小区外墙保温项目工程施工协议

小区外墙保温项目工程施工协议
一、协议目的
为了明确小区外墙保温项目工程施工的相关事宜，保障工程质量，确保双方权益，特制定本协议。

二、工程内容
1. 工程名称：小区外墙保温项目工程。

2. 工程地点：（填写具体小区名称及地址）。

3. 工程范围：施工单位将对小区外墙进行保温处理，包括保温材料的选用、施工工艺、工期等。

三、施工单位责任
1. 施工单位应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。

2. 施工单位应合理安排施工人员，确保施工进度。

3. 施工单位应保证施工过程中的安全，采取必要的安全措施，防止事故发生。

4. 施工单位应及时与业主或业主委员会沟通，解答相关问题，并提供工程进展报告。

四、业主责任
1. 业主应提供施工所需的相关资料，如小区户型图、外墙结构等。

2. 业主应确保施工期间施工区域的安全，避免无关人员进入施工现场。

3. 业主应配合施工单位进行工程验收，并按时支付工程款项。

五、工程款项及支付方式
1. 工程总造价为（填写具体金额），工程款项分为预付款和尾款两部分。

2. 预付款为工程总造价的30%，在签署本协议后的三个工作日内支付给施工单位。

3. 工程完工后，施工单位应向业主提供完工报告，并进行工程验收。

验收合格后，业主应在五个工作日内支付尾款。

六、工期及延期
1. 工程施工期为（填写具体工期），自协议签署之日起计算。

2. 如因不可抗力因素导致工期延长，双方应协商解决，并签署书面延期协议。

七、违约责任
1. 若施工单位未按照协议约定进行施工，造成工程质量问题，施工单位应承担返工及修复费用，并按照相关法律法规承担相应责任。

2. 若业主未按时支付工程款项，应按照协议约定支付滞纳金，并承担由此产生的法律责任。

八、保密条款
双方在履行本协议过程中所知悉的商业秘密及其他保密信息，应予以保密，不得向第三方泄露。

九、争议解决
双方如发生争议，应通过友好协商解决。

协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、协议解除
1. 本协议在工程完工并经双方确认验收合格后解除。

2. 如因不可抗力等特殊情况需要解除协议，应提前30天以书面形式通知对方。

十一、其他事项
本协议未尽事宜，双方可另行协商解决，并以书面形式确认。

十二、协议生效
本协议经双方签字盖章后生效，并具有法律效力。

签订方：
施工单位：（单位名称）
法定代表人：
联系电话：
签字日期：
业主/业主委员会代表：（姓名）
联系电话：
签字日期：。