全意识。
3.4 乙方应做好施工现场的防护措施，防止事故的发生。
四、合同的变更和解除4.1 任何一方不得单方面变更或解除本合同。
如需要变更或解除，应经双方协商一致，并签订书面协议。
4.2 合同的变更或解除不影响双方因履行合同而产生的权利和义务。
五、违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
5.2 若乙方未能在约定时间内完成拆除工作，甲方有权按约定向乙方追讨逾期违约金。
六、争议解决6.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
电梯拆除安装合同范本
电梯拆除安装合同范本甲方（委托方）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系电话：____________________乙方（受托方）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系电话：____________________鉴于甲方拟对[具体电梯位置]的电梯进行拆除和重新安装，乙方具备相关资质和能力承担此项工作，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程内容1. 乙方负责对[具体电梯]进行拆除。
2. 乙方负责将新电梯安装至指定位置。
二、工程期限拆除开始日期：______年____月____日拆除完成日期：______年____月____日安装开始日期：______年____月____日安装完成日期：______年____月____日三、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币________元（大写：____________元整）。
2. 支付方式：[具体约定付款阶段和金额]四、双方的权利和义务（一）甲方权利义务1. 提供工程所需的相关资料和必要的配合。
2. 按照合同约定支付工程价款。
3. [其他甲方权利义务]（二）乙方权利义务1. 按照国家相关标准和规范进行电梯拆除和安装工作。
2. 确保工程质量和施工安全。
3. 按照合同约定的期限完成工程。
4. [其他乙方权利义务]五、工程质量和验收1. 乙方应确保工程质量符合国家相关标准和规范。
2. 工程完工后，双方应共同进行验收，如验收合格，签署验收报告。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程价款，每逾期一日，应按照未支付金额的[具体比例]向乙方支付违约金。
2. 若乙方未按合同约定的期限完成工程，每逾期一日，应按照工程总价款的[具体比例]向甲方支付违约金。
电梯拆装合同协议书范本
电梯拆装合同协议书范本甲方（委托方）：___________乙方（承包方）：___________鉴于甲方需进行电梯的拆除与安装工程，经双方协商一致，特订立本合同：一、合同编号：___________二、签订日期：___________三、签订地点：___________四、工程概况1. 工程名称：___________电梯拆装工程2. 工程地址：___________3. 工程内容：包括旧电梯的拆除、新电梯的安装、调试及验收等全部工作。
4. 工程标准：按照国家有关电梯安装的标准和规范执行。
五、合同金额1. 本工程总价为人民币_______元整。
2. 付款方式：___________（具体说明预付款、进度款及尾款的支付时间和比例）。
六、工期要求1. 开工日期：___________2. 竣工日期：___________3. 工期延误：如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应协商解决；因乙方原因导致的延误，乙方应承担相应责任。
七、质量保证1. 乙方保证工程质量符合国家标准及行业规范。
2. 工程完成后，由甲乙双方共同组织验收，合格后方可交付使用。
八、安全责任1. 乙方负责现场安全管理，确保施工安全无事故。
2. 发生安全事故时，乙方应及时处理并承担相应责任。
九、违约责任1. 如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
2. 违约责任的具体金额或计算方法应在合同中明确。
十、争议解决本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
十一、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________代表签字：_____________ 代表签字：_____________签订日期：___________ 签订日期：___________。
电梯安装施工合同范本（四篇）
电梯安装施工合同范本甲方：【甲方公司全称】联系地址：法定代表人：联系电话：乙方：【乙方公司全称】联系地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲、乙双方本着互利共赢的原则，为了确保电梯安装施工的顺利进行，特签订本合同，并共同遵守合同条款。
具体条款如下：一、合同概述1.1 甲方委托乙方负责电梯的安装施工工作，乙方必须按照甲方的要求和相关规定进行工作。
1.2 电梯的具体类型、规格、数量、产地及技术参数如下：电梯型号：电梯规格：安装数量：产地：技术参数：1.3 本合同的有效期为【合同开始日期】至【合同结束日期】。
二、双方权利和义务2.1 甲方权利和义务：2.1.1 甲方必须按照合同约定支付乙方的工程款项，并且及时提供工程所需的相关材料和配件。
2.1.2 甲方需向乙方提供工作场地，并负责确保工作场地的安全和整洁。
2.1.3 甲方要求乙方按照合同规定完成工程，并对工程质量负责。
2.2 乙方权利和义务：2.2.1 乙方有权按照合同规定收取工程款项，并且有权要求甲方提供所需的材料和配件。
2.2.2 乙方承诺按照合同规定的要求和标准完成施工任务，保质保量。
2.2.3 如乙方发现甲方提供的材料和配件不符合要求，乙方有权要求甲方提供符合要求的材料和配件。
三、合同价款及支付方式3.1 合同总价款为【合同总价款数字大写】（￥【合同总价款数字小写】），包括电梯本体的供货和安装费用。
3.2 甲方必须按照以下支付方式支付合同款项：（1）预付款：合同签订后，甲方支付合同总价款的20%作为预付款给乙方。
（2）工程进度款：根据乙方完成工程任务的进度，甲方按照约定的比例支付相应的款项。
具体进度和款项支付比例如下：进度款项支付比例[具体进度] [款项支付比例][具体进度] [款项支付比例][具体进度] [款项支付比例]（3）竣工结算款：工程完工后，甲方支付剩余未付的款项给乙方。
四、合同履行的其他条款4.1 合同附件及补充协议：4.1.1 合同附件：【列明合同附件的名称和数量，如技术规格、图纸等。
拆电梯协议书5篇
拆电梯协议书5篇篇1拆电梯协议书甲方：（电梯维保单位名称）乙方：（电梯使用单位名称）鉴于甲方为乙方所安装的楼宇电梯已经达到报废年限，为了确保乙方楼宇电梯的安全运行以及乙方的人员出行安全，甲、乙双方经友好协商，就电梯报废及拆除事宜达成如下协议：一、电梯报废决定1.经过双方技术人员检测评估，乙方所安装的楼宇电梯已经达到了报废年限或运行安全性能已无法满足基本需求。
2.为了避免发生意外事故，保障乙方楼宇内人员的安全，经甲、乙双方协商一致决定报废和拆除电梯。
二、电梯拆除流程1. 甲方负责向有关部门申请电梯拆除的相关手续和审批事宜。
2.甲方派遣专业人员对电梯设备进行拆卸，保证拆除过程安全可靠。
3.拆除过程中，乙方负责提供必要的协助和支持，确保拆除工作在乙方楼宇内顺利进行。
4.甲、乙双方协商确定电梯拆除的时间、地点及工作进度，确保拆除工作稳步进行。
三、电梯拆除后处理1.电梯设备拆除完成后，甲方负责清理拆卸残留物及电梯相关设备。
2.乙方负责清理和修复因拆除电梯设备造成的楼宇装修损坏及设备损坏。
3.甲、乙双方一同对拆除场地进行检查验收，确认拆除工作已经完成，并签署相关验收文件。
四、其他1.本协议自双方签署之日起生效，至电梯全部拆除工作完成。
2.如有其他未尽事宜，双方可通过友好协商进行调整。
3.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日签订日期：年月日经甲、乙双方商议，确认以上内容属实，特此签署。
拆电梯协议书已经生效，双方遵守协议，由甲方拆除电梯设备，并对拆除过程进行监督，同时乙方全力配合并提供必要的支持与协助。
希望双方能够顺利完成电梯拆除工作，确保楼宇内人员的安全及电梯设备的完好。
篇2《拆电梯协议书》尊敬的业主：根据您的要求，我们同意对您所拥有的位于XX小区的电梯进行拆除工作。
为了保证双方的权益，特制定本《拆电梯协议书》，协议如下：一、拆除范围：电梯拆除范围限定为位于XX小区的XX栋楼内的电梯设备及相关设施。
施工电梯拆卸合同
施工电梯拆卸合同合同编号：_______甲方（委托方）：_______地址：_______乙方（承包方）：_______地址：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方拆卸施工电梯事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程结构形式：_______1.4 施工电梯基本情况：电梯品牌：_______电梯型号：_______电梯安装高度：_______电梯使用楼层：_______1.5 现因工程需要，甲方委托乙方拆卸上述施工电梯。
二、拆卸范围及内容2.1 乙方负责拆卸施工电梯，包括但不仅限于以下内容：（1）电梯笼及内部设备；（2）电梯导轨及导轨架；（3）电梯曳引机及驱动系统；（4）电梯控制柜及电气系统；（5）电梯井道内附属设施；（6）电梯与建筑物连接的部件。
2.2 乙方应在拆卸前向甲方提供详细的拆卸方案，并经甲方审核批准后方可进行施工。
2.3 乙方应在拆卸过程中确保施工安全，采取措施防止对建筑物及周围环境造成损害。
2.4 乙方应在拆卸完成后将拆卸现场清理干净，恢复原状。
三、拆卸时间3.1 乙方应按照甲方要求的时间节点完成拆卸工作。
3.2 乙方若因特殊情况无法按照约定时间完成拆卸，应提前向甲方说明原因，并协商延期。
四、拆卸费用4.1 乙方向甲方提供的拆卸费用为人民币_______元（大写：____________________元整）。
4.2 甲方应在拆卸完成后支付拆卸费用。
五、质量保证5.1 乙方保证拆卸的施工电梯部件符合国家相关法律法规及行业标准。
5.2 乙方对拆卸过程中出现的质量问题负责修复，并承担相应费用。
六、保密条款6.1 双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。
6.2 保密期限自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
施工电梯安装、拆卸合同甲方（委托方）：
乙方（安装方）：
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确甲乙双方的权利义务关系，经双方协商一致，签定本合同：
一、施工电梯概况
设备名称：施工升降机规格型号：SC200/200
制造厂家：备案证号：
安拆数量：壹台、安装高度：米
二、工程概况
施工地点：
工程名称：
三、施工电梯安装、拆卸费用及支付方法
1、设备安装、拆卸费（大写）元/台
2、设备进退场费用付款：元/台
四、甲方责任、义务
1、负责向乙方提供相关的建筑资料、根据乙方提供的施工电梯资料、负责施工电梯基础的设计与施工（含承台、桩基）。
2、负责施工电梯基础地脚螺丝的埋设，负责基础的日常维护和检查工作。
3、施工电梯进场安装、拆卸，负责做好道路周边障碍物的清除等工作，保证施工电梯安拆的顺利进行。
4、负责架设设备电源线至使用地点。
按设备用电要求，把开关装好在设备作业附近3米内。
负责配备设备专用的接地线和防雷的地极。
5、负责设备进入施工现场后的安全保卫工作，如设备及部件在租赁期间有人为损坏或丢失，照价赔偿。
配合甲方的装拆工作，积极疏导行人。
6、负责配备合格持证的指挥员、信号工及指挥用具，避免声音指挥及信号不正确而造成的不良后果。
7、施工电梯进场、安装、顶升、拆除、退场，应提前通知乙方，以便乙方做好准备和安排。
8、提供验收设备使用的重物。
五、乙方责任、义务
1、根据甲方提供的建筑资料，编制拆装方案，报甲方和监理审批。
提供设备的基础资料和图纸，协助甲方预埋地脚螺栓。
所用螺栓应符合使用说明书的规定要求。
2、按甲方要求，在规定日期进场安装，按设备的各项安全规范要求装拆设备和顶升附墙，承担设备装拆和顶升附墙过程中引发的安全责任。
3、施工电梯使用期间，确保防坠安全器在有效内，超过有效期的及时更换或重新检测，提供合格证给甲方备案。
4、出示单位安装资格证（三证）和上岗人员资格证。
安装、拆卸前负责向当地主管部门办理安装、拆卸备案。
5、设备进场前做好维护保养，保证设备完好，把相应记录交甲方备案。
6、负责设备在使用中的维修保养，并负责相应配件。
设备在使用中出现故障，在8小时内派人到位修理，不得已任何理由延修或拒修。
7、施工电梯每次顶升附墙，对装拆人员进行安全技术交底，持证上岗，作业完毕进行顶升附墙验收，把影像记录、验收资料报甲方备案。
六、违约责任
1、合同履行过程中，双方不得随意终止合同，因故终止合同需经双方协商妥善解决。
2、因不可抗力致使不能实现本合同目的，不能视为违约。
七、争议解决方式
双方发生经济合同纠纷自行协商不能解决时，到有管辖权的工商管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁，或呈请有管辖权的人民法院裁决。
八、未尽事宜
本合同如有未尽事宜，一律按《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
其他事项（由双方协商确定）
九、本合同一式两份，合同双方各执一份。
甲方（委托方）：乙方（安装方）：
日期：年月日日期：年月日。